二次结构砌体承包协议
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（施工班组代表）
工程名称：
为了确保本工程的顺利进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。
一、合同承包范围以及主要工作内容：
甲方将的砌体工程承包给乙方施工。其主要承包范围包括：本工程图纸中所设计到的与二次结构砌体工程有关的全部工作内容。其主要平米包干内容为：（本工程在协议承包范围内不产生任何形式的临用工）。
1、砌体工程所需材料施工电梯周围100米内垂直运输、水平运输的人工搬运及二次倒运的费用。
2、搅拌机的安装、维修、保养及另派专人开搅拌机的人工费。
3、搅拌水池的砌筑，抹灰等所发生的人工费。
4、份内内的现场路面平整硬化及维修等所发生的人工费。
5、份内所需的手头工具的购买费（如：手推车、灰桶、棉线、大铲、手锯等）
6、脚砖、顶砖的砌筑及所有墙体的洞口预留、封堵所发生的人工费。
7、每层楼的垃圾清理处理及倒运所发生的人工费。
8、所有地下、地上、屋面、机房顶砌体的砌筑的人工费。
9、砌体砂浆人工搅拌，水平运输及垂直运输的人工费。
10、所有墙体需用的加气块、顶砖的水平运输及垂直运输的人工费。
11、抢工期所发生的人工费。
12、3000元以内的安全事故的医疗费用。
13、本班组的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理。
14、未施工前设计变更的全部工作内容。
15、施工现场必须经常做到活完、料净、脚下清，即“文明施工现场”的保持与整理。
二、合同工期：
本合同自年月日至年月日结束。乙方必须按照甲方编排的施工进度计划进行施工，不得以任何理由拖延工期，保证甲方按时结构完工。如果因乙方原因造成工期延误，乙方同意按协议单价的5﹪扣除工期违约金。
三、分包工程单价：
1、所承包的砌体：经双方协商一致确定：地下、地上、屋面、机房顶200mm厚墙体砖的砌筑单价按每立方砖130 元。120mm厚墙体砖砌筑单价按每立方砖160 元。乙方在施工中出现人力不足和施工质量、人员管理方面不能保证施工的正常进行的情况下，为了不影响工期和质量，甲方可以单方面调人协助施工，甲方派人支援所用工乙方同意按200 元/工日计算，结算时在乙方工资中扣除。情况严重者甲方可以对乙方终止协议，协议终止劳务费按乙方实际工作量的80%计费，乙方同意将剩余20﹪为乙方中途退场给甲方造成的损失赔
偿。合同单价含质量“优质工程”达标、：施工人员进出场费、劳保用品费、工具费、办证费、冬雨季施工降效费、生活费、注册费、抢工费、措施费、水平及垂直运输费，保险费（班组长需自己给工人上各种保险（含人身意外险），手头工具费、场地清理费、成品保护费、未装塔吊之前的人工倒运材料费等合同范围和合同所规定的，与该承包工程有关的一切费用。
2、本工程合同范围以外如果产生了费用，用工按80元/工日计算，工地零杂用工需报公司审批，经审批完的用工公司才能给予结算。
四、工费的结算与结算程序：
1、工费的结算：
工程完工后公司根据项目部上报任务书的工程量、工程内容、施工部位以及工地管理人员对结算的意见等情况经审核后据实结算。
2、工费的结算程序：
由项目经理开具公司统一的工费结算申请表（工程量上报表），由项目部填写所完成的施工任务（工作量）或施工部位、材料的出入库情况、扣罚款情况以及有承包人本人签字的结算单后交由公司，由公司统一审核办理结算，由班组长上报工资表，工资由公司直接发放到工人。
五、安全文明施工要求：
1、乙方自进场之日起必须认真组织人员，一经确认后的人员应有一定的技术素质且保持相对稳定；班组长必须是技术熟练、管理有力、积极配合甲方开展工作。本班组必须保证在本工程施工40 人以上（不含班组长）没有得到甲方批准不得擅离工地，否则每离开一人按100元至200元的罚款处理。
2、乙方在施工中严格执行山东省有关施工规范，施工单位的安全技术交底及甲方有关文件规定进行施工，服从现场管理人员安排，指挥和统一调动，若乙方不服从甲方的管理和生产调动或未能达到甲方所要求的安全、质量、进度标准时，甲方有权终止合同，根据已完工工程量及合同单价进行结算，乙方应无条件退场。
3、施工中因违章作业造成的一切后果和损失均由责任方自己负责，不是乙方原因造成的事故，甲方承担相应的责任。在甲方满足乙方施工条件的情况下，乙方必须保证满足工程施工所需的技术工人，如因乙方劳力不足造成工期延误，费用将按被延误工期总数每天100元/人罚款或按总包方对我方的罚款金额对乙方进行处罚。
4、乙方技术工人和特殊工种在施工中必须持证上岗，甲方将随时抽查，如果不持证上岗，造成的质量后果，伤亡事故、意外事故、全部由乙方承担。
5、乙方必须在甲方规定的时间内上足施工所需人员，如果在规定的时间内不能上足所需人员，将给予乙方每人次每天200元的罚款处理。并同时按协议“二”规定处理。
6、对于工人在施工过程中出现的安全、工伤等事故，医疗费用在3000元以下（含3000元）班组自理。3000元以上超出的部分公司负责60%，班组或个人负责40% 。
7、乙方在施工中必须严格按照山东省的各项安全操作规程施工，否则视为违规操作发生的一切后果自负。
8、安全事故经济补偿依据由以下几部分组成：①受伤期间凭医院发票的药费；②受伤的工
资从受伤之日起到愈止按20元/天结算，包括生活费在内；③护理人员的工资生活费也按20元/天结算。
9、本工地严禁带入非施工人员进入施工现场及留宿工地和生活区，因此而发生的一切事故均由引导班组自行负责承担。
10、工作时间外及施工现场外所发生的一切事故，由施工班组及个人自行承担。
六、付款方式：
甲方按乙方每完成1000立方砖按合同价款的80%，一周内付给乙方作为人工工资，砌体工程完成后，经项目部检查验收合格后，15天内付清乙方所干工程合同价款。
七、质量要求：
本工程必须达到优质工程标准，（未达标乙方同意按协议单价扣除10.00元/立方）乙方必须对其所承担的全部工程质量负责，严格按照国家及市属的质检标准进行全过程的质量检验和控制，每次检查如达不到验收标准，返工所发生的工费、材料费由乙方负责；甲方、监理分部验收一次不合格，除负责承担发生的相应费用、损失，另根据情节罚款100元—500元；严重时甲方有权责令无条件退场，并承担由此而产生的全部责任，工费结算乙方同意按照本协议条款规定进行结算，且乙方不得以任何理由干扰后续施工。
