大理石门套供货安装施工合同
合同编号：
甲方：开门红装饰设计有限公司
乙方：
开门红装饰设计有限公司(以下简称为甲方)与(以下简称乙方)就甲方装饰工程大理石供货安装施工与乙方协商一致订立本合同,其条款如下:
一、工程名称：
二、工程范围及承包方式：
1、工程范围：供货安装
2、承包方式：
A、按工程内容及承包范围：包材料、包人工、包工期、包质量、包安全、
包文明施工等一切费用。
B、本合同为固定单价合同，结算时单价不作调整。工程量按实进行结算。
三、合同价款及合同工期
1、大理石暂定数量：平米。
2．暂定合同总价：（大写：元整）
2、合同工期：个日历天。
3、开工日期：合同签订之日即为开工之日。
四、付款方式：
1、大理石运至施工现场时付合同总价的50%作为工程进度款。
2、全部大理石安装完毕后付合同总价的30%作为工程进度款。
4、工程完工验收合格并结算完毕后支付总价款的15％，余款5％作为质保
金，三个月后质量没有问题时一次性支付完毕。（甲方付款前，乙方须提
供等额的符合税务要求的发票）
五、甲乙双方责任：
1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点及辅料水泥沙。
2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲
方承担。
3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出
现质量问题（空鼓、裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管
理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违规操作或不接受现场管理，所造成的安全事故则由乙方完全负责；妥善保护好现场的各种施工机械和施工器具，损坏和丢失均自行负责。
5、乙方在报价时提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一
部分。
6、乙方制作好的理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验（含破坏性
检查）和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。
在工程竣工移交甲方前，乙方须搬走所有施工机械、垃圾、剩余材料，
保持施工现场及临近范围的清洁和整齐。
7、竣工验收前，乙方负责工程的成品（半成品）保护工作，保护期间发生
的损坏，乙方自费予以修复，但不得延期交付工程。此项工作直至竣工
验收交付甲方使用后止。
六、争议处理
甲乙双方履行合同时发生争议，应协商解决，解决不成甲乙双方同意向工程项目所在地人民法院起诉解决。
七、合同有效期
本合同自双方签订之日起生效，至工程全部完工并经甲方验收合格、包修期满后失效。
八、附则
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，由双方签字后生效。
2、本合同附件为合同不可分割的一部分：
附件一：大理石详细报价表
附件二：大理石样品
甲方：
乙方：
代表人：代表人：日期：日期：
附件一电梯大理石门套详细报价表（门边宽200MM）
注：合同约定的门边宽为200mm，如实际安装过程中边框尺寸如有误差，甲乙双方共同确认，实结实算。
小工程施工合同范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
小工程施工合同范本 发包方： 法定代表人： 承包方 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________。 二、建筑面积（工程形式）：____________。 三、施工地点：________________。 四、工期： 1、开工：____年__月__日； 2、竣工：____年__月__日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式： 本工程采取下列第_____项方式承包。 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算； 2、包工不包料； 3、包工包料。 如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。 六、工程质量管理及验收 1、质量标准：工程质量符合___________________标准。 2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 七、工程价款：共计_______人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：_______年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务
干挂大理石施工合同协议 书 Jenny was compiled in January 2021
