编号：QJ-HT-0313安装合同(标准版)
Restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together and ensure that their legal rights and interests are not harmed.
甲方：_____________________
乙方：_____________________
日期：_____________________
--- 专业合同范本系列下载即可用---
安装合同(标准版)
说明：该合同书适用于约束双方共同履行责任和义务、阐明双方需要在期限内履行的义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。
立协议单位
甲方：_______________________（以下简称________________）
乙方：_______________________
一、工程名称：__________________________________________
二、工程地点：__________________________________________
三、承包形式：包工包料
四、工程内容
________________________________________________________
五、工程造价
本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任
1．在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2．在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3．乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4．乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5．施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方一致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为___________________（大写）元。变压器油化试验费每台_____________________（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的
1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取（编入决算书）。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
十一、争议的处理
1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。
甲方（签章）：_______________ 乙方（签章）：_______________
法定代表人（签章）：_________ 法定代表人（签章）：_________
委托代表：___________________ 委托代表：___________________ 开户银行：___________________ 开户银行：___________________ 帐号：_______________________ 帐号：_______________________ 电话：_______________________ 电话：_______________________ 签订时间：_______年___月___日签订时间：______年___月___日协议签订地：_________________ 协议签订地：_________________
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE NAME HERE
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：_______________楼梯制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从______年______月______日始至______年______月______日结束。总工期为______天。 三、工程总价：____________元。 四、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由甲方人员现场检测，施工质量达到国家标准。 五、双方责任： 1、甲方配合提供施工现场电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方在施工过程中，要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 施工前甲方需付乙方工程款定金______元，______楼，楼层开口费______元，工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的______元，其余______元于工程验收合格后一月底前结清。 七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系
安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室内用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对楼梯结构施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、本工程钢铁结构部分需喷涂防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日年月日
编号：______________ 景观工程施工承包合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 _____ 月______ 日
第2页共16页
