编号：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
光伏工程承包合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
工程名称：宁夏盐池光伏项目
甲方：青海圣鑫电力科技有限公司乙方：四川盛川消防工程有限公司签订日期:2016 年3 月28 日
-1-
光伏工程劳务承包合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人): 工程名称: 光伏并网发电项目 施工地址： 签订日期：二零年月 甲方(发包人）: 住所: 乙方(代表）: 住所: 乙方劳务人员（可补充）： 经甲乙双方友好协商，就光伏发电项目工程的劳务承包事宜，达成一致意见,并签订本合同，以资共同遵守 一、工程概况 1.１工程名称:光伏发电项目 １．2工程地点： １．3工程内容：光伏安装
１．4 装机容量： KW 二、承包方式 承包方式:甲方提供施工所需所有材料,包含运输到施工地点，乙方负责整个分布式系统的安装。 三、工程工期 ３.1总工期暂定为自然日:签约后10天必须到场,工期以实际到场之日算起，若无法施工，到场皆按照每人１50元/天补偿给乙方。本工程按照铺设位置分为个区域,甲方可以合理地按区域依次提供乙方工作面。开工前，甲乙双方应当根据实际情况共同协商制定相对应的工程总施工进度计划及分区域施工进度计划,同时甲方必须保证在提供相应铺设区域后及时供应施工材料及设备。 3.2签约双方中的任何一方,由于战争、水灾、台风、地震或其它人力不可抗拒事故发生,影响合同执行时，其工程顺延时间与事故影响时间一致。 四、工程总价 ４.１工程总价:按实际完工量实测(按照每瓦０.30元人民币计算） 4.2甲方提供主材及安装辅材。乙方负责安装施工。 五、结算支付方式
5.1合同签订后乙方人员到达现场后;乙方所报施工完成(验收合格)进行结算，两个工作日内将结算工程款项的95％支付至乙方指定账户。 ５.2 由于图纸变更造成乙方返工而产生的费用甲方承担。由于材料供应不及时、协调不到位而产生的停工,甲方支付乙方每人１5 ０元／天伙食费、误工费,且工期顺延。 ５.３质保金为合同总金额的5%，质保期为一年,自完工交接起算,一年质保期到期后,三日内支付至乙方指定帐户。 六、双方责任 ６．１甲方责任 ６.1.1 负责协调乙方与其他各工种、监理等其他相关公司的关系,使工程能顺利进行,同时按时向乙方提供有效的施工作业面。 6.1.2 配合协调现场施工用水、用电及垂直运输设施，配合协调乙方现场材料临时周转、堆放场地，协助乙方办理进出工地的出入证。 6.1．3行使管理、检查及监督的权利,发现问题及时纠正，负责施工队伍进场前的安全教育及技术交底。 6.1.4 提供符合所需内容的施工图纸、技术要求、施工规范及与乙方协商一致的施工进度计划,合理安排各工序间(如基座与支架间等)的衔接问题（如材料等）,衔接不上则承担一切后果。
太阳能光伏发电安装施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W计算，材料装卸费按元计算。
2、双方工作 2.1甲方工作 2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2乙方工作 2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3本工程无保修金，不含税。
安装工程承包合同协议书 建筑行业在我国经济的长期持续发展中起到中流砥柱的作用,但目前我国建筑市场管理秩序混乱,法律在一定程度上流于形式，今天小编就给大家看看承包合同，欢迎大家来参考哦 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工期限： 本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为2015年3月25日。竣工验收日期：2015年4月20日。 四、工程内容及质量要求 乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。 五、维修工程造价： 本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。￥：元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。 六、付款方式
1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(￥)为本合同定金。 2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整()为工程进度款。 3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(￥：) 4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。 七、双方违约责任 1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。 2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。 3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。 八、其他 1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。 2、如遇下列情况，工期应相应延期 (1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。
光伏施工合同范本 光伏施工合同范本1 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 一、基本内容 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。 1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工) 2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。 二、工期 开工日期： 并网日期： 竣工日期： 三、合同价格和付款方式 合同价格 本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。 四、施工质量和质量检查 1、工程质量 (1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。 2、质量检查： 五、解决争议的办法 1 起诉讼。 (1)调解要求停止施工，且为双方接受。 (2)、法院要求停止施工。 六、违约 1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任： (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。 (2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。 七、合同的生效及终止 1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。 2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。 八、合同份数 本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 光伏施工合同范本2 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太
