( 合同范本 )
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
日期：__________年______月______日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
2020厂房仓库包租合同修订版
The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
2020厂房仓库包租合同修订版
出租方：___________
地址：_______________________
电话：____________
授权代表：__________
承租方：___________
地址：_______________________
授权代表：__________
电话：____________
根据有关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致达成如下条款，以供遵守。
第一条租赁物位置、面积、功能及用途
甲方将位于__________________的厂房或仓库(以下简称租赁物)租赁于乙方使用。租赁物面积经甲乙双方认可确定为_________
平方米。
本租赁物的功能为_____________,包租给乙方使用。如乙方需转变使用功能，经甲方书面同意后，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报，因改变使用功能所应交纳的全部费用由乙方自行承担。
本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理。
第二条租赁期限
租赁期限为___年，即从_____年___月___日起至_____年___月___日止。
租赁期限届满前__个月提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等承租条件下，乙方有优先权。
第三条免租期及租赁物的交付
3.1租赁物的免租期为五个月，即从_____年___月___日起至_____年___月___日止。免租期届满次日为起租日，由起租日开始计收租金。
3.2在本出租合同生效之日起___日内，甲方将租赁物按现状交
仓库租赁合同 出租方(甲方)：_________________________________ 承租方（乙方）：_______________________________ 甲、乙双方在法律的基础上，经过友好协商达成以下仓库租赁合同： 一、租赁库房位置 甲方将位于的库房租赁给乙方使用，面积为350平方米。 二、租赁期限 自从_______年___ 月___日起至_______年___月___日止。租期为___年，一年一签。 三、租赁金额及其他 1 本仓库租金________元，租赁期满后如续约乙方有优先权，如甲方需要对租金进行调整上涨，需提前两个月通知乙方，协商调整，调整价格需按照周边行情所定。 2 乙方如需对房屋进行改造，需征得甲方同意。 3乙方应自觉维护租用房屋及附属设施，如有人为损坏，须照价赔偿。 4如有政府开发，合同自动终止。甲乙双方按政府开发标准，营业损失及搬迁费用归乙方。 5甲方负责：①，仓库与鲁晨纸厂及其他人员无纠纷。②，保证门卫及道路无条件畅通。③，仓库正常维修费用由甲方承担。 6乙方负责：①、乙方租赁仓库期间，不得存放盗抢盗版等违法货物，否则，由此产生的一切责任及损失由乙方承担，且甲方有权终止本租赁协议而不负任何法律责任。②、乙方按照本合同约定的用途使用仓库，并且保管好仓库钥匙，仓库租赁期满后，必须如数交还甲方钥匙。③、提前终止本合同，乙方需提前一个月通知甲方。④、乙方须按时支付仓库租金。 7 租赁期间，因洪水台风地震等不可抗拒的自然灾害给双方造成的损失，双方互不承担赔偿责任。
四、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，双方各执一份。 出租方(签字)：______________ 承租方(签字)：______________ 时间： 高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
库房建设工程合同书 辽字：20160903 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订本合同，并严肃履行，共同遵守执守。 第一条工程项目 一、工程名称面积：南厂房，1330平方米，北厂房，1728平 方米。 二、工程地点：辽阳市宏伟区兰家镇兰家村 三、工程内容：钢结构厂房立柱基础，立柱之间连接地 梁、围墙、混凝土地面，上水。下水，配电等工程。 四、工程造价：经甲乙双方协商根据乙方提供钢结构仓库工程预算书核定造价人民币为：33万元（不含发票）。 第二条工程期限 一、开竣工日期：经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自2016年09月08日开工，至2016年10月30日竣工。 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订补充协议。 1．由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工。 2．因甲方变更计划或变更施工图，或因特殊外来因素干扰，而不能继续施工。 第三条物资供应 包工包料工程，全部施工材料及设备均由乙方采购供应到现场
