装修合同
精品装修合同模板八篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多的场景和场
合需要用到合同，它可以保护民事法律关系。那么相关的合同到
底怎么写呢？下面是我帮大家整理的装修合同8 篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
装修合同篇1
甲方：乙方：经双方友好协商甲方同意男女卫生间天花板吊顶维修工程
包给乙方，为明确双方责任和义务，保证工程质量，双方签订本协议，并共同遵守。
、工程内容
1. 男女卫生间天花板吊顶，工程量：m2,单价元;
2. 电路改造，施工中工程量据实验收及材料单价进行签证认
定；
2. 合同价款：按照核算后价款据实结算。
、承包方式：包工包料。
三、工期：须在规定的时间内完工。
四、结算方式：开具发票结算，在完工验算后一次性付清维
修工程款（除押金）。交纳Y 20XX元押金，在工程保修期结束后
返还。
五、其它事项：
1、在施工过程中乙方必须保证工程质量，要求做到排污通
畅、环境卫生、空气清新。对因未按甲方要求及不符合规定，造成的返工，乙方应及时给予返工直至合格为止，所发生的一切费用由乙方负责
2、乙方在施工过程中乙方必须做好安全防范措施，否则造
成的安全事故及一切损失由乙方单方面承担，致使甲方造成损失的，甲方有权行使追偿权。
3、施工所用的各种机械设备工具材料由乙方自理。
4、保修期为1 年，保修期从验收合格之日算起，在工程保
修期间，造成的质量问题乙方须及时上门维修。
5、保修期间，如有质量问题，乙方应及时维修，所需材料
由甲方负责。
6、以上协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。
7、本协议从签字之日起生效。
甲方：（公章）乙方：法人代表：（或代理人）日期：年月日
身份证号码：日期：年日月
装修合同篇2
发包人： 以下简称甲方）
以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》 、《装饰装修管理试行办法》
以及其他有关法律规定的原则， 为保护双方的合同权益， 结合本 工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
、概况及要求
1、装饰施工地点：
2、装饰施工内容：
3、总价款：按实际面积结算，具体如下：
面砖，马赛克，淋浴区挡水槽，大理石，填缝，清洁）
施工过程中甲方提供一处电源箱， 从电源箱到具体施工地点 的电线乙方自备。 吊顶过程中使用的移动脚手架或梯子由乙方自 备。
4、甲方对装饰质量要求： 01、装饰质量达到国家相关标准， 且必须通
过政府相关部门 的验收合格；
02、装饰效果要求以甲方提供的装饰施工图， 效果图要求为
准；
03、按照甲方所规定的装饰时间完工并顺利通过验收；
承包人：
包轻工，单价每平方 元，包含（卫生间里墙面砖，地
、关于材料供应的约定
甲方提供的材料由甲方按时提供到施工工地，乙方负责将材
料搬运至具体施工点位，乙方所产生的垃圾自行清洁干净。
三、关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行DBJ08-62-97 《建筑装饰工程技术规程》
DB31/T30-1999 《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制度的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由甲方设计施工图。
3、由于乙方原因造成事故，其返工费用由乙方承担，工期
不变。
4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目
时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
5、工程验收。工程验收以政府相关部门的验收合格为准。
四、关于工程价款及结算的约定
1、工程款付款方式如下：
，按工程进度付款%，工程完工（验收合格）后，付
%，剩余%质保金，从工程验收合格后年底内付清。
五、违约责任
1、由于甲方原因或者其他施工工种原因导致延期开工或中
途停工，工期顺延。
万元 / 天向甲方支付违约金。
3、如未按甲方质量进行施工制作，一切损失由乙方承担，
续工程款。
4、如乙方中途违约除退还甲方支付的贷款外，并赔偿总工
5、乙方在施工过程中因乙方原因造成人身、财产损失，由
乙方负一切责任，与甲方无涉。
六、纠纷处理方式
1、因工程质量双方发生争议时， 双方协商解决， 协商不成，
可以向长兴县人民法院提起诉讼。
七、合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方
违反合同约定的， 守约方除有权要求违约方承违约责任外， 方立即终止本合同。
2、施工过程中任何一方提出中出合同，须向另一方以书面
2、由于乙方自身原因逾期竣工的，每逾期
天，乙方按
并赔付甲方相应违约金为工程款的
%。且甲方有权不支付后
程款
%的相应违约金。
可单
形式提出，经双方同意办理清算手续， 订立终止合同协议， 为合同解除。
3、施工过程中，乙方应当配合其他工种施工，服从甲方安
八、其他约定
1、
九、生效
乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）： 装修合同篇 3
甲方：杭州润生商务咨询有限公司 （以下简称甲方 ）乙方：（ 以 简称乙方 ）
依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》
及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，双方就
本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
、工程概况及承包方式
1、工程名称：办公室装修
2、工程地点：
可视
本协议自双方签字盖章之日期生效。
本合同一式两份，甲、
公章）：
签订日期：
年 ____ 月
年 _____ 月 _____ 日
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概况：建筑面积平方米。
二、工程装修内容室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
、工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据
工程造价为：Y 21000元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)
四、工程期限工程开工日期：年月日工程竣工日期：年月日五、质量要
求
按国家建设部行业标准及省、市建委、消防部门规定的标准
执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题( 竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外) ，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。
六、付款方式
1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的30%;
2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的50%;
3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程总造价的20%。
内部编号：AN-QP-HT436 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 2021年工装装修合同通用范本
2021年工装装修合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方（甲方）：泉州市xx房地产开发有限公司 承包方（乙方）：福建省xx装饰工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合室内装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包方xxxxx售楼处的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1 1.2 项目名称：xxxxx售楼处
