液压坝工程劳务分包合同
合同编号： ______________ 发包人（全称）：________________________________
承包人（全称）：________________________________
分包工程名称：_______________________________
施工地址：___________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自
愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
1．1 工程名称：______________________________________________
1．2 工程概况：______________________________________________
1．3 分包工作内容：__________________________________________
范围包括：__________________________________________________
第二条合同工期
开工日期_____ 年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第三条合同价款
3．1 合同价款为：_________元（人民币），大写：_________元。
3．2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
（）3．2．1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）3．2．2 以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：
①按分项工作内容确定价格，附价格表；相关说明：
（）3．2．3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料
为准）。
3. 3对合同价款内容的明确：_______________________________________
第四条合同价款的结算和支付
4．1结算、决算资料：
4．1．1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。
4．1．2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
4．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。
4．2合同价款的结算和决算：
4．2．1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
4．2．2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
4．3合同价款的支付：
4．3．1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。
4．3．2分期支付劳务费的，每期付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
4．3．3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
第五条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
5．1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
5．2重大伤亡及其他安全事故处理：
5．2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
5．2．2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
5．3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：______________________ _。
第六条工程质量、验收与保修
6．1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
6．2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
6．3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
6．4对本工程的质量标准，双方约定如下：___________________ ______。
第七条材料机具供应
7．1本工程由发包人提供的机械设备为：____________________________
承包人自备的工具为：______________________________________________
双方确认防护用具由______________承担。
7．2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
7．3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
7．4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：
_________________________________________
第八条文物保护
对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。
第九条发包人的权利及义务
9．1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
9．2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
9．3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
9．4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
9．5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
9．6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，发包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
9．7负责组织工程的验收工作。
9．8本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____ 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
