KV变电站安装工程合同
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
GF-1999-0201
建设工程施工合同
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
一九九九年十二月
合同书
第一部分协议书
发包人：XXXX矿业有限责任公司
承包人：XXXX建设（集团）有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。
工程地点：XX矿业有限责任公司。
工程内容：35KV变电站安装工程。
资金来源：自筹。
二、工程承包范围
承包范围：35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器SF9-10000／35 10000KVA 3台；变压器SCB9-800／6 800KVA干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；
直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。
三、合同工期
1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准；
2、竣工工期：收到开工令后40天完工。
总日历天数：40天
四、质量标准
工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。
五、合同价款
金额（大写）：壹佰伍拾万元（人民币）。￥:1500000元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、本合同专用条款；
3、本合同通用条款；
4、标准、规范及有关技术文件；
5、图纸；
6、工程报价单或预算书。
7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。
8、中标通知书
双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程
质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付
的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：河北蔚县
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：XXXX蔚州矿业承包人：XXXX建设（集团）
有限责任公司有限责任公司
法定代表人: 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
第二部分通用条款
本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的（GF-1999-0201）《建设工程施工合同》示范文本中的第二部分《通用条款》。详细内容（略）
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件：
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：执行《通用条款》。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国
建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。
3.3 适用标准、规范
使用标准、规范的名称：执行国家最新标准及规范。
发包人提供标准、规范的时间：不采用。
国内没有相应标准、规范时的约定：无。
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前15日，提供设计图纸4套。
发包人对图纸的保密要求：不采用。
使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名：职务：监理工程师。
发包人委托的职权：见《监理合同》。
需要取得发包人批准才能行使的职权：见《监理合同》。
5.3 发包人派驻的工程师
姓名：职务：高级工程师。
职权：全权代表发包人行使发包人的权利和义务。
5.6 不实行监理的，工程师的职权：执行5.3款
7、项目经理
姓名：职务：项目经理
8、发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前3日内；
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前3日内；（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前3日内；
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3日内；
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前3日内完成。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前3日内以书面形式交水准点及坐标控制点，并进行现场复验。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前15日；
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》。
（9）有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。
（10）双方约定发包人应做的其他工作：无。
8.2、发包人委托承包人办理的工作：无。
9、承包人工作
9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用；
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日前向发包人提供本月实际完成
进度报表及下月作业计划；
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人自行负责；
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无；
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:无；
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》；
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行《通用条款》；
（8）施工场地清洁卫生的要求：保持场地清洁卫生，符合环境卫生和文明施工；
（9）双方约定承包人应做的其它工作：无；
（10）有权拒绝非发包人对工程的变更签证。
9.2 遵守发包人的各项管理制度。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3日内提供。
工程师确认的时间：收到后3日内。
10.2、群体工程中有关进度计划的要求：无。
