编号：_____________ 工程车辆施工、运输单位安全合同
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
甲方：乙方：
为保证各种生产活动的安全，明确双各方的责任，甲乙双方的经双方协商一致，签订本安全协议。
一、甲方职责：
1、办理好按政府规定应由甲方办理的各种审批手续，协助乙方办理为本工程施工所必须的各种审批手续。
2、协助乙方及时向建设、监理单位报验各种资料。
3、保证场内道路畅通，为乙方提供水、电接口，按合同约定为乙方提供施工必须的条件。
4、对施工场地内的危险源及其它可能影响安全的因素及时向乙方通报。
5、不违章指挥，不令乙方冒险施工。
6、对乙方提供的方案进行审核、报验，协助乙方进行专家论证（如果需要）。
7、发现乙方的不安全行为时，及时督促整改。
二、乙方职责：
1、严格遵守《安全生产法》、《道路交通安全法》、《治安管理处罚法》以及其它有关的法律、法规、政府规章，遵守甲方的各项规章制度。
2、对自己的员工进行安全教育、培训。每次作业前，乙方应安排管理人员了解情况及可能的危
险源，根据场地内、外条件及施工特点采取相应的安全措施并对自己的员工进行交底，教育员工严禁酒后上岗，上岗时应配齐相应的劳动防护用品，对自己员工的行为负责。
3、办好自己工作所必须的各种批准文件。确保乙方参与到本工程中的所有人员均要有符合要求的资格及证书（如上岗证、驾驶证、操作证等）。不超越自己的资质范围承揽业务。
4、负责办理为完成本工作所需的各种审批手续（如渣土证、通行证、安拆告知等）；确保在施工
现场围墙以外的生产活动不受干扰，并确保安全。
5、对投入到本工程中的所有设备的安全性能负责，保证所有设备的完好，杜绝设备带病工作。根据不同道路条件、气候条件，采取相应的安全措施。
6、不得有超载、超限、超速或其它违章行为，必须进行超限运输时应做好安全措施并报交通管
理部门审批。道路行驶中应注意礼让行人、不抢红（黄）灯、不与其它车辆抢道、仔细观察路况，杜绝道路交通违章行为。场地内行驶时，应有专人指挥车辆，速度不得超过 _______________________ 公里/
小时，视线死角不盲目通行。
7、服从甲方管理人员的指挥，对甲方的违章指挥，乙方有义务及时指出并拒绝执行，有权越级报告。
8、做好文明施工及环境保护工作，减少噪声，尽力减少生产对居民的影响。
甲方代表（签字）：
乙方代表（签字）：
签订日期：
文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本
简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。
三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-040272 简单版车辆货物运输协议书
简单版车辆货物运输协议书(协议示 范文本) 车辆货物运输合同新版 委托方(甲方); 物流有限公司 合同号 承运方(乙方); 有限公司 经甲乙双方协商依据《合同法》及《汽车货物运输规则》等有关法律法规,在平等自愿的原则下,为明确双方关系,甲方委托乙方运输钢卷板事宜,达成以下协议,甲乙双方共同遵照执行。 1;甲方委托乙方运输货物,乙方在承运过程中对货物丢失,短缺,损坏,雨淋,生锈等原因造成损失的, 由乙方全部承担赔偿。 2;甲方委托乙方于20**年月日起,开始运输如下地区的货物(每次以实际交货地点为准) 始发地目的地数量(吨) 运价(吨/元) 说明 3;运费结算方式;按月现金结算,如需开具发票双方协商决定。
4;乙方作为甲方指定的汽运物流公司,须具备国家认可运输资格,并提供有关证明文件。 5;为保证发出货物的安全,乙方须在本协议生效后7日内将5万元保证金交给甲方,乙方在承运货物过程中造成的一切损失须无条件赔偿甲方和客户。若乙方未按规定赔偿,甲方有权扣乙方保证金赔偿损失,不足部份甲方有权追索。 6;乙方必须按甲方约定的时间路线将货物安全送达目的地,由于自然灾害,交通事故造成货物无法准时到达,乙方须书面形式及时通知甲方,由双方协商解决,若未及时通知甲方而造成货物过期到达,造成损 失由乙方陪偿,过期到达货物每过期一天按20元/吨对乙方处罚。 7;未经甲方同意,乙方将货物运到非指定地点,造成卸错货的一经核实,对其按200元/吨处罚。 8;本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日生效,有效期至 20**年月日。 9;双方在履行合同中发生的争议应协商解决,协商不成向履约地人民法院诉讼。 10;合同生效后,承运方在接到甲方运输业务委托的一个工作日内必须向甲方出具运输车辆的车牌号, 车型,司机姓名,驾驶证号及联系方式等。 物流有限公司滨海县有限公司 委托方代表人(甲方); 承运方代表人(乙方) 简单车辆货物运输合同 卖方：