第十条承包人的权利和义务
10．1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
10．2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
10．3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___ ％，服从发包人的统筹安排，统一调动。
10．4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
10．5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
10．6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
10．7承包人确认_______ 为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
第十一条违约责任
11．1发包人违约责任
11．1．1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方可作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
11．1．2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
11．1．3超过约定的支付时间，发包人不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议的，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
11．1．4发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
11．2承包人违约责任
11．2．1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
11．2．2承包人未安排发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
11．2．3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工、料损失一概由承包人承担。
第十二条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：（）1．向仲裁委员会申请仲裁。
（）2．向人民法院起诉。
第十三条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
第十四条
本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。
第十五条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
发包方代表（签字盖章）___________________
合同签订日期：________年_______月______日
承包方代表（签字盖章）___________________
合同签订日期：________年_______月______日
合同签约地点：_____省____市
第一章工程概况及编制依据 1、工程简况 本工程为“拟建涝河14+842液压坝”为“涝河渼陂湖水系生态修复”的一部分。位于涝河平原段中游，河道桩号为14+842. 坝顶高程为405.0m坝高3m，坝底板高程为402.0m，液压坝共9扇，每扇长6m，总长为54m，坝面分不由两个液压缸支撑，间距为3m，坝面采纳高强度合金钢（水工专用）。两岸为在建的涝河堤防。液压坝立坝后蓄水量为11.1万 m3，回水长度为1789m，工程规模为小二型5级。14+832处液压坝共一跨，包括上游铺盖段、坝段、下游消力池、海漫段等。要紧施工任务为：土方开挖与回填、钢筋砼浇筑（坝底板、消力池、扶壁式挡墙），格宾石笼、M7.5浆砌石、金属构件预埋及闸门安装等。 2、工程地质 本工程区域要紧地层由粉土、中粗砂、砾砂及粉质黏土组成，坝址区无不良地质作用。 3 、编制依据 1）工程施工图纸； 2）水利工程技术规范及国家行业标准、规则、规程； 3）本工程现场勘查情况；
4）我公司的技术装备力量、机械设备状况、治理水平、工法及以往从事类似工程施工经验。 第二章工程难点要点分析 1、施工导流与操纵 本工程施工针对现场环境的限制采纳钢板桩围堰与土围堰两种方法进行截流和导流，并对坝体钢筋砼工程进行先右后左分段施工。 2、钢板桩围堰施工 钢板桩采纳12000 x 400 mm型钢（12.6号工字钢），围檩布置方式为双面布置，围檩支架组成形式为H型钢围檩桩入土深度：截渗墙基础底高程以下5m，钢板桩转角和封闭合拢方法为轴线修整法，钢板桩打桩方式为双层围檩法，首次钢板桩围堰尺寸为28000 x12000 mm以坝体轴线为中心。 注:钢板桩围堰横支撑梁布置密度以实际情况可做适当调整
篇一：排水沟施工合同 蔬菜种植基地排水沟工程 施工合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程工期及施工标准、要求 1、合同工期：本工程于2012年月日开工，至2012年月日竣工，工程期共计天。 2、施工标准：排水沟底层铺设厚10㎝的混凝土，水沟两侧分别浆砌大块砖墙身三层，高72㎝、宽13㎝（含厚1㎝水泥砂浆抹面），排水沟顶层覆盖长100㎝、厚6㎝、附加含6个的钢筋混凝土盖板。 3、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。 三、工程价款及支付 1、工程单价（不含税及管理费）：大写： /平方米，小写：/平方米。 2、本工程造价以实际工程量为准，按工程单价据实结算。 3、付款方式：合同签订后，施工初期甲方预付部分工程款，工程竣工并验收合格后付至总价款的98%，预留2%的质量保证金，保修期满后未出现质量问题，如数退还质量保证金，价款支付为现金支付。 四、甲乙双方权利和义务 １、甲方： (1)负责对乙方施工质量抽检和监督，对不合格的材料责成乙方调换，对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工建设，所产生的费用由乙方自行承担。 (2)负责施工地点的社会协调，保持有一个安全的施工环境。 (3)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后7天内组织验收。 ２、乙方： (1)根据设计图纸和施工标准、要求，做好施工工作。 (2)必须严格按照本工程的设计图纸和施工标准、要求进行施工，严格实行自检制度，做到完成一项，合格一项，按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。 (3)自行采购本工程所需材料，采购的材料必需符合设计、施工标准、要求。 (4)清整出的土方应合理堆放，不得随意乱放，更不得向沟内堆土，待工程结束后，负责将清整出未使用的土方清理到指定地点。 (5)在施工期间，必须抓好安全生产工作，施工中发生的一切安全事故自行承担全部责任。 (6)验收前未经甲方允许，设备不得撤离场地，否则视为违约。 (7)在工程验收合格后将工程决算书编制完毕，并递交甲方进行审核，确认后形成正式的工程决算书作为价款结算的依据，并提供相应数额的正式发票。 四、工程验收