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑装饰工程施工合同(乙种本)(GF--96-- 0206) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
发包方（甲方）： 承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包 合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1．1 工程名称： 1．2 工程地点： 1．3 承包范围：
1．4 承包方式： 1．5 工期：本工程自 ____________ 年 _________ 月 _________ 日开工，于 _________ 年 _________ 月_________ 日竣工。 1．6 工程质量： 1．7 合同价款（人民币大写）： 第二条甲方工作 2．1 开工前 ___________ 天，向乙方提供经确认的施工图纸或 作法说明 _________ 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分 腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2．2 指派 ___________ 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对 工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2．3 委托 ___________ 监理公司进行工程监理，监理公司任命 ________ 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 _____ 份。 2．4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。 2．5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2．6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第三条乙方工作 3．1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2020房屋装修合同范例(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004971
2020房屋装修合同范例(示范合同) 房屋装修合同范例(一) 发包方(简称甲方)：_____ 承包方(简称乙方)：_____ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1. 装饰施工地点： 2. 住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。 3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4. 承包方式：____(包工包料、清包工、部分承包)。 5. 工期：自____年____ 月____日开工，至____年____月____
日竣工，____工期____天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款：￥_____元，大写(人民币)：____详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付： (1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除 (2) 第二次合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_____元 (3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40% 合计_____元 (4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10% 合计_____元 (5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负
工程装修施工合同上海市装饰协会
工程装修施工合同 委托方（甲方）： 施工方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家居装修工程施工的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上，就甲方公司装修工程的有关事宜，达成如下协议： 第一条：工程概况 1.1工程名称：； 1.2工程地址：； 1.3本工程建筑面积平方米。 1.4施工内容：详见附件一《施工内容表》。 1.5委托方式：（）包工包料；（）包工部分包料；（）包工不包料； 1.6本工程由设计，电话。 1.7开工日期：年月日。 1.8竣工日期：年月日。 第二条：工程价款及结算方式 2.1 工程合同预算价款为元人民币（以工程预算书价格为准）；经双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
2.2支付方式 合同签定后，甲方按预算金额分四期支付工程款 第一期60％合同签字时支付，计 第二期35％水电验收时支付，计 尾款5％竣工验收后七日内一次付清，计 2.3 设计范围内漏项增加价款在尾款中支付； 2.4 设计范围以外增加项目价款在签字确认后当日一次性支付； 第三条：工程监理 3.1 装修工程监理，由甲方与监理公司另行签定《工程监理合同》。 3.2 委托监理单位进行装修工程监理，监理单位任命 为总监理工程师，其责任在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。 3.3 乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作，对工程质量进行严格把关。第四条：甲方责任及义务 4.1 提供确认图纸和原始水电线路图纸。 4.2 腾空或部分腾空需装修的房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、设备采取保护措施。 4.3 提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。 4.4 协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护。 4.5 垃圾处理并承担相关费用。 4.6 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，参与工程质量、进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。
建筑装饰工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合室内装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包方xxxxx售楼处的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况 1.1 工程地点： 1.2 项目名称： 1.2 工程内容：本工程具体施工内容及做法详见项目报价表（附件一）。 1.3 施工面积：190平方米。 1.4 工程承包方式：承包方包工、包料；各材料品牌、规格及市场综合单价详见合同（附件二）。 1.4 工程期限：天。 1.5 开工日期：________年____月____日。 1.6 竣工日期：______ 年____月____日。 第二条合同价款 本合同工程总造价为(大写)：万元整,小写: 。 2.1 材料款∕元； 2.2 税金、管理费（8%）∕元 2.3 其他费用（注明内容）：∕元。 第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第__ ____种方式提供： (1)发包方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸); (2)发包方委托承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸)。 第四条发包方义务 4.1 开工前___三__天，为承包方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家 具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 4.2 提供施工期间的水源、电源; 4.3 指派________为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、办 理验收、变更登记手续、负责协调施工队与周边邻居之间的关系和其他事宜; 4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手 续; 4.5 施工期间发包方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。 第五条承包方义务 5.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。办理施