八、材料管理：
1、砌体施工所使用主要辅材如手推车、灰桶、棉线、大铲、手锯等，一次性承包给施工班组，费用包含在协议单价中不另行计算。使用时由本班组自行购买雨衣、雨鞋乙方自己提供）。
2、其它手头工具由乙方提供。
3、凡在库房领取的低值消耗品均需依旧换新，施工现场保持工完场清，不及时归库按现场剩余材料、按物品的原价在乙方的工资总额中扣除。
4、班长必须在每个结算阶段结束前，把本班应结算阶段材料库存盘点清楚（指辅助材料），把数量、规格在结算次日前交仓库材料员与预算员，以便及时结清工程材料成本，如班长不负责任，复查过程中有误差，从乙方工资中扣除。
九、协议终止条件：
1、施工中，甲方认为工程已受到威胁或即将产生损失时，经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时，甲方有权变更终止合同内容（或要求乙方退场、或部分人员退场）乙方应予以接受，乙方应承担由此产生的一切经济损失和责任。
2、甲方的业务终止或缩减规模和生产经营状况发生困难，确要裁减人员时。
3、在工程未完工且未经甲方允许或同意而中途退场的，由此而产生的一切损失和费用均由乙方承担，不管是班组还是个人甲方均不予结算工费。
4、如果乙方的施工质量、安全、文明工地等各项指标达不到甲方的要求，甲方有权终止乙方的施工任务，甲方另行安排别的班组接着乙方的工作面继续施工。
5、因甲方原因中途退场，形成建筑面积的按建筑面积结算，未形成建筑面积的，按2005年国家标准预算定额及甲方与总包方签订的合同条款有关建筑面积计算规则计算。
6、乙方必须服从甲方的统一管理、安排和调动，若乙方不服从甲方的管理和生产安排，
未能达到甲方所要求的安全、质量、进度标准时，甲方有权终止合同，根据已完工程量
按照本协议规定条款进行结算，乙方同意予以接受。
7、经甲乙双方协商一致，协议可以终止。
十、劳动条件：
1、甲方严格执行国家有关规定，为乙方提供必需的生产环境、切实保障乙方的安全和健康。
2、甲方给乙方人员提供食宿条件，但生活费用自理。
十一、劳动纪律：
乙方必须遵守国家的各项法律、法规、自觉遵守甲方的劳动纪律以及各项文件、规定、规章制度、服从甲方的统一管理、安排和调动，保证按时完成施工任务，如有违反，愿意接受甲方相应的处罚。
十二、其它：
1、乙方代表必须每天在施工现场，如若发现不在现场（特殊情况除外），将给予每次1000
元的罚款处理。
2、甲方只针对乙方代表下达施工任务、施工技术交底、结算和付款，（甲方有权利监督乙方代表对工人工资发放情况）。
3、此集体承包合同已为全体职工讨论通过并严格按照协议约定履行承诺。乙方代表签字后
不再作任何变动。
4、本合同在执行中如发生争议，双方协商解决，如有异议可向甲方所在地人民法院提起诉讼。本合同一式三份，甲方两份乙方一份，经盖章和相关负责人签字后生效。
十三、其它补充说明：（含协议后附质量奖惩制度实施细则）
1、此协议的签订甲方代表为张彦，其他人员的签字、单据、表态均无效。
2、如该班组发生打架斗殴，甲方将视其情节给予重罚或清退出场，乙方应予以接受。
3、乙方代表不参加甲方工程例会、班前未对该班组工人技术和安全交底罚款500元/次。
4、进场施工人员必须有合法的身份证明及与我公司签定的劳动合同。
此协议
甲方代表签字：乙方代表签字：
合同订立时间：年月日
工程劳务分包合同 总包单位：商丘国基建筑安装有限公司苏地现代城项目部（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合商丘市和本工程的具体情况，甲方将苏地现代城17#18#楼工程二次结构以劳务分包的形式分包给乙方，双方本着平等、自愿、诚实、信用原则，在乙方现场考察及图纸内容看透情况下经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守执行，具体条款如下： 第一条工程概况 1、工程名称：苏地现代城17#18#楼工程 2、工程地点：商丘天瑞路路西 3、结构类型：框剪结构 4、层数：地下一层；地上十八层。 第二条承包范围 本工程的砌体及二次结构室外零星工程及其他部分。 1、砌筑及二次结构承包范围：各种砖墙砌筑（外墙及分户墙 均为加气砼砌块，墙砌筑均含小基砖、顶部斜法砌筑），门窗和水电安装预留洞口、电梯安装土建配合各洞口封堵，圈过梁及构造柱，钢筋制作、绑扎、植筋、焊接，模板安拆，混凝土浇筑。拉结筋制作、绑扎、植筋、焊接等，预埋件制作、安装，原二次结构变更导致原主体结构预留钢筋的切割、植筋等。 2、室外零星工程承包范围：包括台阶、坡道、散水及与其相 关的工作。 3.他部分工程承包范围：现浇阳台栏板，女儿墙砼（包括钢 筋的绑扎）在粉刷之前所有砌筑，模版，钢筋，混凝土等工作均有乙方制作。以上工作内容、具体做法、部位详见项目
部施工方案和书面交底，方案和书面交底没有详述时以施工图纸、设计说明和有关规范做法图集为准。 第三条双方责任 一、甲方工作 1、乙方工人进总包方施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及公司内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查； 2、提供施工设计图、设计变更及施工技术交底； 3、审批乙方当月已完工程量，按公司有关规定及时审核结算； 4、协调乙方与其他专业施工队之间的关系 5、组织隐蔽工程的验收，对乙方的质量、进度、安全、文明施工进行监督指导，解决乙方在施工中出现的技术问题； 6、开工前提供现场施工条件； 7、不定期对乙方人员及其工作进行检查； 二、乙方工作 1、乙方负责人：电话： 乙方负责人必须常驻施工现场，及时解决在施工中出现的各种问题；如乙方代表不常驻工地，影响施工生产，甲方将视为工程转包，有权解除合同，并追究乙方违约责任； 2、乙方不得将该工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件中止本合同，并由乙方承担由此造成的全部经济损失； 3、按甲方通知的时间进场； 4、建立施工管理组织机构，组织施工人员进场，进场人员必须持有居民身份证，计划生育证或当地派出所证明，施工人员尤其是现场带班人员不得随意变动，因工作需要变更，须事先征得甲方同意；如乙方未经甲方同意擅自更换人员，乙方将承担相应的违约责任； 5、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，进场人员必须持有效上岗证，特种作业证，不得从事与岗位证书不一致的岗位工作，一经查出，每人次乙方缴纳违约金200元； 6、乙方必须按施工图纸说明或甲方审定的作业设计、设计方案和有关变更组织施工，认真审查图纸，及时发现问题，避免不必要的返工及浪费，认真配合其他专业施工，共同完成施工任务，如有合理化建议及时向甲方提出，并办理洽商变