橡胶坝施工组织设计 1.工程概况 1.1工程概况 某某第三级橡胶坝复建工程位于某市中心城区卧龙大桥下游130米的白河河道上，是某某游览区的主体工程。 第三级橡胶坝复建工程为III等，建筑物级别为三级，设计洪水位为20年一遇设计，洪峰流量为5090m3/s,相应水位为119.66m(黄海高程系,下同);1O0年一遇校核，洪峰流量为8020 m3/s,相应水位为120.81m。橡胶坝施工期按冬春枯水期5年一遇洪水，流量为85m3/s。 第三级橡胶坝复建工程主要包括：右侧两段75m橡胶坝和左侧三段87m 橡胶坝，上下游消能防冲工程和两岸翼墙护坡工程以及左岸控制室和管理工程等。 橡胶坝段全长493.7m，以中坝段两侧导流墙把橡胶坝分为右侧2个坝段，中间1个坝段和左侧3个坝段，右侧坝段为2个75m橡胶坝段和0.5m 宽中墩，左侧坝段为3个87m橡胶坝段和2个0.5m宽中墩，左右侧橡胶坝高均为2.0m，中间长80m坝段和两侧导流墙工程为原建工程，本次只作加固处理。控制室及新建管理工程座于左岸高程118.0m平台上。左右岸上下游护底护岸总长400m，安装工程包括坝袋及机电设备安装等。 该工程的工程量为:土砂方14.24万立米,混凝土和钢筋混凝土1.20万立米,砌体0.44万方米.需水泥4204.48吨,钢筋132.86吨,木材14.77立米,总工日6.57万个。 1.2施工条件 本工程位于某市区，北临滨河路、卧龙路，南邻白河大道和伏牛路，交通十分便利。两岸堤防初具规模，只需修建简易的进场道路，原材料可进入现场。 在左岸高程118.0m堤防上，有一平整地，可作为工地仓库、料场和职工办公生活区。场地附近有高压输电线路，工地可安装专用变压器一台，
栏杆工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 一、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其相关的法律法规，甲方工程栏杆的制作、安装承 包给乙方组织施工，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协 商一致达成如下协议： 二、工程名称： 三、工程地点： 四、承包范围：栏杆的制作、安装、喷（刷）漆，包工包料。 1、按照甲方提供的施工图纸、图说、设计变更或经甲方确认的乙方提供的栏杆优化施工图组织施工。 2、所涉及本承包范围内机械费、材料费包括辅助材料、预理铁件、油漆、人工费均属乙方承包范围，用电在甲方指定地点搭设并挂表，电费由乙方负责。 3、所涉本分项的场外运输及现场人力转运（包括人力多次转运在内）。 4、所涉本项的清洁卫生和污染其它工序的清洁卫、如果甲方为了迎接检查，要求提前安装栏杆为此造成的多次清洁卫生及污染处理由乙方自行处理不计费用。 五、承包方式：包工、包料。 六、质量
1、乙方承包范围内的所有材料规格、壁厚等必须符合国家现行施工规范和专业施工规范以及施工图说要求，乙方在采购材料前必须先封样板给甲方确认（双方签字），乙方所进的原材料必须按样板进行检验。如因质量造成损失全部由乙方自行负责与甲方无任何责任，甲方如因此向第三人承担的赔偿责任有权向乙方追偿。 2、乙方必须按甲方的技术交底要求施工（严格执行报验和自检程序作为结账时的依据，否则甲方不予支付，所造成的后果由乙方负责）。 3、材质及安装的位置、高度、间距等必须按设计及规范要求安装，否则返工等损失全部由乙方自行负责，并承担因此给甲方造成的损失。 七、安全文明施工 1、乙方进场人员必须报项目部备案后由承包人和项目部共同组织入场安全学习和入场教育。 2、所涉承包范围的安全设备设施，如安全帽、保险绳、保险带等均属乙方承包范围。 3、严禁心脏病和高血压人进入施工现场作业。 4、每周必须组织一次安全学习和文明施工学习，必须有作业人员签字，此项作为结账的依据，如差一周罚款200元。 5、如乙方职工在现场发生打架斗殴，不论是谁的责任，罚款1000元后，再根据情节做出处理。 6、乙方派往现场施工的焊工必须持证上岗。 八、结算方式：按实际安装延长米计算（不按图纸计算）。
橡胶止水带买卖合同 买方：河北省水利工程局南运河东光段油坊口橡胶坝工程施工项目部 卖方：衡水前进工程橡塑有限公司 依据《中华人民共和国合同法》等相关法规，买卖双方就南运河东光段油坊口橡胶坝工程项目橡胶止水带买卖事宜，协商达成一致，订立本合同，以资遵照执行。 注：以上数量、金额为计划数量、金额，实际结算的数量、金额以实际签收单为准； 第二条质量标准：按照买方设计要求标准执行。 第三条卖方对质量负责的条件和期限：买方收到货物后进行验收，验收出现不合格，则卖方对该规格全部供应产品负责退货或换货，产生的费用如装卸费等由卖方负责，并承担给买方造成的损失。 第四条包装标准：包装应满足保护物资材料的要求，确保物资材料在运输、装卸等过程中的安全，卖方负责按规范常规包装，并承担包装费用。 第五条交货地点、时间： 1．交货地点：买方指定地点。 2．交货时间：交货时间由买方提前3 天通知卖方，卖方按买方指定时间供货。 第六条货物验收和提出异议期限： 1.数量验收：按买方提供的尺寸数据验收。 2.质量验收：卖方负责向买方提供质量证明书和出厂合格证等质量证明资料；取样由买卖双方共 同参与，样品报送有资质的试验机构进行鉴定，鉴定费用由甲方负责。 3.提出异议期限：按国标验收，质量检测以相应规格的国家标准为依据进行检测，如有异议，货物应封存不动，2 日内通知卖方，双方向双方共同认可的质量检测机构申请进行重新检测，以最新检测结果为准。
本条约定并不免除卖方因所供产品在该工程质量保修期内产生的质量责任和法律责任。 第七条运费、装卸费等费用负担方法： 装卸费及运费由卖方负担。 第八条结算金额、结算期限及支付方式： 1．结算金额（含税）：实际签收数量乘以相应型号单价汇总后金额。 2．结算期限：货到经抽检合格后三个工作日内付款。 3．支付方式：银行转账或电汇，支付时卖方提供满足买方财务要求的正式发票。 第九条安全责任：卖方应对自配人员、自有机械设备提供保险，同时提供第三者意外伤害险，发生损失由卖方寻求保险公司赔偿，买方不另行承担任何费用补偿。卖方人员及车辆在运输过程中应遵守国家有关规定，人员及车辆进场后遵守买方安全生产的有关规定，如因卖方原因造成场内设施及物品损毁，卖方应负责全部费用。 第十条违约责任： 1．买方违约责任 （1）买方不按合同约定支付货款，则卖方有权停止供货，终止合同。 （2）其他违反合同约定的行为。 2．卖方违约责任 （1）卖方如不能按约定供货时间供货的，除应当承担本批货款总价的1%的违约金，还需承担造成买方的其它所有损失； （2）卖方产品不合格的，需承担给买方造成的所有损失； （3）质量资料齐全，并按买方规定时间送达，否则视为违约。 （4）其他违反合同约定的行为。 第十一条争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_（2）_种方式解决： （1）提交石家庄仲裁委员会仲裁； （2）向石家庄市裕华区人民法院起诉。