13、工期延误
13.1、双方约定工期顺延的其它情况：执行《通用条款》。
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1、双方约定中间验收部位：另行协商。
19、工程试车
19.5、试车费用的承担：执行《通用条款》。
五、安全施工：执行《通用条款》及双方签订《安全施工协议》。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2、本合同价款采用固定价格方式确定。
采取固定价格合同，合同价款中包括风险范围：承包范围内工程的风险。
23.3、双方约定合同价款的其它调整因素：无。
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同
生效后7日内预付合同价款的 20% 。
扣回预付工程款的时间、比例：工程进度款支付到合同总额的40%时，按
比例逐月扣回工程预付款。
25、工程量确认
25.1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月20日前提交当月已完成工
程量报表，3日内经发包人审批后生效。
26、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：次月10日内发包人按
签批的进度拨付工程款，拨款比例按85％拨付，竣工结算后10日内拨付
至总价款的95%，余5%待项目审计后10日内付清。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备：发包人负责提供本工程设备、设备厂家随机配套高低压
柜母线。
28、承包人采购材料：
28.1、承包人采购材料的约定：本工程全部材料由承包人负责采购，采购的材料应
满足设计和有关规范、标准要求，保证质量，资料齐全。
八、工程变更：
九、竣工验收与结算：执行《通用条款》。
32、竣工验收
32.1、承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后，15日内向发包人提供完
整的竣工图纸四套和竣工资料四套，质保期一年，从实际竣工之日起算。
32.6、中间交工工程的范围和竣工时间：另行协商。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。
本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。
本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。
双方约定的发包人其它违约责任：执行《通用条款》。
35.2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：执行《通用条款》。
本合同通用条款第14.2条约定承包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。
本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。
双方约定的承包人其它违约责任：执行《通用条款》。
37、争议
37.1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以
下条款执行
（1）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其它
38、工程分包
38.1、本工程发包人同意承包人分包的工程：无。
分包施工单位为：无。
39、不可抗力
39.1、双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》及风、洪水、地震等自然灾害。
40、保险
40.6、本工程双方约定投保内容如下：
⑴、发包人投保内容：不采用。
发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。
⑵、承包人投保内容：不采用。
41、担保
41.3、本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：不采用担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：不采用担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其它担保事项：无。
46、合同份数
46.1、双方约定合同副本份数：正本两份，双方各持一份；副本共八份，双方各持四份。
47、补充条款
47.1工程完工及时拆除施工用设备、设施，保证场地清洁符合文明施工的要求。
47.2由发包人负责提供的设备及设备厂家随机配套的高低压柜母线，如到货数量、
地点、时间、质量等方面出现问题，应由发包人承担相关责任。
47.3 对于承包范围以外出现的设计变更、工程更改将依据设计变更及发包人签证，
采用《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》（2007基价）及相配套的取费标
准，材料依现行市场价格，编制预算，经发包人审批后，所增费用另签补充
协议。
变电站施工合同 篇一：110KV变电站施工合同 110KV变电站施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订日期： 签订日期： 工程施工协议 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况工程名称： 110KV变电站施工 工程地点：： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及
室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 参与工程质量、安全活动； 按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反
变电站施工合同书
合同书 项目名称：35kV变电站扩容改造 甲方：汉中江源水电开发有限公司 乙方：陕西恒通电气工程有限公司 签订日期：
建设工程施工合同 发包方：（以下简称甲方）陕西汉中江源水电开发有限公司 承包方：（以下简称乙方）陕西恒通电气工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，并结 合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商达成以下协议。 第一条工程概况 1-1 工程名称：35kV变电站扩容改造。 1-2 工程地点：南郑县福成乡。 1-3 工程内容：新增福成变出现开关一套，福成变至变电站35kV高压进线电缆一条，10000KV A主变一台及35kV高压开关柜8面，直流屏一套，后台系统一套及其安装、调试、供电等。 第二条取费依据及合同金额 2-1 定额依据：中国电力企业联合会《电力建设概预算定额》（2006年版）第 三册电气设备安装工程：《电力建设预算定额》（2006年版）第六册调试工程。 2-2取费依据：《电力建设工程预算定额》，《电力工程建设预算编制与计算标准》（2007年版），依据陕西省电力公司陕电基建【2008】56号文，陕电定字 【2011】06号文调整。