发包方：___________________________________________ （以下简称甲方） 承包方：___________________________________________ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方 同意将____________________________________________ 景观工程发包给乙方施工（该景观工程设 计亦由乙方负责，另行签订设计合同），为了明确双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同 一、工程概况 1、工程名称：________________________________ 景观工程 2、工程地点：__________________________________ 3、监理单位：__________________________________ 4、合同价款：本工程景观施工平米包干单价上限值为 _______________ 元/m2（含税），即实际施工结 算单价以__________ 元/m2为上限。实际施工结算单价=（按甲乙双方最终确认的分项预算单价 x分项实际工程量）+景观水平投影面积。如实际施工结算单价超过__________ 元/m2时则按元/m2结算，如低于元/m2时按实际施工结算单价结算。现场变更签证部分不计入实际施工结算单价内；暂定园林景观水平投影面积为m2；暂定合同总价为 __________ 万元（_______________________ 元整，含税）。 二、承包范围 ______________________ 公司设计的《_____________________ 景观工程施工图》及本合同约定的施工范围内的全部景观工程项目，其中 ___________________________ 元/平米上限值单价包干范围与非包 干范围界定如下：
工程施工转包合同范本 建筑工程施工行业从古至今都是安全事故高发的高风险行业,那么签订工程施工转包合同时需要注意什么呢?以下是在为大家整理的工程施工转包合同范文，感谢您的阅读。 工程施工转包合同范文1 甲方： 乙方(实际施工方)： 一、工程内容 内蒙古鄂尔多斯市成峰石化宿舍楼外墙保温及氟碳漆的施工 二、施工地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗纳林河乡 三、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。 四、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。 五、工程质量及验收标准：
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。 六、工期： 乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价10%向甲方支付罚金。 八、其它： 1)若乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价30%的违约金。 2)若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 九、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。 十、本协议书一式两份，甲、乙方执一份，具有同
电线电缆采购及回收合同 采购方（甲方）：中铁大桥局武汉桥梁特种技术有限公司 郧县汉江大桥换索及维修工程项目经理部 供应方（乙方）：（以下简称乙方） 经双方协商甲方所使用的电缆由乙方供应，为明确甲乙双方的权利、义务，共同确定以下条款： 一、产品名称、规格、数量及金额 名称规格工程量（米）单价（元/米）合价备注电缆YTV-3*95+2 2680 243 651240 电缆YTV-3*70+2 3206 176 564256 电缆YTV-3*10+2 8200 30 246000 电缆YTV-4*120+1 1250 345 431250 电缆 YTV-4*150+1 1300 420 546000 电缆YTV-4*185+1 860 524 450640 电缆YTV-5*6 9700 22 213400 合计叁佰壹拾万零贰仟柒佰捌拾陆元整3102786 说明：1、此合同结算价为含税落地价，包含乙方生产、运输、装卸过程中的所有费用。 2、供货数量为预计量，乙方须满足甲方工程实际需求量；最终结算以甲方开具的 入库单为准。 3、针对本项目甲方需追加数量时乙方须及时供给，产品价格不能高于合同价。 二、质量要求、技术标准 1、产品的质量要求：符合现行国家相关标准及规范，符合设计图纸及相关技术参数要求，达到消防验收合格标准。甲方要求乙方所供产品质量等级为合格级品，乙方发货时应
随产品附证明其质量等级的产品出厂合格证。 2、产品的质保期按照电缆行业标准执行，实行“三包”。因产品质量问题给甲方造成的全部损失由乙方承担。 3、验收标准：产品技术、性能指标应符合国家标准，乙方发货时必须附该产品按此标准进行检验的质量证明书或材质检验单等技术资料，甲方以此标准及国家现行的相关规范、标准对产品进行验收，凡乙方提供的资料及甲方验收或经国家主管部门认可的检验部门复验证明不符合此标准的产品，均为不合格产品，甲方应在验收后10天内向乙方提出书面异议，乙方对其不合格产品负责。 4、本合同产品取样及检测等费用由乙方承担，如检测不合格甲方全部退货，乙方承担全部相关损失。 三、供货时间、地点 1.供货时间：乙方根据甲方要求于年月日前全部供货至现场。 2.供货地点：乙方送货至甲方指定工地。乙方按甲方提供的存放场地自行卸货、存放，经业主、监理、甲方和乙方四方共同对规格型号、数量及外观初步验收后方能交货。 3.电缆由乙方回收，包装、运输及装卸费用由乙方承担。 四、支付及结算方式 1.双方办理完最终结算手续，且乙方已向甲方提供全额的增值税专用发票后，甲方支付到合同结算总额的 95 %，剩下 5 %作为质量保证金。质量保证金待质保期满且无异议后7 日内不计息一次付清。如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后15天内付清。 2.支付方式：银行转账。 3.本合同价款是指定作物送达交货地点的综合价，其中已包括人工、材料、机械、运杂费、包装、安装、现场的安装、税金等所有费用，甲方不再另行支付其它费用。 4.付款要求： （1）由于乙方原因造成的产品出现质量问题、供货不及时、相关资料不全、发票不合格等问题时，甲方有权停止付款，直到问题解决。 （2）如遇甲方或工程一致资金困难时，乙方应给予理解支持，不因此影响产品按时供应，乙方承诺不提出索赔，并不起诉甲方。 五、其它约定事项： 1.甲方要求乙方按甲方提供的每种型号实际米数供货，公差正负零。货到工地验收时如有负公差，供方负责更换，并承担给甲方所造成的全部损失；如出现正公差，需方结算