或指定施工地点。乙方采购施工材料应符合国家建筑材料标准，有合格证明的材料，在进场时必须由甲方负责验证。如无合格证明，必须经甲方试验检验合格后方准使用，其试验检验费用，应由乙方负担。如甲方有特殊材料、特殊要求、机电产品等物资，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。 第四条工程款结算 全部工程造价的结算方式（现金结算）。付款结算方式：分三次。 1、合同签订之日起支付乙方工程预付款40%：合计元 2、钢结构保温板安好之后，支付工程款30% 3、工程竣工验收合格后结算工程款30%，元 第五条施工与设计变更 一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标 准以及设计要求组织施工，要全部达到合格标准。 二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如 遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负责承担。 1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙 方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。 2、在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时， 应在施工前提报乙方，乙方不得继续施工，待甲方修改设计图纸后，并由甲乙双方协议，方可继续施工，否则，乙方不得强行施工。 3、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建 工程，应商定做到现场安全有序。 4、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工 程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。第六条竣工验收、结算与保修
厂房仓库租赁协议范本 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-037994
厂房仓库租赁协议范本 甲方： 乙方： 经甲、乙双方充分平等协商，达成以下厂房租赁协议事项： 一、甲方将位于的厂房（包括厂房里的住房、办公用房）约平方米、院坝约平方米、动力电千瓦租给乙方做生产用。 二、租赁期为年：从________年____月____日——________年____月____日。 三、租金： 1、第一年、第二年，租金为元/年； 2、从第三年起租金按万元（大写：万元）/年递增。 四、付款方式： 1、租赁协议一经签订，乙方即付甲方第一年租金和第二年租金，
两年合计万元（大写：万元整）； 2、在合同期内，下一个付款期到来前一个月，乙方必需提前支付甲方房租，逾期不缴纳甲方有权收取乙方10%的滞纳金。 五、甲方权力和义务： 1、甲方在乙方没有如期缴纳房租的前提下有权收回厂房，提前解除协议，并不赔偿乙方损失； 2、甲方负责租赁期内房屋主体质量问题的维修解决； 3、甲方帮助乙方协调周边关系； 4、甲方不得干涉乙方的正常生产经营； 5、甲方的债权、债务与乙方无关。 六、乙方权力和义务 1、乙方拥有租赁厂房的使用权的自主支配权力； 2、乙方拥有租赁到期后，在同等条件下的优先续租权； 3、乙方负责租赁厂房的日常维修保养，乙方对房屋的一切改扩建必需征得甲方同意后，方可进行。乙方的一切改扩建在租期到后，不得拆除；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 仓库合作协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：乙方： 甲方和乙方为了共同搞好经济，双方经友好协商本着平等互利的原则，双方就土地租赁，仓库面积以及付款方式等问题达成如下几条款项： 一、甲方现在租赁的土地位于长沙市星沙东十线旁（丁家岭），现经甲乙双方协商，双方同意共同开发兴建仓库。并 由乙方出资36万元整，甲方负责承建1000平方米仓库分配给乙方黄金亮。 二、1000平方米建成后的仓库面积为砖粉结构仓库厂房，层高为5.5米，内外粉刷，今后1000平方米厂房仓库乙方享有白分之白的股份，10年合同期内，甲方不享有其中利润直至合同期满。 三、经甲乙双方协商乙方同意按每年每亩地建仓库500平方米交付甲方租金共1000平方米仓库。前二年租金为人民币 124000元整由甲方承担，2年后参照甲方合同递增。在原租金基础上每2年递增一次，每2年依次递增5%。其中多余面积为公共设施面积和道路面积，今后乙方租金按1000平 方米仓库2亩地交付给甲方地租金。（参照甲方合同每半年交付）四、在修建仓库期内，由甲方整体承包负责。乙方前期出资开工时一次性付款20万元给甲方以便甲方展开前期工程。 后余款在开工一个月后全部付清。 五、从甲乙双方签定合同开始建仓库至仓库建成租赁后，甲方应向乙方支付仓库租金，今后甲方每半年或一年支付一次租金给乙
最新库房租赁合同范本1 出租方(甲方)：__________ 承租方(乙方)：__________ 根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定合同如下： 一、出租厂房情况 甲方出租给乙方的厂房坐落在__________，租赁建筑面积为_____平方米。厂房类型为_____，__________结构。 二、厂房起付日期和租赁期限 1、厂房装修日期_____个月，自_____月_____日起，至_____月_____日止。装修期间免收租费。 2、厂房租赁自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____止。租赁期____年。 3、租赁期满，甲方有权收回出租厂房，乙方应如期归还，乙方需继续承租的，应于租赁期满前三个月，向甲方提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。 三、租金及保证金支付方式 1、甲、乙双方约定，该厂房租赁每日每平方米建筑面积租金为人民币__________元。月租金为人民币__________元，年租金为__________元。 2、第一年年租金不变，第二年起递增率为3%—5%。 3、甲、乙双方一旦签订合同，乙方应向甲方支付厂房租赁保证金，保证金为一个月租金。租金应预付三个月，支付日期在支付月5日前向甲方支付租金。