2-3 承包方式： 此合同为总包合同，除10000KVA主变甲供外，其余部分包工、包料，无分包。 2-4 承包总价： 除供电局行政收费、计量表计、负控装置、配电室土建外，本工程金额为大写：陆佰叁拾陆万壹仟叁佰元整（小写：6361300.00元）一次性包死。 第三条工程工期 3-1 开竣工日期2012年2月6日至2012年3月21日 3-2 总日历工期：共计：54日历天。 3-3 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。 3-3-1工程量变化和设计变更； 3-3-2不可抗力（指战争、动乱。空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方造成的爆炸，火灾，以及协议条款约定的等级以上风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然天气） 3-3-3 基建施工中遇到不可预见障碍物如古墓、文物流砂需处理时； 3-3-4 甲方材料供应不及时，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其他情况。 3-4 乙方在以上情况发生后5天内向甲方提出报告。甲方代表在收到报告5天内给予以确认、答复、逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。 第四条工程质量与监督
110KV施工输变电工程工程勘察设计合同 合同编号： 甲方：有限公司 乙方 有限公司（以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）就水电站110KV施工变电站输变电工程变及通信等工程的初步设计、施工图设计、勘察设计工作的委托与受托等相关事宜，经双方协商，签订本合同。 一、项目名称 变电站110KV输变电工程及通信工程勘察设计。 二、工作围、工作容及概况 1、工作围 110KV输变电及通信工程初步设计、施工图设计、施工图预算、竣工图编制等设计工作，协助甲方通过相关部门对初步设计的审批； 110KV 线路及通信工程勘察作业及工程初步设计、施工图设计、施工图预算、竣工图编制等工作，协助甲方通过相关部门对初步设计的审批。 2、工作容 按照国家颁布执行的有关勘察设计规、标准所规定的容和深度要求完成水电站110KV输变电及通信等工程勘察设计工作。
3、工程项目概况 三、勘察设计依据 1、《中华人民国合同法》； 2、《中华人民国价格法》； 3、《中华人民国建筑法》； 4、《建设工程质量管理条例》； 5、《建设工程勘察设计管理条例》； 6、国家计委、建设部计价格[2002（10号文）《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》]； 7、国家行业主管部门发布的现行水电工程勘察设计规程规。 四、工期要求 1、施工变电站110KV输电线路及通信工程设计节点工期如下： （1）前完成初步设计； （2）初步设计评审通过后5天提供招标文件技术条件书； （3）前提供全部施工图纸，所提供的图纸必须满足本工工程各项目施工需要； 2、110KV 变电站变电工程设计节点工期如下： （1）前提交设备招标技术条件书； （2）前提交工程地下部分施工图纸（包括但不限于厂房、设备、围墙等基础图；电缆沟、接地网布置图；），满足土建前期开挖作业需求；
110KV变电站施工合同编制日期：二〇一三年月
输变电工程建设施工合同 项目单位（全称）： (以下简称甲方) 施工单位（全称）： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。
2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收； 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日，年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在
实用文档 110KV变电站施工合同编制日期：二〇一三年月
输变电工程建设施工合同 项目单位（全称）： (以下简称甲方) 施工单位（全称）： (以下简称乙方) 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。
2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收； 2.2组织工程送电后的工程质保期因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建围的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日，年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间提出延期开工要求，工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工，并
编 号：_______________ 本资料为word版 本，可以直接编辑和打印，感谢您的下 载 变电站维修合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（合同编号：）施工合同
发包人： 承包人： 年月
变电站维修合同 甲方： 乙方： 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就变电站土建施工事项协商一致，订立本合同。 1. 工程概况 最终规模：主变容量：终期2 X63MVA，本期2 >63MVA。各电压等级出线规模：220kV出线终期出线2回，本期2回；110kV出线终期出线2回，本期2回；10kV出线终期出线24回，本期12回。无功补偿：装设并联补偿电容器组，终期容量按2 x（ 2 X5+7 ） Mvar考虑，本期装设2 x（ 2X5+7） Mvar。土建：户内GIS站，综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2. 承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目：综合楼、屋外配电装置建筑（主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统）、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井（如有）、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护 坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设（含材料及场地）、各类安全防 护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 变电站施工安全合同(示范合 同) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.