工程施工安全生产协议 书范本 http://biz.doczj.com/doc/79710519.html,work Information Technology Company.2020YEAR
*航电枢纽土建工程 安全生产协议书 协议编号：* 甲方：* 乙方：* 根据国家有关规定和合同文件要求，为确保本项目部各项控制目标的实现，认真落实安全职责，经甲、乙双方协商，甲方在本项目部所承担的工程部位施工过程中使用乙方部分劳务及机械设备，在甲方负责控制安全管理工作的前提下，由乙方管理其内部安全生产工作。现就双方达成的安全生产协议明确如下： 第一条：安全管理规定 一：甲方职责： 1、向乙方传达上级及项目部的有关规定，提供本单位制定的安全生产规章制度及管理办法，对乙方进行安全监督、监察管理； 2、向乙方有偿提供必要的符合要求的安全防护器材和安全技术资料； 3、负责乙方现场队伍的资质审查及作业人员的三证审查（即身份证、暂住证、流动就业证等）； 4、督促乙方对进场人员的“三级”安全教育，检查乙方施工现场的“班前五分种”讲话及现场的安全情况（包括作业人员的违章行为）； 5、督促乙方建立完整的安全生产保证体系，制定安全生产措施和安全管理制度； 6、协助乙方处理较大的施工安全事故，并组织和参加事故的调查处理工作； 7、对乙方的违章行为屡次不改者，有权处罚或建议清退出场； 8、施工现场甲方发现乙方的违章作业和安全隐患，有权向乙方签发整改通知（包括书面通知和口头通知），乙方必须立即处理；如乙方作业人员违章行为不进行改正，甲方有权依照有关安全生产管理规定，对违章作业者进行经济处罚；对不进行安全隐患的处以罚款，并有权勒令停止施工，待安全隐患处理后方可重新开工，乙方赔偿因停工对甲方造成的一切损失； 二：乙方职责 1、乙方应建立、健全安全生产保障措施，严格按照国家制定的安全生产方针政策和法规组织施工，遵守甲方制定的各项规章制度，对国家财产和人民生命安全负责； 2、乙方必须持有五证（资质证书、营业执照、安全资格证书、税务登记证、法人委托书）、施工简历及近三年安全施工记录。 3、乙方劳务人员必须经过三级安全教育，持有相应岗位合格上岗证书； 4、凡进入施工现场作业的作业人员必须遵守各项规章制度，听从甲方安全人员的安全管理，接受甲方的安全教育及安全知识考核； 5、乙方劳务人员人数超过30人，则必须配专职安全员；不足30人的配备兼职安全员；各班组要配备专（兼）职安全员； 6、根据施工现场情况及甲方的要求，制定出自己的安全生产措施和安全管理制度；
公车车辆安全协议书 甲方： 乙方： 为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和公司有关车辆行驶安全的相关文件精神，全面落实安全责任，防止重大交通事故发生，保障司乘人员生命安全和公司财产安全。按照分公司的统一要求，特签订本协议书。具体内容如下： 一、甲方权利与责任 1、甲方将车辆交由乙方驾驶，属甲方财产，按照相关管理规定，予以管理。 2、甲方负责车辆和驾驶员的调配工作，并负责车辆的年审、保险业务工作。 3、甲方根据车型确定每百公里油耗量。 4、甲方根据驾驶人员的日常工作表现、是否履行职责和义务，并根据相关规定，对驾驶人员进行奖罚。 二、乙方权利与责任 1、乙方应满足以下条件:(1)有驾驶资格证；(2)近3年内未发生负主要责任的死亡交通事故；(3)最近一个计分周期内累计扣分小于12分；(4)身体健康。 2、乙方应遵守《中华人民共和国道路交通法》以及公司《公共车辆管理制度》，违章驾驶造成的罚款等费用由驾驶人员承担，违章造成的后果由驾驶人员负全责。
3、乙方应自觉遵守各项交通规则，坚决抵制酒后驾驶、超速行驶、疲劳驾驶、闯红灯、强行超车、超员(超载)、不系安全带的危险驾驶行为，做到礼让斑马线、按序排队通行、有序停放、文明使用车灯等文明交通行为。 4、乙方要经常对自己所驾车辆的各种证件的有效性进行检查，确保出车证件齐全，且证与车相符。每次出车前要对车辆的油料及其他性能及时进行检查，发现不正常时，要立即汇报公司行政部，严禁机动车带病上路。 5、乙方除执行公务外，不得随意将车辆停放在娱乐、餐饮等场所。外出执行公务车辆停放时一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶人员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。 6、乙方不准将自己所驾的车辆交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆行驶证借予他人使用；严禁公车私用；一经发现，甲方有权按照相关规定做出处理，如造成事故的，一切后果由乙方承担。 7、乙方要爱护车辆，保持车辆外观，内室，底盘，发动机，后备箱整洁干净，每次出车结束后对车辆进行清洁。对车辆定期进行保养维护，并遵守公司相关规定程序。凡因违反规定程序而产生的费用由个人承担。 8、乙方严禁私自出车。凡未经领导同意或领导同意后未办理派车审批手续的，均视为公车私用，每次处以罚款50元。 9、乙方出车执行任务，应严格按照规定线路行走，遇特殊情况不能按时返回的，应及告知行政部，并说明原因。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 交通运输合同协议书