四、其他费用 1、租赁期间，使用该厂房所发生的水、电、煤气、xxxx等通讯的费用由乙方承担，并在收到收据或发票时，应在三天内付款。 2、租赁期间，乙方应按月缴纳物业管理费，每日每平方米物业管理费为人民币__________元。 五、厂房使用要求和维修责任 1、租赁期间，乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后的3日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。 2、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该厂房及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。 3、租赁期间，甲方保证该厂房及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该厂房进行检查、养护，应提前3日通知乙方。检查养护时，乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该厂房的影响。 4、乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可进行。 六、厂房转租和归还 1、乙方在租赁期间，如将该厂房转租，需事先征得甲方的书面同意，如果擅自中途转租转让，则甲方不再退还租金和保证金。 2、租赁期满后，该厂房归还时，应当符合正常使用状态。 七、租赁期间其他有关约定
钢结构仓库承建合同 建设单位：XX汽车制造厂（简称甲方） 施工单位：XX钢结构工程有限公司（简称乙方） 现由甲方委托乙方承建钢结构厂房一栋，为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，依照《中华人民共和国经济合同法》相关规定，一致商定如下合同条款，以期共同遵守：第一条、工程内容和承包范围 （一）工程名称：钢结构厂房 （二）建设地址：XX工业园 （三）建设面积：4800㎡（80m×20m）三连跨 （四）结构形式：轻钢结构 （五）承包范围: 1、根据工程所需，乙方按照提供的施工图进行施工：从+1.5米柱预埋 螺栓以上所有钢结构工程的施工。 2、承包金额内未包下列工程项目：厂房基础、打桩、围护墙砖、四周排 水沟、地板等土建工程及施工图中注明以外的工程量（水电、消防、隔间、夹层、隔墙、设备基础等工程）和工程报建以及相关的手续和 费用。 第二条、工程造价及承包方式： 1）、承包金额：甲乙双方议定每㎡造价336元，工程造价为1612800元整。 2）、应甲方要求因图纸变更（含文字通知）而引起的费用增减，按设计变更图纸（含文字通知）和有关规定另计，造价则按工程增减进行调整和计算施工图纸修改变更须经设计院和甲方代表签字后方可有效，设计修改部份的工程费用按实际发生数量，以后和合同价加减金额、新增项目双方协商单价。 按合同工程336元/㎡实行大包干（包工、包料、包质量、包工程）
第三条、工期 1、本工程总工期从主钢构材料运至施工现场后计算工期，甲乙双方议定 在80 个有效工作日内完成工期。 2、如果因施工场地的水、电源、道路未能正常使用和不属包干系数范 围内的设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或施工无法进行及甲方原因未按合同规定拨付出预付款，工程进度款而影响施工或其他不可抗拒因素以致延误的工期，经甲、乙双方议定可签证后进行顺延。 第四条、工程质量 （一）乙方必须按照设计图纸、说明的施工质量要求和规范施工。 （二）工程完工按国家有关钢构工程质量标准验收，凡验收合格并交付使用的工程，保修期六个月。在保修期内如确系质量问题，乙方应负责免费返工修理，如系甲方保管使用不当而引起的损坏，费用由甲方自理。 第五条、付款方式 1、合同签订生效三天内，甲方付给乙方工程总造价的25%，即金额403200 元。 2、待主体钢柱、钢梁运至甲方工地现场，甲方付给乙方工程总造价的30%， 即金额483840元。 3、彩板运至甲方工地现场，甲方付乙方工程总造价的25%即金额403200元。 4、整个工程完工且验收合格后甲方付给乙方工程总造价的15%，即金额 241920元。 5、工程质量保修期一年，质保期后7天内付清余款5%，即金额80640元。 如果甲方拖欠工程款或尾款，在拖欠进度款达五天以后乙方有权停下工程进程，所拖欠的工程尾款应向乙方支付拖欠金额的千分之五，因拖欠而影响工程进度和所产生的一切费用及其责任损失的，应由甲方承担，乙方进场的材料应符合设计图纸及本合同的质量和规格要求，否则甲方有权拒绝付款。 第六条、双方责任 （一）甲方责任 甲方向乙方提供红线内的场地（应符合“三通一平”要求）。场外施
