专利代理合作伙伴协议

甲方：

乙方：

甲乙双方基于良好信任、平等互利、共同开发市场的原则，充分发挥双方合作的优势，通过友好协商，就授权乙方在湖南省娄底市区域内，就知识产权领域开展合作。现依据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方达成如下协议：

一、合作事项

1、甲方拥有十年的知识产权服务经验，拥有专业的专利代理人和良好的业务运作模式，独家授权乙方在湖南省娄底市开展知识产权业务，在双方合作期间，甲方不得授权乙方外的第三方，以任何名义在上述区域内以任何形式开展业务。

2、甲方可根据市场情况，对乙方的业务人员进行业务技能培训，在乙方达到合格的业务技能后，方能开展业务。

3、如有特殊情况，影响业务的开展运作，乙方应及时向甲方反映相关情况，并书面征求甲方的意见。

4、甲方指派柯昌勇作为甲乙双方的联系人，如人员进行岗位变更，则双方联系人变更为甲方股东李州木。

二、甲方的权利义务

1、甲方授权乙方经营专利申请、专利转化、商标等知识产权业务；

2、甲方辅助乙方业务开展、市场开拓、品牌经营等工作；

3、甲方协助组织乙方参与项目成推介、培训讲座、人才交流等活动；

4、甲方为乙方提供政策通报、政策咨询、管理资询，创业资询等服务；

5、甲方为乙方企业发展、品牌建设等方面提供指导、支援等智力支持；

6、甲方可根据乙方的业务进展情况，进行相关的奖惩；

7、乙方有下情况发生时，甲方有权随时可收回授权：将甲方的知识产权业务擅自转让给他人使用时；与甲方竞争对手进行业务合作；有事实证明其他对甲方的利益有损害的行为产生时。

三、乙方的权利义务

1、积极参加甲方组织的各种宣传、培训等公开活动；

2、遵守国家法律法规、合法经营，不得侵害甲方的合法权益，不得损坏甲方的形象、信誉；

3、乙方根据甲方的要求，提交业务开展的相关信息，并定时汇报业务的进展情况；

4、乙方需对甲方的运营模式、产品技术等相关商业机密进行保密，不得损害甲方利益，不得透露给第三方；

5、乙方必须认真负责地完成代理工作，提交客户的相关信息；

6、甲方不得干涉乙方的公司的运营；

7、乙方业务所赚取的利润必须经过甲方公司账户，根据双方协商再进行利益分配。

8、乙方不得私自与客户达成协议，危害甲方的利益，否则甲方有权追求乙方的违约责任；

9、合作终止后，乙方拥有优先获得甲方业务的代理权。

四、合作期限

甲乙双方的合作期限自年月日起至年月日止。

五、保密条款

未经对方书面同意，任何一方不得将本协议内容及所有产品、技术、设计等相关事宜，以任何方式透漏给第三方。本保密条款不因双方合作的终止而无效。在双方合作终止后两年内，本保密条款对双方仍具有约束力。

六、补充说明

1、本协议的变更、续签及其它未尽事宜，经双方协商签订补充协议，补充协议具有同等的效力。

1、双方如遇国家政策法律法规和人力不可抗拒的情况下，需终止本协议，可经双方协商同意方可终止，如双方无法协商解决，应在甲方所在地法院，通过法律途经解决。

甲方：乙方：

公司签章：公司签章：

签章日期：签章日期：

法人或授权代表签字：法人或授权代表签字：

签字日期：签字日期：

合同风险主要包括哪几类

风险主要分为两类，一是合同本身所带来的风险；二是合同履约过程的风险。

合同本身风险即合同条款形成的风险，主要包括，合同价格、结算方式、合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。

合同价格风险。合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险，该类型合同一般工程量相对明确，或有相对明确的图纸，施工单位根据现有图纸、资料在短期内进行报价。由于报价时间短，承包商无法详细计算工程量，尤其是二类费用通常只要按经验进行报价，错报、漏报现象时有发生。并且施工单位为了中标，不敢报高价，报价水平较低，承包商索赔机会小，亏损风险大。该类型合同阶段简单，有利于业主控制投资，是近阶段业主采用的主要合同形式。

合同结算方式风险。合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及取费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣款、合同外调价方法、结算争议解决方法等。在签订合同时施工单位一定要注意结算条款，尤其是要明确结算件审核时间，有的业主以没有约定结算时间在项目竣工后迟迟不给结算，有的业主要求结算实行三审或四审，或聘请外审，人为设置结算障碍，故意拖延结算时间，造成项目竣工后几年不能结算。

合同工期风险。合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日期，合同工期的制定要科学合理。由于业主原因一般项目工期都处于前松后紧状态，到工程后期业主为实现交工，一味压缩正常工期，不管前期受何种因素影响，都会采取强制手段，倒排工期，后门关死，往往造成施工单位进行赶工。

所以签合同时一定要明确主要工序里程碑控制点，并说明影响工期的条件，一旦工期延长要分清责任，由责任方负责全部责任。如合同中要明确土建与安装的交接时间，施工图纸到图时间，主要设备材料到货时间，交工验收标准等，以上因素是影响合同工期的主要因素。工程款支付条款中的风险。工程款的支付按时间划分大致可分为四个阶段，即预付款、工程进度款、最终付款和质量保修金。当前拖欠工程款已成为困扰施工企业的严重问题，垫资、带资施工的现象仍然十分普遍，这些都给施工企业的良性发展带来困难，同时对正常工期也受到影响，也是施工单位拖欠工资的主要原因。许多工程合同对这部分条款不甚明确，尤其是对工程款支付违约索赔条款约定不完整、不严密，不公平，给施工企业造成经济纠纷和经济损失。工程变更风险。由于工程项目的复杂性和工程项目施工的长期性，合同执行过程中经常涉及工程变更问题。如果承包商在施工中提出了关于设计更改、材料设备换用的合理化建议，经业主工程师同意，可以变更。但如未经工程部同意，擅自变更，即使是合理的，承包商也要对此赔偿损失，并且不顺延工期。在变更程序上的疏忽，容易导致业主的反索赔。

合同履约风险。合同履约风险即在合同执行过程中形成的风险，由于施工合同管理贯穿于项目管理的各个环节，因而履行施工合同必然涉及项目各项管理工作。施工合同一旦生效，项目的各个部门都要按照各自的职权，按施工合同规定行使权利履行义务，保证施工合同的圆满实现。合同履约风险主要包括：安全、质量、进度管理风险。安全风险主要包括违章罚款，重大安全事故的发生，为保证安全生产而增加的安全投入等造成的项目管理成本增加。质量风险主要包括执行规范标准，提高产品质量的投入，或重大质量事故造成的损失。进度风险主要包括为赶工而增加的成本投入。过程资料的确认与积累。施工单位对现场隐蔽工程，过程施工记录等见证资料要及时填报记录表格，并及时得到监理、业主的确认。索赔文件的上报与确认。施工单位对于与合同约定或报价不一致的事件要及时上报索赔文件，并在规定时间内得到监理、业主的确认。合同风险防范措施合同风险防范措施是降低合同签订和合同履约风险的重要环节，对施工单位实现项目管理目标起到事半功倍的效果，所以施工单位应加强