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地 位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。 ②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则：
根据《中华人民共和国合同法》第四条: 当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事 活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平 原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履 行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的
合同案例：未按约定装修是否能解除装修合 同 原告曹某诉称，原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20XX年9月24日开工，至20XX年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料，隐蔽工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20XX年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20XX年11月26日起至20XX年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20XX年11月26日起至20XX年5月7日按每月3000元计算。 经审理查明，原被告于20XX年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20XX 年9月24日开工，至20XX年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款
4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾，原告曾对被告使用的材料提出异议，被告却于20XX年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。 【案件要点】：是否应解除合同，退还装修费? 【律师评析】 审理中，经原告申请，本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。 审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为减少损失，于20XX年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20XX年5月7日的诉请。 本院认为依法成立的合同受法律保护，当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格按照合同约定履行合同义务，且在工程未完工的情况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格
编号：TQC/K230工装装修合同书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工装装修合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包人：_____（以下简称甲方） 承包人：_____（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律规定的原则，为保护双方的合同权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况及要求 1、装饰施工地点： 2、装饰施工内容： 3、总价款：按实际面积结算，具体如
合同编号：________ 发包方：承包方：青岛室雅人和装饰公司地址：地址： 身份证号：委托代理人： 电话：电话： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合室内装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包方的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1 工程地点：______________________________________。 1.2 工程内容及做法(室内装饰装修工程施工项目预算表)。 1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。 (1)承包方包工、包料; (2)承包方包工、部分包料(承包方提供装饰装修材料表)，发包方提供部分材料(发包方提供装饰装修材料表); (3)承包方包工、发包方包料(发包方提供装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限________个工作日，开工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。 1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________元,小写:______________元(室内装饰装修工程报价单)。 第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。 第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供： (1)发包方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸); (2)发包方委托承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包方支付(此费用不在工程价款内)。 第四条发包方义务 4.1 开工前________天，为承包方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 4.2 提供施工期间的水源、电源; 4.3 负责协调施工队与周边邻居之间的关系; 4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
GF-96-0206 建筑装饰工程施工合同 （乙种本） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 合同编号： 签订地点： 签订日期：年月日 广东省工商行政管理局监制
说明 为了规范建筑装饰工程市场行为,维护承发包双方权益,根据中华人民共和国国家建设部.中华人民共和国国家工商行政管理局建监[1996]585号文件和广东省建设委员會.广东省工商行政管理局粤建监字[1997]44号文件之规定,建筑装饰工程施工合同地签订统一使以国家建设部.国家工商行政管理局印发地建筑装饰工程施工合同文本,并规定：建筑装饰工程总投资再300万元已下地工程项目使以建筑装饰工程施工合同乙种本（GF-96-0206）,否则,建设行政主管部门否予批准办理施工许可证手续.