仓库租赁合同样本通用 仓库租赁合同范本(一) 出租方：___________ 承租方：___________ 根据有关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致达成如下条款，以供遵守。第一条租赁物位置、面积、功能及用途 甲方将位于__________________的厂房或仓库(以下简称租赁物)租赁于乙方使用。租赁物面积经甲乙双方认可确定为_________平方米。 本租赁物的功能为_____________，包租给乙方使用。如乙方需转变使用功能，经甲方书面同意后，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报，因改变使用功能所应交纳的全部费用由乙方自行承担。 本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理。 第二条租赁期限 租赁期限为___年，即从_____年___月___日起至_____年___月___日止。 租赁期限届满前__个月提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等承租条件下，乙方有优先权。 第三条免租期及租赁物的交付 3.1租赁物的免租期为五个月，即从_____年___月___日起至_____年___月___日止。免租期届满次日为起租日，由起租日开始计收租金。 3.2在本出租合同生效之日起___日内，甲方将租赁物按现状交付乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施的现状承租。
第四条租赁费用 4.1租赁保证金 本出租合同的租赁保证金为首月租金的两倍，即人民币___________元(大写：___________)。 4.2租金 租金第1年至第2年为每月每平方米人民币，第3年至第5年每年租金将在上年的基础上递增%;第6年起的仓库租金，将以届时所处位置的房屋租赁的租金水平为依据，由甲乙双方另行共同商定。每年的___日作为每年租金调整日。 4.3物业管理费 物业管理费为每月每平方米人民币________计付。 4.4供电增容费 供电增容的手续由甲方负责申办，因办理供电增容所需缴纳的全部费用由乙方承担。 第五条租赁费用的支付 5.1乙方应于本合同签订之前，向甲方支付部份租赁保证金人民币______元，租赁保证金的余额将于___日前向甲方一次性支付完毕。 租赁期限届满，在乙方已向甲方交清了全部应付的租金、物业管理费及因本租赁行为所产生的一切费用，并按本合同规定向甲方交还承租的租赁物等本合同所约定的责任后___内，甲方将向乙方无偿退还租赁保证金。 5.2乙方应于每月五号或该日以前向甲方支付当月租金。并由乙方汇至甲方指定的下列帐号，或按双方书面同意的其它支付方式支付。
厂房土建工程施工合同范本 甲方（总包方）： 乙方（分包方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规定甲方将大方里景观墙人工、机械及措施工程发包给乙方，为明确双方权利义务，本着自愿、诚信的原则，经双方协商，达成 如下协议，双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 建设规模：约631M 二、承包方式： 综合单价包工不包料； 三、承包范围： ①完成景观墙所需全部木工、瓦工、力工、钢筋工、架子工、油漆工。（包含脚手架子、搭设及拆除、混凝土模板制作拆除）工作。 ②本工程所用设备、机械、工具、材料进场卸车，场内材料二次倒运。（包含发电机、搅拌机、等） ③本工程所用水电费用。 综合单价还应包括以下工作内容或费用： 1、首层地面，钢筋砼的施工；外墙雨篷拆除、室外散水坡台阶踏步、女儿墙苯板，女儿墙钢筋制作绑扎、模板安装拆除及沿线的安装、屋面
找平层抹灰，保温苯板的铺设、人工配合回填土、土方夯实、装修架子 搭设、外架子拆除、落水管安装；女儿墙砌筑、外墙瓷砖粘贴、抹灰、 内外的挂网、室内地面、浇筑砼、找平。 2、工程所用设备、机械、工器、进场卸车，场内材料二次倒运。 3、现场安全生产、文明施工、围挡墙、临建设施、所需人工费用支出； 4、主体装修、各工种、厨师及所需机械操作人员（塔吊司机除外）等人人工所需费用支出。 四、承包价格： 本工程采用每延长米综合单价形式承包，所报单价一次包死 1、综合总价：650元/M。 2、乙方材料损耗，在规定范围内；故意损耗材料费用由乙方承担。 五、结算付款方式： 1、本工程完成总进度50%，且完成本合同总价50%工程量后，甲方 按完成形象的产值的80%付款。 2、本工程乙方承包范围内全部工程完成后，甲方按完成总产值的95%付款，剩余3%留作保修金，待装饰工程两年保修期满后一次付清。 4、本合同约定的施工内容，如实际甲方有不需要乙方进行施工的项目，甲方应及时通知乙方，工程结算时扣除该项目费用。 5、工程款支付，以现金或支票形式甲方向乙方支付，由乙方提供工人工资表及提供劳务分包人工发票，否则甲方有权拒绝付款。 六、合同工期： 本工程自20xx年9月13日开工，20xx年月日结束。
厂房仓库出租合同样本(合同 示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-024248
厂房仓库出租合同样本(合同示范文本) 厂房仓库出租合同范本一 出租方(甲方)：承租方(甲方)： 法定代表人：法定代表人: 甲、乙双方在法律的基础上，经过友好协商达成以下仓库租赁合同范本： 一、租赁库房情况 甲方将位于的仓库(以下简称租赁物)租赁给乙方使用，面积为_____平方米;本租赁物的功能为_____ , 包租给乙方使用。如乙方需转变使用功能，须经甲方书面同意后方可执行，因转变功能所需办理的全部手续及费用由乙方自行负责。本租赁物采取包租方式，由承租方自行管理。 二、租赁期限
租赁期限为年，即从_____年___月___日起至_____年___月___日止。租赁期满后如想续约乙方须提前__天提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等承租条件下，现乙方有优先权。 三、交付情况 在本出租合同生效之日起___日内，甲方将租赁物按现状交付乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施的现状承租。交付时双方对基础设施的状况以交接单的形式签字确认，并可附照片。对分期交付的，分期交接确认。 四、租赁费用 1、库房租金按每月每平方米人民币_____元，物业管理费为每月每平方米人民币____元。若需供电增容，则其手续由甲方负责申办，因办理供电增容所需缴纳的全部费用由乙方承担。 2、乙方应于本合同签订之前，向甲方支付租赁保证金人民币 ____元，待租赁期满后，在乙方已向出租方交清了全部应付的租金、物业管理费及因本租赁行为所产生的一切费用，并按本合同规定承