干挂大理石施工合同发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为把金富国际项目1#栋大理石干挂工程按时、按质完成任务，甲方将本工程承包给乙方施工，经甲、乙双方充分协商，达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、工程量及价款 本工程以包工不包料进行承包，工程量大约平方米，承包价为人民币平方米，结算以实际施工量进行结算。 三、付款方式 甲方按工程进度支付乙方相应工程量款项的 %，乙方进场时只先预付贰—伍万元给乙方用于伙食、购易耗品等开支。余款待工程全部竣工，经验收评定达标后，付总工程款的 %，剩下的 %作为质保金待工程竣工验收合格后一年内全部付清。 四、施工质量要求 1、质量等级为优良。 2、安装必须按设计图纸要求固定龙骨、黏胶、密鏠、防水进行施工。
由于安装不稳造成缩水、倒塌等质量问题，甲方有权扣除乙方余额作为赔偿。如果造成相关法律责任概由乙方承担一切责任。 3、乙方施工时注意安全，做好防护工作，所有进场施工人员必须佩戴好安全帽。工程完工，做到文明施工，职工施工用电需由电工按驳不得随便乱接乱用。 五、施工工期 施工日期自进场时开始计算，以甲方提前一个礼拜的通知为准， 个工作日内（包括法定节假日）完成，乙方不得延误工期，每延误一天罚地示元。如遇下雨天气不能施工竣工，竣工工期顺延；如果由于甲方材料原因造成停工，竣工工期顺延，停工超过5天以上，由甲方给予乙方元/人/天所有补偿。从工程款中扣除。如果按期竣工，由甲方奖励元。 六、双方责任 一、甲方权利义务 1、甲方负责监督工程进度，检查工程质量； 2、提供现场钢管外脚手架和运输电梯； 3、负责对乙方施工技术交底，安排乙方施工工期目标及乙方施工员要求； 4、检查乙方施工质量，对存在问题的部位提出整改方案及整改期限。 二、乙方权利义务 1、乙方必须无条件接受甲方现场项目部人员指挥，工班长必须长驻施工现场，不得随意旷工；
合同编号： XXXXX项目 电梯设备供货合同 甲方：中山市嘉路华花园有限公司 乙方：***********有限公司 日期：
本合同于二OO八年月日由法定地址设于*********的******有限公司(以下简称甲方/发包人)与法定地址设于*************的*********有限公司(以下简称乙方/承包人)签订。 根据本合同规定的条款，甲方同意购买，乙方同意出售下述电梯（以下简称产品、设备或货物）： 1、合同范围 1.1 乙方为甲方供应中山嘉路华花园项目全部电梯，货物规格及数量详见合同附件一和附件二，本合同范围包括全部电梯、轿厢内信息显示系统、随机件、备品备件及专用工具等的设计、供应、进口报批、运输、保管、安装调试及检测（包括国家及地方法定检测部门的检测、合同规定的其他检测等）、协助报装报验、申领并保证获发检验合格报告书、安全检验合格证及电梯使用登记证、培训、保修期服务、技术文件交付等工作和服务。电梯安装由双方另行签订安装合同。 1.2 以下项目为暂定项目，其价款不包含在本合同总价内： （1）所有乘客电梯的轿厢内二次装修； （2）保修期满后5年内全面维修保养服务。
甲方根据需要可决定暂定项目是否由乙方负责，甲方决定暂定项目任何一项由乙方负责的，将相应调整合同范围和合同价款。 甲方可决定电梯轿厢内二次装修由乙方负责或甲方另行发包，如甲方将电梯轿厢内二次装修另行发包的，由乙方负责对二次装修承包单位进行管理和协调。 1.3 除本合同另有明文规定外，任何电梯正常运作所需的设备、零部件、专用工具、备品备件、技术资料、工作、服务等，即使在合同文件、货物清单或单价细目表中未列入、未报价或所列数量不足，也均属合同范围，由乙方承担，其费用视为已包含在合同总价内。 1.4 甲方可根据工程本身和日后经营使用的需要对电梯数量、要求和服务内容等予以适当的增减，并按调整情况和相应合同单价调整合同总价，如工作量显著增大的，并合理调整工期；乙方不得要求任何额外费用、其他索赔。 2、生产制造厂商 电梯应是由乙方自行生产或其向国外母公司进口的、使用品牌原厂商标的先进的成型产品。所有电梯主要部件须为本型号原
人造石台面加工安装合同 篇一：台板加工安装协议 台面加工安装协议 甲方： 乙方： 甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就室内台面加工安装一事协商一致，订立本合同：台面加工安装协议内容：室内台面加工安装，总长度米，结算以实际测量尺寸为准。 一、乙方按甲方的要求为甲方台面加工安装，乙方提供台面材料，材料型号由甲方指定为：。甲方配合乙方提供安装所需支架。 二、乙方加工安装标准： 1、表面打磨从号砂纸开始递增到号，再到号，号，号砂纸带水打磨结束。 2、台面与墙面之间的间隙控制在3㎜以内，用与台面同色硅酮胶做密封处理，由于墙体自身不平整造成的5㎜以上的间隙，用同色石材及石材胶作密封处理。 3、前后高矮尺寸、水平垂直方向保持一致，无高低起伏感，水平误差不超过2㎜； 4、接缝处手感不出，在距离1m肉眼辨别不出有接缝；