市政道路施工合同范本 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币元整。 6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程设置履约保证金元整。 8、结算办法 8.1 按以下原则结算：
8.1.1 按河南省市政工程预算定额(2008版)结算，具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按元/车( 吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用型挖机，挖土机费用按元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求： 9.1.1 混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。 宽度：不小于设计规定。 9.1.2 塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;
二次结构砌筑施工一定要注意的14点 1、砌筑砂浆（要根据图纸要求进行配比，此处为简介） ±0.000以下墙体砌筑采用M7.5水泥砂浆，±0.000以上墙体砌筑采用M5水泥砂浆。 2、砂浆试块的留置 ±0.000以下M7.5三组标养试块。 ±0.000以上M5一层一组标养试块，且不少于三组。 3、构造柱 （1）构造柱构造：砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸为20cm（即一皮砌块高度），马牙槎应先退后进，进退尺寸为100mm。 a、构造柱的设置：按照设计图纸要求，填充墙在内墙转角处，外挑墙端及墙长≥5m的墙中应设构造柱。 b、构造柱的要求：构造柱厚度同墙厚，宽度200mm，柱内竖筋4Φ12，箍筋Φ6@200，接头范围箍筋加密100mm，加密高度600mm。基础墙体构造柱箍筋间距为100mm。 （2）构造柱钢筋绑扎 箍筋与柱竖筋要保证垂直，弯钩叠合处，沿主筋方向错开转圈设置，第一道箍筋距柱根部50mm。柱内竖筋4Φ12，箍筋非加密区Φ6@200，接头范围箍筋加密100mm，加密高度600mm。 4、拉结筋
（1）拉结筋设置要求：拉结筋设置在灰缝内，±0.000以下拉结筋位置沿墙高每隔500mm设置一道，通长设置。±0.000以上拉结筋位置沿墙高每隔400mm设置一道，通长设置。拉结筋与拉结筋搭接长度为55d。（2）拉结筋、板带筋植入深度为90mm，拉结筋锚入墙内长度为不小于墙长的1/5且不小于700。 5、混凝土带 按设计图纸要求，当墙高≥4m的200厚墙及高度3m的100厚墙需在墙半高处设置与柱连接的通长钢筋混凝土带，厚度为60mm，另外注意通长纵筋的型号与联接。 6、填充墙构造柱的设置位置、断面尺寸见各层建筑平面及相关结施图纸。除有关图纸已注明者外，构造柱应在墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧（≥2000）、悬臂墙端部布置，构造柱间距≤4m，且不大于层高2倍。断面尺寸可据墙身厚度按图一选用。构造柱应先砌墙后浇筑混凝土，用C20 混凝土浇筑砌墙时，构造柱与墙体连接应加拉筋。构造柱上部与梁板连接处应加插筋均见下图一，填充墙砌筑砂浆等级不应低于M5。双墙每1.5m以内必须设置拉接墙，拉接墙采用200厚。砌体在构造柱部位应留成马牙槎，上下皮错开马牙槎宽度为60mm，从根部按先退后进的原则留置，间隔一皮加气混凝土砌块的高度错槎。 二次结构砌筑还应注意 1、砌筑砂浆要提前做配合比，现场拌制时一律采用重量比；并要采用
砖混结构砌体工程施工劳务合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，达成以下合同条款，供甲、乙双方遵守执行。 一、现甲方将新佳旅业后勤保障基地工程1#、4#楼砌体工程（灰沙砖）承包给乙方施工。 二、承包范围包括灰沙砖砌筑，砖体运输、浇水，沙灰搅拌实验块制作等，工作范围的清理安全文明施工所需的各项措施。 三、乙方的一般义务：乙方应根据合同的规定严格按图纸保质、保量施工。必须做到物尽其用，节约成本，及时清理自己的作业现场，做到工完场清，满足甲方的需求。 四、工期和进度计划：乙方应严格按甲方的进度计划进行，本合同签订后，甲方应对乙方的工期和进度计划交底，1#楼二层以上砌体每层四个工作日，4#楼一层五个工作日，二层以上为每层四个工作日。如因不可抗力因素和业主原因造成工期延误。甲、乙双方应妥善安排劳动力，所产生的误工甲方不予补助。 五、工程质量和验收：本分项工程要求优良，乙方应认真按照标准规范，设计要求进行施工，随时接受甲方及公司业主代表的检查验收。为检查验收提供便利条件，并按甲方的要求进行返工和修改。 六、对本班组在工作中出现的质量问题将根据甲方编制的质量处罚规定进行处罚。产生的质量问题应进行及时修整处理。并且所产生的费用均由方承担。质量和进度达不到甲方要求按合同价的90%结算。