编号：FS-DY-20161 交通运输合同协议书 实用铁路交通运输合同 甲方：_____ 乙方：_____ 经甲乙双方充分协商，甲方将一批钢结构构件委托乙方进行运输，并就具体事项达成如下协议： 一、货物名称：钢结构构件，具体见附表; 二、起止地点：起运地为_____ ;止地为_____内;甲方不规定乙方运输路线，由乙方自行决定。 三、运价：见附件表; 四、付款：在起运后首次付款预留_____元保证金，后期运输按_____支付。 五、义务责任： 1、甲方义务责任： ①甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告诉乙
方此次运输何种构件，便于乙方安排相应运输的车辆。 ②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。 ③按约定支付乙方的运费。 ④甲方提供乙方办理超限所需图纸资料。 ⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。 2、乙方义务责任： ①乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的安全。 ②乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信)，应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。 ③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车，一旦造成运载的构件变形、损毁乙方
编号：______________ 安全文明施工合同 总包单位：______________________ 分包单位：______________________ 签订日期：_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位：
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 )，双方本着 平等、自愿的原则，签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务， 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见，并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时，应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。
编号：_______________ 车辆安全责任合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
甲方：乙方： 签定时间：年月日 一、总则为了明确甲乙双方安全责任，甲方对乙方的车辆运输、服务及安全责任实施承包。根据民共和国 安全生产法》和《中华人民共和国道路交通管理条例》，甲乙双方经协商达成一致签定并共同遵守本协议。 二、甲方的责任和权利 （一）甲方的责任 1、认真贯彻落实国家的有关法律、法规，建立健全安全生产规章制度。 2、遵守各项安全规定，不得违章指挥乙方违反安全规定，对存在的事故隐患要及时协调解决。 3、不论发生何种事故，甲方应立即组织抢救，防止事故扩大。 （二）甲方的权利 1、甲方有权要求乙方严格遵守交通安全法规，并对乙方的交通安全进行监督、检查，对违章行为进行制止和处罚。 2、甲方有权要求乙方提供具有 3 年以上驾龄的驾驶员及有效的各类证件，车辆必须经过保险、 检验，确保车辆技术状况完好，各种装置齐全、灵敏、有效。 三、乙方的责任和权利 （一）乙方的责任 1、乙方必须严格执行交通安全法规，遵守乙方的安全生产规章制度，做到“安全第一，预防为主”。 2、乙方应积极参加各项安全生产活动和安全教育培训，模范遵守安全技术操作规程，认真为甲方服务。 3、在配合甲方服务的过程中发现“三违”行为，要及时劝阻和制止，并向甲方安全部门反映。中华人, 自愿