编号：_____________ XX建筑工程施工合同样本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方） 经甲、乙双方协商，甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工，就此项目施工事宜，订立本协议： 一、工程项目内容地点：易XX家墱社区内 1、工程名称：室内维修装饰 2工程内容:室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚 2、承包付款方式：按乙方进场开工，预付工程款总额的30％，其后按工程进度付款：余下3％验收合格无质量问题一次付清。 二、工程价格： 1、厨卫墙面采用：250215;330内墙瓷片铺贴。 2、卫生间、厨房地砖采用：300215;300防滑地砖。 3、铝合金无烟灶台180元㎡。 4, 内墙涂料立帮XX得丽600,23元㎡ 4、其他未涉项目，按市场价格甲、乙双方商定价结算。 三、甲方责任： 、甲方负责现场施工质量监督。 2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的矛盾。
3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。 4、甲方负责施工中水XX供应,确保乙方施工所需水电供应。 5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地 6,若甲方更改项目,应承担一切费用。 四、乙方责任： 1、乙方保证按合同工期完工（如遇特殊原因，工期顺推）。 2、乙方施工必须保证质量。 3、乙方施工应尽量避免发生噪音，惊扰周围居民。 4、施工期间，乙方应保证安全施工. 5: 乙方必须服从甲方人员管理 五、施工工期： 自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工，共计 六,付款方式: 1 , 乙方进场后首付工程款总金额的30％ 2, 竣工验收合格后,依据乙方决算表甲方据实结清
六里河引渠清淤工程泥浆泵施工方案 编制： 编制日期：年月日 审核： 审批： 审批日期：年月日 北京东方园林股份生态有限公司
目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工计划 (4) 4.工程的难点 (6) 5.施工管理机构 (6) 6.施工准备 (8) 7.主要施工工艺 (9) 8.度汛安全措施 (10) 9.质量保证措施 (10) 10.安全保证措施 (12)
泥浆泵施工方案 一、编制依据 1、《水利水电工程施工测量规范》（52-93）; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（202-2002）； 3、《建筑机械使用安全技术规程》（33-2001） 4、《施工现场临时用电安全技术规范》（46—2005） 6、引渠的设计图纸、技术条款要求及其它有效法律文件。 二、工程概况 阜阳市城南新区水系综合治理工程（建设项目）。包括：绿化、土方、园建、景观园路、景观给排水、景观照明、水利工程；生态湿地、水质处理等内容的设计与施工。 工程主要包括：绿化、土方、园建、水利、液压坝、河道疏浚、景观园路、景观给排水、景观照明等内容设计与施工。 五方责任主体： 施工单位:北京东方园林生态股份有限公司 建设单位：阜阳市东园建设开发有限公司 勘察单位：阜阳市水利勘探设计院 设计单位：洛阳水利勘测设计有限责任公司 监理单位：安徽恒信建设工程管理有限公司
本项目六里河引渠清淤，西与七渔河相接，东至南京路，东西全长1.626。清淤量约为98000立方米。因拆迁难度影响，不便采用常规的挖掘机配合运土车的施工方法，且要修建若干条临时道路满足现场运输情况。综合考虑各种因素，为减少征地面积，经过多方商讨研究拟采用泥浆泵的施工方法。此施工工艺受工作面影响较小，而且汛期雨水量较大有利于泥浆泵的施工作业，但是由于出土口少，边坡和渠底修整时，推土机推土运距增加（最长距离约260米左右）而使施工费用有一定的增加。 三、施工计划 1、按照合同第三章第五条约定，在开工日前，甲方负责项目场地 的征地拆迁工作：项目实施过程中，甲方负责按项目建设进度完成项目所合理必需的、到达项目场地规划红线的道路、通水、通电等配套基础设施。原计划在渠道两边铺筑临时道路，采取挖掘机进行开挖及倒运至河岸边，然后挖掘机装至自卸车，经自卸车将淤泥运至弃土场，每一边征地12米，约需要征地39000平方米。考虑拆迁征地困难，为减少征地面积，经过多方商讨研究拟采用泥浆泵的施工方法。泥浆堆放场和临时通道地拟征地四处，六里河闸北侧、八里路东西两侧、云亭路东侧、栖霞路东西两侧（详见布置图）。需要征地约7700平方米。虽然增加了施工难度但是可以减少征地面积约31300平方米临时占地。 2、将整个引渠划分四个较大的施工区段，六里河闸至八里台路为 第一施工区段、八里台路至云亭路为第二施工区段、云亭路至栖霞
文件编号：RHD-QB-K4163 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 水沟工程施工合同范本 新标准版本
水沟工程施工合同范本新标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 水沟工程施工合同范文篇一 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方) 甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。 二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子
板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分; 2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽 1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指
