建设工程委托检测合同书
甲方:德阳市建设投资有限公司(建设单位)
乙方:四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司(检测单位)
丙方:湖南高岭建设集团股份有限公司(施工单位)
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,由丙方代付费,甲乙双方就德阳市凯江路大桥东、西侧下穿地道工程检测事项协商一致,签订本合同。
一、工程概况
工程名称:德阳市凯江路大桥东、西侧下穿地道工程
工程地址:德阳市凯江路大桥东、西侧
工程性质:□房建□市政□其他
建设单位:德阳市建设投资有限公司
设计单位:中国市政工程西南设计研究总院
监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司
总承包单位:湖南高岭建设集团股份有限公司
工程报监编号:____________________________________
质监站:德阳市建设工程质量安全监督站
二、检测具体事项及价款
检测范围:该工程项目所涉及到的所有检测项目(乙方无检测能力的除外)。
检测方法:依据相应的国家规范所规定的检测方法进行检测。
收费标准:建筑工程及材料类(包括建筑钢材、水泥物理性、建筑用砂、石、砼抗压、砼抗渗、砼配合比、抗渗砼配合比、砂浆抗压、砂浆配合比、砌体材料、防水卷材、土工击实、砼回弹、钢筋拉拔、密实度、路面弯沉检测项目),收费标准按照禾力检测执行收费标准的48%计取;沥青混凝土、马歇尔实验、生产配合比、
抽提等实验按禾力检测执行价收取,本合同各检测项目单价见附件一。
该工程根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用。
丙方在领取该项检测报告之前支付已发生检测项目的检测费用。
检测时间:检测时间为该工程开工到竣工。
三、检测样品及检测报告的交付
(一)丙方在甲方见证人员陪同下将检测样品送至乙方检测场所。
(二)丙方送检测报告给甲方。乙方交付检测报告时间的约定见附件一。乙方交付检测报告一式肆份,并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时,可另行约定。
四、甲方的权利义务
(一)工程开工后,凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
(二)双方签订本合同后,由甲方将本合同报送当地工程质量监督站进行登记。
(三)委托检测前,甲方应将见证单位和见证人员的联系方式以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的,甲方应及时书面告知乙方。
(四)该建设工程所使用的材料所有试块试件中应实行见证取样送检制度。甲方见证人员须陪同送检人员一起将检测样品送至乙方检测场所,见证人员应对工程现场检测进行见证,并在现场检测见证表上签字确认。
五、乙方的权利义务
(一)遵循守法诚信、独立公正、科学规范的原则,确保检测活动方法科学、操作规范、记录真实、结论准确。保证按照甲方所提出的要求和实验目的进行符合国家标准的检测,并对检测结果负责。
(二)乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料,包括建设工程检测资质证书、检测机构评估认可证书及其附表的复印件。
(三)该建设工程所使用的材料所有试块试件中应实行见证取样送检制度,乙方不受理无见证人员陪同送样或无见证封样的检测试样。主体结构等工程现场检测项目均实行工程现场确认制度,无见证人员在场不得进行检测。现场具备检测的条件下乙方应在丙方通知的日期进场开展检测活动。乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。
(四)乙方对送检样品按相应标准进行验收并封存,样品验收后发生一切差错
由乙方负责,若造成经济损失应由乙方承担。
(五)乙方应按照规范或合同要求的日期完成实验, 配合施工工期,在规定的时间内及时向甲方提交科学,公正的检测报告,并收取检测费。检测结果不合格的,乙方应在获得检测结果后 3日内通知甲方并报送当地工程质量监督站。
(七)在基桩、地基基础、主体结构、建筑节能及单位工程验收前,乙方负责对丙方编制《建设工程检测报告确认证明》进行核对,并对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。
(八)乙方只对送检的样品负责,作出检测结论。
(九)提供实验方面的咨询。
(十)若不按合同约定完成上述工作时,应承担由此引发的一切损失.
六、丙方的权利义务
(一)丙方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件,并对资料的可靠性负责。
(二)按合同约定及时向乙方支付检测费用。
(三)在委托见证取样类样品检测前,丙方应填写检测委托单。委托单应采用由乙方提供的统一样式,并经见证人员和取样人员当场签字确认,同送检试件等一同送达乙方检测场所。
(四)检测项目属于工程类检测的,丙方应在具备检测的条件下提前日将现场检测日期通知乙方。
(五)丙方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调,为乙方提供必要的外部工作条件。
(六)丙方负责编制《建设工程检测报告确认证明》,经乙方核对后提交给甲方。
七、对检测结论异议的处理
甲方对检测结论有异议的,可通知丙方拒绝支付此项检测项目的检测费用,并由甲乙双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同,由甲方支付复检费用;反之,则由乙方承担复检费用,若造成经济损失应由乙方承担;复检的结论必须有现场验证。对复检结论仍有异议的,可向建设主管部门申请专家论证解决。
八、违约责任
(一)丙方逾期支付检测费用的,每逾期一日应按未支付费用总额的1%向乙
方支付违约金。
(二)因丙方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的,丙方应当承担相应的经济损失,并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。
(三)乙方未按照合同约定时间提交检测报告,每逾期一日应按相关检测项目检测费用的1%向甲方支付违约金。
(四)检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的,乙方应进行更正或免费重新进行检测,给甲方造成损失的应予以赔偿,由丙方原因造成上述错误的除外。
八、争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向德阳市建设行政主管部门申请调解;也
可提请仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院提出诉讼。
九、附则
本合同自叁方签字或者盖章之日起生效。本合同一式陆份,每方各执贰份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)丙方:(盖章)
法定代表人:法定代表人:法定代表人:
联系人:联系人:联系人:
电话:电话:电话:
传真:传真:传真:
合同订立时间:年月日