变电站施工安全合同(示范合同) 发包单位：________________以下简称甲方 承包单位：________________以下简称乙方 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程合同的同时，经协商一致，签订本协议。 一、承包工程项目 1．工程项目名称：____________ 2．工程地址：________________ 3．承包范围：________________ 4．工程项目期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月
_____日。 二、协议内容 1．安全文明施工目标 1)不发生轻伤及以上人身事故，未遂事故在1起以下。 2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任的一般交通事故以及环境影响事件。 3）不出现违章指挥、不强令冒险作业。 4）不发生人为责任重要设备损坏事故和施工原因造成的一般停电事故。 5）不发生信息安全事件。 6)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。 2．本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于： 1)《中华人民共和国安全生产法》 2)国务院《建设工程安全生产管理条例》 3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》
110KV变电站施工合同合同编号：
方：甲 乙方： 签订日期： 签订日期：工协议施工程
甲方：：乙方 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法依照《中华人民共和国合同法》律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工 事项协商一致，订立本合同一、工程概况110KV变电站施工工程名称： 工程地点：：二、承包范围主间隔全部进线构架至110KV线路终端杆始至本工程自110KV110KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装主变再至10KV至110KV系统一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV 联）及室外钢管构调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；综合电缆费,另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费不包括照明工程安装。另计, 三、双方一般权利和义务、甲方职责1 1.1参与工程质量、安全活动；1.2按合同规定支付工程款。2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。2.2编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工2.3 方法的完备和可靠负全部责任。乙方按约定的内容和时间完成以下工作：2.4、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造1 成的经济
损失和责任；施工噪音以及环境保护和安全生、遵守政府有关主管部门对施工场 地交通、2 产等的管理规定，按规定办理有关手续；交工前清理现场达到双、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，3 方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。四、合同工期、开工及延期开工1 年月日保证具备送电条件。 1.1本工程开工时间定于年月日，竣工时间 乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟1.2天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。7于合同约定的开工日期前小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复48甲方应当在接到延期开工申请后的甲方 不同意延期要求或乙方未在规定时间则视为同意乙方要求，工期相应顺延。内提出延期开工要求，工期不予顺延。因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开 工，甲方应以书面形式通知1.3 乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。、暂停施工2 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工，在提出要求后48可以书面形式提出复工乙方实施甲方做出的处理意见后，并妥善保护已完工程。小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，48要求，甲方应当在小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停48收到乙方复工要求后由因乙方原因造成停工的，工的，由甲方承担乙方由此造成的损失并顺延工期；乙方承担发生的费用，工期不予顺延。、工期延误3 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：3.1 ⑴因国家或主管部门计划调整；⑵重大设计变更、工程量差；7⑶因不可抗力影响。3.2乙方在3.1款情况发生后天内，就延误