太阳能光伏安装施工合 同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
太阳能光伏发电安装施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 工程名称：********** 工程地点：********** 承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 承包方式： 包工不包料（含装卸费） 工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 工程质量：合格 合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。 2、双方工作 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。 5、附则 本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。 发包人：承包人： 发包人代表：承包人代表： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
水电安装工程施工承包合同 发包方:(全称): 承包方:(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、承包内容及方式 1、承包内容：发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。 2、工作内容 （1）室内住给水管：含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。 （2）室内分户水管：由业主自行负责安装。 （3）室内主排水管：主管后开口安装三通为止。 （4）给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。 3、承包方式：包工不包料。主材（管道、管件及附
件等）全部由发包人负责提供，其他辅助材料（如铁丝、锯条等）及安装机具由承包人负责，施工用水、用电、砂石料由发包方负责。 二、承包价格及价款结算 1、承包价格：按房屋建筑面积 6元/㎡包干价格承包，发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。 2、价款结算：竣工后按房屋建筑面积进行价款结算，对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量，发包人不予计量结算价款，并赔偿发包人的材料损失费。 三、工程质量及质量保修 1、工程质量标准：双方约定工程质量达到合格标准，质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—2001为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准，承包人承担违约责任。 2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价，由发包人承担，相应工期顺延。 4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修期为十八个月，保修金为
光伏安装合同协议书内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
光伏发电施工劳务承包合同 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦 0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：元（人民币大写）。 4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。 5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。 第二条：施工工期 1、工程期限：有效工期 7 天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。 2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。 第三条：工程质量及适用的标准、规范
1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。 2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。 3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。 第四条：甲方责任 1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。 2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。 3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。 4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。 5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。 第五条：乙方责任 1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。 2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。 3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。
合同编号：____ 屋顶分布式光伏电站项目EPC承包合同 发包方(甲方）：xxxxx 承包方(乙方):xxxxx xxxx年xx 月xx日