4、乙方应对因违章所造成的交通事故及其它事故负全责。 5、熟练掌握岗位安全操作技能和故障排除，按规定巡回检查，发现不安全隐患应采取有效措施进行防范。 6、乙方车辆和驾驶员因乱停、乱放造成车辆被扣、被盗或驾驶员违章行车被交警扣照、扣车造成的损失、 责任自负。 7、因乙方原因发生交通事故，给甲方人员造成伤亡和经济损失的，由乙方承担全部经济损失和责任。 8、由于乙方人员将车辆交给甲方人员驾驶发生交通事故，其责任和赔偿由乙方承担全部责任。（二）乙方 的权利 1、有权制止、纠正他人的不安全行为，对甲方提出的超载、超重、违章行驶，乙方有权对危害生命安全和 身体健康的行为有权制止并上报。 2、乙方有权对甲方的工作安排提出合理化建议和改进意见。 四、其他规定 （一）有下列行为之一的，甲方有权将乙方车辆清退。1、违反甲方规章制度、及安全管理规定，违章蛮 干，酒后上岗，且不听劝阻和制止的。2、私自将车辆交给甲方人员驾驶的。 3、不服从用车单位安排，并串岗、脱岗，且不听从劝阻的。 4、车辆未经交管部门检验合格及未投保（车辆座位险）。 （二）甲方安全部门对甲方用车单位人员违章指挥，强令驾驶员冒险作业，一经查实，理。 须严肃处五、争议解决办法因本协议发生争议，双方协商解决，解决不成的，提交克拉玛依市劳动仲裁委员会仲 裁。 六、其它 （一）本协议作为《车辆使用协议》的补充文本。
YOUR LOGO 工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程施工合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：. 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：_____ 乙方：_____ xx年xx月xx日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
汽车运输合同协议书范本 汽车运输是现在很常见的事情，那么货物运输的合同你会写吗，今天小编就给大家来分享一下运输合同，喜欢的就来看看吧汽车运输合同书范本阅读 甲方： 乙方： 为了搞好经营合作和运输，经双方协商达成以下协议： 一、甲方企业所有制范围内铁矿汽车运输承包给乙方经营。 二、运输按市场价格和里程进行计算。 三、乙方承包运输期间，必须保质、保量、将货物运输到目的地，中途不能加水和更换货物及掺杂物品。 四、运输装车时由甲方加盖封条，卸货后加盖收货单位公章后，进行结算。 五、合同从签订之日起，对车辆管理，由乙方买卖和乙方没有按照甲方要求进行运输，中途出现参杂使假，加水，更换货物，一经甲方发现，甲方有权扣除乙方运输车辆，并依据损失大小由
乙方进行赔偿，如乙方扣除赔偿，甲方在报案同时有权对运输车辆进行处理，确保有关部门拍卖违法车辆。 六、本协议发生纠纷在甲方单位所在地法院处理。 七、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。 甲方：乙方： 年月日 汽车运输合同范文参考 托运人：________________(以下称甲方) 承运人_______________(以下简称乙方) 现甲方将生产的产品的公路运输工作交由乙方完成，为明确双方权利、义务和经济责任，基于平等互惠互利原则，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经过双方协商，特订立本协议，以便双方共同遵守。 一：货物运输的种类和特征： 1、货物名称：钢模板等产品 2、合作项目：1)甲方按销售任务制定运输计划后通知乙方，乙方按甲方要求完成运输。
在施工地具备机动车通行的条件下，乙方用机动车将产品按时送到甲方指定的施工现场，并安全的把车辆停放到甲方客户要求的位置。 3、风险承担：1)乙方车辆必须处在有效的保险期内，由于车辆行驶过程中(包括甲方厂内和甲方客户工地内)发生的交通意外责任由乙方自行承担。 2)甲方厂内货物装车完毕，物损风险即转移到乙方，直至乙方将货物按要求运输到指定地点，并取得甲方指定人员签收的回单起，物损风险即转移至甲方客户。 甲方未取得签收的回单期间，可视为物损风险依旧由乙方承担，当乙方将货物运输至甲方客户处时，甲方客户因故不签收或指定人员不能签收的，乙方可将货物运回就近仓库寄存，返运费及仓储费由甲方承担。 乙方在运输期间发生的物损丢失，由乙方按生产成本价赔偿。 二：装载标准和货物运输验收方式： 1、货到指定卸货地点后，由甲方按照过磅吨位进行数量验收，并由甲方指定签收人签收，如未按指定签收人签收所造成的货款损失由乙方负责。
