竞争性谈判合同协议书
需方：山西省大同高速公路有限责任公司
供方：山西圣业工程建设监理有限公司
依据省财政购管字[2015]2551号批复，2015年4月29日下午15时对京大高速公路孙启庄超限检测站工程施工监理进行竞争性谈判。该项目编号：ZKFW2015-07-038，经双方协商一致，签订本合同。
一、服务条款
供方向需方提供京大高速公路孙启庄超限检测站工程施工监理服务
二、监理服务费:
人民币（大写）：贰拾叁万叁仟捌佰元整
（小写）：￥233800
此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。
三、监理服务期及服务地点
1、监理服务期：37个月（其中施工准备期1个月，施工期12个月，缺陷责任期24个月）
2、服务地点：阳高县东小村镇孙启庄村，京大高速公路K0+280处
四、监理服务范围
1、京大高速公路孙启庄超限检测站工程施工的全过程监理；
2、质量、进度、安全、计量和合同管理；
3、需方安排的其他相关工作。
五、供方职责、要求及工作内容
1、供方应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。
2、如果供方在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于需方和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本监理合同的组成部分，两者之
间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时供方应：（1）根据监理合同文件和工程合同文件进行监理服务；
（2）根据职责范围，在需方和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力。
3、供方派驻到工程所在地进行监理服务的监理员，应能够胜任监理合同约定的监理服务工作。
4、严格监督施工单位履行施工承包合同，工程质量满足规范要求。
5、督促施工单位按照需方要求完成所所辖段落工程施工，力争提前完工。
6、严把计量支付关，切实有效地控制工程投资。
7、全面优质地履行监理合同，监理工作达到本合同的各项要求。
8、在工程实施期间不出现安全责任事故。
9、监理服务主要包括下列内容：
（1）熟悉合同文件，了解施工现场；
（2）审查施工单位拟用于本工程的原始材料；
（3）审查施工单位实施工程的施工方案及主要方法或工艺；
（4）要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；
（5）通过旁站、巡视和检验等形式，对施工单位执行安全生产的法律、法规和标准、规范及落实安全生产责任制、施工安全措施等情况进行监理；
（6）在其授权范围内调查、处理工程质量缺陷和事故，出现质量和安全事故时，督促施工单位按规定上报有关部门；
（7）在授权范围内发布停（复）工令；
（8）对已完工程进行准确的计量；
（9）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；
（10）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；
（11）督促、检查施工单位按需方的要求编制竣工文件；
（12）编制监理方面的竣工文件；
（13）参加需方或其上级主管部门主持的交、竣工验收工作，并协助需方整理竣工资料的归档工作；
（14）督促承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任。
六、需方义务
1、需方向供方提供履行监理服务所必需的工作条件。
2、需方在监理合同生效之日起，向供方免费提供下述文件、资料：需方与承包人签订的施工合同1份；施工图纸和相关的标准图纸及说明1套。
3、需方在工程所在地对供方提供进驻现场的相关条件，解决非供方原因而发生意外事件时，供方人员的撤场和相关事宜，并避免供方根据监理合同进行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金)。
4、需方根据供方有关针对本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题的请示及时予以决定。对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过7日，重大问题不得超过28日，逾期未予书面答复应视为需方同意。
5、需方应指定一名授权代表，与供方的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知供方。
6、需方必须将履行监理服务的供方及需方授予供方的权力，及时用书面形式通知第三方。
7、需方须按合同约定向供方支付监理服务费用。
8、需方在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过供方向承包人提出。
七、需方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
八、监理单位基于需方的上述保证，在此向需方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
九、不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、争议解决
供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地仲裁委提出仲裁。
十一、合同生效及其他
1、合同由供、需双方代表签章，即行生效。
2、本合同一式六份，供方持两份，需方持两份，采购代理机构存档一份，财政厅备案一份。
3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和谈判文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。十二、下列文件为本合同不可分割部分
1、谈判文件
2、响应文件
3、报价人所做的其他承诺
需方：山西省大同高速公路有限
责任公司
法定代表人:
或
其委托代理人：
年月日供方：山西圣业工程建设监理有限
公司
法定代表人:
或其委托代理人：
开户行：
行号：
账号：
年月日