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 楼梯施工合同协议书范本全面 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
楼梯施工会同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 签订日期：______ 年M 日 甲方： 乙方： 为了达到项目部制定的工程质量、安全、进度、创建省级文明工地的目标，加快施工进度、保证工程质量，以高标准、严要求、低损耗、保安全、争时间完成施工任务，明确甲、乙双方在施工中责任与权益，劳务公司与班组达成如下协议，并共同遵守。
一、承包范围，工作内容： 小区楼工程施工图所展示的全部施工内容及施工工艺、甲方技术交底内容、 设计变更范围内的全部楼梯粉刷工程以及甲方要求进行施工的部位和施工现场内需乙方配合施 工的其它工作。具体内容包含但不局限于如下： 1、楼梯粉刷所需材料进场时，必要的卸料、二次搬运、机械就位以及材料的覆保工作。 2、楼梯粉刷所有施工工序：基层清理、垃圾及时清理到垃圾场地、楼层备砂（适时备用水泥） 楼梯井挂通垂线、踏步分线的微调、超厚部位的自拌瓜子片徒垫层浇筑、施工楼梯的封闭和成 品保护、防滑条安装、压铜条、楼梯面层施工、毛毯覆盖浇水养护、滴水条粘贴、滴水线粉刷、 挡水粉刷、踢脚线粉刷、踢脚线塑料条粘贴、毛毯的收集整理归还、多余砂和水泥等材料的清理到料场以 及完工后的清理打扫工作。 3、机械设备、工具和材料供应、领用、清理维保工作。详见“机械、工具材料管理”条款。 4、遵守项目部现场文明标化工地管理制度要求做好原材料堆场、加工制作区、施工操作区的落手清工作。 5、配合项目部做好现场安全文明施工和生活区的文明后勤管理。 6、配合项目部做好质量检查、成本控制工作，配合项目部或上级主管部门组织开展的各项活动。 二、承包方式 包清工（不得另行分包），一次性包干，承包人自负盈亏。 三、承包单价 1、结算按图示楼梯自然层数计算。双跑楼梯水泥砂浆压光（包括踢脚线、踏步防滑条、滴水线、挡水板）每层元，单跑楼梯水泥砂浆压光（包括踢脚线、踏步防滑条、局部压铜条、滴水 线、挡水板）每层元。 2、以上单价为实测实量达95%标准价格，若实测实量未达95编准的，各单价下浮10%。 3、以上单价包括合同承包范围内的一切工作内容和义务，并包含职工医疗保险费、养老保险费 等所有费用。实际发生而未确定单价的，双方协商解决。 4、本工程原则上不发生点工，发生点工时，技工元/小时，普工元/小时。 5、以上单价在任何情况下不做调整。
精品文档 喷泉（水景）施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，根据国家有关方针、政策，结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商达成以下协议，签定本合同。 一、工程概况 1．工程地点： 2．承接范围：管道制作\喷泉安装\喷泉调试\水下灯安装调试（不含水池供排水管道埋件及预埋、不锈钢箅子、大理石打孔及其打孔处防水、池沿至控制柜间穿线管工程。） 3．承接方式：包工、包料、保质量、保工期。W6x9 4．工期：本工程在年月日开工，于甲方水池土建竣工、水池内水电通行并符合喷泉正常使用范围标准后天内完成（依各次工程款到账日期起计算以及顺延）。 5．工程造价：工程净金额不含税为人民币大写：元整，小写：元。（因此工程产生的相关税、费及其它协调费用由甲方承担。）出具发票的形式。 6．工程质量：为确保工程质量达到市级优良等级，本工程设备质保期为一年，质保期间内设备各项维修不收任何费用。质保期满后为本
工程保修一年，保修期间内维修费用只收材料费、人工费及差旅费。. 精品文档 以上设备的维修费不包含以下如：人为的埙坏、丢失、误操作、水电不符合喷泉正常工作使用范围要求（电源过高过低缺相、缺水空转、冬季池子有水冻坏设备、半个月内没工作导致锈泵）及不可抗力情况。7．物料明细：见附件工程预算书明细（增项另计）。所有物料均为本行业日常通用材料，接线为胶带自粘带形式，管道连接为焊接，防锈为灰色普通防锈漆处理（本工程无特殊物料及特殊施工工艺）。 二、双方责任 1．乙方在工程开工前必须向甲方提供工程喷泉（水景）设计方案的平面图、效果图或动画方案（竣工工程实际效果与效果图或动画有偏差只能近似）。 2．乙方进场时须指派一技术人员为该工程施工代表，负责与甲方就工程施工及相关事宜进行协调和监督。 3．乙方在现场工作中必须严格按照甲方的要求及相关施工规范进行文明施工。若因违章操作造成的工程事故，由乙方承担一切责任及经济损失。 4．甲方须在乙方工程进场前提供距离工程中心位置50米内的水电接口，保证施工之前水电畅通并符合喷泉正常使用范围标准，安装调试用水电费由甲方承担（乙方报价不含安装调试用水电费）。 5．若出现扰乱施工现场的行为发生时，甲方与乙方共同协调处理，以保证工程的顺利进行。
工程转包合同范本 甲方： 乙方（实际施工方）： 甲方承建之工程，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案单项工程项目的工作内容，具体为工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心的结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导： 1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任： 1、甲方责任：