5、台面打蜡抛光处理，达到甲方要求。 三、乙方负责测量安装台面。现场加工安装完毕后做好清洁工作，台面上无人造石胶凝结。 四、结账时间： 1、台面加工安装费元/米，总款为元。 2、付款方式：经甲方确认乙方按甲方加工工艺及图纸生产好、台面颜色、型号无误后，预付乙方总款的 %的预付款。 3、乙方安装结束后，经甲方客户验收合格后，以结算本次已经验收加工款。 五、工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总数为日历天。 六、交货期限：年月日前。按甲方要求进场测尺、安装，不得延误工期。 七、交货安装地方： 八、乙方安装人员不得在工地发生打架、争吵等不文明行为，如有发生被建设方发现则自行接受建设方的处罚，甲方不负担相关责任。 九、违约责任： 1、乙方未按合同约定时间安装到位，每拖延一日，乙
大理石购销合同范本 篇一：石材购销合同范本 石材购销合同 合同编号： 需方（以下简称甲方）：签约地： 供方（以下简称乙方）：签约时间： 为了增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，依据《中中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 1、石材属天然产品，难免有一些缺陷，乙方保证石材大面积花色基本均匀一致，无明显缺陷； 2、根据石材属性，石材质量按国家石材待业标准执行。 三、包装标准 四、交货方法 1、甲方在乙方工厂提验货物。甲方委托___________在乙方工厂提验货，并办理货物签收手续，甲方若中途变更或增加签收人，需事前书面通知乙方并重新开具授权委托书，否则由此造成的一切损失由甲方负责。 五、交货地点 六、验收条款 由甲方派人在乙方工厂内验收，验收标准为国家石材行业标准，验收合格后装车；验收时间为交货期限届满之日前，
由乙方通知甲方。 七、交货期 石材的交货时间为乙方收到甲方支付的预付款之日起天内。 八、付款日期和方式 1、自合同签订之日起三日内，甲方向乙方交纳定金，计人民币元整（￥元），定金在最后批货款充抵。 2、付款方式为款到发货，甲方必须在提货前结清该批货款。 九、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力（如战争、地震、海啸、水灾、重大公共疾病等）的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在10天内提供主管机关证明，允许延迟履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可以部分或全部免 予承担违约责任。 十、合同争议的解决方式 本合同履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。十一、其它 本合同自签订之日起生效。合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
合同编号： 建筑施工合同样本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________合同编号：_____________ 工程名称：________________ 发包方：(甲方)__________ 承包方：(乙方)__________ 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-**-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称：________________________________ 工程地点：________________________________ 工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。 承包范围：________________________________ 承包方式：________________________________ 1.2工程性质(指基建、技改、合资等)：________ 批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：__________ 1.3定额工期总天数：________天。
1.4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日开工。 竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日竣工。 1.5质量等级：__________________________________。 1.6合同价款：本合同工程承包造价为________元。 金额大写：__________________________________。 第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单; 7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 8.国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第三十条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律 3.1合同语言：本合同文件使用汉语。