合同编号：ZP字号 安全施工协议 发包方（甲方）：江苏筑品建设有限公司 承包方（乙方）： 签订地点：江苏省镇江市 签订日期：二零一四年月日
甲方（全称）：江苏筑品建设有限公司 乙方（全称）： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）及其它相关法律、法规，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。 第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点：镇江市九华山路西侧，凤凰山路南侧 第二条、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2.及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7.向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8.按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9.对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 第三条、乙方的权利、责任和义务
运输安全协议范本 甲方： 乙方： 根据国家安全运输危险品的规定和重庆市有关文件要求，甲方委托乙方负责承运甲方生产的危险化学品，为明确双方的安全权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议： 一、本协议履行期限与双方的运输经营合同履行期限相同，属运输经营合同的附件之一，与运输经营合同有同等的法律效力。 二、甲方必须向乙方发放所承运的危险化学品安全技术说明书，告知乙方所承运的危险化学品的安全特性及应急处理事项。 三、乙方必须有合法有效的危险化学品运输资质，乙方的车辆及从业人员必须具备相应的合法有效资质。 四、运输安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。 五、乙方应按国家要求的路线和时间运输危化学品，不得在人口稠密地段停留。 六、乙方的运输车辆进入甲方厂区必须按照甲方规定的路线行驶，按照甲方规定的要求停放，并作好防火防爆措施同时设立警示标示。 七、乙方的运输车辆在甲方厂里不得违章作业。如因违
章作业产生后果由乙方负责，如造成甲方损失，乙方必须作出赔偿。 八、本责任书经甲、乙双方签字后生效，本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方签字乙方签字 XX年月日 XX年月日 ------ 为加强港口铁路运输安全管理，完善铁路公司与各作业区之间的安全协作关系，充分挖掘运输生产的潜力，增强港口集疏运能力，加速铁路车辆及港口货物的周转，确保铁路行车及货物运输安全，提高货运工作质量及运输生产效率，经铁路公司与一、三作业区、股司、集司充分协商，共同签订并遵守本运输安全协议。 第一章铁司、作业区双方共同遵守下列规定 第一条双方必须坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，严格执行国家《铁路调车作业标准》、《铁路技术管理规程》和港区《交通安全规则》等有关安全规定，严格履行本协议。 第二条双方职工必须爱护机车、铁路车辆、铁道线路、道岔、通信信号设备和港口装卸机具等国家财产。 第三条双方职工必须遵守《湛江港习惯性违章行为处罚规定》有关港口安全规定的条款。
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
内部编号：AN-QP-HT259 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 车子运输合同书通用范本
车子运输合同书通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 方(托运方)： 地址： 传真： 乙方(承运方)： 地址： 电话： 传真： 甲方指定乙方为甲方货物提供公路运输服务。双方经友好协商，就具体事宜达成如下协议： 第一条：承运货物及起止地点 1.1、托运的主要货物为：、
包装：甲方确保产品符合有关国家规定的标准包装。 属性：化工产品 1.2、货物的起运地点： 1.3、到达地点：永红化工指定的送货地点。 1.4、甲方托运的其它货物及服务内容，以货物运单或补充协议说明。 第二条：操作流程 (1) 甲方发出运输指令(2)乙方回复认可书(3)甲方装货(4)双方验货签收(5)发往目的地交货(6)收货单位验签(7)验收后取回单(8)将回单交回甲方(9)甲方承付运费。 第三条：甲方的义务和责任 3.1、甲方至少提前8小时以电话或书面传