仓库改造施工承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为了顺利完成仓库改造工程，根据《合同法》、《建筑法》、《劳动法》及其它有关法律、法规，遵守、平等、互利、公平和诚实守信的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况及承包内容 1、工程名称：南方国际商城仓库改造。 2、工程地点：南方国际商城。 3、工程内容：框架两层。 4、承包内容：根据甲方提供的施工图，（不包括图纸以外的内容）。 二、承包方式：包工包料 三、质量要求：合格 四、进度要求： 乙方必须按甲方的进度计划完成施工任务，不得有误（遇人力不可抗拒因素或工地停水、停电则工期顺延）。 五、工程结算、单价及付款方式： 1、工程实行包干价_______________________(图纸以外的另行计算)。 2、付款方式：主体完工付总额的______________________，完工付 _____________________，余款在工程竣工验收后______付清。 六、甲方责任、权利
l、甲方向乙方提供施工图纸，解决施工中的实际困难。2、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全、原材料消耗及使用进行全面监控，如乙方在施工过程中的不良行为甲方有权进行处罚。 七、乙方责任、权利 l、乙方必须按施工图和操作规程施工，确保质量、安全、进度、文明施工，必须服从甲方管理。施工所需的设备模板和所有的用具由自己提供。 2、乙方必须爱护甲方财物，不得有意浪费。 3、乙方必须遵守安全生产的有关规定，如造成的一切工伤事故由乙方承担。 八、工期： 合同工期__________年____月____日至__________年____月____日。有效工日__________天。 九、其他事项 l、双方确认如遇人力不可抗拒因素时，本合同允许变更或终止。 2、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商不成，可向人民法院起诉。 3、本合同未尽事宜，经双方协商补充，补充合同与本合同具有同等法律效力。 4本合同一式两份，甲，乙各持一份，本合同经双方签名盖章后牛树，余款结清后自动失效。 甲方（签字） 乙方（签字） 年月日
出租方(以下简称甲方)___________ 承租方(以下简称乙方)___________ 根据有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致达成如下仓库租赁合同条款，以供遵守。 第一条租赁物位置、面积、功能及用途 1甲方将位于__________________的仓库(以下简称租赁物)租赁于乙方使用。租赁物面积为_________平方米。 2本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理。 第二条租赁期限 1租赁期限为5年，即从年月日起至年月日止。 2租赁期限届满前一个月提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等承租条件下，乙方有优先权。 第三条仓库租赁费用及相关事项 1 租金 租金每年为人民币元。 2 供电，供水，排污及其他为使乙方能够正常生产，甲方必须保证以下几点 1、有实际负荷2KW以上三相电供生产使用。 2、有正常有水供生产使用 3、排污管道需接通到围墙外大排污管中。 4、帮助乙方处理工商税务等部门关系及地方关系。 5、由于仓库土地等产权问题引起的纠纷，由甲方负责处理，如导致乙方无法正常生产，甲方应双倍返还当年租金。 3 押金 乙方在签订合同后向甲方一次性交付押金元，押金不计利息，租期届满，如乙方不再续租，甲方应全额退还乙方押金。
第四条租赁费用的支付 每年支付为在月日支付前半年租金，月日前支付后半年租金，先付租金后使用，即每次交付半年租金。 第五条租赁物的转让 1 在租赁期限内，若遇甲方转让出租物的部分或全部产权，或进行其他改建，甲方应确保受让人继续履行本合同。在同等受让条件下，乙方对本出租物享有优先购买权。 2 若乙方无力购买，或甲方行为导至乙方无法正常生产的，甲方应退还乙方相应时间的租金。 第六条场所的维修，建设。 1 乙方在租赁期间享有租赁物所有设施的专用权。乙方应负责租赁物内相关设施的维护，并保证在本合同终止时归还甲方。 2 乙方在租赁期限内应爱护租赁物，因乙方使用不当造成租赁物损坏，乙方应负责维修，费用由乙方承担。 3 乙方因正常生产需要，在租赁物内进行的固定资产建设，由双方另行协商解决。 第七条租赁物的转租 租任期限内，乙方可将租赁物转租，但转租的管理工作由乙方负责，包括向转租户收取租金等。本合同规定的甲乙双方的责任和权利不因乙方转租而改变。 如发生转租行为，乙方还必须遵守下列条款 1、转租期限不得超过乙方对甲方的承租期限; 2、乙方应在转租租约中列明，倘乙方提前终止本合同，乙方与转租户的转租租约应同时终止。 3、无论乙方是否提前终止本合同，乙方因转租行为产生的一切纠纷概由乙方负责处理。 第八条合同条款 1 免责条款
合同编号：YT-FS-6726-27 厂房建筑施工合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