1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2) 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任： 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到等级以上。 2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3) 工人进入施工现场必须戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 4) 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。 6) 具体施工作业中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，并且必须符合所在地有关施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。 7) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电缆工程劳务合同
编号：FS-DY-20459 电缆工程劳务合同 甲方：乙方：依部颁双方达成 据发的以《的权下中《利协 华人民共和国电缆工程劳务合同法》和国家工商行政管理局建设建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确、义务和责任，便于电缆工程劳务合同的实施，经双方协商一致，议，已兹共同遵守。 一、项目概况： 1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设 2、项目内容及施工范围： 本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房 2大约3180米左右的3*185+1*95mm电缆设备。施缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路熔接，调试，
竣工资料提交等。 电房到工面缆，食内恢设以堂容复备加操涉，拆大作及电除电间电缆。 3、电缆工程劳务合同总造价： 本项目总造价为元（大写：） 二、承建方式： 1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总造价不发生任何变化。 2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。 三、施工工期： 本项目工期为日历天数15天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。 四、工程款支付： 合合方同方同同提总有签总供价权字价国款签生款家的字
景观配套工程施工合同 发包人（甲方） 承包人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就景观配套工程施工事项协商一致，达成如下协议： 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程承包方式：合同工程价款实行人工费单价固定的包干制度，即乙方包工期、包施工、包风险、包质量、包施工工人的人身安全及社保费等包干形式。 （四）工程承包范围：乙方完成景观配套工程设计施工图全部内容（见图纸）。 （五）工程内容（包括但不限于此）：景观铺设、景观建筑构筑物及铺贴（园林小品园建部分、地面、花架、水池、管理用房、钢构构架园建部分、采光井园建部分、水景、桌椅、字牌园建部分、围墙、入口门楼及大门园建部分等）、雨污排水管网（含化粪池土建部分）、道路场地排水、旅游厕所、各种道路（含基层处理、铺设基层、结构层、面层、站石、卧石等）、停车位铺贴、室外各专业预埋等。 第二条合同工期 开工日期：2018年月日；完工日期：2018年月日。
具体开工时间以甲方书面签发、乙方签收的开工报告为准，完工时间以乙方按照合同内容完成本工程及验收合格交付甲方为准。 第三条工程价款及结算 1、合同工程价款实行人工费单价固定，完工后根据工程量据实结算。人工费单价清单作为本合同之附件，构成合同文件组成部分（见附件）。 2、工程量的确定：对照设计图纸，按照现场实际完成的工程量计算；如现场与图纸不符，乙方提供变更依据，否则不计工程量；乙方因自身原因导致的工程量增加，乙方无权要求追加费用。 3、甲方每次向乙方给付工程款前，乙方必须向甲方提供对应金额的普通增值税发票；如乙方无法提供足额普通增值税发票，甲方拒绝付款。 第四条工程价款给付进度 1、合同签订后，在乙方完成地下部分施工工程，经甲方验收合格后，甲方即按预估总工程量价款的20%部分向乙方支付合同款。 2、在乙方全部完工经甲方初步验收办理结算后，甲方即按结算工程量价款的50%部分向乙方支付合同款。 3、工程竣工验收合格，并办理移交后，甲方即按结算工程量价款的25%部分向乙方支付合同款。 4、剩余5%合同结算价款部分作为工程质保金，待工程保修期满，乙方全面履行维修责任且合同约定内容履行完毕无争议后，甲方向乙方全部无息付清。 第五条工程质量标准 乙方必须确保工程质量达到国家现行的建筑工程质量验收标准，保证一次性验收通过。 第六条工程材料采购
工程监理转包合同范本 甲方： 乙方： 丙方： 经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下： 一、地块概况 1、该地块位于 __________，土地面积为__________平方米（折__________亩）。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。 2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。 二、转让方式 1、甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于__________，绿化率不少于__________%，土地用途为商业、住宅用地。 2、土地的`转让价为__________万元/亩，转让总价为人民币__________万元。 3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款：第一期定金，地价款的__________%，计人民币__________万元，付款时间及条件：双方签订协议书，且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付；第二期，付清余款，计人民币__________万元，付款时间及条件：在乙方签订国有土地使用权出让协议， 取得该土地的国有土地使用证后个工作日内支付。 4、为保证前款第一期地价款的及时支付，丙方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保，抵押的土地使用权面积为__________平方米（详见成国用（）字第 __________号和成国用（）字第__________号），抵押担保的范围与甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续，抵押期限至 乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。 5、该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后，项目净利润率超过_______%的，超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。