×× 220kV输变电线路工程总承包合同 合同编号： 甲方： 乙方： 日期：年月日
一、一般条款 1 依照《中华人民共和国合同法》和电力部颁发的《电力建设工程施工合同范本》等有关规定,结合本工程具体情况, 经****公司（以下简称甲方）和****公司（以下简称乙方）协商一致，双方达成如下协议。 2、工程概况 2.1 工程名称: ××220kV输变电工程。 2.2 工程内容及建设规模:××变电站，主变容量××MVA；××220kV变电所至××220kV变电所的线路工程,线路长度××km。 2.3 工程性质: 新建工程。 2.4 承包范围: 乙方按××工程审定的初步设计内容完成施工图设计、征地、三通一平、全部主体和附属生产工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：××220kV 输变电工程承包项目表）。 2.5 初步设计批准单位:*****公司 2.6 批准文号:××号 2.7工期:保证工期为：从××开始至××止； 考核工期为：从××开始至××止。
2.8 质量等级:以国家或部颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求交工验收工程质量合格率为100%;其中优良品率：建筑工程达80%以上，安装工程达85%以上。。 2.9 合同价款：按××工程初步设计审定概算总投资（含基本预备费和建设期贷款利息）××万元，进行包干建设。 上述包干投资包括物价上涨、一般性设计变更、初设概算漏项及量差等所增加的投资，即除第13条所列特殊情况外，承包合同价款概不作调整。 乙方在承包合同价款内可在各单项工程之间调剂使用，余缺互补并实行节约归己，超支不补。 3 合同文件的组成和解释顺序 3.1 本合同协议条款； 3.2承包合同价款附表； 3.3标准、规范、技术文件； 3.4工程图纸； 3.5工程量清单； 3.6工程初步设计审定概算 3.7洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议等文件等。
xx电厂110KV变电站施工安全协议书 甲方：xx发电有限公司 乙方：xx电力工程有限公司 甲方工程项目名称： 计划工作时间： 为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，不断规范施工现场的安全管理，保障生产区域内的设备安全和人身安全，明确双方的安全责任，确保工程在安全的前提下按时完成，防止发生事故，双方就施工安全管理方面达成如下协议： 一、甲方应承担以下安全责任： （一）甲方在工程项目发包前必须对乙方以下资质和条件进行审查： 1、有关部门核发的资质证书、安全生产许可证和近３年安全施工记录。 2、施工人员的技术素质是否符合工程要求，工作票签发人、工作票负责人是否具有相应的资格。 3、施工单位配备的工器具及安全防护设施是否满足安全施工需要。 （二）开工前根据工程项目的内容、特点、环境、注意事项及文明生产管理制度等对乙方人员进行全面的安全技术交底。在有可能发生火灾、触电、烧伤烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，除了进行专门的安全技术交底外，还必须要求承包方制定安全措施，经审查合格后监督并配合实施。 （三）加强现场安全监督，发现乙方违反《安规》和有关规定情况时，有权纠正、考核或立即停止其工作。 二、乙方应承担以下安全责任： （一）负责向甲方提供有效的各种资质证书，向甲方报送的工作票签发人、
工作票负责人必须具有相应的技能，并经过安全培训和专业技术培训考试合格。对向甲方提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。 （二）认真编制施工项目的安全、技术、组织措施和施工方案，经甲方审查批准后实施。 （三）开工前必须自上而下对所有施工人员进行安全技术交底，确保全体施工人员均掌握现场危险点、安全技术措施和注意事项。 （四）危险作业区域必须有安全围栏和警告牌，交叉作业现场必须有隔离设施。 （五）在施工过程中接受甲方的监督管理，对甲方提出的意见积极主动接受并提出整改意见。 （六）进入甲方电力生产区域内施工，必须严格执行《电业安全工作规程》和电力行业颁发的安全、文明生产（施工）规定的有关部分。 （七）乙方应对未按《电业安全工作规程》和电力行业颁发的安全、文明生产（施工）规定的有关部分施工，造成的一切后果，自愿承担全部责任。 三、安全考核 （一）进入施工现场，严禁吸烟，发现一人次吸烟者每次处罚500元，另外处罚施工单位5000元。施工现场发现一个烟头，处罚200元。 (二) 进入施工现场，必须正确佩戴安全帽，发现一人次未按要求正确佩戴安全帽者处罚200元。 (三) 高空作业时必须佩戴合格的安全带，未按规定悬挂和佩戴者每人次处罚500元。 (四) 乙块跟氧气瓶严禁混放，使用时相隔距离应在五米上以，否则每次处罚300元。
xxxx220KV变电站工程分包合同 发包方： xxxx电力建设有限公司(以下简称“甲方”) 分包方：刘志华以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及当地政府制定的有关规定，甲方拟将xxxx220KV变电站工程委托乙方承包施工，为明确甲、乙双方在本工程项目中的权利和义务，在平等互利的原则基础上，经双方协商签订本合同，共同遵守。 一、工程名称及施工范围： xxxx220KV变电站工程施工范围：见工程量清单 即甲方与xx省送变电建设公司签订该项目合同的全部施工范围。 二、工程地址：南昌 三、计划施工时间：2016年03月15日-2016年07月01日 四、承包方式： 4.1总包：包安全、包质量、包工期、包材料、包工、包施工车辆、临 建、差旅、伙食、包水电、包现场接待等。 五、工程总承包价款及付款方式： 1、合同价暂定1158632.64元，采用固定单价不变合同，结算工程量具体按甲方与业主方xx省送变电建设公司公司结算工程量计算，合同价含税。 2、工程款支付方式：本合同无预付款，甲方收到业主方（xx省送变电建设公司）支付的工程款及乙方提交的收据、无拖欠农民工工资承诺书、合格的发票，资料无异议后，于7个工作日内向乙方支付相应部分工程款。 3、在施工过程中或即使工程竣工验收合格后，若甲方未收到业主xx省送变电建设公司支付的工程款，甲方无须向乙方支付工程款，对此乙方无条件同