厂房建筑施工合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》，《中国人民共和 国建筑法》及其他有关法律，法规，遵循平等，自愿， 公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一 致，订立本合同书。共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包范围 根据工程建设需要，甲方委托乙方全面负责丰源 企业展厅的建设施工，以实际图纸为准。(含、土建、 地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主， 墙面填空气砖，内外粉刷，正面玻璃幕墙。
三、工程承包方式：在甲方监理的统一监理和协调下，乙方包工包料，保证质量，保证工期，保证安全，保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收)，不得分包，转包。 四、合同工期： 乙方承诺将在签订本合同之日起个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为20xx年月日。 五、质量标准 本工程质量要求标准为：合格。 为此甲方要求乙方所有建筑构建必须使用标准材，总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。 六、合同价款 工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更，总价不得 (1) 以本工程设计图纸做为本合同附件。 (2) 如有重大变更双方以签字为结算依据。
仓库承包合同 甲方：福州金榕桥贸易有限公司 乙方:翁怡利、陈忠友、吕洋、陈长青 今由甲方委托乙方代管甲方仓库，乙方主要负责承包仓库管理、出入库、装卸发货、运输、移库、盘点、搬运、信息反馈、货物安全、消防安全、卫生安全等工作。经双方友好协商，并根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本合同。 第一条：乙方责任 1、严格遵循先进先出原则进行办理出库发货 2、保持所辖物资库存准确率及系统数据准确率； 3、库存数量即将达到安全库存量时要及时预警，通知相关人员； 4、区域划分、标示清楚，保持所辖物资码放整齐、无散乱混放现 象 5、将人为引起的库存产品损坏控制在0.1%以内 6、确保仓库安全，对安全工作人员分工部署妥当，做好防火防盗 7、保持所辖区域内环境卫生，好坏产品及废弃物按类别有序堆放 8、每月末盘点清楚，无差错，制定盘存表，盈亏要有分析(见盘 点制度)。
9、服从上级安排、配合各部门及客户工作、做事态度端正、不拉 帮结派。 10、乙方应配合及管理金榕桥所属所有门店仓管工作。 11、其他事宜详见公司规章制度、盘点制度及考核制度。 第二条：双方责任 1、乙方应提供至少每天8小时以上的工时上班制，不分节假日的 全天候服务，随时满足甲方提货及仓管需求；并在每日24：00 前保持手机通讯正常。 2、在工作过程中，乙方人员应接受甲方有关人员的正确指导，遵 守甲方的规章制度； 3、甲方人员不得以有效凭证以外的形式（如：口头通知或白条） 让乙方发货，否则，乙方可拒绝发货，并应将上述情形及时向 甲方告知； 4、乙方有义务为甲方保守商业秘密，包括储存货物的数量等信 息，不得让无关人员查看库房，否则应赔偿由此给甲方造成的 一切损失； 5、双方在合作过程中，应本着求同存异，友好协商的原则，有 问题及时协商解决，不能将问题积累下来，从而影响双方的合 作。 第三条：承包劳动报酬及违约规定： 1、乙方承包人员分别为：仓储主管翁怡利月薪6500元/月、仓管员陈忠友4900元/月、陈长青、吕洋分别月薪为4300元/月，其中除翁怡利扣除1000元/月作为押金外，其余人员均为500元/月。总薪资费用
合同编号________ 最新厂房或仓库租赁合同范本 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！
出租方：___________(以下简称甲方) 授权代表：__________职务：___________ 地址：____________邮编：___________ 电话：____________传真：___________ 承租方：___________(以下简称乙方) 授权代表：__________职务：___________ 地址：____________邮编：___________ 电话：____________传真：___________ 根据有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致达成如下条款，以供遵守。 第一条租赁物位置、面积、功能及用途 1.1 甲方将位于__________________的厂房或仓库(以下简称租赁物)租赁于乙方使用。租赁物面积经甲乙双方认可确定为_________平方米。 1.2 本租赁物的功能为_____________ ，包租给乙方使用。如乙方需转变使用功能，须经甲方书面同意，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报，因改变使用功能所应交纳的全部费用由乙方自行承担。 1.3 本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理。 第二条租赁期限 2.2 租赁期限届满前__个月提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订。在同等承租条件下，乙方有优先权。 第三条免租期及租赁物的交付