七、计量单价：按所施工的图纸计量，每块砖0.24元计价，每月结账，付款80%。本工程完工后20天内付清余款，如因业主原因导致不及时支付乙方的工程款时，乙方应予以谅解。 八、文明施工：进场人员必须遵守规章制度，杜绝打架斗欧和违法犯罪事件发生。参与打架斗殴计班组处200元以上罚款，并从当月工程进度款中扣除。 九、其他 1、本合同未尽事宜，双方签订补充合同，补充合同具有同等法律效力。 2、本合同壹式贰份，双方负责人签字盖章后生效。 3、本合同在执行过程中发生纠纷，双方可申请本地仲裁委员会进行调解或向当地人民法院上诉。 甲方（盖章）乙方（盖章） 负责人：负责人： 合同签订日期：年月日
二次结构模板协议 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律并结合中冶·长安大都二期（一标段）工程（下称本工程）的实际情况，在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲、乙双方共同遵守执行。 1、工程概况 1．1工程名称： 1．2工程地点： 1．3建筑面积：工程总建筑总面积详施工图。 2、单价、计量及结算方式： 3．1单价、计量：按模板支拆的实际施工面积(模板跟混凝土接触面积)进行计量，单价为元/㎡。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项。 3．2模板支拆完成，混凝土浇注完拆除模板后，确定无剔打修补，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程
量，签发结算书。结算工程量的80%、一个半月付款。（总体完工后结算5%，其余15%在工程竣工验收后45 日内付清）乙方拿到结算书后，报送给项目经理部会计做工资发放表，随甲方自有工人同时进行发放。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。 3．3承包方式：包人工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包治安达标、包辅助材料、包工具用具及小型机械、包工程保修，以包清工的方式承包本工程的施工任务。 3、承包范围 乙方已踏勘现场并熟悉和理解施工图的要求，除甲方和业主指定分包工程以外的结构、建筑、设计修改通知单（但施工后而发生的变更，其返工发生的费用另计）、业主的合约变更指令等技术文件所显示的（公司本项目所承包的全部范围）室内外主体模板外的所有二次结构模板工程内容，均由乙方承包施工，具体包括（但不限于）以下内容： 3．1模板的制作、安装、拆除（包括穿墙塑料管及丝杆、夹具、铁钉等）、刷隔离剂、看护模板、楼层地面的保护、场内运输、整理集中堆放等全部操作过程所须木工及相关工种的工作内容。 3．2指定分包工程的辅助、配合、保护等工作，其内容包括水、电安装等工程预留洞木盒及墙面留槽模板的制安、拆除和预留插筋和预埋铁件（含连通口钢框、止水带）的安放等所需的全部工作。
承包协议书 甲方: 乙方:施工队 甲方将二次结构工程中砌体分部承包给乙方施工,经双方商定达成以下条款,以资甲乙双方共同遵守。 一、承包方式 1、按本工程中二次结构的实际砖砌体立方计算元/m3;清包单价中均已包括手 锯、砌刀、塑料锤、线坠、小白线、卷尺、小水桶、砖夹子等辅助材料;安全帽、手套等劳保用品;社会保险金、养老金和医疗保险金及办理工人各种证件。 二、承包范围 1、本工程中所有木工分项工程工作内容:按施工图纸及甲方要求的二次结构中所有 砌筑分项工程(各种材料的砖砌体等与砌体相关结构的工程;包括材料(砂浆场内运输;砂浆搅拌、材料切割、拉墙筋预埋、脚手架搭设、预埋铁件安装、临 时施工棚的搭设等。 2、施工材料用量计划必须提前五天报项目部材料部门。 3、砼砌块的配制及使用应做到长料长用、短料利用。 4、年内未完成的楼层中零星工程,甲方可按双倍或更高扣除,直至乙方来年来施工 完成后方可给予乙方。
5、按甲方要求做好砂浆试块。 三、文明施工 1、施工现场的安全、文明施工达到市文明工地。做好现场工完、料尽、场地清, 如做不到位,甲方将另安排人员清理,按每人100元/工从乙方当月生活费中扣 除。 2、如发现有材料浪费,除按价赔偿外,并处当场罚200—1000元之间。 四、质量要求 1、严格按照建筑工程新规范要求施工,各分项工程在施工之前,须与甲方进行技术 交底后才能进行施工,对当日完成的分项工程必须进行自查、自检合格后,提交 甲方质量科复验(附各分项质量评定表验收标准,达到质量标准要求后才能进 行后续工作。 2、乙方必须配合甲方对本施工项目验收工作,如未达到监理要求,应当场进行整改, 直到验收合格。 3、甲方质检员对乙方施工项目进行检查时如达不到验收要求,乙方必须按甲方下发 的《整改通知单》中规定时间内进行整改完毕并书面报甲方质检员;乙方如未在
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
二次结构砌体得一般做法与施工要求 一、定义 1、二次结构得定义:在框架、剪力墙、框剪工程中得一些非承重得砌体,构造柱,过梁等一些在装饰前需要完成得部分，称为二次结构。 2、范围:主体结构得承重构件部分施工完毕以后才施工得,就是相对于承重结构而言得,为非承重结构,围护结构,比如构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙等等。 3、二次结构砌体与砖混结构中砌体得区别 砖混结构就是指结构中主要由砌体与混凝土梁板承重得,砌体为物结构中得主要承重构件;二次结构中得砌体就是为满足建筑物得使用功能，主要起分隔得作用。 二、二次结构砌体施工 1、施工准备 放线---植筋---清底-－-找平---排砖---砌筑-－-擦缝 （1）植筋砌体植筋一般为一级6个得钢，植筋深度为15ｄ,即9cm,长度不小于墙长得五分之一,且不小于700cm【抗震要求8度以下】端头制作成135°弯钩。植筋间距500。楼梯间必须设通筋。 （2）8度已上抗震要求时延墙长全部设通筋,植筋要求相同。 （3）植筋后７2小时即可做拉拔试验,一般取总植筋数量得1‰，且