第一部分合同书 发包方(全称)：xxxxxx（下简称：甲方） 承包方(全称)：xxxxxx （下简称：乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就xxxxxxxx项目EPC承包事宜经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 承包工程名称：xxxxxxx 屋顶分布式光伏电站项目。 工程地点：________________________ 二、承包工程围和方式 （一）工程承包围 屋顶分布式光伏电站项目的设计、采购、建筑安装工程施工、建筑物屋顶防水、加固及更换（若需要）、系统检测、调试、试运行、电网并网验收直至验收交付运行、竣工图编制、技术服务售后、以及在质保期的消缺等全过程工作，在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合本合同规定的相关达标验收要求；工程实施过程中承包方应提供设备的试验、运行、维护手册。本工程为交钥匙工程，承包方所负责容需涵盖工程招标围的设计供货施工和验收。包括但不限于： 1 设计：编制整个工程项目的设计计算书、图纸和说明；在已有建筑物或构筑物上搭建光伏支架的；需提供建筑物承重荷载报告的，发包方保证协调配合提供；项目的设计与主要设备、材料的选型要求满足项目25年有效寿命；项目现场电网接入所需建设的开关站及线路，需严格执行项目所在地电网公司接入批复；相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务等。 2设备材料采购：完成工程所需的全部设备及材料的采购、接车、卸货、仓储保管场运输等。 3土建工程：包括但不限于： （1）电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、配电室房屋建筑工程、室外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域的地面及道路硬化、冲洗水池、污水收集池等附属工程。 （2）光伏方阵区安装及施工：箱变基础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设；管理区及光伏区接地工程施工；标段围围栏。 乙方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场二次运输、成品保护等工作，含测量施
建筑安装工程承包合同 建筑安装工程承包合同建筑安装工程承包合同工程名称： 工程编号：发包方： 承包方： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目批准单位 批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号） 项目主管单位： 四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它：。 五、工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。 第二条施工准备
一、发包方： 1.月日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进场道路的维修。 2.月曰前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后天内提交建筑许可证。 4.合同签订后天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点） 份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。 二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、 管理、使用和维修工作； 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计 划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同 合同编号: XXXX分布式光伏发电系统项目 EPC总承包合同 发包人： 承包人： 合同签订地： 年月日
第一部分：合同协议书 ）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； (3) 其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。 4、安全目标 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人(盖章): 承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字: 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 联系人：联系人： 电话: 电话: 传真: 传真: 日期：年月日日期：年月日
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
光伏工程劳务承包合同(总8 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
光伏工程劳务承包合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 工程名称：光伏并网发电项目 施工地址： 签订日期：二零年月
甲方（发包人）： 住所： 乙方（代表）： 住所： 乙方劳务人员（可补充）： 经甲乙双方友好协商，就光伏发电项目工程的劳务承包事宜，达成一致意见，并签订本合同，以资共同遵守 一、工程概况 1.1工程名称：光伏发电项目 1.2工程地点： 1.3工程内容：光伏安装 1.4 装机容量： KW 二、承包方式 承包方式:甲方提供施工所需所有材料，包含运输到施工地点，乙方负责整个分布式系统的安装。 三、工程工期 3.1总工期暂定为自然日：签约后10天必须到场，工期以实际到场之日算起，若无法施工，到场皆按照每人150元/天补偿给乙方。本工程按照铺设位置分为个区域，甲方可以合理地按区域
依次提供乙方工作面。开工前，甲乙双方应当根据实际情况共同协商制定相对应的工程总施工进度计划及分区域施工进度计划，同时甲方必须保证在提供相应铺设区域后及时供应施工材料及设备。3.2签约双方中的任何一方，由于战争、水灾、台风、地震或其它人力不可抗拒事故发生，影响合同执行时，其工程顺延时间与事故影响时间一致。 四、工程总价 4.1工程总价：按实际完工量实测（按照每瓦0.30元人民币计算） 4.2甲方提供主材及安装辅材。乙方负责安装施工。 五、结算支付方式 5.1合同签订后乙方人员到达现场后；乙方所报施工完成（验收合格）进行结算，两个工作日内将结算工程款项的95%支付至乙方指定账户。 5.2 由于图纸变更造成乙方返工而产生的费用甲方承担。由于材料供应不及时、协调不到位而产生的停工，甲方支付乙方每人15 0元/天伙食费、误工费，且工期顺延。 5.3 质保金为合同总金额的5%，质保期为一年，自完工交接起算，一年质保期到期后，三日内支付至乙方指定帐户。 六、双方责任
编号：_____________ 太阳能光伏发电安装施工 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方