2021电线电缆采购合同范本 合同编号： *** 出卖人：***电缆有限公司 签订地点：***开发区工地现场 买受人：**有限公司签订时间： 2004 年 9 月 24 日 第一条标的、数量、规格及技术要求：详见附件。合同总价为192.5014 万元，人民币金额（大写）： 壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程中数量型号发生变更，货物的单价按让利后总价同比例下浮。 第二条质量标准：所供电缆必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品出厂合格 证和3C 认证。 第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后18 个月。 第四条包装标准、包装物的供应与回收：包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖 人及时回收，若有丢失买受人概不负责。 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。 第六条合理损耗标准及计算方法：无。 第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物 属于出卖人所有。
第八条交（提）货方式、地点：按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后10 天。 第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，费用由出卖人承担。第十条检验标准、方法、地点及期限：按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人 确认的样品验收。 第十一条成套设备的安装与调试：无。 第十二条结算方式、时间及地点：合同签订后，货物运至现场，经验收合格后付至货物价款的60%； 安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的90% ；其余10％作为质量保证金，在质保期满后 14 天内付清（不计利息）。 第十三条担保方式（也可另立担保合同）：无。 第十四条本合同解除的条件：出卖人的供货质量、时间未按合同约定，买受人有权解除合同。 第十五条违约责任：出卖人未按合同约定供货，买受人在权对出卖人进行合同总价1%~5% 的罚款。 买受人未按合同付款，出卖人有权停止供货。 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决；也可由 当地工商行政管理部门调解；协调或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：（一）提交南京仲裁委员会仲裁；
楼梯栏杆施工合同 （工程） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：*****小区楼梯栏杆工程 工程地址： 工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用 二、工程承包范围 承包范围：*****小区楼梯栏杆制作安装工程。 三、合同工期： 楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。 四、合同价款 序号名称型号材质价格（元 /M） 颜色 楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm，平台 栏杆高1050mm (见附图)， 红榉扶手 镀锌静电 喷塑 121.5 与窗户同色，扶 手见样品 以上表格中结算按现场实际长度为准，综合单价包干,综合单价包含所有费用。 2、工程款支付 付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。 五、材料设备供应
材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。 八、工程质量 1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。 2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。 4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。 5、栏杆安装应整齐平直。 6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。 7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。 九、质量保修 工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。 十、安全施工 根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。 十一、双方一般权利和义务 1、双方现场代表 发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。
陆水湖1号项目主体建设 工程施工合同补充协议 建设单位： 施工单位： 日期：2007年月日 目录 第一条定义第二十条工程款的审核与支付 第二条工程概况第二十一条工程竣工