导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。 十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，
橡胶坝施工方案 1、编制说明 1.1、编制依据 国家现行的规范、规程、标准、合同文件及设计图纸和说明。 ⑴、《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001） ⑵、《水工混凝土试验规程》（DL／T5150—2001） ⑶、《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) ⑷、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003） ⑸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002） ⑹、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007） ⑺、《橡胶坝坝袋》（SL554-2011） ⑻、《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007） ⑼、《涿鹿县桑干河综合开发治理工程》一标施工详图 ⑽、国家及有关行业颁布的规范及标准 1.2、编制原则 ⑴、依据合同文件、设计图纸和说明等相关文件。 ⑵、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合。 ⑶、实施项目法人管理，通过对技术、方案、劳务、设备、材料、资金、信息、时间与空间条件的优化处置，实现工期、成本、质量及社会信誉的预期目标。 ⑷、合理安排施工顺序，做到布局合理、突出重点、科学组织、均衡生产，以保证施工连续均衡地进行。 1.3、编制范围 涿鹿县桑干河综合开发治理工程一标段橡胶坝。 2、工程概况 涿鹿县桑干河综合开发治理工程一标段起讫桩号K4+600-K5+514，全长914m。其中1#橡胶坝起讫桩号K5+348.664-K5+514.344。橡胶坝由上游防护段、橡胶坝段和下游防护段等组成。 上游防护段K5+348.664-K5+395.144,长46.5米，由上游河道连接段和钢筋混凝土铺盖两部分组成。 1#橡胶坝段K5+395.144-K5+405.144,顺水流方向长10米，中心桩号位于K5+400处，坝高2.6米，垂直水流向全长200米，泄流净宽197米，分四跨布置，跨间设置3座中墩，敦厚1米，边跨坝长49.5米，中跨坝长49米。
某某防护栏杆施工合同 发包人（全称）：甲方（以下简称甲方） 承包人（全称）：乙方（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就某某工程的铁艺栏杆及不锈钢栏杆施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况 1、工程名称：某某防护栏杆工程 2、工程地点： 3、工程范围:某某工程的楼梯铁艺栏杆、屋面铁艺栏杆、楼层不锈钢防护栏杆等的加工制作与安装。 第二条栏杆工程量、单价及合同总造价 1、各栋号栏杆工程量、综合单价及合同总造价详见汇总表。 某某栏杆工程量汇总表
注：（1）上表中综合单价为固定全费用综合单价。竣工后按固定综合单价和实际发生的工程量结算。综合单价包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、措施费（含安全、质量、文明施工等措施费）、配合、场内运输费、垂直运输、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。 （2）室内楼梯栏杆顶层平直段的高度≮1050㎜；表中各种规格型号的栏杆根据现场情况经双方协商可做适当调整。 （3）各种栏杆的式样、材质以双方确认的图纸及制作工艺为准。 （4）屋面钢梯等零星构件如需乙方制作安装，双方定价办理签证。 2、本工程合同总造价约1183881元，人民币大写：壹佰壹拾捌万叁仟捌佰捌拾壹元整。竣工结算工程量以现场甲方、乙方及监理三方的实测长度签证为准。 第三条工程工期：开工日期以现场具备施工条件监理公司签发的开工令为准，施工绝对工期45日历天。 第四条工程质量标准和工程验收 1、工程质量标准：工程竣工验收时达合格标准。
合同书 项目名称：XXXX 货物名称：橡胶坝及预埋件 出卖人：XXXX 买受人：XXX 日期：年月日
工业品买卖合同 出卖人： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同编号： 签订地点：山东·胶南 买受人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 签订时间：年月日 第一条标的、数量、价款及交（提）货时间： 标的说明：1#橡胶坝坝长58*3孔、坝高5m、内压比1.25、螺栓锚固、坝袋颜色黑色、枕式坝、三布四胶；2#橡胶坝坝长76*3孔、坝高3m、内压比1.3、螺栓锚固、坝袋颜色黑色、枕式坝、两布三胶； 1#橡胶坝工程量清单 2#橡胶坝工程量清单
本合同1#、2#橡胶坝两座最终优惠货款总额为318万元整（叁佰壹拾捌万元整）（出卖人提供发票）第二条质量标准：按买受人提供坝袋设计图纸进行加工制作，符合橡胶坝技术规范（SL227-98）要求； 第三条出卖人对质量负责的条件及期限：出卖人提供产品，买受人保证橡胶坝在施工、运行和维护过程中严格按照橡胶坝技术规范（SL227-98）要求执行的情况下，出卖人承诺橡胶坝正常使用寿命不低于15年（人为因素、不可抗力或橡胶坝基础原因除外），产品免费保修一年。在橡胶坝因各种原因造成损坏时，买受人应第一时间以传真形式告知出卖人，不得自行维修，并使橡胶坝带病运行，否则由此造成的一切后果出卖人不予承担，在使用寿命内终身保修。 第四条包装标准、包装物的供应与回收：裸装； 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：说明书、合格证齐全； 第六条合理损耗标准及计算方法：无； 第七条标的物所有权自货到施工现场时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。 第八条交（提）货方式、地点：出卖人仓库，汽运至湖北浠水橡胶坝工地现场； 第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽运，运费、税费含在总价中； 第十条检验标准、方法、地点及期限：按该合同第（二）条执行，货到施工现场，买受人现场验收，现场提出异议； 第十一条成套设备的安装与调试：出卖人派技术人员对坝袋及所有锚固件安装进行现场技术指导。安装所需劳动力、工具由买受人提供并承担费用； 第十二条结算方式、时间及地点：以银行电汇方式结算，合同签订二日内付货款总额的30%为预付款，锚固件运到工地后再付货款总额的20%，橡胶坝运到工地安装前再付货款总额35%，余款在坝袋安装调试完毕7个工作日一次性付清。