沂南县汶河景观（二滩公园）腾龙湾广场 大理石铺装工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就腾龙湾广场大理石铺装工程施工事项协商一 致，订立本施工合同。 一、工程名称：沂南县汶河湿地景观A区。 二、工程地点：迎宾路以北，远离橡胶坝以南，汶河东岸。 三、承包方式：包工包料（甲方提供砂子、施工用电）。其余材料由乙方自己购买，大理石必 须是一级产品。（由乙方提供大理石样品，并必须保证进场材料与样品一致）。 三、合同工期：于2013年6月10日开工-2013年6月29日完工，总工期20天。若在规定时 间内未完成，每拖一天，罚款5000.00元。若确因不可抗力因素或甲方原因，工期顺延。 四、工程质量标准：合格，保修期两年，自竣工验收合格之日起开始计算保修期。如在保修期 内出现质量问题，乙方应在接到通知后24小时内到现
场维修，否则甲方有权中止合同，另行 派人维修，并根据所造成损失加倍对乙方罚款。 五、工程做法及综合单价： 1、30厚1:3水泥砂浆铺贴以下石板，以下石材均以每平方米计算，按3公分的标准收方，并 根据现行市场材料及人工费价格核定综合单价及合同价款如下： 序号大理石规格工程量单价总价 （平方米） 五莲花火烧板：300*300*30 1 82 400*400*30 五莲红毛板：300*300*30 3 83 400*400*30 芝麻黑200*400*30 300*300*30 4 115 200*200*30 5 芝麻灰800*400*30 400*400*30 112 6 将军红120 7
石材购销及安装施工合同 甲方（需方）: 北京xx股份有限公司 乙方（供方）: 北京xx石材有限公司 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，甲方正式委托乙方加工制作石材，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，供需双方经友好协商，签定本合同，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。 双方达成协议如下： 一、产品名称、规格、数量及金额 注：以上均含石材加工、安装及转弯用材现场加工。 二、质量要求、技术标准
1、大理石、花岗岩按中华人民共和国《天然大理石建筑板材》（JG/T79-2001）、《天然花岗岩建筑板材》（GB/T18601-2001）中的一等品要求为验收标准；如发现问题及时提出，由供方负责修补或更换。 2、双方约定的其它质量要求：按提供样品的颜色、厚度及尺寸要求进行加工，并提供产品质量合格证、检测报告、质量保证书及放射性能的检验报告。 三、交货地点、方式：甲方施工现场（xx路xx基地）；分批到货。 四、交货时间：乙方自收到甲方的供货通知后10日内将货物运至施工现场。 五、运输方式及到达站点的费用承担：运费及装卸货由供货方负责并承担费用。 六、验收方式：按建材行业标准的试验方法及检验规则工地验收，提出质量异议时间为石材安装之前。如发现问题及时提出，由供方负责修补或更换。 七、合同价款及付款方式： 1.由于钢材是代购，钢材总款：肆万零肆佰叁拾捌元整（小写40438元），合同签定后，甲方付钢材款70%，计：贰万捌仟元整（小写28000元），作为钢材采购款，余款钢结构完成后付清。 2.石材安装款总计：贰拾叁万贰仟壹佰肆拾捌元整（小写：232148元），合同签定后甲方付人民币柒万元整（小写70000元），给乙方做为订货款，货到工地付合同总额70%即：玖万叁仟元整（小写：93000元），安装完成后一性付清余款。 八、违约责任：经供需双方认可，验收不合格产品由供方退换，供方未经需方许可延期交货，每日按应收款的2%赔付对方违约金。合同生效后，双方应当如实履行合同的约定义务，违约方承担一切违约责任。如发生纠纷，由工程所在地为法律诉讼地。 九、特别说明：乙方所供石材为天然产物，供方不能保证绝对无色差、无洞眼、无裂纹，如出现以上情况，乙方负责修补完好，洞石为天然产物，板面出现洞、孔属正常情况，但供方要保证石材同一品种的正常强度及规格达到甲方要求。十、本合同单价包含砂浆拌制、石材的安装及加工、场内材料转运、勾缝、现场