意，乙方不得据此不支付该工程的农民工工资、材料供应商或台班费等应属于乙方支付的全部费用，且乙方完全同意放弃对甲方的法律追索权，甲方可配合乙方向业主或建设方依法追讨其应付工程款，但费用由乙方负责，若乙方违反该项目规定，所造成的全部经济损失或法律责任由乙方负责，除此外，乙方还应每次向甲方支付为违约金，违约金的金额由甲方根据乙方违约的实际情形予以确定，金额的幅度为5万元以上，但不超过10万元，乙方对甲方收取违约金的行为无异议，允许甲方在对乙方的应付款项中直接扣取。 六、甲方责任： 按时提供本合同外出施工许可证，但乙方需提前4个工作日通知甲方。 七、乙方责任： 1、工程安全：严格按照《电业安全工作规程》和国家、省、州有关安全生产管理的相关规定进行施工，乙方的安全由乙方全部负责。 2、乙方服从业主、监理的施工领导，按时完成业主、监理的工作计划。 3、乙方熟悉施工图纸，及时提出图纸会审意见，必须严格按图施工。 4、乙方在合同期间发生的全部安全生产事故产生的赔偿责任全部由乙 方承担，包括乙方雇请人员的人身损害、设备故障、交通事故、以及对外造成全部赔偿事故等。 5、乙方需为其施工人员配置安全带、安全帽、防护镜等劳动防护用品。 八、工程质量及验收要求： 乙方须遵照国家有关施工验收规范和质量检验标准进行施工，确保工程质量及进度。 九、违约责任 1、未经甲方同意，乙方在工程施工过程中因自身原因提前离场的，甲方有
XXXX有限公司 110KV变电站扩建工程电气设备施工承包合同 发包人：XXXX有限公司 承包人：XXXX电力安装有限公司 XXXX 年XX 月
I 协议书 发包人（全称）：XXXX有限公司 承包人（全称）：XXXX电力安装有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：XXXX有限公司110KV变电站扩建工程 工程地点：XX市市区 工程内容：主变压器系统、配电装置、控制及直流系统、所用电系统、电缆安装及调试。 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围：主变压器系统、配电装置、控制及直流系统、所用电系统、电缆安装及调试。 三、合同工期： 开工日期：XXXX年8月11日 竣工日期：XXXX年9月10日 合同工期总日历天数30 天 四、质量标准 工程质量标准： 五、安全文明施工标准 不发生人身伤亡事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故
和重大垮（塌）事故。文明施工达到河南省电力公司文明施工工地标准。 六、合同价款 本合同暂按XXX 万元作为拨付工程款的依据。合同价款=经审定后的施工图预算×（1-3%）。（施工图预算工程量计算原则见本合同条件附件Ⅱ-1 编制原则）。 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款 ５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 承包人保证投标时所报的项目经理及项目主要成员（项目总工、安全专责、质量专责）及时到位，如因特殊原因确需更换，必须事先征得发包人同意，否则，发包人有权中止合同（由此产生的损失由承包人承担），并在5年内禁止承包人参加发包人项目的投标。 十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及
GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月
合同书 第一部分协议书 发包人：XXXX矿业有限责任公司 承包人：XXXX建设（集团）有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。 工程地点：XX矿业有限责任公司。 工程内容：35KV变电站安装工程。 资金来源：自筹。 二、工程承包范围 承包范围：35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器SF9-10000／35 10000KV A 3台；变压器SCB9-800／6 800KV A干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准； 2、竣工工期：收到开工令后40天完工。 总日历天数：40天 四、质量标准 工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。 五、合同价款 金额（大写）：壹佰伍拾万元（人民币）。￥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、本合同专用条款； 3、本合同通用条款； 4、标准、规范及有关技术文件； 5、图纸； 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书
XX省XX市110Kv XX变电站设计合同书
甲方：XX公司 乙方：XX设计院 二○○七年十月十五日