安装工程施工承包合同 甲方：庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程项目部 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方：将下列工程分包给乙方负责施工，为明确各自的责任义务和权利，双方自愿达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程项目名：西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程 2、工程地点：黄官寨当庄队 3、工程面积：约41000m2 4、施工范围和内容：给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。 5、合同价款：约9160000.00元 6、材料质量及品牌：施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范 7、承包方式：包工包料 8、质量等级：合格 9、开工竣工日期：2012年5月30日开工，预计3013年11月30日竣工 二、甲方的责任、义务 1、甲方严格执行，建设工程质量管理条例等法规对该项目管理，承担部分协调职责。 2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。
三、乙方的责任、义务 1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工，保证工程质量 2、乙方必须按照工程设计图纸，国家规范和甲方质量要求进行施工，在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当向甲方提出意见建设。 3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意，甲方签字认可后执行 4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理，并接受甲方对该质量体系进行的审查，如出现不符合情况，所造成的损失由乙方自行承担。 5、乙方在施工管理中，明确施工人员，必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件，方可上岗，否则后果自负。 6、乙方必须保证安全施工，由乙方造成的安全事故由乙方负责。 四、竣工与保修 1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收 2、建设工程的保修期，自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。 3、保修期内发生的工程质量问题，乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。 五、工程结算 1、结算依据： 2、工程进度款的支付：合同签订后甲方前期不向乙方付工程款，安装工程量完成60%以后，甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款，其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%，保修期满结清剩余工程款。 六、违约责任 1、乙方要严格按甲方要求的工期施工，并验收合格交付使用，由于乙方施
光伏工程劳务承包协议 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 工程名称：光伏并网发电项目 施工地址： 签订日期：二零年月 甲方（发包人）： 住所： 乙方（代表）： 住所： 乙方劳务人员（可补充）： 经甲乙双方友好协商，就光伏发电项目工程的劳务承包事宜，达成一致意见，并签订本合同，以资共同遵守 一、工程概况 1.1工程名称：光伏发电项目 1.2工程地点：
1.3工程内容：光伏安装 1.4 装机容量： KW 二、承包方式 承包方式:甲方提供施工所需所有材料，包含运输到施工地点，乙方负责整个分布式系统的安装。 三、工程工期 3.1总工期暂定为自然日：签约后10天必须到场，工期以实际到场之日算起，若无法施工，到场皆按照每人150元/天补偿给乙方。本工程按照铺设位置分为个区域，甲方可以合理地按区域依次提供乙方工作面。开工前，甲乙双方应当根据实际情况共同协商制定相对应的工程总施工进度计划及分区域施工进度计划，同时甲方必须保证在提供相应铺设区域后及时供应施工材料及设备。 3.2签约双方中的任何一方，由于战争、水灾、台风、地震或其它人力不可抗拒事故发生，影响合同执行时，其工程顺延时间与事故影响时间一致。 四、工程总价 4.1工程总价：按实际完工量实测（按照每瓦0.30元人民币计算） 4.2甲方提供主材及安装辅材。乙方负责安装施工。 五、结算支付方式
5.1合同签订后乙方人员到达现场后；乙方所报施工完成（验收合格）进行结算，两个工作日内将结算工程款项的95%支付至乙方指定账户。 5.2 由于图纸变更造成乙方返工而产生的费用甲方承担。由于材料供应不及时、协调不到位而产生的停工，甲方支付乙方每人150元/天伙食费、误工费，且工期顺延。 5.3 质保金为合同总金额的5%，质保期为一年，自完工交接起算，一年质保期到期后，三日内支付至乙方指定帐户。 六、双方责任 6.1 甲方责任 6.1.1 负责协调乙方与其他各工种、监理等其他相关公司的关系，使工程能顺利进行，同时按时向乙方提供有效的施工作业面。 6.1.2 配合协调现场施工用水、用电及垂直运输设施，配合协调乙方现场材料临时周转、堆放场地，协助乙方办理进出工地的出入证。 6.1.3行使管理、检查及监督的权利，发现问题及时纠正，负责施工队伍进场前的安全教育及技术交底。 6.1.4 提供符合所需内容的施工图纸、技术要求、施工规范及与乙方协商一致的施工进度计划，合理安排各工序间（如基座与支架间等）的衔接问题（如材料等），衔接不上则承担一切后果。 6.1.5 负责材料成品、安装配件及辅助材料的供应到场，并注明
农村光伏系统工程施工分包合同 甲方（总包单位）： 法定代表人： 乙方（分包单位）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 第一部分合同书 第1条工程名称及地点 分包工程名称： ______________ 工程地点： _______________ 第2条分包工程承包范围和承包方式 1、建筑土建工程 （1）工程承包范围 a、土建工程：包括但不限于：电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、 电站管理区综合楼、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、围墙、大门、护坡、室外排水沟、化粪池、冲洗 水池、污水收集池等附属工程；箱变基础工程、发电单元光伏支架基础工程、汇流
