当前位置:文档之家› 工程劳务分包协议书

工程劳务分包协议书

工程劳务分包协议书

甲方(发包方):

住所地:

乙方(承包方):

住所地:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规的相关规定,甲乙双方在平等、自愿、诚实信用原则基础上就泰士星消防喷淋劳务分包事项结合具体情况,协商一致,订立本协议,共同遵守。

第一条工程概况:

1.1工程名称:泰士星消防防排烟劳务安装工程

1.2施工地点:上海嘉定出口加工区

第二条承包内容及方式:

2.1承包内容:泰士星消防改造安装工程劳务工作。

2.2承包方式:包人工、包机械、包质量、包进度、包工期、包安全文明施工和包验收(包 1 年施工质量维护期)。

第三条本协议施工费单价固定不变及付款方式:

3.1合同价格按每平方95元,按实计算,不计取其他费用。

3.2本协议定额价包含内容如下:

1)乙方施工所必需的各类机械机具、工具、用具及劳动防护用品、运输费(含二次倒运费)、进退场费(含完工清场费)、加班费、调试费、成品保护费、管理费、安全防护设施费、文明施工措施费、脚手架人工搭设费、等一切达到符合本协议规定、技术标准及质量标准要求采取的所有施工措施相关。

2)乙方派出合格的施工管理人员的薪酬和能保质保量完成本协议工程的施工人员的薪酬。

3.3付款方式:

1)每月按照实际施工人员发放生活费标准为2000元/月;

2)按实际进场量计算,每1000平方结算50%;工程结束付总工程款80%。

3)验收结束后,年底支付审计工作量的95%;

4)质保期满后支付5%质保金

第四条工程变更及价款结算

4.1若发生下列情形之一时,甲乙双方同意工程变更,应由双方指定派驻现场代表人签署技术核定单或签证单,并且经甲方指定派驻现场代表人现场签字确认以及甲方批准盖甲方公章后,乙方才能按图施工,施工费可作调整:1)超出图纸范围之工程量变更,同时必须有甲方有效的签证单据。

2)超出本协议工程设计图纸的变更,同时必须有甲方有效的签证单据。

4.2乙方擅自变更发生的费用和因此导致甲方的损失,由乙方承担,工期不予顺延。

第五条工期要求

5.1开工日:以甲方通知乙方进场开工日为准。

5.2工期:45日历天(按甲方现场进度要求为准)。

5.3 对以下原因造成的工期延误,经甲方和业主方共同确认后可以顺延工期:

1)不可抗力;

2)非因乙方原因导致的对本工程项目的设计变更或项目增加;

3)因其他施工单位原因致使工期延误的。

5.4严格按进度要求施工,如完不成的,甲方有权责令乙方限期整改。

5.5工期因乙方延误,工期每延误一天,乙方按3000天付给甲方逾期违约金,逾期违约金总额不超过本协议施工费总额的 5 %上限。

第六条质量要求:一次性验收合格。

6.1本协议工程施工质量必须符合本协议约定,验收标准按国家标准及工程项目所在地政府部门规定的要求执行。

6.2本协议工程由乙方按照甲方及设计要求进行施工,施工质量符合施工技术验收规范标准,确保施工通过验收,双方应及时做好隐蔽工程及系统调试的验收、签证工作。

6.3乙方为本协议工程提供的全部材料应对其质量负责,符合设计、施工方案的规定,具备满足整个系统要求的功能。

6.4验收中产生纠纷或甲方对乙方施工质量有争议的,由甲方认可的工程质量检测机构鉴定,所需检测费用从乙方应得施工费中先行预扣,因施工质量造成的损失及检测费用,由乙方承担。