验收与移交 第三条工程承包范围及方式第二十二条竣工结算第四条合同工期第二十三条奖励与处罚 第五条质量标准第二十四条工程保修第六条合同价款第二十五条销售配合第七条甲方驻工地代表第二十六条违约 第八条甲方责任第二十七条索赔 第九条乙方驻工地代表及其他人员第二十八条争议 第十条乙方责任第二十九条不可抗力第十一条工程监理第三十条保险 第十二条工程造价及组成第三十一条专利技术及专门工艺 第十三条工期治理第三十二条文物和工程障碍 第十四条工程质量与检验第三十三条停建缓建第十五条现场治理第三十四条合同文件内容及解释次序 第十六条转让与分包第三十五条合同解除
第十七条甲方分包单位的治理与配合第三十六条合同生效与终止 第十八条材料设备供应第三十七条合同份数第十九条工程设计变更与签证 附件1. 陆水湖1号项目工程质量保修协议书 附件2. 陆水湖1号项目施工现场治理（暂行）方法 附件3. 关于陆水湖1号项目设计变更、现场签证实施方法 陆水湖1号项目主体建设 工程施工合同补充协议 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 由甲方开发建设的陆水湖1号项目经甲乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的《陆水湖1号项目建设工程施工合同》（简称标准合同文本）的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家及湖北省有关法规，签订某花园商住楼项目主体建设工程施工合同补充协议（以下简称本合同）如下，同时标准合同文本
安防监控合同书 甲方：河南浩都置业有限公司 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况：河南浩都置业有限公司：上海城水景玉圆售房部监控系统安装、一楼售房部内两台摄像头外面两台摄像头、二楼走廊一台摄像头、三楼走廊一台摄像头。共计6台摄像头。 工程名称：上海城-水景玉圆售房部电子监控系统工程 工程地点：建设路实验中学对面 工程范围：上海城-水景玉圆售房部监控系统。 工程内容：监控系统布线、设备安装及调试、共计6台700TV 摄像头\采集卡680-2b.
二、工程总价：4300元（含税） 合同金额：4300元（含税） 三、产品质量及安装调试要求： 1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。 2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。 3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。 4、由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证 （1）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。 （2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。 （3）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。 （4）乙方对监控布线、设备质保见附件1（工程价格汇总表质保说明） 五、工程项目建设期限： 合同签定后2日内进场施工，整个施工工期 3天。（2012年3月9日开工，2012年3月12日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）
工程转包合同范本 协议书 甲方： 乙方（实际施工方）： 甲方承建之工程，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案单项工程项目的工作内容，具体为工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心的结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的 %为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导： 1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技
术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2) 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任： 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到合格级以上。 2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。3) 工人进入施工现场必须戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 4) 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否
电缆安装合同范本 电缆安装合同 施 工 分 包 合 同 承包人（全称）: 分包人（全称）: 二O 一一年十一月二十三日 电缆 安装工程施工分包合同 承包人（全称）: 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关 法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于简称为“发包人” ）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同承包人和分包人双方就该0.38KV 室外电缆安装工程（以下称为“分包工程” 事项经协商达成一致，特签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 室外电缆安装工程 工程地点: 分院施工现场（以下 ）， ）施