液压坝安装 1、安装技术要点 （1）闸门与墙面结合处贴大理石，垂直度要求±3，平整度+1.5mm. （2）埋件安装前，门槽中的模板等杂物需清理干净，一、二期混凝土接合面应全部凿毛。 （3）该埋件采用二期砼强度不低于C24，一期砼和二期砼的连接插筋为φ16。（4）埋件在安装前应对运输。堆放过程中产生的缺损、变形矫正修补合格后，方准许安装。 （5）各埋件连接处焊后必须磨平，要求密封，表面平整。 （6）埋件埋设时应进行锚固，锚固筋φ16，其数量不少于插筋数的75％，锚固形式应根据现场实际情况确定，搭接施焊长度不小于50mm，且进行位置校正合格后方可浇注二期砼。 （7）闸门埋件安装的允许误差与偏差应符合规范水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》（DL/T5019-94）规定，并满足工程使用要求。 （8）液压启闭机油缸支承座的安装偏差应符合施工图纸的规定。若施工图纸未规定时，油缸支承中心点坐标偏差不大于±2mm；高程偏差不大于±5mm；双吊点液压启闭机的两支承面或支承中心点相对高差不超过±0.5mm。 2、闸门的安装 （1）埋件安装应符合如下规定： 埋件铰座的基础螺栓中心和设计中心的位置偏差应不大于1mm。 对孔口中心线与底槛中心偏差±5mm。 高程，底槛为±5mm。 底槛的工作表面一端对另一端的高差为2mm。 底槛平面度为2mm，止水板的平面度为2mm，胸墙的平面度为2mm。 组合错位，底槛为1mm，止水板0.5mm，胸墙1mm。 支铰座安装时铰座中线里程、高程和对孔中心线距离的极限偏差为±1.5mm。 应首先安装支铰座埋件。埋件安装工作结束，并经监理人检查认可后才能允许浇筑二期混凝土。在二期混凝土的强度达到施工图纸要求，并检查各铰座中心孔同心度符合规定后，才允许将门叶连接。液压坝水封装置安装允许偏差和水封橡皮的质量要求，止水橡皮的物理机械性能应符合标准要求。止水橡皮的螺孔位置与门叶及
白拉镇农村人民环境建设和环境综合整治 工程施工合同 甲方：白拉镇人民政府 乙方： 为全面开展好白拉镇农村人居环境建设和环境综合整治工作，明确权利义务关系，确保工程安全、优质、高效，双方本着平等、互利、诚信原则，经平等协商，达成以下协议。 一、建设内容： 白拉镇十三村人居环境建设和环境综合整治工程。具体包含4项工程，即：村庄道路建设工程、农村垃圾污水整治工程、村容村貌整治工程、综合文化体育设施建设工程。 村庄道路建设工程：硬化道路3000平方米，含两侧排水沟。 农村垃圾污水整治工程：建设容量为500立方米的生活污水垃圾处理场1处面积为18平方米的厕所1座；开展村庄沟塘整治工程，达到“两清一建”，即清理淤泥、清理垃圾、建立长效管理机制。 村容村貌整治工程，公路沿线66户农牧民住房统一粉刷翻新。 综合文化体育设施建设工程：建设全民健身路径安置设
施80平方米；标准蓝球场420平方米。 二、总投资 1、村庄道路建设工程：综合造价30万元。 2、农村垃圾污水整治工程：500平方米生活污水垃圾处理场1处，造价4.8万元；18平方米厕所1座，造价3.42万元（按照每平方米1900元标准）；沟塘整治工程，造价1万元。 3、村容村貌整治工程：66户住房粉刷翻新，按照每平方米50元标准。 4、综合文化体育设施建设工程：综合造价5.4万元。其中修建全民健身路径安置设施80平方米，标准篮球场420平方米。 三、质量要求 1、道路感化工程路面材料为水泥混凝土或者块石；路面基层宽度、路线长度因地制宜，根据实地确定；路面C25混凝土厚度12cm，基层级配碎石厚度10cm；路边两侧设排水明沟，主道宽50cm，深80cm，次道宽30cm，深60cm，面层砂浆抹面，块石或水泥砖砌筑，次道水必须排入主道。 2、农村生活污水垃圾处理场、厕所必须严格按照既定规模施工；沟坡河坡整治要配合绿化美化工程，实行还林还草，改善农村水环境。 3、全民健身路径器材安置设施和标准篮球场需确保混凝
白桥橡胶坝工程施工案 本工程新建白桥橡胶坝（11+822）。橡胶坝建筑物等级均为IV 级，白桥橡胶坝坝高3.3m，压比1.3。整个橡胶坝由上游防冲段、钢筋混凝土铺盖、坝室段、消力池段、海漫段、下游防冲段组成。 根据工期要求2007年6月1日汛期前必须完成主体工程，因此工期较为紧，工序安排紧凑，紧扣施工各个环节，确保按期完工。 1、总体施工流程 施工导流→测量放线→井点降水→土开挖→基础换填→混凝土垫层施工→坝段底板混凝土→坝段上下游铺盖、消力池、海漫底板施工→防冲槽施工→上下游翼墙基础混凝土→橡胶坝边墙混凝土→上下游翼墙墙身混凝土→上下游边坡护砌→坝袋安装→充水试验→竣工清理 2、施工工艺 2.1 井点降水 由于地下水位比较高，为保证施工区建筑物干槽施工，对施工区进行轻型井点降水。采用在施工区外侧设置一圈降水井。根据现场地质情况和地下水位情况综合布置排水井数量和间距。根据出水量布置水泵，在两岸各设置一个集水坑，将降水抽到集水坑，集水坑的水通过导流管及时排到下游。 2.2 土开挖 施工前根据设计图纸，利用经纬仪测出基坑的开挖围，将其测放
于现场地面上。施工放线完成后，开始进行土开挖。开挖前首先要在施工围做细致的物探检查，将施工区域地下埋设物的位置，深度标注清楚，防止施工中造成损坏。 用推土机和挖掘机将施工围的植被、杂物、积水、淤泥和垃圾等清除干净，清表厚度为30cm，树木根据业主和监理工程师的要求进行砍伐或移栽。基槽的开挖采用反铲挖掘机开挖，自上而下，分层进行，随开挖顺势留一定坡度，基槽四预留肥槽，开挖土装自卸汽车运至存土场。 2.3 基础换填 橡胶坝地基处理采用砂砾料换填，砂砾料应具有连续级配，含砾量及粒径满足设计要求。砂砾料分层填筑，振动碾碾压，边角处采用蛙夯夯实。施工按照设计要求的压实度，根据压实工具、铺土厚度和填料的含水量现场试验确定压实遍数。填料夯实时要夯夯相连，不得漏夯。震动碾压实时，机轮重叠宽度及行驶速度需满足施工规要求。砂砾料填筑标准为：相对密度不小于0.75。基础处理完成后进行现场载荷试验，并邀请地质专业人员参加，达到要求后可进行后续施工。 2.4 混凝土施工 混凝土工程是橡胶坝施工中的重要环节，它的施工组织是否平衡、紧凑，对缩短工期和降低造价有着很大的影响。混凝土施工次序遵守下述原则，即：“先深后浅，先重后轻，次要服从主要，穿插进行”。 混凝土浇筑格控制以下几点：
精心整理 精心整理 不锈钢护栏制作安装合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 1、 2、 3、 4、 12需乙方提供资料发票）。 三、产品交货及安装 1、 乙方在签订合同后，立即组织材料进场，跟甲方外墙施工班组配合施工，同步进行，不得影响甲方其他班组的工程进度。