甲方：XX公司 乙方：XX设计院 XX公司（简称甲方）委托XX设计院（简称乙方）承担110kVXX变电站工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1 甲方给设计人的委托书； 2.2 甲方提交的基础资料； 2.3国家现行有关技术标准和规程规范。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1 工程设计合同书； 3.2 工程设计委托书及要求； 3.3 其它有关补充文件。 第四条主要工作内容 4.1 工程名称： 保山市110kVXX变电站设计。 4.2 设计阶段：招标技术文件、施工图设计、工地服务。
4.3 设计工作内容： 变电站电气一次、电气二次、土建部分设计。 第五条乙方应提交的成果及时间 5.1提交成果：设计成果10份。 5.2提交时间：2007年10月30日前，乙方向甲方汇报设计方案；2007年11月15日前，乙方向甲方提交全部设备招标文件；乙方在取得设备资料后三个月内完成全部施工图设计。 第六条合同价款 6.1 依据国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），计算确定合同价款。 6.2经双方协商：110kVXX变电站工程，设计费为：XX伍万元整（XX万元）。 6.2合同价款调整：合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。在合同有效期内，所有因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，均不调整合同价格。如工程规模发生变更，双方协商签定补充协议。 第七条支付方式 7.1 本合同签订后十五日内，甲方支付乙方总价款的30％，计13.5万元作为启动经费。 7.2全部施工图提交完毕后十五日内，甲方支付乙方总价款的60％，计27万元。 7.3 工程投入运行后十五日内，甲方支付乙方总价款的10％，计4.5万元。 第八条各方责任
编号：______________ 变电站施工合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月______ 日 甲方: 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变 及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备 安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV） 及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另 包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。，本期工程通讯设备费，综合电缆费另计，不包括照明 工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，
110KV变电站施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订日期： 签订日期：
工程施工协议 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施 工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况 工程名称：110KV变电站施工 工程地点：： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动；
1.2按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日，竣工时间年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
编号：__________ _____ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载110KV变电站工程安装合同word版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
输变电工程建设施工合同 项目单位（全称）：（以下简称甲方）施工单位（全称）：（以下简称乙方）依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 —、工程概况 工程名称：_____________________________ 工程地点：_____________________________ 二、承包范围 本工程白110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV及室外钢 管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。（甲方提供设备及材料详见甲供材清单）,本期工程通讯设备费，综合电缆费另计，不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收；
2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于白身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因白身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日，年月日 保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不 迟于合同约定的开工日期前7天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲 方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通 知乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可白行复工。 因甲方原因造成停工的，由甲方承担乙方由此造成的损失并顺延工期；因