建筑装饰工程施工合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》地规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议. 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式： 1.5工期：本工程自年月日开工,於年月日竣工. 1.6工程质量： 1.7合同价款（人民币再写）： 第二条甲方工作 2.1开工前天,向乙方提供经确认地施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底.全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工地障碍物.對只能部分腾空地房屋中所滞留地家具.陈设等采取保护措施.向乙方提供施工所需地水.电.气及电讯等设备,并说明使以注意事项.办理施工所涉及地各种申请.批件等手续. 2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行.對工程质量.进度进行监督检查,办理验收.变更.登记手续和其她事宜. 2.3委托监理公司进行工程监理,监理公司任命 为总监理工程师,其职责再监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份. 2.4负责保护好周围建筑物及装修.设备管线.古树名木.绿地等否受损坏,并承担相应费以. 2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责倒有关部门办理相应应审批手续.
内部编号：AN-QP-HT595 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 家居装饰装修工程施工合同范例通用 范本
家居装饰装修工程施工合同范例通用范 本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。 家居装饰装修工程施工合同范本 甲方：_____ 乙方：_____ 协议标的：甲方位于“_____”的居室，以
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 2020年最新版工装装修合同书 (合同范本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
2020年最新版工装装修合同书(合同范本) 发包方：承包方：委托代理人：营业执照号： 身份证号：委托代理人： 电话：电话： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合室内装饰装修工程施工的特点，双方在 协商一致的基础上，就发包方的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1 工程地点： 1.2 工程内容及做法 1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。 (1)承包方包工、包料;
(2)承包方包工、部分包料(承包方提供装饰装修材料表)，发包方提供部分材料(发包方提供装饰装修材料 表); (3)承包方包工、发包方包料(发包方提供装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限个工作日，开工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。 1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________ 元,小写:______________元(室 内装饰装修工程报价单)。 第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工 程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：(1)发包方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸); (2)发包方委托承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包
装修合同 合同编号：________ （委托方）甲方: （承接方）乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合商业装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就甲方的商业装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1项目名称： 1.2项目地点： 1.3项目面积：平方米 1.4项目时间：年月日至年月日，共个 工作日。备注：开始日期以收到款项三个工作日起计算。 第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供： (1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条发包人义务 4.1 开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 4.2 提供施工期间的水源、电源; 4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。 第五条承包人义务 5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程; 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境; 5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
编号: 建筑装饰装修工程施工合同 乙种本 (YZH—96—0206) 工程名称 工程地址 工程造价 发包方(甲方) 承包方(乙方) 河南省建设厅监制
本合同是根据《中华人民共和国经济合同法》和建设部，国家工商行政管理局联合印发的《建筑装饰工程施工合同示范文本》，结合我省实际情况制订的使用于中小型建筑装饰工程乙种合同文本。
建筑装饰装修工程施工合同 （乙种本） 发包方(甲方) 承包方(乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程合同示范文本》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议： 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式： 1.5工期:本工程自年月日开工.于年月日竣 工 1.6工程质量： 1.7合同价款(人民币大写)： 第2条甲方工作 2.1 开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向 乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，消除影响施工的障碍物，对只能部分 腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，向乙方提供施工所需的水、电、 气电讯等设备。并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行 监督检查、办理验收、变更、登记手续和其它事宜。 2.3 委托监理公司进行工程监理。监理公司任命为总监理工 程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。 2.4 负责保护好周围建筑及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。并承 担相应费用。 2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手 续。 2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第3条乙方工作