精心整理 精心整理 2、 在乙方安装过程中，甲方应协调免费提供电力。垂直运输、堆放场地、安装后产品保护。（在验收前，护栏上的杂物由乙方清理）。 3、 在乙方安装过程中，甲方要提供施工图纸和技术交底，不得影响乙方施工和工程进度。 4、 乙方安装中要做好施工全过程的成品及对未建成品、半成品的保护工作，以免给施工单位造成损失，并要及时与施工单位协调好各方面关系。 5、 5、 乙方因进度跟不上，甲方的施工工作电梯拆除，影响乙方的进度与甲方无关。 6、 使用的原材料和制作工艺达不到要求而引起的返工，一切损失由乙方承担。 7、 乙方进场后把所有操作人员的身份证复印件给甲方办理工伤意外保险，其费用由甲方支付。
______________________________________________________________________________________________________________ 五、其他 1、本合同从甲、乙双方签订盖章之日起生效，具有同等法律效力，结算所有款项后，自然失效。 2、法人代表、签约代表及现场管理代表的变更，并不影响甲乙双方遵守本合同。 3、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。 4、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，如协商不成，由工程所在地法院裁决。 甲方：乙方： 法人及委托代理人：法人及委托代理人： 联系电话：联系电话： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 本合同签订于：年月日 合同 天河新村3#栋涂料施工劳务合同 甲方:天河新村3#项目负责人称甲方 乙方:涂料施工队负责人称乙方 根据有关法律法规与双方友好协商,本着互惠互利的平等条约，甲方愿将天河新村3#栋所有涂料工程承包给乙方，乙方愿意承担该工程工程所有任务。经甲双方共同协商达成协议。 1；承包内容及承包方式 此工程内所有涂料项目，包括屋面构架、天沟、雨板、楼梯间、空调板及地下室梁板墙面等所有需要做涂料的工程，（另包括所有滴水线做油漆，些项不计价），包工包料、包活动脚手架、包安全、包质量、包进度，包竣工验收合格。 2；机械及施工工具 精品资料
明光万里红牡丹园园区 排水沟工程合同 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：明光万里红牡丹园园区排水沟施工工程 2、工程地点：安徽省明光市管店镇 3、工程范围：项目园区内砖砌排水沟施工 4、承包方式：甲方仅提供水泥砂石材料，其他均由乙方负责采购及施工 5、工艺及技术要求包括但不仅限于：高度1000mm；净宽度600mm；两侧240mm 砖砌体排水沟，含沟底清理、水泥砂浆墙体砌筑、水泥砂浆抹灰、水泥压顶，沟底铺设厚10CM砂浆等工作。 6、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计等相关要求和现行的国家、地方颁 发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观 达到直线段顺直、无起伏。 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸； b设计变更或工程量增加； c 不可抗力；连续2天以上雨雪天；
三、质量标准 工程质量标准：合格。 四、工程量及合同价款 本合同采用固定单价，计量支付的方式。 本工程除发包方提供的材料以为，工程单价105元/M（不含税金）按上述技术要求施工，若排水沟砌筑高度每增加100mm单价随之增加10元/M，若减少100mm 单价则随之减少10元/M，以此类推本单价中以包含人工费、机械费、措施费、利润、一切风险等所有费用。工程总价以实际完成工程量计算。 五、工程款结算及支付 1、工程每月按已完成工程量65%支付给乙方，待工程竣工验收合格后，甲方支付95%工程款，工程质量保修期满后，支付总额的5%。（质量保修期为1年）。 六、施工管理 1、发包人在合同签定后2日内提供图纸或现场衔接，承包人于接到图纸2日内完成设备调运并运抵工地现场。 2、施工方的任何人员必须尊重甲方单位的人员，不得无理顶撞。违者对当事人给予不少于500元的处罚，并更换施工方管理及施工人员。 3、施工方施工人员在进行施工时，应做到量材而用，对于浪费材料现象，一经发现，将按原材料的5倍进行处罚。 6、施工方管理人员必须及时参加项目部的有关会议或活动，对无故迟到或不参加者给予每次500元处罚。 7、乙方作好安全防护，并对施工人员进行安全交底。一切安全事故由乙方负责。 8、对于施工过程中出现的质量问题，项目部管理人员提出后应该立即组织整改或答复，如果在验收时未整改的，对乙方工长和质量员进行500元/次处罚，由此造成的工期延误由乙方负责。 9、施工方必须认真对待项目部发出的质量整改通知单，在规定的时间完成整改。否则处罚500元/次。 10、本工程必须达到合格标准，若因施工方原因未达到，甲方将对施工方处以1万元的罚款，并承担因此造成发包方的损失。
橡胶坝地基处理施工方案 橡胶坝工程中常用的几种地基处理方法为垫层法、强力夯实法、振动水冲法和桩基础，其他地基处理力法可参照有关规范执行对已确定的地基处理方法应作现场工艺试验，确定有关的施工参数，并编制专项施工措施设计。在处理过程中，如遇地质情况与设计不符时，应及时修改改工措施设计。 1.垫层法 (1)砂垫层的砂料应符合设计要求并通过试验确定。如用混合砂料应按优选的比例拌和均匀。砂料的含泥量不应大于5％。 (2)粘性土垫层的土料符合设计要求。料场表面覆盖层应清理干净，并作好排水系统。土料的含水量应在控制范围内，否则应在料场处理。 (3）挖土和铺料时，不宜直接践踏基坑底面，可边挖除保护层边回填。对于含水量过大的淤泥类土，在开挖到设计高程后，可铺垫一层土工织物，一方面保护基坑底面，缓解在淤泥上操作困难的同题；另一方面可起到铺垫作用，承受
一部分拉应力，从而增强稳定性和减小沉陷量。 (4)回填料应按规定分层铺填，密实度应符合设计要求。下层的密实度经检验合格后，方可铺填上一层。竖向接缝应相互错开，不要形成“界沟”或接头若回填面积过大，必须分段施工，则应将每层接头错开，不要形成自上到下的通缝，造成薄弱环节。 (5)砂垫层选用水撼振动等方法使之密实时，宜在饱和状态下进行。 (6)粘性土垫层宜用碾压或夯实法压实。填筑时，应控制地下水位低于基坑底面。 (7)粘性土垫层的填筑应作好防雨措施。填上面宜中部高四周低，以利排水。雨前应将已铺的松土迅速压实或加以覆盖，雨后对不合格的土料应晾晒或清除，经检查合格后，方可继续施工。 (8)负温下填筑应符合下列规定：①铺土、压实、取样检验等工序应快速连续作业。②压实时．砂料的温度应在0℃以上．粘性土的温度应在-1℃以上。③已压实的土层应防冻
合同编号： 栏杆工程合同 工程名称：**项目栏杆工程合同
工程地点： 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 年月日