合同书 项目名称：35kV变电站扩容改造 甲方：汉中江源水电开发有限公司乙方：陕西恒通电气工程有限公司
签订日期: 建设工程施工合同 发包方：（以下简称甲方）陕西汉中江源水电开发有限公司 承包方：（以下简称乙方）陕西恒通电气工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，并结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商达成以下协议。 第一条工程概况 1-1工程名称：35kV变电站扩容改造。 1-2工程地点：南郑县福成乡。 1-3工程内容：新增福成变出现开关一套，福成变至变电站35kV高压进线电缆一条，10000KA主变一台及35kV高压开关柜8面，直流屏一套，后台系统一套及其安装、调试、供电等。 第二条取费依据及合同金额 精品word 文档值得下载值得拥有
2-1定额依据：中国电力企业联合会《电力建设概预算定额》（2006年版）第三册电气设备安装工程：《电力建设预算定额》（2006年版）第六册调试工程。 2-2取费依据：《电力建设工程预算定额》，《电力工程建设预算编制与计算标 准》（2007年版），依据陕西省电力公司陕电基建【2008 56号文，陕电定字【2011 06号文调整。 2-3承包方式： 此合同为总包合同，除10000KV主变甲供外，其余部分包工、包料，无分包。 2-4承包总价： 除供电局行政收费、计量表计、负控装置、配电室土建外，本工程金额为大写：陆佰叁拾陆万壹仟叁佰元整（小写：6361300.0元）一次性包死。 第三条工程工期 3-1开竣工日期2012年2月6日至2012年3月21日 3-2总日历工期：共计：54日历天。 3-3女口遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。 3-3-1工程量变化和设计变更； 3-3-2不可抗力（指战争、动乱。空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方造成的爆炸，火灾，以及协议条款约定的等级以上风、雨、雪、震等对工程造成损害 精品word 文档值得下载值得拥有
XX省XX市 110Kv XX变电站 设计合同书 甲方：XX公司 乙方：XX设计院 二○○七年十月十五日
甲方：XX公司 乙方：XX设计院 XX公司（简称甲方）委托XX设计院（简称乙方）承担110kVXX变电站工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1 甲方给设计人的委托书； 2.2 甲方提交的基础资料； 2.3国家现行有关技术标准和规程规范。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1 工程设计合同书； 3.2 工程设计委托书及要求； 3.3 其它有关补充文件。 第四条主要工作内容 4.1 工程名称： 4.2 设计阶段：招标技术文件、施工图设计、工地服务。 4.3 设计工作内容： 变电站电气一次、电气二次、土建部分设计。 第五条乙方应提交的成果及时间 5.1提交成果：设计成果10份。 5.2提交时间：2007年10月30日前，乙方向甲方汇报设计方案；2007年11月15日前，乙方向甲方提交全部设备招标文件；乙方在取得设备资料后三个月内完成全部施工图设计。 第六条合同价款
6.1 依据国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），计算确定合同价款。 6.2经双方协商：110kVXX变电站工程，设计费为：XX伍万元整（XX万元）。 6.2合同价款调整：合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。在合同有效期内，所有因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，均不调整合同价格。如工程规模发生变更，双方协商签定补充协议。 第七条支付方式 7.1 本合同签订后十五日内，甲方支付乙方总价款的30％，计13.5万元作为启动经费。 7.2全部施工图提交完毕后十五日内，甲方支付乙方总价款的60％，计27万元。 7.3 工程投入运行后十五日内，甲方支付乙方总价款的10％，计4.5万元。 第八条各方责任 8.1 甲方责任 (1)甲方向乙方提供收集基础资料及文件的方便，且不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 (2)在合同履行期间，如果发生不可抗力，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的费用；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付。 (3)甲方应按合同规定及时向乙方支付合同价款。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费（因乙方设计成果质量达不到要求而不能通过审查的除外）。 (4)如甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计成果时，须征得乙方同意，不得严重背离合理工作周期，且甲方应支付赶工费。 8.2 乙方责任 (1)乙方按国家规定技术标准、规范进行设计工作，负责收集必要的基础资料，完成合同规定的工作内容。 (2)乙方按本合同第5条规定的内容、时间向甲方交付设计成果，并对提交成果的质量负责；乙方对设计成果出现的遗漏或错误负责修改或补充。