不少于３根,所以一般拉拔试验以3000头为一个检验批。 2、清理与找平 为了使灰缝便于控制与调整,保证砌体灰缝水平，板面标高相差大于２cm时，必须用细石混凝土找平。 基底必须清理干净,用水冲洗,必须保证砌筑前底层无杂质、垃圾等。 3、砌体施工要求 (1)砌筑前2天进行浇砖,使水充分浸入砖内,保证砖得含水率在10%---１5％,水浸入砖四周１、５cm--2cm为宜。 (２）砌筑前清理底层，对于大于2ｃm得高差，用细石混凝土进行找平,砌筑过程中,立皮数杆控制砌体高度,皮数杆上一般标有门窗洞口高度、50线位置。 (3)2０0墙厚砌筑过程中一般要求单面挂线,挂线面要求砌体平整,灰缝整齐,混水墙垂直度误差要求不大于５mm,平整度不大于８mm,现场控制一般按照清水墙控制要求即垂3平5。 (4)砌筑过程中灰缝宜保持在8--12mm,避免游丁走缝,严禁假缝瞎缝,避免通缝,砌体必须错茬搭接,错茬不小于砖长得?,尽量避免砍砖。 (5)砌筑高度大于50ｃm后,立即弹出50控制线,用于校正皮数杆,控制门窗洞口高度,预留洞口高度,窗台高度应按照图纸要求预留
砖混结构施工合同 篇一：砖混结构砌体工程施工劳务合同 砖混结构砌体工程施工劳务合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，达成以下合同条款，供甲、乙双方遵守执行。 一、现甲方将新佳旅业后勤保障基地工程1#、4#楼砌体工程（灰沙砖）承包给乙方施工。 二、承包范围包括灰沙砖砌筑，砖体运输、浇水，沙灰搅拌实验块制作等，工作范围的清理安全文明施工所需的各项措施。三、乙方的一般义务：乙方应根据合同的规定严格按图纸保质、保量施工。必须做到物尽其用，节约成本，及时清理自己的作业现场，做到工完场清，满足甲方的需求。 四、工期和进度计划：乙方应严格按甲方的进度计划进行，本合同签订后，甲方应对乙方的工期和进度计划交底，1#楼二层以上砌体每层四个工作日，4#楼一层五个工作日，二层以上为每层四个工作日。如因不可抗力因素和业主原因造成工期延误。甲、乙双方应妥善安排劳动力，所产生的误工甲方不予补助。 五、工程质量和验收：本分项工程要求优良，乙方应
认真按照标准规范，设计要求进行施工，随时接受甲方及公司业主代表的检查验收。为检查验收提供便利条件，并按甲方的要求进行返工和修改。 六、对本班组在工作中出现的质量问题将根据甲方编制的质量处罚规定进行处罚。产生的质量问题应进行及时修整处理。并且所产生的费用均由方承担。质量和进度达不到甲方要求按合同价的90%结算。 七、计量单价：按所施工的图纸计量，每块砖元计价，每月结账，付款80%。本工程完工后20天内付清余款，如因业主原因导致不及时支付乙方的工程款时，乙方应予以谅解。 八、文明施工：进场人员必须遵守规章制度，杜绝打架斗欧和违法犯罪事件发生。参与打架斗殴计班组处200元以上罚款，并从当月工程进度款中扣除。 九、其他 1、本合同未尽事宜，双方签订补充合同，补充合同具有同等法律效力。 2、本合同壹式贰份，双方负责人签字盖章后生效。 3、本合同在执行过程中发生纠纷，双方可申请本地仲裁委员会进行调解或向当地人民法院上诉。 甲方（盖章）乙方（盖章） 负责人：负责人：
中铁十九局职工新村 二 次 木 工 班 组 劳 务 分 包 合 同 2015年7月15日 木工班组劳务分包合同
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依据《中华人民国合同法》和《中华人民国建筑法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平、互惠互利和讲效信用的原则，甲方将职 工新村2#，3#，4# 楼二次木工工程承包给乙方施工。为确保工程的工期、 质量、安全、文明施工，明确甲乙双方在合同履约过程中责任和义务，特 签订本施工合同，双方共同遵守，并严肃执行。 一、工程概况： 1、工程名称：职工新村棚户区改造安置房 2、工程地点：迎春街 3、结构形式：框剪 4、工程安全要求：市安全文明标化工地 二、工程承包围： 二次结构模板加工制作、安装、拆除；剔凿混凝土，场材料水平运输及垂直运输；废料清理、工完料清；施工机械（含磨损件的维护保养）；模板项目结束后所有拉杆与U形卡分离，收交甲方；完工后所有木方、模板的铁钉拔取干净，并清理至甲方场指定地点堆放整齐。否则甲方有权派人清理，费用从乙方工程款中扣除。 三、工程承包形式： 包清工，（乙方自带小型电动工具及施工用线） 工程承包价格： 1、构造柱_____元/米，门窗包框_____元/米，止水带_____元/米，窗台压顶 _____元/米，圈梁及过梁_______元/米。工程量按实际完成量结算。 四、结算及付款方式： 五、结算方式：每月1000元/人生活费，年底一次付清。 六、双方责任： （一）甲方责任： 1、对工程质量、进度、安全、文明施工实施全面监督检查，并按甲方相关管 理规定进行验收处罚。发现问题，甲方有权勒令其停工整顿直至调换施工 班组，由此造成的损失（含工期），均由乙方承担。 2、负责对乙方进行技术交底、技术指导和进场前的安全教育。
编号： _______________ 二次砌体结构劳务分包合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 甲方: 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。
一、工程名称： 二、工程地点： 三、工期：年月日。 四、承包范围： 教学楼一层所有砌体（基础墙体、构造柱、圈梁、过梁、腰梁、卫生间墙体下混凝土止水带、压 顶、素混凝土台、门窗素混凝土垛等）模板支设及拆除、钢筋制作（含锚拉筋）、绑扎、混凝土 砖块的制作及预埋、施工期间现场安全文明施工工作（工完场清），以及二次结构图纸上洞口预 留、配合安装工程套管箱体预留封堵。 五、质量标准： 按现行的《砌体工程施工质量验收规范》、《住宅工程质量通病防治技术规程》、《建筑工程施工质 量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建设工程施工技术标准》（企业标准）， 砌体及混凝土必须达到合格质量评定标准要求。 六、工程量计算方式： 按照实际完成的工作量，依据图纸设计尺寸，根据定额（版）规定的工程量计 算规则进行计算。 七、承包单价： 砌体：单价为元/ n3 ;钢筋砼（含素混凝土）：单价为元/ n3o 以上价格为包死单价，单价中已含安全文明施工费，无论何种情况乙方均不得要求进行单价调整。本工程在合同承包范围内不计任何临时用工。 八、付款方式:
中间支付比例为已完成合格工程量的%工程完工经验收合格后日内付至结算 价款的%内外粉刷全部结束日内扣除相应维修款后无息一次性付清。 九、甲方责任及义务： 9.1、负责提供现场施工场地、施工道路和工人住宿。 9.2、负责提供垂直运输机械。临水部分：甲方负责每栋楼提供给水管，临电部分：甲方负责提供至三级配电箱。9.3、负责提供施工所需的砌块、砖、水泥、砂、石子、钢筋。 9.4、负责全面的工程质量、安全文明施工技术交底。 9.5、乙方不能满足甲方质量、进度要求时，甲方有权将本合同约定范围内的工作分割给其他班组，乙方应积极配合。 9.6、负责相关工种交叉配合的协调。 9.7、甲方有权要求乙方在限定时间内更换有重大失职的或不适合继续在本工程工作的乙方管理 人员和工人。甲方提岀更换要求后，乙方须在日内重新委派合格的管理人员和工人, 否则甲方有权随时终止本合同。 9.8、甲方有权发岀通知、指令，并以书面形式交给乙方，时间紧急时，甲方有关人员可发岀口 头指令，乙方应予执行，甲方于小时内补充书面通知。 9.9、监督乙方的工期、质量、安全生产和文明施工，组织业主、设计、监理工程师对乙方工作进行验收。 十、乙方责任及义务： 10.1、乙方先砌筑样板层，经验收合格后方可进行施工。如达不到甲方质量验收标准时，无条件退场，甲方不支付乙方任何费用。 10.2、组建与工程相适应的施工班组，全面履行承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量向甲方负责，每次下班前做到场清、料清。 10.3乙方提供各种机械、工具、用具如：砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋机械、铁锹、水管、推车、尺杆、灰斗、电缆、电线、照片灯具、振动棒、手锯、操平管、小五金（铁钉、铁丝、扎丝）胶带等。 10.4组织满足技术要求的工人投入工作；不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及项目部的有关规章制度。 10.5乙方严格按照甲方所下发的施工进度计划配备足够的劳动力进行施工。 10.6严格按设计图纸、施工验收规范、有关技术要求组织施工。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖
市政工程施工合同 发包方（甲方）：富源县墨红镇人民政府 承包方（乙方）：云南泰航建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：富源县墨红镇集镇市政工程。 1.2 工程地点：富源县墨红镇集市。 1.3 承包范围：市政道路。 1.4 承包内容：市政道路。 1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.6 承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲
方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于2013年5月22 日开工，至2013年 7月22日竣工，共60个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的2% 计算，按天累计。 2.4 如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。 2.6 除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。 2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其余部分均由乙方承担。 第三条质量 3.1 本工程质量等级为一次性验收合格,并交付使用。
技术质量交底记录
3 轴线位移10 尺量 4 水平灰缝平直（10m以内）10 拉通长线用尺量 5 门窗洞口宽度±5 尺量 6 门口高度＋15 －5 尺量 7 外墙窗口上下偏移20 以底层为准用经纬仪或吊线 检查 四、拉结筋 拉结筋长度按设计要求（见结构说明三图12）；拉结筋的模数要求：梁底往下第一道为360，第二道开始，间距500；标注：两种形式选一，拉结筋末端弯钩向外露3~5mm，或末端用扎丝标注外露。 五、构造柱 1、参照L06J125做法，即墙长大于5m或层高两倍者必须设置构造柱，构造柱钢筋为412 6@100/200，箍筋加密区柱顶及柱底各500mm。 2、女儿墙构造柱的留置，墙高大于0.5m小于0.9m时，间距不大于3m，大于0.9m小于1.5m时，间距不大于2m，大于1.5m时，间距1.5m。外阳台栏板在中间统一设置一根构造柱。 3、构造柱整体设置原则：墙体转角，纵横墙体相交处，直墙端部，挑梁端部。 4、构造柱做法： （1）、马牙槎必须先退后进，砌块逐块进退，进退差值60 mm，进槎与退槎必须吊线找垂直，允许偏差不大于10mm。具体做法如下图
（3）、支设构造柱模板，上口做成45°角浇筑口，在浇筑构造柱混凝土前，必须将砖墙和模板浇水湿润（钢模板面不浇水，刷隔离剂），并将模板内的砂浆残块、砖渣等杂物清理干净。为了便于清理，可事先在砌墙时，在各层构造柱底部（圈梁面上）留出二皮砖高的洞口，杂物清除后立即用砖砌封闭洞口。具体做法如下图。 （4）、混凝土坍落度必须控制在100mm内，以保证浇筑密实。 （5）、构造柱浇筑完以后，企口位置的砼三天后凿除，要求凿除后达到剁斧石面的细腻程度。 六、圈梁、压顶、过梁 1、高度大于4m墙体，设置中部加强带（圈梁），4106@200，高180mm。 2、窗台压顶，366@250，厚80mm。 3、女儿墙压顶，4106@200，高180mm。 4、过梁：统一参照L03G303相关要求执行，门窗洞口及≥300mm的预留洞口设预制过梁，过梁荷载等级为一级，按A类材料选择预制及现浇过梁，过梁两端搁置长度不得小于250mm，过梁一端或两端为剪力墙时改为现浇，过梁与剪力墙连接处，凿毛毛化20mm深以便于过梁连接，门洞口过梁标高严格按控制线控制。 七、门窗洞口侧边 1、所有的内门、外窗、进户门、单元门的侧边如为砌块（砖）砌体，统一制作120*120*墙厚的预制C20混凝土砖并进行预留。对于门洞口，预留高度为上部距门顶180，下部距地面180，中间设