工程承包范围: 0.38KV 室外电缆安装（包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过）。 二、合同价款 本分包工程总价元（大写:）明细见附件一。（此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。） 三、工期 年 日竣工; 合同工期总日历天数为: 40 天。 四、工程质量标准 本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标 准，并符合承包人IS09001 质量保证体系的要求。 五、合同价款的支付本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10 日内支付暂定价的60%;工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%;在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10 日内付至最终决算价款的95%;余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十 五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。 六、承包人责任 1、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查; 2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作;
某某防护栏杆施工合同 发包人（全称）：甲方（以下简称甲方） 承包人（全称）：乙方（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就某某工程的铁艺栏杆及不锈钢栏杆施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况 1、工程名称：某某防护栏杆工程 2、工程地点： 3、工程范围:某某工程的楼梯铁艺栏杆、屋面铁艺栏杆、楼层不锈钢防护栏杆等的加工制作与安装。 第二条栏杆工程量、单价及合同总造价 1、各栋号栏杆工程量、综合单价及合同总造价详见汇总表。 某某栏杆工程量汇总表
注：（1）上表中综合单价为固定全费用综合单价。竣工后按固定综合单价和实际发生的工程量结算。综合单价包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、措施费（含安全、质量、文明施工等措施费）、配合、场内运输费、垂直运输、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。 （2）室内楼梯栏杆顶层平直段的高度≮1050㎜；表中各种规格型号的栏杆根据现场情况经双方协商可做适当调整。 （3）各种栏杆的式样、材质以双方确认的图纸及制作工艺为准。 （4）屋面钢梯等零星构件如需乙方制作安装，双方定价办理签证。 2、本工程合同总造价约1183881元，人民币大写：壹佰壹拾捌万叁仟捌佰捌拾壹元整。竣工结算工程量以现场甲方、乙方及监理三方的实测长度签证为准。 第三条工程工期：开工日期以现场具备施工条件监理公司签发的开工令为准，施工绝对工期45日历天。 第四条工程质量标准和工程验收 1、工程质量标准：工程竣工验收时达合格标准。
喷泉施工合同书 发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容及材料要求： 喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。 四、工程计价方式： 本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。 五、工程造价：小写：元（大写：） 六、工期：天，开工日期为20 年月日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。 七、验收方式及提出异议的期限： 工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。 八、结算方式及期限 预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。 九、违约责任： 1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。 2.除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。 3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。 十、质量保证 产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。 十一、解决合同纠纷的方式： 双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。 十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：
贵州科瑞智能科技有限公司 （工程承包协议书） 甲方：贵州科瑞智能科技有限公司 乙方：身份证：（以下简称乙方） 身份证：（以下简称乙方） 为进一步加强工程内部管理，提高企业信誉和经济效益，明确本工程施工的责、权、利，经甲乙双方协商，双方自愿就本工程承包施工的事宜达成如下协议： 1、工程概况 建设单位： 工程名称： 工程地址： 工程价款： 2、承包方式 1、甲方根据所签订的工程项目施工合同、补充协议等有关条款的基础上将本工程转包于乙方全权负责本工程的设计、采购、施工和后期维护。乙方必须遵守发包方的施工合同及补充协议的全部条款，以包工包料的方式，并保质保量按期交出合格工程。 2、工程款结算由乙方自行向遵义汇川广信房地产开发有限责任公司收取。 3、合同签订后，公司预留一份。 4、乙方按照工程决算总价的2%，向甲方上缴管理费，业主方支付工程款到公司账户后，公司按照上述按约定扣除管理费，余款将及时汇到乙方账户。后期款项到帐后及时转账给乙方指定账户。 4、双方的职责 （一）、甲方的职责 1、负责提供乙方需要的本公司具备的相关证件复印件及税票的开具等（产生的全部税费由乙方承担）。 （二）、乙方职责 1、乙方作为本工程项目承包责任人，必须维护公司信誉。负责履行签订的施工合同、补充协议中各项条款及所作的工期、质量、安全事故等各种承诺和质量保证，如有违反，乙方自愿承担全部经济和法律责任。 2、乙方承担本工程的施工过程中的一切未知事故及其产生的后法律和经济责任，保证完成。 3、乙方对工程质量、工期承担全部责任，如发现偷工减料或使用不合格材料，受到业主方处理时，乙方要承担全部经济和法律责任。 3、施工管理