空调安装安全协议书（通用 3 篇） 空调安装安全协议书（通用3 篇）随着社会不断地进步，协议在生活中的使用越来越广泛，协议具有法律效力，确立某种法律关系。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是WTT f心整理的空调安装安 全协议书（通用3 篇），欢迎大家分享。 空调安装安全协议书1 甲方： 乙方： 为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。 第一条甲方安全责任甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。 第二条乙方安全责任 1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负 2、后期外机设备发生坠落（6 年之内）造成事故的' ，由乙方负全部责任。 3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。 5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。 6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。 7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。 8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。 9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。 10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。 11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。 12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本XX 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
现今，房产领域发展迅速，建筑市场日渐繁荣，因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。建设工程施工合同怎么写呢？以下是华律为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。 一工程概况 工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 工程地点：平武县豆叩镇华丰村 工程内容： ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92 米 70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5km） o ②、厂区场平后保坎建设（92米8米高米宽［均距］）计：1840m3 ③、厂区道路硕化建设（130米10米）计：1300平方米 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）c ⑧、办公区域的装饰部分。
工程承包范围：上述工作范围。 工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质H要求：合格。 三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期 20xx年6月30日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建 手续由甲方提供。 五、乙方必须按照国家建设标准保质保虽，按期完成施 工。 六、工程造价及支付： 此工程为合同包干价，总计工程造价为万元（大写：伍佰壹拾陆万参仟元整）。 支付情况： 1、甲方必须按乙方月进度已完工程虽的85%戒付（每月25日结算当月工程虽）; 2、工程完工后，甲方将工程款在一月内（25工作日内） 付至97%; 3、剩余工程款3咐保修金，保修期为一年，到期后无 质虽问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件： 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书；
大理石清包安装合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。甲方提供大理石等材料，并提供施工方案和设计图纸。乙方提供钢材、挂件、理石胶等材料，并自带使用电动工具，采用清包工的方式包给乙方。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程量： 3. 工期： 第二条合同价款 本工程总价款为元，大写：壹万元整。 第三条工程款支付。 1. 合同签订后，甲方不支付乙方预付款。 2. 大理石安装完毕后，甲方支付给乙方0元，大写：壹万元整。 3. 大理石抛光结晶后，甲方支付给乙方元，大写：贰仟元整。剩余元工程款，甲方验收合格后一次性付清。（甲方必须在工程竣工后2个月内验收完毕，如甲方不验收，则视为工程验收合格） 第四条文明施工 1. 在乙方施工期间，如发生乙方工人伤亡事故，都由乙方自行承担，与甲方无关。 2. 在乙方施工期间，如损坏屋内设施（地砖、墙砖等），乙方负