东风水库施工安全协议书 建设单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）工程名称：工程 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
车辆管理安全协议书范本 甲方：酒泉观光生态植物有限公司 乙方： 为保证园区车辆行人安全，乙方儿童体验城体验电动车、消防车、救护车、巡警车、观光车在园区环行通道通行，特达成以下安全协议： 1、乙方须有专人经培训后驾驶。 2、乙方需买保险，保证发生意外能妥善解决。 3、乙方车辆在行驶过程中需规定时速、停车地等。 4、乙方在园区客流量较大时择时通行，注意文明行驶、避让行人。 5、如发生意外或交通事故，由乙方负责协调解决，责任与甲方无关。 甲方：乙方： 责任人：责任人： 日期：日期：
以下内容可在阅读后自行删除。 声明：1.本合同文本及具体条款，不是标准及最终法律文本，仅供参考。 2.本文本不能作为您的决定或行为的支持依据，使用前应根据实际情况对具体内容进行更改。如不能确定，建议咨询相关律师。 3.文书中需填写的内容应在电脑上填写完毕后再打印出来，除签名外不应手填。 法律知识之无效合同： 无效合同是指合同虽然成立，但因其违反法律、行政法规、社会公共利益而无效。可见，无效合同是已经成立的、欠缺生效要件的、不具有法律约束力的合同，不受国家法律保护。无效合同自始无效，但部分条款无效，不影响其余部分的效力。 确认合同无效的条件: 1、订立合同内容不合法，表现为：违反法律、行政法规的强制性规定的合同，无效；违反社会公共利益的合同，无效；恶意串通，损害国家、集体或三人利益的合同，无效；以合法形掩盖非法目的合同，无效；无处分权的人处分他人财产的合同，无效。但有两例外：事后经权利人追认的，有效；事后取得处分权的，有效。 2、意思表示不真实，即意思表示有瑕疵，如：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的，无效。 3、订立合同主体不合格，表现为：无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立合同且法定代理人不予追认的，该合同无效，但有例外：纯获利益的合同和与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不需追认，合同有效；代理人不合格且相对人有过失而成立的合同，该合同无效；法人和其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，且相对人知道或应当知道其超越权限的，该合同无效。
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
车辆运输合同协议书范本 近年来,我国大中型汽车运输企业普遍实行的是“车辆租赁经营”或“单车全额抵押与班次承包经营”，今天小编就给大家分享一下运输合同，有时间的来看哦 托运人(以下简称甲方)： 承运人(以下简称乙方)： 甲方的家具装饰材料需以零担或整车方式发全国各地，乙方是从事汽车货物运输公司。双方结合实际，本着诚实信用，互惠互利原则，经过协商，特签订本合同，以求共同恪守：， 一、货物的种类、名称、性质 甲方主要生产家具装饰材料，需要运输材料以板材和部件为主，其货物性质属于普通材料，不需要特殊包装，不属于“三危”物品。本协议签订前，乙方已派员到甲方查看货物及包装，认为可以装运。今后每批货物装运前，乙方除应按甲方的发货单上数量清点外，还应对包装是否符合运输条件进行验收，如果发现不符合运输要求，应时提出，甲方应及时更正。 二、合同期限 本合同为长期、不定时的运输合同。期限暂定一年，即年月日至年月日，合同期间双方合作较好，可在期满前一个另签订合同，继续合作。 甲方每次发货时，至少提前4小时通知乙方。如货物重量到达二
吨时，甲方派车到甲方厂内装货，否则，甲方派车运到乙方指定地点装货。货物交给乙方前的装运费，由甲方承担。合同期间，甲方必须将自己的货物运输全部交给乙方运输，乙方必须保证提供优质、高效和中等单价的服务。 乙方除自己直接运输外，可以转由其它运输单位运输，也可采用铁路、水路运输方式，但乙方应对甲方和收货人负责，不因其它运输人的责任而减少或免除责任。 三、货物发往地、运价及到货时间 1、上列单价是乙方提供的运输费用的单价。乙方必须保证此表单价是德州市德城区内的中等单价。今后如遇单价调整，乙方应提前局面通知甲方。如果甲方收集到本市的两个以 上同距离的零担运价高于上表单价的10%以上时，可以提出调整要求。在这种情况下，乙方提出两以上同等距离零担运价证明上列表运价的正确。双方可根据双方提供的运价之平均数协商运输单价。如达不成协议，甲方有权解除本合同。 2、上表上“发往地”以指的行政区划。甲方的指定的收货地点在表内标明的地点的行政区划内，无论是城市还是农村，均不再增加运费;如果收货地点不在表内所标明的地点，参照表内的最近地点协商运费单价，也可参照最近地的公里数单价乘以实际运输公里，计算运费。 3、上表内的运输费单价，包括过路过桥费以及运输过程中停车费等全部费用。到达目的地的下车费由收货人承担。