室内精装修工程合同范例(完整 Contract example of interior fine decoration project (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 室内精装修工程合同范例(完整版) 精装修是简装修的不断改进过程中的产品，在本世纪的上海出现。 装修标准通常如下： 顶面有一定的造型，并考虑一定的设计效果及风格，材质细腻环保; 地面采用品牌玻化砖、仿古砖、或结合大理石等中高档材料; 卫浴和厨房两大重点区域都是经过高品质的精细装修，在部品方面基本上会采用知名品牌并保证售后服务，工厂化橱柜。 基本还是不会配置活动家具的，由于人们在生活方面对于家具的个性化要求 还是比较强的，精装修配置家具及饰品基本上在现阶段是行不通的。当然还是存在 特殊项目。 形成原因：房地产市场的激烈竞争，优胜劣汰。 取得成果：小业主在看过样板房之后，按照样板房交了楼，装修效果上是小 业主一开始就认同的，当然不会再拆除。 有了质量问题可以直接找开发商，开发商就不会再推卸责任给装饰公司了。一方面节省了个人装修带来的材料浪费，噪音环境等污染，另一方面整顿了不规 范的国内建材市场。 相对于毛坯房而言，又出现了个词，那就是“成品房”。就像精装房是成品房 发展的必然结果。
它是室内设计与建筑及景观设计在前期结合的一个共同体。 在设计方面它区别于原始的毛坯房，它是从整体项目定位出发，优先考虑 室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、并与景观设计结合为一体。 它是让室内设计师去定墙体尺度，水电定位，融入到建筑设计、结构设计。 装修选材通常是整合成熟的资源厂家及公司配合完成。 装修施工是在精装修上有计划有节奏的统一流水线实施，多个专业共同参与管理协调而成的。 交楼是有权威机构出具环保证书，有监理单位出具施工过程节点的验收证明，并在交付使用后有 2 年的质保期。 室内精装修工程合同范 本发包人： (以下简称甲 方) 承包人： (以下简称 乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条工程概况 工程名称：住宅套内及公共区域装修工程。 一、工程地点： 二、工程内容： 乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对住宅室内、首层 电梯大堂及电梯间、标准层电梯间装修工程。 其它工程内容： 第二条承包范围及承包方式 一、承包范围：室内、首层电梯大堂及电梯间、标准层电梯间精装修工程的施工。具体内容包括各区域地面、天棚、墙面的装修，入户门、室内护窗栏
最新工装装修合同范本（精选3篇） 最新工装装修合同范本（精选3篇） 在当今社会，人们对合同愈发重视，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编收集整理的最新工装装修合同范本（精选3篇），仅供参考，欢迎大家阅读。 工装装修合同1 合同编号：________ 发包人：________ 承包人：________ 委托代理人：________ 营业执照号：________ 电话：________ 委托代理人：________ 电话：________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况 1．1工程地点： ______________________________________。 1．2工程内容及做法（家庭居室装饰装修工程施工项目预算表）。 1．3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。 （1）承包人包工、包料； （2）承包人包工、部分包料（承包人提供装饰装修材料表），发包人提供部分材料（发包人提供装饰装修材料表）； （3）承包人包工、发包人包料（发包人提供装饰装修材料明细表）。 1．4工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。 1．5合同价款：本合同工程造价为（大写）： ___________________元,小写:______________元 第二条工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条施工图纸
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室内精装修工程合同范例
编号：FS-DY-20384 室内精装修工程合同范例 精装修是简装修的不断改进过程中的产品，在本世纪的上海出现。 装修标准通常如下： 顶面有一定的造型，并考虑一定的设计效果及风格，材质细腻环保; 地面采用品牌玻化砖、仿古砖、或结合大理石等中高档材料; 卫浴和厨房两大重点区域都是经过高品质的精细装修，在部品方面基本上会采用知名品牌并保证售后服务，工厂化橱柜。 基本还是不会配置活动家具的，由于人们在生活方面对于家具的个性化要求还是比较强的，精装修配置家具及饰品基本上在现阶段是行不通的。当然还是存在特殊项目。 形成原因：房地产市场的激烈竞争，优胜劣汰。
取得成果：小业主在看过样板房之后，按照样板房交了楼，装修效果上是小业主一开始就认同的，当然不会再拆除。 有了质量问题可以直接找开发商，开发商就不会再推卸责任给装饰公司了。一方面节省了个人装修带来的材料浪费，噪音环境等污染，另一方面整顿了不规范的国内建材市场。 相对于毛坯房而言，又出现了个词，那就是“成品房”。就像精装房是成品房发展的必然结果。 它是室内设计与建筑及景观设计在前期结合的一个共同体。 在设计方面它区别于原始的毛坯房，它是从整体项目定位出发，优先考虑室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、并与景观设计结合为一体。 它是让室内设计师去定墙体尺度，水电定位，融入到建筑设计、结构设计。 装修选材通常是整合成熟的资源厂家及公司配合完成。 装修施工是在精装修上有计划有节奏的统一流水线实施，多个专业共同参与管理协调而成的。 交楼是有权威机构出具环保证书，有监理单位出具施工
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 商铺装修施工合同正式版
商铺装修施工合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《陕西省保护消费者合法权益条例》，中华人民共和国建设部建(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、概况 1. 甲方装修商铺 乙方为有装修资质的公司或者个人，或其它经济组织。、 2. 装修施工地点：市路号楼层室。 3. 住房结构： 4. 装修施工内容： 5、承包方式：6. 总工程款：(大写) 7. 工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期为天。 二、关于材料供应的约定 乙方采购的材料 乙方采购的材料应符合本合同规定的民宅装饰，非经由甲方同意不得挪作他