厂房仓库场地租赁合同范本 一般的公司的厂房都是租赁回来的，所以都要签好合同的，今天我就给大家来分享一下场地租赁合同，就给大家参考哦 厂房仓库租赁合同范本 出租方：___________ 授权代表：__________ 职务：___________ 地址：____________ 电话：____________ 传真：___________ 承租方：___________ 授权代表：__________ 职务：___________ 地址：____________ 电话：____________ 传真：___________ 根据有关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致达成如下条款，以供遵守。 第一条租赁物位置、面积、功能及用途甲方将位于__________________的厂房或仓库(以下简称租赁物)租赁于乙方使
用。租赁物面积经甲乙双方认可确定为_________平方米。 本租赁物的功能为_____________，包租给乙方使用。如乙方需转变使用功能，经甲方书面同意后，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报，因改变使用功能所应交纳的全部费用由乙方自行承担。 本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理。 第二条租赁期限租赁期限为___年，即从_____年___月___日起至_____年___月___日止。 租赁期限届满前__个月提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等承租条件下，乙方有优先权。 第三条免租期及租赁物的交付 3.1租赁物的免租期为五个月，即从_____年___月___日起至_____年___月___日止。免租期届满次日为起租日，由起租日开始计收租金。 3.2在本出租合同生效之日起___日内，甲方将租赁物按现状交付乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施的现状承租。 第四条租赁费用 4.1租赁保证金本出租合同的租赁保证金为首月租金的两倍，即人民币___________元(大写：___________)。 4.2租金租金第1年至第2年为每月每平方米人民币，第3年至第5年每年租金将在上年的基础上递增%;第6年起的仓库租金，将以届时所处位置的房屋租赁的租金水平为依据，由甲乙双方另行共同商
篇一：仓库承包经营合同 仓库承包经营合同 发包方（甲方）：常德武陵农资大市场有限责任公司 承包方（乙方）：通讯地址： 授权代表：职务：身份证号： 电话：传真： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致达成如下条款，以便共同遵守。 第一条承包经营位置、面积，功能及用途 1.1 甲方将位于常德“武陵农资交易大市场仓储中心”的栋的仓库（以下简称承包经营物）租赁给乙方使用。承包经营物面积甲乙双方认可确定为平方米（共间）。 1.2 本承包经营物功能为，承包给乙方使用。未经甲方同意乙方不可擅自改变承包经营物的功能。如乙方需转变使用功能，必须提前三十天以书面形式向甲方提出申请，经甲方书面同意后，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报，因改变使用功能所应交纳的全部费用由乙方自行承担。 1.3 本承包经营物采取乙方自行管理的方式。 第二条承包经营期限 2.1 承包经营期限为年，即从年月日起至年月日止。 2.2 乙方如需续包须于承包经营期限届满前一个月（即年月日前）提出书面要求，经甲方同意后，甲乙双方将对有关承包经营事项重新签订承包经营合同。同等承包条件下，乙方享有优先权。如乙方逾期未提出书面续包要求，则视作乙方放弃续租，甲方有权将该房屋作任意处置。由此给乙方带来的损失由乙方自负。 第三条承包经营物的交付 3.1 在本承包经营合同生效日起日内，甲方将承包经营物交付乙方使用。 3.2 如甲方未按期交付超过七天，则应按乙方应交付承包金的日万分之五给予乙方损失赔偿。 第四条承包经营费用 4.1 承包经营保证金 本租赁合同的保证金为首月承包金的叁倍，即人民币元（大写：）。备注： 4.2承包金 承包金为平价部分间，每月每平方米人民币元 议价部分间，每月每平方米人民币元。 承包金总额为元（￥） 第五条承包金的支付
钢结构制作合同是加工承揽合同还是建筑施工合 同 [要点提示]建设工程合同本质上属于承揽合同,两者的区别仅在于所承揽工作内容的不同,即承揽建设工程的为建设工程合同,承揽其他工作的为承揽合同.由此,区分建设工程合同和承揽合同的问题可转化为界定建设工程的问题.在界定建设工程时,必须以建设工程合同法的立法目的为指导,井结合相关行政管理性法规的规定加以分析. [案情] 原告(二审上诉人):浙江大东吴集团钢构有限公司(以下简称大东吴公司). 被告(二审上诉人):湖州升浙建筑工程有限公司(以下简称升浙公司). 2005年12月,大东吴公司与升浙公司签订钢构件加工承揽合同,约定大东吴公司为升浙公司承建的浙江天峰制药厂1#仓库钢结构构件进行制作和安装,总包干价61万元；升浙公司应在签约后7天内付款20％,主构件进场安装后3天内付30％,屋面板进场安装后3天内付30％,工程完工验收合格后3天内付15％,余款在工程竣工验收合格1年内付清等.2006 年2月24日,监理公司项目部代表朱大德对上述钢结构工程验收合格.升浙公司已付给大东吴公司工程款46.6万元.因升浙公司所承建的浙江天峰制药厂1#仓库工程未在主管机关竣工备案,根据合同的约定,该公司应在工程完工验收合格后3天支付总工程款95％,扣除5％质保金后,升浙公司实际结欠大东吴公司11.35万元及逾期付款违约金6363.95元. 大东吴公司起诉称:升浙公司尚有14.4万元工程款未付,请求法院判令该公司支付上述欠款及逾期付款损失33112元.