二次结构砌体承包协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（施工班组代表） 工程名称： 为了确保本工程的顺利进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 一、合同承包范围以及主要工作内容： 甲方将的砌体工程承包给乙方施工。其主要承包范围包括：本工程图纸中所设计到的与二次结构砌体工程有关的全部工作内容。其主要平米包干内容为：（本工程在协议承包范围内不产生任何形式的临用工）。 1、砌体工程所需材料施工电梯周围100米内垂直运输、水平运输的人工搬运及二次倒运的费用。 2、搅拌机的安装、维修、保养及另派专人开搅拌机的人工费。 3、搅拌水池的砌筑，抹灰等所发生的人工费。 4、份内内的现场路面平整硬化及维修等所发生的人工费。 5、份内所需的手头工具的购买费（如：手推车、灰桶、棉线、大铲、手锯等） 6、脚砖、顶砖的砌筑及所有墙体的洞口预留、封堵所发生的人工费。 7、每层楼的垃圾清理处理及倒运所发生的人工费。 8、所有地下、地上、屋面、机房顶砌体的砌筑的人工费。 9、砌体砂浆人工搅拌，水平运输及垂直运输的人工费。 10、所有墙体需用的加气块、顶砖的水平运输及垂直运输的人工费。 11、抢工期所发生的人工费。 12、3000元以内的安全事故的医疗费用。 13、本班组的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理。 14、未施工前设计变更的全部工作内容。 15、施工现场必须经常做到活完、料净、脚下清，即“文明施工现场”的保持与整理。 二、合同工期： 本合同自年月日至年月日结束。乙方必须按照甲方编排的施工进度计划进行施工，不得以任何理由拖延工期，保证甲方按时结构完工。如果因乙方原因造成工期延误，乙方同意按协议单价的5﹪扣除工期违约金。 三、分包工程单价： 1、所承包的砌体：经双方协商一致确定：地下、地上、屋面、机房顶200mm厚墙体砖的砌筑单价按每立方砖 130 元。120mm厚墙体砖砌筑单价按每立方砖 160 元。乙方在施工中出现人力不足和施工质量、人员管理方面不能保证施工的正常进行的情况下，为了不影响工期和质量，甲方可以单方面调人协助施工，甲方派人支援所用工乙方同意按 200 元/工日计算，结算时在乙方工资中扣除。情况严重者甲方可以对乙方终止协议，协议终止劳务费按乙方实际工作量的80%计费，乙方同意将剩余20﹪为乙方中途退场给甲方造成的损失赔
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-016629 2020新版钢结构施工合同范
2020新版钢结构施工合同范本(1) 建设方（以下简称甲方）： 承揽方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。 一、钢结构工程概况 （1）工程名称： （2）工程地点： （3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。 （4）建筑外包面积：_______平方米。 二、工程施工日期 （1）开工日期：______年___月___日； （2）竣工日期：______年___月___日； （3）合同工期总日历天数_________天。 三、工程合同造价及结算 （1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸
变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。 （2）本合同签订后，甲方须付预付款______％计人民币______元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______％计人民币 ______元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的 ______％，计人民币______元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程款。 （3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。 （4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。 （5）本合同造价结算方式：____________。 四、质量标准 工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 五、甲方的义务责任 （1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方； （2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系； （3）提供施工所需的水、电源。 六、乙方的义务责任 （1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；