责按价赔偿。 3. 在工程竣工移交甲方前，乙方须搬走所有施工机械、垃圾、容器、剩余材料，保持屋内清洁和整齐、装饰面的清洁。 第五条双方责任 1、甲方必须及时保证资金到位，并向乙方提供施工用电和有关图纸安装要求等。（乙方按图施工，如出现问题，由甲方负责）甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。 2、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量。 3、乙方必须按照有关规章施工作业，加强安全措施，将事故隐患消灭在萌芽状态。否则，所造成的一切后果均由乙方自己负责。 第六条合同生效与终止 本合同自签字之日起生效，到工程竣工交付终止。 第七条争议 争议解决程序：双方协商，协商不成由通辽市法院申请诉讼。 第八条 本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。 甲方：乙方： 签约时间：年月日
油漆工施工操作规范 施工工序： 前期工作→油性底漆施工→基础处理→刮批腻子→油性面漆施工→乳胶漆喷涂→﹙后期扫尾﹚→清理验收 一、前期工作 1、施工前必须清理检查木制品面层质量是否符合涂装施工要求：饰面板有无 破损或起翘，线条有无脱胶或松动，线条与面板接口是否完全平整（包括线条是否低于面板）。如果出现异常应及时通知施工员进行整改或更换，在问题未得到解决之前，不得进入下一道工序。 2、柜门在拆卸前应先进行编号，拆卸后应按序堆放整齐，防止变形。 3、清理施工场地剩余的装潢垃圾及柜内灰尘；清理饰面板、木线条上的白胶、 手印、铅笔印及其他污渍。 4、做好地砖、抛光砖、大理石窗台面、桌台面、柜内隔板等成品与半成品的 保护工作。 5、材料按堆放条例有序堆放，有色液体不得直接摆放在石材、柜内等地方。 二、木材面油漆 1、套色 ⑴、套色工艺有三种: A、油种擦底色工艺。在木材面刷底漆前完成，然后再喷底漆和面漆。 工艺流程：表面处理打磨→刷底得宝→擦油色→喷二遍底漆（用聚酯漆封底更好）满批1—2遍腻子（开口漆时点补）→打磨→喷二遍底漆→修色复补腻子→打磨→喷二遍底漆（在第一遍底漆中加入色料进行拼色）→打磨→喷三遍面漆（套色工程做平光工艺时，底漆遍数要比面漆遍数多，做开口时参照开口工艺方法施工，以面漆为主，底漆遍数太多，填充毛孔，影响开口效果） B、面层油色喷涂工艺。在面漆中加入适量色精进行喷涂。（喷涂技术要求较高，
工艺流程参照清漆流程） C、水色工艺。水剂颜料、颜料粉掺水擦色，饰面板易起皮、发花、发白，公司 不提倡此操作工艺。 ⑵、套色工艺和颜色必须在饰面板刷底漆前选择确定，应根据设计和业主要求， 试做若干块半成品色板样品供业主选择（业主选定的样品应确认签字，一般签在样品色板的反面。），样品色板应保留至竣工验收之日。 2、清漆 ⑴、腻子要根据实际使用的饰面板、木线条颜色的色差，分批调配接近木质面 的腻子，进行试补、试批，干后打磨，刷一遍底漆后视色差再度调配、批嵌。 腻子软硬度应适中，腻子太硬会影响附着力，过于松软易出现内凹现象。钉眼必须进行第二次嵌补，所有统批腻子、钉眼其饱满度均应符合要求。饰面板材如采用水曲柳，橡木等毛孔较粗板材做平光工艺施工的，应视具体情况增批一遍腻子，保证毛孔的饱满度。 ⑵、平光清漆工艺在操作时，面板边角有破损或被磨穿时必须进行修色处理， 整体颜色应基本保持一致；底漆用量、遍数应满足工艺要求，不得出现少刷漏刷等现象发生。在上面漆之前，底漆打磨必须彻底，不应出现局部亮光，否则会影响总体品质，面漆宜采取喷涂工艺。 ⑶、硝基漆应采用喷漆工艺进行施工。喷漆时可加入适量的化白水﹙以5﹪～ 10﹪较为合适﹚，可延缓干燥时间。遇雨天或湿度太大的气候环境不宜施工，否则易泛白。 ⑷、深色饰面板做清漆时，如铁刀木、紫檀木等，宜选用高透明度聚脂底漆或 在底漆中加入适量的色精或加入适量的面漆增加透明度，使色泽达到均匀一致。深色面板不宜抛光打蜡。 ⑸、线条与饰面板如有明显色差时，应对较浅的线条进行适当套色，以保证颜 色基本一致。 工艺流程：表面处理打磨→一遍封闭底漆→满刮第一遍腻子→打磨→满刮第二遍腻子（此工艺视板材毛孔粗细来确定）→打磨→二遍底漆→修色复补腻子→打磨→二遍底漆→打磨→二遍面漆
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 楼梯大理石施工合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
楼梯大理石施工合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期：年月日 甲方：__________________________________ 乙方: _________________________________ 甲方承建楼楼梯踏步及踢脚线铺贴大理石，现将该项目发包给乙方，经双方洽谈，就有关事项协议如下：