用，如乙方违反此规定的，应按挪用材料的价款赔偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣产品的，应按提供价款赔偿甲方。乙方采购的材料、设备等如不符合质量要求或规定有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失应有乙方承担。 三、关于工程质量的约定 1. 已材料清单为准，《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验同意标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定标准。、 2. 本工程质量赢按国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此产生的费用。
建筑装饰工程施工合同 发包方（甲方）: 承包方（乙方）: 合同编号 : 签订地点 : 签订日期 : 年月日 浙江省工商行政管理局监制
建筑装饰工程施工合同 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具，体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1．1、工程名称： 1．2、工程地点： 1．3、承包范围： 1．4、承包方式： 1．5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 1．6、工程质量： 1．7、合同价款(人民币大写)： 第2条甲方工作 2．1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使
用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2．2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2．3、委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。 2．4、负责保护好周围建筑及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。 2．5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2．6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第3条乙方工作 3．1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3．2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3．3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3．4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，
房屋装修合同的范本及清单 委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 工程项目：住房装修 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程地址： 2、居室规格：计***平方米。 3、施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4、委托方式：包工包料 5、工程开工日期： 6、工程竣工日期：
工程总天数： 第二条：工程价款 工程价款(金额大写)。 第三条：质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。 2、工程验收标准，双方同意参照db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条：材料供应 1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他
用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1、合同一经签订，甲方即应付%工程材料款和施工工费的%;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的%。剩余%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 2、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。 3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
建筑装饰工程施工合同 （乙种本） （GF-96-0206） 中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理局
建筑装饰工程施工合同（乙种本） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式：包工包料 1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 1.6工程质量： 1.7合同单价（结算按实际发生工作量X单价） 第二条甲方工作 2.1向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾场地等，电安装电表据实结算。 2.2指派为甲方住工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 第三条乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2指派为乙方住工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按
照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准不得随意拆改原建筑物结构及设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。3.7工程竣工后甲方只要进住后，乙方不负责此工程的设施保护，由甲方负责。第四条关于工期的约定 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4因涉及变更或费乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。 5.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接收验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。不超过一星期（7天）。由乙方承担工程的所有实验检测。 第六条关于工程价款及结算的约定 6.1双方商定本合同价款采用种： （1）单价固定价格 （2）固定价格％包干风险系数计算。包干奉献包括内容。 （3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整