模板单项工程责任分包合同 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 双方在平等、自愿的基础上经协商，甲方决定将承包的汉景大酒店地下室2层，裙楼上部5层、主楼上部16层，木工二次结构工程的所有构造柱，门窗过梁，上翻梁，压顶，板带，风井盖，栏板及新增，变更等模板工程的施工任务分配给乙方施工，为明确各自的权利义务达成以下合同条款： 一、承包范围：图纸分工内的所有关于二次结构工种的工作、（包括清理所有垃圾），所有场内自己的材料转运；严格按照图纸和甲方的交底施工；楼内周转料具要及时清理，不允许在楼内出现闲置周转料具及材料，施工完毕后应清理干净，按照甲方要求堆放在甲方指定位置，并码放整齐。现场联络通信用品由乙方自己购买，铁线，铁钉，电锯，电线等工具及辅材全部由乙方自己购买（甲方代买，在工程款内扣除）。 二、工期要求：按照公司进度要求施工，乙方必须组织相应的人员进行施工，该加班得安排加班，乙方若因人员不够耽误工期，甲方有权追责乙方，按公司的奖罚制度进行处罚，并赔偿甲方的相应损失。 三、质量标准：质量应按轴线砌筑达到橫平竖直。保证偏差值和外观质量在国家建筑验收规范内。 四、安全质量责任：乙方必须严格执行厦门市建设安全文明管理的规定、质量处罚的规定，登达项目部的书面交底材料及总包方的现场管理条款，《安全责任书》、《施工现场十不准》和《劳动安全十条纪律》，按公司制定的技术质量规范及管理措施施工，承担因自身违章作业造成的一切损失。
五、文明施工 1、乙方必须按照文明施工的要求进行施工，做到工完料尽场清。属于自己范围内的而没有清理，由甲方清理所发生的费用由乙方负责，并从乙方的当月进度款中扣除。 2、乙方劳务人员应90%持证上岗，，登记所有人员个人信息报公司接受三级教育等。经常教育工人不得在工地赌博、斗殴等违法活动，因此造成任何损失概由乙方承担。情节严重者移送公安机关。 六、甲方职责 1、对乙方施工的技术、质量、安全、进度和现场管理，随时进行检查、监督、指导。 2、对乙方在施工中出现的技术、质量问题和安全隐患，随时发出整改指令和整改措施，要求乙方限期完成。 七、乙方职责 1、按质量要求和进度全面完成承包范围内的工作任务，如延误工期，乙方需承担总包方对甲方的全部处罚。因质量、工程进度达不到标准，造成中途退场，或乙方自己不做，要求退场，按其完成工程量的50%给予结算（有质量问题、材料浪费，由乙方赔偿甲方的损失）。 2、乙方组织选用管理人员、关键岗位技术人员及调配本工种劳务人员；严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织工作，确保工程质量达到国家建筑设计标准；科学安排作业计划，投入足够的人力物力保证完成工期；对甲方的指令应立即执行，如因乙方行动迟缓给甲方造成的影响或损失，乙方承担全部责任；在甲方指令要求的时间内乙方未予以执行，甲方可安排他人完成，所发生的费用从乙方价款中扣除。乙方承担由乙方原因造成的质量修改、二次返工、
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 市政道路工程施工合同
编号：FS-DY-30115 市政道路工程施工合同 发包人(全称)：（以下简称甲方） 承包人(全称)：(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：信丰县橙乡文化城市市政道路(桃江路)工程 1.2 工程地点：信丰水东 1.3 工程内容：道路、排水、交通、照明及绿化等工程 1.4 承包范围： 1.5 承包方式：施工图规定以及甲方认定的内容包工
包料 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款; 2.标准、规范及有关技术文件; 3.图纸; 4.工程量清单; 5.工程报价单或预算书; 6.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.协助将施工所需水、电、在签订合同后从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要; 2.水准点与坐标控制点在签订合同后 2 日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验; 3.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底; 4.负责向市政工程质量监督机构办理质量报监; 5.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。_
滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（商业）项目 （花雨商业广场） 二次结构砌筑施工方案 编制： 审核： 审批：
编制单位：中国建筑一局（集团）有限公司 滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（商业）项目部 编制日期：二〇一五年五月 目录 1、编制依据 (1) 1.1规范及图集 (1) 1.2本工程资料 (1) 2、二次结构砌筑概况 (1) 3、施工部署 (2) 3.1施工工序部署 (2) 3.2施工现场安排 (2) 4、施工准备 (2) 4.1技术准备 (2) 4.2机械、用具准备 (4) 4.3材料准备及相关施工要求 (4) 4.4现场准备 (5) 4.5二次结构钢筋的预留 (5) 5、施工方法 (7) 5.1施工顺序 (7) 5.2测量放线 (7) 5.3钢筋连接要求 (7) 5.4构造柱、抱框住、圈梁、过梁构造 (7) 5.4砌块施工 (12) 5.5机电处理 (16) 5.6二次结构钢筋砼施工 (18) 6、砌筑工程质量要求 (19)
6.1雨季质量保证措施 (19) 6.2砌筑工程质量验收 (20) 6.3质量注意事项 (22) 6.4验收资料 (22) 7、质量通病预防 (23) 8、文明施工及成品保护措施 (23) 8.1文明施工管理 (23) 8.2成品保护措施 (23) 9.安全施工措施 (24)
1、编制依据 1.1规范及图集 1.2本工程资料 2、二次结构砌筑概况 外墙：地上部分采用200厚蒸压加气混凝土砌块墙；地下部分采用实心页岩砖。（卫生间等有水房间用页岩砖） 内墙：填充墙采用100/200厚蒸压加气混凝土砌块墙，卫生间内隔墙底部做与墙同宽的C20混凝土300mm高。 ±0.00以上采用砂浆、砌块类别及强度：蒸压加汽混凝土砌块B06级强度A5.0，专用砂浆砌筑（预拌砂浆）（强度M5.0）。 ±0.00以下采用砂浆、砌块类别及强度：实心页岩砖强度≥MU10，水泥砂浆M7.5