一、工程大理石质量标准 大理石要求：踏边磨为半圆弧，踏面抽槽三道，踢脚线上边不磨边。保证铺装后楼梯踏步的尺寸统一，表面光滑，不得有缺角、凹凸缺陷，色质均匀一致，无明显的色斑，磨边圆滑。大理石贴后不得有空鼓现象，连接应牢固。 二、承包内容：包工不包料（包括清理）。 三、结算方式： 工程竣工验收后，按现场实际铺贴表面计算面积和结算。 价格：大理石人工费按元/平方米；每单元上料运输费元； 四、付款进度 1、工程结束付30% 2、工程竣工验收合格付总价的20%; 3、余款年春节前结清； 4、上料运输结束运输费结清。 五、违约责任 1、因乙方原因工期延误，每延误一天罚款元整，工期不顺延。 2、乙方在施工过程中不得以次充好，必须按规范施工，如出现任何质量问题，乙方必须无条件返工。 第2页共3页 3、发生合同纠纷，按照我国合同法及其他有关法律规定，由违约方承担法律责任。
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
石材施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程具体情况，经双方协商达成以下协议： 第1条工程概况 1. 工程名称：______________________________ 工程内容： ________________________________ 承包范围： __________________ 承包方式：乙方包工包料 2. 工程地点：__________________________ 3. 开工日期：本合同工程定于年月日开工。 竣工日期：本合同工程定于年月日竣工。 总日历天数：天。 4. 工程质量：达到国家现行规定的合格标准 . 第2条工程量及造价 元/川（此报价不含税）花岗岩铺装单价 暂定 m2花岗岩铺装面积（最终以实际出货面积计算），本工程造价约为 __________________________________ 元
（金额大写）__________________________________ 第3条乙方驻工地代表 乙方对接工地代表姓名：__________________ 电话：________________ 第4条甲方责任及义务工作 1. 负责提供石材铺装工程施工必须的图纸及相关文件，并派员对工程质量及进度进行监督检查. 2. 解决和配合事宜及乙方进厂人员的办公，仓库，住宿用房及施工场地，施工用水电等. 3. 甲方应承担自身配合不当（付款,变更）造成的损失和工期延误责任. 6. 甲方负责乙方人员进场后水电、住所等。 第5条乙方责任及义务工作 1. 乙方应按协议规定保证工程质量，进度,安全施工. 2. 乙方应按甲方签字认可的施工图纸进行施工. 3. 乙方应按施工安全规程采取严格的安全防护措施，承担自身安全措施不力造成的事故责任和损失. 4. 乙方应承担因施工质量造成的责任和损失 5. 乙方应提前3天提出需甲方协调解决的问题和要求. 第6条工程变更 因甲方原因提出工程变更，需甲方签证书面通知乙方，因工程变更（设计变更，价款变更）增加的费用由甲方承担，工期顺
电梯供货合同书范本 合同编号： 需方:（以下简称甲方） 地址 供方：（以下简称乙方） 地址 根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商,就乙方向甲方销售并安装电梯事宜，双方自愿达成如下协议，以资双方共同遵守。 条东莞富士电梯：种类、型号规格、层/站/门、载重量、速度及数量 序号 电梯类型 型号规格 层/站 载重量 （kg） 速度 （m/s） 数量 （台） 1 无机房电梯 5/5 1.0 1 第二条产品、安装工程价格及费用（单位：万元/台不含税） 序号 费用 单台合计 设备单价 （万元/台） 安装费（万元） 运输费（万元） 调试费（万元）
金额A4大小\自由编辑\最新最热\标准模板金额 金额 金额（万元） 1 总金额 人民币（大写）：小写： 第三条质量和验收标准 3.1电梯制造与安装完全符合：GB7588-2003《电梯制造与安装安全规 范》、GB10060-93《电梯安装验收规范》、GB\T10058-97《电梯术语条件》、 GB\T10058-97电梯试验方法等国家标准。 3.2 电梯技术规格参数及装饰、电梯功能配置符合合同附件约定。 3.3 所有安全不见完全符合国家标准，生产、检测、安装、检查等均按照国务院373 号令《特种设备安全监察条例》执行。 3.4 电梯控制系统、曳引系统、门机系统采用富士电器元件，其性能可超过60 万次无故障。 第四条供货与安装调试 4.1 交货日期 : 年月日, 4.2 安装工期：乙方安装电梯完工时间不迟于年3月日前。 4.3 交货地点 : 4.4 乙方在签订本合同时，应向甲方提供生产许可证、设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明等证明文件 ; 并由国家特种设备检验检测机构检测。乙方电梯安装完毕后，应由国家特种设备检验检测机构予以检验，以上所有检测及相关费用由乙方承担。 4.5 货到工地，由乙方负责卸货并承担因此产生的各项费用。 4.6 本合同产品的包装由乙方负责 , 费用由乙方支付，按适合铁路、海运或汽车的条件设计。 