栏杆工程合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，结合**省**市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致，订立本合同。 一、工程施工内容、范围、承包方式 1.1工程名称： 1.2工程施工内容、范围： （详见甲方认可的施工图）栏杆工程的承包方式：实行单价包干。在合同执行期内综合单价固定不变，不因工程规模的扩大、减少或工期的延长、施工期间一切人工及物价浮动而调整。包含内容：包工包料、包机械、包质量（包括产品质量和施工质量）、包工期、包安全（包括第三者安全）、包文明施工、包技术方案、包超高补贴、包材料涨价风险、包材料损耗、包材料送检及检测合格、包细部节点处理（按规范要求），包应缴纳的保险、包国家规定需缴纳的所有税金、各种措施费用等所有定额包含的工作内容、包向总承包单位缴纳的施工配合费，包验收及相关费用、包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包备案、竣工资料、保修等。 二、工期
开工日期： 完工日期： 总日历天数： 三、质量标准 3.1工程质量 1、满足国家现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量评价标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修施工规范》、《建筑装饰用途不锈钢焊接管材GB/T20878-2007》等规范，工程必须达到质量评定的合格标准。 3.2本工程的创优目标为：确保工程质量一次验收合格。 四、合同文件组成及解释顺序 4.1合同文件组成： （1）本合同； （2）乙方的投标报价书； （3）标准、规范及有关技术文件； （4）施工图纸； （5）本工程的施工总承包合同； （6）经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件（未加盖公司印章的文件视为无效文件）。 4.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行，但不限于各文件之间的相互解释，如有模棱两可或相互矛盾之处，以所列时间在后的文件为
水沟工程施工合同 水沟工程施工合同3篇 水沟工程施工合同篇1 发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工，按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。 一、工程名称： 綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。 二、工程地点： 文龙街道新街子社区马桑岩。 三、工程承包范围： 围墙外侧排水沟 四、承包工作内容： 1、水沟底板混凝土浇筑。 2、沟壁混凝土支模及混凝土浇筑。 3、模板拆除转运。 五、承包方式及计算原则： 本工程所有工序按现场实收混凝土方量(底板厚度不小于100，因基底不平整，按平均厚度200mm进行计算，及400mm800mm、沟壁
200mm600mm)，以每个立方385元包干计价。 六、甲方权利与义务： 1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。 2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位单位有关要求。 3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。 4、混凝土原材料转运到现有料场。 5、甲方对乙方施工质量不合格工程有不支付工程款的权利。 七、乙方权利与义务： 1、进入现场所有工作人员必须遵守工地安全纪律和规章制度。 2、进入施工区必须戴安全帽，严禁酒后作业、赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。不准现场打闹、带小孩进入施工现场，严禁在高空向下抛投任何物品。 3、乙方施工质量必须达到合格要求;如不合格，返工或修补，返工或修补费用全部由乙方负责。 八、工程质量： 本工程质量为合格。 九、工期要求： 乙方必须满足甲方工期进度要求，不得中途无故停工。 十、工程款结算与支付： 1、施工方量以甲乙双方管理人员现场收方签字为准，按实计算。 2、工程完工后在30个工作日内工程款全部付清。
一、土方工程 1、工程内容 主要包括土方开挖及土方填筑。 2、土方开挖 土方开挖采用机械开挖为主，人工开挖为辅的开挖方式；依次开挖橡胶坝消力池、底板、铺盖、泵房基础，最后进行河道清理的工作。 具体施工方法如下： （1）施工时根据地形情况，拟采用1m3挖掘机分层开挖、15t自卸汽车运土的机械施工方法，机械挖不到的死角地方人工配合开挖。 （2）开挖时预留20cm保护层，然后采用人工清理，以免扰动原土性状，从而保证基础的稳定性，保证了建基面原状土不受扰动和开挖尺寸的精度。 （3）淤泥直接弃运至弃土区，其他区域土方结合各自部位的填筑就近堆放，多余土料直接运输到弃渣场进行弃渣。这样既便于将来土方回填，同时也方便填筑围堰，对于合格土料进行单独存放，作为回填备土。 3、土方回填 填筑土料大部分采用本工程挖方土料，小部分采用外购建筑渣土，1m3挖掘机挖装，15t自卸汽车运土。填筑现场采用推土机配合人工平土，振动碾碾压。 填筑的施工程序为：施工准备→筑料开采→基础清理→填筑→坡面修整。 土料运输和铺料 铺料作业采用自卸汽车卸料，推土机平料，并确保以下几点： （1）按设计要求将合格土料铺至规定部位，使用推土机铺料。 （2）采用进占法卸料。
（3）铺料厚度和土块直径的限制尺寸，通过碾压试验确定，土块直径≤25cm； （4）铺料至堤边时，在设计边线外侧各超填一定余量，机械铺料余量不小于30cm。 4、土方工程雨季施工措施 （1）边坡排水措施 在边坡开挖前，在边坡侧填筑临时挡水土堰，并挖设临时截水沟导流至不影响施工位置，防止外来地面水进入基坑。临时截水沟断面形状为梯形，底宽0.5 m，深0.5 m，边坡1：1.5，挡水土堰断面形状为梯形，底宽1 m，高0.5 m，边坡1：1.5 m。 （2）基坑排水措施 在基坑底部轮廓线上设置排水沟，连通坡面排水沟，集中通向基坑集水坑，用水泵集中抽走。集水坑使用砖砌筑，净尺寸1m×1m×1m（长×宽×深）。 （3）雨季施工措施 雨前及时压实作业面，并做成中央凸起向两侧微倾。降小雨时，立即停止粘性土填筑。粘性土填筑面在下雨时禁止一切车辆和行人通行。雨后恢复施工，填筑面经晾晒、复压处理，必要时对表层再次进行清理，并待填筑面含水量调整至合格范围，才能复工。雨季停工前，土体表面设置松土保护层，复工前予以清除。 二、混凝土工程 1、工程概况 本标段混凝土工程包括：消力池混凝土、底板混凝土，铺盖混凝土，泵房混凝土以及钢筋制安、橡胶止水等施工项目。 2、模板工程