发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 工程名称： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-88）、《建筑施工安全检查标准》（jgj59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 6、乙方必须确保所有进场的人员，年满18岁且身体健康。老、弱、病、残、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生的一切后果均由乙方承担，甲方不承担任何责任。 三、安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证b级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。 4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。 5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。 四、机电设备使用 1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。
贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 运输车辆安全责任书 甲方: 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 乙方：运输车辆人员 为进一步加强施工现场机械的安全管理，根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《水利水电建筑安装安全技术工作规程》和特种作业人员安全培训管理制度，特签订如下安全责任书： 一、运输车辆(驾驶员)安全要求： 1.进入施工现场并承担运输任务的车辆,必须有国家强制规定的各种合格证明，在确保车辆能够安全运输的情况下，方可承担运输任务。 2.遵守国家《道路交通安全管理等条例》，遵章驾驶。严禁无证驾驶、洒后开车、无令开车。运输车辆必须且经过年度检验合格。 3.驾驶员不做违反安全规定的事。在运输道路中安全驾驶，文明驾驶。 4.在项目部材料供应员的安排下，有计划的拉运材料。禁止个人擅自做主拉运材料。 5.车辆在施工区域行驶，时速不得超过15KM，在会车、弯道、险坡段不得超过3KM。 6.载重车辆严禁客货混装，禁止载人。施工区域内各种车辆驾驭室内不准超员，驾驶室外严禁载人。 7.进入施工现场的自卸汽车必须遵守以下规定：向低洼地区卸料时，后轮与坑边要保持适当安全距离，防止坍塌和翻车；在坚实地区向下卸料时，必须设置牢固的挡车装置，同时必须设专人指挥，夜间设红灯；车箱末降落复位，禁止行车；禁止在有横坡的路面上卸料，以防止因重心偏离而翻车。 8.进入施工区域内的车辆必须服从施工员指挥，按规定或指定区划卸料。
9.进入施工区域内的车辆必须服从现场安全员指挥和管理。每天行车前要主动向管理人员报告车辆状况，填写机动车日检安全表。 二、项目部安全要求： 10.不强行命令运输车辆违反国家规定拉运材料。 11.在车辆达不到安全运输条件时，不强行要求违章作业运输。 12.不得强行要求进入施工现场待御物的车辆，在御车地点达不到安全御车条件时强行御车。 13.不要求运输车辆超载、超限装运材料。 三、安全责任： 14.双方拉运材料的交易地点在工地材料堆积场。运输车辆在末进入施工现场所发生的一切安全事故，均由运输车辆驾驶员自己承担。 15.运输车辆因机械达不到安全要求又隐瞒的，发生的事故由自己承担。 16.运输车辆运输过程中违反国家规定超载、超限运输，所发生的一切后果均由运输车辆自己承担。 17.进入工地现场御物时，驾驶员发现御物地点没有安全条件，且可能发生事故，但项目部管理人员强行御物，造成的事故由项目部承担。 18.本合同书自签字之日起至运输任务完成时之内有效。 19.本责任书一式贰份，甲、乙双方各执一份。 甲方：贺兰县兴盛水利工程有限责任公司乙方：运输车辆人员 责任人：责任人： 时间：时间：