第五条双方责任 5.1 甲方责任 5.1.1 负责电梯井道的土建工作（包括：门套、招唤盒、机房引座、缓冲器座等的混凝土灌注）及提供现场安装使用的少量土建材料（包括水泥、沙石、钢筋），以上材料费用由乙方承担，据实结算。负责电梯安装后的修补土建余尾工程。 5.1.2提供施工用电，电费由乙方承担，把电力电源线（三相五线380V）接到电梯机房，提供防火装置（泡沫及 1211 灭火筒一个，完工后归还）， 5.2 乙方责任 5.2.1 负责电梯的安装及调试。 5.2.2 给予甲方电梯井道土建技术指导，监督其施工。并在质量范围内协助甲方解决特殊的技术问题 , 办理电梯的报装、报检手续，并取得检验合格证。 5.2.3 负责到当地特种设备安全监管部门办理电梯的报装、报检手续, 在电梯安装完工经安装单位检验员验收合格后应报国家特种设备检验检测部门检验，检验费用由乙方承担。 5.2.4 提交生产、运输、安装、调试计划，并接受甲方监督。 5.2.5 遵守施工现场安全管理制度，落实现场安全防护措施，承担因安全事故所致的各项法律责任。 第六条付款方式及期限
（GF —2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管 理总局 制定
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
干挂大理石施工合同 甲方：深圳市博大装饰工程有限公司 乙方：身份证号码： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方把红星美凯龙A3地块6.7.8栋外墙的干挂大理石墙面工程分包给乙方施工，经甲、乙双方充分协商，达成如下合同条款。 一、工程概况： 1、工程名称：美凯龙A3地块 2、工程地点：广福路 3、工程内容：外墙干挂理石 4、工期：60天 二、工程承包范围：本工程属全部包工包料给乙方。 三、承包价格：外墙干挂理石（含人工、安全责任及文明施工费、机械、辅材、搬运费、垃圾清理费等、管理综合价：
272元/㎡（不含大理石），脚手架综合价18元/㎡（注：脚手架按大理石现场实际发生工程量为准）。工程量暂定4362.07㎡.合同价款：壹佰贰拾六万伍仟元整（￥1265000元，以现场实际发生工程量为准）。 四、1、双方签订合同后两天内，乙方付给甲方保证金按合同总额约8%，即：拾万元整（￥100000元）。 2、保证金退还时间：乙方完工后3天内退还5万元，次月15日初验收合格后，30日前退还5万元。 3、乙方进场施工过程中，因乙方不按双方合同材料施工（即不达标施工要求材料）造成一切责任由乙方负责，保证金不退还，并且赔偿乙方给甲方造成的一切损失。 4、乙方进场施工过程中，由于乙方技术及手工工艺差，达不到甲方要求，整改三次还不合格，甲方有权要求乙方没条件退场，乙方所做的工程量打8折次月30号前结算。保证金3个月退还。 5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。 五、付款方式：乙方根据当月现场施工实际发生工程量15号前上报给甲方，甲方有关人员验收合格后，甲方在次月按
石材购销安装合同 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 秦皇水岸小区号楼电梯门套石材由甲方包给乙方进行施工。按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）和（建筑安装工程承包合同条例），遵守、平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致，特签定如下条款，双方必须共同遵守执行。 一、工程概况： 工程地点：黄河5路渤海21路 二、承包内容及承包方式： 电梯门套包工包料。 三、工程报价明细： 名称单位材料单价 （元）数量合计单价 （元） 备注 圣罗兰套560 136 76160 合计大写：柒万陆仟壹佰陆拾元整小写：76160元 四、工程日期 甲方提供作业面情况下，计划从2019年月日至2020年月日完成甲方整体进度要求。 五、付款方式 本工程预付款26160元，货到工地付总工程款的80%安装完成验收合格后凭真实、有效、合法的普通发票付总货款100%。 六、竣工结算 乙方在施工期内所有施工材料均不能调价。 七、技术质量要求 严格按照甲方认定的样板石材和14号楼电梯所需门套颜色一致，要求选用各种材料，所有材料必须品质合格，符合行业技术标准。 八、甲、乙双方责任 甲方免费提供乙方临时材料堆放的场地，具体位置现场协商决定。向乙方免费提供电梯上料、水、电源。甲方对乙方所承包工程的质量进行监督检查，工程完成后甲方应及时对质
量进行检评。甲方有权对乙方的违章、违规作业提出整改意见，乙方必须按期整改完毕。甲方必须保证及时付给乙方工程进度款，因甲方付款不及时造成的损失甲方自行负责。 九、合同生效与终止 本合同经甲乙双方签字并加盖公章立即生效，合同条款履行完毕后，本合同自动失效，本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份。 甲方：乙方： 代表人签字：代表人签字：