自流平环氧地坪漆施工合同
发包方：XX有限公司（简称甲方）
承包方：XX有限公司（简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。第一条：工程概况
一、工程地点:
二、工程名称：自流平环氧树脂地坪漆及车库标识系统
三、颜色及主材：
四、工程面积约：约3.8万㎡（车位数1467个）
五、工程承包内容：包工包料
六、工程单价： 31.38/㎡。包括：
1、基层处理（打磨）及清洁 1 元/㎡
2、涂刷底漆一遍 4 元/㎡
3、中涂一遍（加石英粉） 9.5元/㎡
4、打磨处理 0.2元/㎡
5、面漆两遍（1.5mm厚）7.5元/㎡
6、人工费 4.5元/㎡
7、辅料及运输0.5元/㎡
8、利润及管理费（1+2+3+…8）*8% 2.4 元/㎡
9、税金 1.78元/㎡
10、造价 31.38元/㎡
七、工程造价：
1、地面漆工程造价约：1192440 万元。大写：(壹佰壹拾玖万贰仟肆佰肆拾元整)。最后结算金额以实际施工面积为准。
2、划线，标识标牌等包干价元.(详细清单附后)若甲方要求增加或减少,最后的实际数量按甲方要求为准计算.
八、施工工艺：
1、地面修补；先将所有松动的水泥地面全部敲掉，清理干净然后用环氧树脂加石英砂，进行修补于原地面平整。
2素地处理：首先用磨机对素地进行打磨，凸凹不平处需磨平，潮湿的地方烘干,然后清理吸尘，使其达到：平整、清洁、无松动、无油污、干燥（含水量≤8%）；
3、底涂：在树脂中加入一定的比例的密着剂和渗透剂，再把配好的树脂涂在处理好的素地上，使树脂渗透到素地内部，这样能起到封闭毛细孔和加固地基的作用；
4、环氧适应砂浆层：待底涂固化后,再把树脂加骨料按一定比例搅拌均匀，用刮刀均匀地刮在底涂上,固化后能起到着平地面,增加地坪厚度,增强地坪的机械性能的作用；
5、批涂:待环氧适应砂浆层固化后，再把树脂加骨材按一定比例搅
拌均匀，用镘刀均匀地批在砂浆层上，固化后能达到密封砂浆层的针
孔,提高地板的平整度，厚度、及韧性，提高地板机械性能；
6、面 涂：首先对固化后的批涂进行打磨，然后清理干净，达到平
整无杂质。然后使用专业滚筒把配制好的彩色面涂材料均匀滚在批涂
上，面涂需施工两遍，然后进行收光。达到无接缝、完全覆盖、色泽
一致、光洁明亮等效果；
九：施工示意图
第二条：工程期限
一、 本工程总工期为60天。
二、 本工程开工日期为2012年11月 日至2013年 月 日。
三、 如遇以下情况，工程工期相应顺延。
1、因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。
2、因甲方原因不能如期清空施工现场的。
3、因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。
面 涂（二遍） 面 涂（一遍） 批 涂 环氧石英砂浆层 底 涂 素地处理 -----------地面修补
第三条：双方责任
一、甲方责任
1、开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、平整及无油污现象。
2、乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工（不影响乙方施工的除外）。
3、实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。
4、由于三期车库部分已售出,已经停放一些车辆,乙方将采取分段施工，由甲方负责协调物业及车库业主给乙方创造良好的施工条件。
二、乙方责任
1、乙方按照双方协议的工艺要求进行施工。
2、施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。
3、施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在7个工作日内给于书面答复，并在7个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。
第四条：工程款的支付与结算
一、合同签订，施工人员和材料进入工地现场后，甲方付乙方万元材料款，中底涂完成、上面漆之前甲方付至乙方地面漆工程款的20%。
二、分期施工，四期先行施工，工程结束后（按分期）甲方付至乙方地面漆工程款的70%。三期待车库清空再施工，施工完毕，甲方付至乙方地面漆工程款的70%。
三、甲方验收合格后预留6万元保修款，5个工作日内付清乙方剩余工程款。
四、划线、标识标牌工程款待甲方验收合格后一次性支付。
五、结算方式以现金或电汇、转账支票均可。
第五条：工程质保期
工程质保期为壹年，保质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。第六条：违约责任
一、隐蔽工程在隐蔽以前, 乙方应当通知甲方检查。若甲方没有及时检查的, 乙方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
二、乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的（指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层），乙方应在甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。
三、因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的, 甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
四、甲、乙双方必须严格遵守本合同，若任何一方违反上述条款内容，均向守约方支付违约金 5万元。
第七条：本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。第八条：本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条：本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：
签约代表：签约代表：
日期：日期：