升浙公司庭审辩称:大东吴公司的起诉已超过法定诉讼时效,且所涉钢结构工程有质量问题致使业主至今未结付工程款,请求法院驳回大东吴公司的诉请. [审判] 浙江省湖州市吴兴区人民法院一审认为:本案双方当事人之间的承揽合同有效,各方应履行合同义务.大东吴公司起诉升浙公司支付 工程款及逾期付款利息损失应予支持,但鉴于涉诉工程尚未竣工验收,故有关5％的质保金其可另行主张.另外,关于本案诉讼时效的问题,因涉诉工程尚未竣工验收,故大东吴公司的诉请理应受到法律保护. 同时,对于涉诉工程的施工质量问题,升浙公司未提供相关证据进行 抗辩,对此其可在证据完备时另行主张.法院据此判决升浙公司给付 大东吴公司货款11.35万元及逾期付款违约金6363.95元. 大东吴公司不服一审判决,提起上诉称:原判适用法律错误,请求二审法院撤销一审判决并改判支持其一审诉请.一、涉诉工程早由业主浙江天峰制药厂投入使用,应视为该工程已通过验收.二、原判计 算逾期付款违约金错误.该违约金的起算点应以双方签订的合同及监理公司出具的完工验收证明为依据,即从2006年2月25日而非 2009年3月26日起算. 升浙公司亦不服一审判决,提起上诉.上诉理由与一审答辩时的理由相同. 二审中,双方当事人对原判认定大东吴公司为升浙公司承建的浙江天峰制药厂1#仓库钢结构房屋工程进行制作和安装,以及升浙公 司尚有14.4万元工程款未付等事实没有异议,二审法院予以确认.另查明:1．大东吴公司具有建设主管机关颁发的钢结构工程建筑专业 承包资质；升浙公司无此资质,但具有对一般房屋工程建设实施总承包的资质.2．2005年11月23日,升浙公司通过招投标取得浙江天 峰制药厂1#仓库及地下室土建和钢结构房屋工程总承包工程项目, 并订立建设工程施工合同.同年12月7日,升浙公司将原总承包中的1#仓库钢结构房屋工程部分分包给具有钢结构房屋制作和安装资质 的大东吴公司承包建设并签订钢构件加工承揽合同.3．2007年3月,
2、第一年年租金不变，第二年起递增率为3% 5%. 3、甲、乙双方一旦签订合同，乙方应向甲方支付厂房租赁保证金,保证金为一个月租金?租金应预付三个月，支付日期在支付月5日前向甲方支付租金. 四、其他费用 1、租赁期间，使用该厂房所发生的水、电、煤气、电话等通讯的费用由乙方承担，并在收到收据或 发票时，应在三天内付款. 2、租赁期间，乙方应按月缴纳物业管理费,每日每平方米物业管理费为人民币________________ 元. 五、厂房使用要求和维修责任 1、租赁期间，乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后的3日内进行维修?逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担. 2、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施?因乙方使用不当或不合理使用, 致使该厂房及苴附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修?乙方拒不维修,甲方可代为维修，费用由乙方承担. 3、租赁期间,甲方保证该厂房及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态?甲方对该厂房进行检查、养护，应提前3日通知乙方.检查养护时，乙方应予以配合.甲方应减少对乙方使用该厂房的影响. 4、乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书而同意，按规左须向有关部门审批的侧还应由甲方报请有关部门批准后，方可进行. 六、厂房转租和归还 1、乙方在租赁期间，如将该厂房转租,需事先征得甲方的书面同意，如果披自中途转租转让, 则甲方不再退还租金和保证金.
2、租赁期满后,该厂房归还时，应当符合正常使用状态. 七、租赁期间其他有关约泄 1、租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规,不得利用厂房租赁进行非法活动. 2、租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作. 3、租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行,双方互不承担责任. 4、租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修,但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负,租赁期满后如乙方不再承担，甲方也不作任何补偿. 5、租赁期间,甲方向乙方无偿提供门电话?如需门以上的电话，费用由乙方自理. 6、租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止租赁协议. 7、租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权;如期满后不再岀租，乙方应如期搬迁, 否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担. 八、其他条款 1、租赁期间,如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方三个月租金.租赁期间，如乙方提前退租而违约，应赔偿甲方三个月租金. 2、租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿. 3、可由甲方代为办理营业执照等有关手续，英费用由乙方承担. 4、租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认,原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满.