箱、通讯箱及组串式逆变器基础工程、光伏支架及组件安装；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。投标方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作。含测量施工放线。投标方负责施工机械工具。除说明外，本标段均为由中标单位包工包料（全包）施工。 b、电气工程：包括但不限于发电单元支架安装、组件安装及光伏电缆串接线、防雷接地安装工程；发电单元汇流箱、通讯箱、箱变、集中式逆变器和组串式逆变器安装及所需的电缆敷设及接线（包括通讯电缆、网线及光纤熔接）、电缆管及桥架安装；甲方只负责设备和电缆供应（除说明外）。中标方负责其他一切辅材及施工工作。 （2）工程承包方式：采用固定总价模式，包含但不限于施工所需的材料、设备及人员均由中标方自行采购及配置（包括施工和安全设施等）。工程量详见工程清单及计价表。 第3条分包合同价款 金额：人民币（大写） ________________ （￥_____ 元） 付款方式：电汇、银行承兑、转账支票。 第4条工期 开工日期：本分包工程定于 ______ 年月日开工； 完工日期：本分包工程定于 ______ 年月日完工。 第5条工程质量标准 本分包工程质量标准，符合国家和行业相关规范及标准： 分项工程合格率100%;
建筑安装工程承包合同(范本) Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-002920
建筑安装工程承包合同(范本) 建筑安装工程承包合同 发包方：_____（以下简称甲方） 承包方：_____（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 １．工程名称：_____ ２．工程地点：_____ ３．工程编号：_____ ４．工程范围和内容：全部工程建筑面积_____平方米。 ５．工程造价：全部工程施工图预算造价人民币___元，其中：人工费__
_元____（各单项工程详见工程项目一览表） 第二条工程期限 １．开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工 日期如下： 全部工程自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工（ 各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。 ２．施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按 照完成。 ３．在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协 商，签订协议，并报有关部门备案。 （１）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； （２）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；（３）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不
建筑安装工程承包合同 发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围和内容： 第二条工程期限 1、本工程合同安装总工期为天。 2、本工程开工日期以构件进场时间为准。 第三条工程合同总价 1、总建筑面积为平方米，价格为元/平方米，总价格为元（大写）如有变更，以实际面积结算。 第四条材料、设备供应 1、本工程安装所需吊车设备，焊割材料由承包自备；工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责，甲方保障材料准时到场，不能拖延。 第五条工程质量和检查验收 1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量，如果发包方发现安装质量问题，属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
第六条工程价款的支付与结算 1、本合同签订后，承包方进场安装主钢结构时，发包方支付合同总价的%的预付款，结构安装完毕，发包方支付%的进度款，彩板安装完毕，发包方支付%的进度款。 2、乙方整个工程安装完后，经甲方验收合格，工程办完交工验收并办理工程结算后天内，所有余款全额支付完毕。 第七条争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解，调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 第八条附则 其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。 本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。 本合同正式份，其中发包方执份，承包方执份，副本份。 发包方（盖章）：承包方（盖章）： 法定代表人（签名）：法定代表人（签名）： 委托代理人（签名）：委托代理人（签名）： 电话：电话： 签约日期：年月日
劳务内部承包协议精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
劳务内部承包协议发包人：宁夏腾明电力工程有限公司 承包人：孙旭文 身份证： 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其相关法律，行政法规的原则。经发包、承包双方友好协商，现将公司承接工程项目的劳务作业任务交乙方承包，内部特订以下条款供双方执行。 一、工程概括： 1.工程名称：达茂旗双水泉风光电场光伏发电项目承包工程 2.工程地址：内蒙古包头市达茂旗百万千瓦风电基地 3.工程内容：达茂旗双水泉风光电场光伏发电项目承包工程劳务服务 二、包方式：
乙方严格执行发包人与宁夏腾明电力工程有限公司所签订劳务合同的全部条款。 三、承包人承包内容： 按发包方与宁夏腾明电力工程有限公司所签订的劳务分包合同的安装工程劳务分包和双方承包协议中双方约定的内容。 四、发包人与项目承包人的职责及权利。 （一）发包人的职责及权利 1、与甲方及建设单位进行协调。 2、发包人可指导承包人加强对工程项目的施工现场管理，督促承包人履行发包?人与宁夏腾明电力工程有限公司签订的劳务承包合同。 3、发包人委派人员参加现场工程协调会议。 4、劳务费的收、支应通过发包人财务统一管理，协助承包人做好财务工作。 5、发包人应督促承包人做好对工程完工验收和工程竣工交验工作。
6、承包人如违背发包人与宁夏腾明电力工程有限公司签订的劳务承包合同包合同，致终止劳务合同或追究发包人责任，造成的经济损失全部由承包人负责赔偿。 （二）承包人的职责和权利 1、劳务承包合同，按发包人承接合同额包干。由承包人自负盈亏。发包人不承担任何经济责任。 2、承包人对发包人与总包单位签订的合同工期，因工期延误，造成损失或赔偿，由承包人负全部经济责任。 3、承包人对工程质量、进度负责，因施工质量进度达不到甲方约定、不符合设计或国家规范要求造成返工，其材料、人工、机具等返工费用，由承包人赔偿和承担。如因无力修复，导致建设单位拒付工程款，亦由承包人承担责任。 4、承包人对现场安全，文明施工负全部管理责任，并承担施工过程中发生安全事故的经济责任和连带发包人损失的责任。 5、承包人应严格执行国家劳动合同法有关规定。依法用工，按时支付工资，办理相关保险等。如因违规导致行政处罚和劳动争议，承包人将承担经济损失和法律后果。