6.5因乙方施工质量原因返工的,工期不顺延;导致工期延误的,视为乙方违约。

第七条保修条款

7.1本协议约定保修期为 24 个月,自工程所在地政府管理部门出具正式验收合格报告之日起计。

7.2保修期及保修范围内发生故障,乙方必须在接到通知后的 24 小时

内派人员到现场。若因乙方施工质量、材料质量引起的故障,乙方不收取费用进行更换;若属业主方使用不当或人为造成故障,乙方向责任方收取更换材料、设备的费用。

7.3若对保修责任有争议,由甲方认可的工程质量检测机构鉴定,所需检测费用从乙方应得施工费中先行预扣,因施工质量造成的损失及检测费用,由责任方承担。

7.4在保修期内,乙方至少每 12 个月 1 次派员对现场设备、系统、工程进行维护保养并跟踪了解设备、系统、工程的运行情况,做好跟踪记录。

第八条工程监督与验收

8.1乙方在施工中必须依照甲方所给的施工图,遵照国家颁布的操作规程、规范施工,施工质量依据国家、行业或地方的质量检验评定标准,符合本协议约定的施工规范和验收标准,以上要求和标准不一致时,乙方应以最严格的标准执行。

8.2隐蔽工程施工前,乙方应严格预检,预检合格后,积极配合甲方向业主方报检,在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方到现场查验。业主方或甲方有权对隐蔽工程进行复检,并提前24小时通知监理方和甲方共同现场查验。

8.3若有分部分项工程,每次完成时,由乙方指定的派驻现场代表报请甲方现场检验,经检验合格后进入下道工序施工。

8.4乙方应按照甲方所给的施工图纸进行施工,并随时接受甲方检查、监督。乙方应配合甲方做好各项检查,对查出的问题,应按甲方要求及时进行返工、修

改、乙方自行承担费用,工期不予顺延。

8.5非乙方施工项目对工程最后质量评定造成影响,乙方不负责任。

8.6乙方施工的工程移交甲方前,乙方负责已完工程保护工作,工程内容及质量符合要求的,通过政府部门验收,办理移交手续。如因为乙方原因造成质量不合格或者未能通过政府部门验收,所产生的责任和相关全部费用由乙方承担。

第九条安全文明施工及处罚办法

9.1乙方必须遵守国家及本工程所在地方政府建设施工管理部门、政府管理部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理等法律、法规规章和甲方对本工程安全施工要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。

9.2乙方在施工现场设专职的安全员(姓名),在现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,设立安全警告标示牌,保障施工现场人员人身及设备财产等安全。特殊工种必须经过专业培训,持证上岗,施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗操作。

9.3乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护

用品,在施工期间甲方对非甲方人员的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产损失等不承担任何责任,乙方对前述事故负责并承担相应的赔偿责任。

9.4安全生产目标:不发生人身死亡事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生火灾事故;不发生负主要责任的交通责任事故。

9.5乙方在施工过程中不文明施工,导致业主投诉、通报的,由乙方承担所有相应罚款,造成恶劣影响、损坏甲方公司形象的,并视情节轻重处以乙方5000-5000元/次罚款,取消今后其他项目的施工资格。

9.6乙方在施工过程中违反操作规程,导致安全事故的,所有责任及损失由乙方自行承担,取消今后其他项目的施工资格。

9.7在发生上述9.3-9.6情况之前,乙方指定的派驻现场代表未能发现隐患或未能及时提醒乙方及其工作人员导致上述9.3-9.6情况发生给甲方造成经济损失的,由乙方及其负责人负连带赔偿责任,并按本协议约定对相关责任人员处罚。

9.9乙方在施工过程中对乙方人员管理不到位,导致与乙方人员或由乙方人

员引起的争吵斗殴或者其他不文明情形的,由乙方自行承担相应经济损失,并视情节严重处以乙方500至1000元/次罚款。乙方人员必须按甲方要求佩戴安全帽、穿好工作服、不得随地大小便、丢失安全帽罚款50元/个,发现有不文明行为(比如随地大小便)罚款100元/次。

第十条甲乙双方权利、义务、责任

10.1甲方权利、义务、责任

1)负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作,及时传达建设方或业主下达的变更、签证等施工有关资料。

2)负责组织图纸会审,及时提供施工所需图纸,负责施工、安全技术交底,协助解决施工中出现的技术难题。

3)负责检查验收乙方分包工程的施工及其进度,发现问题及时指正并责令乙方及时整改,直至达到合格标准,整改费用乙方承担。

4)负责遵照与业主间的约定供应本工程所需的材料和设备。

5)负责依据业主、监理及本工程所在地政府管理部门的要求,结合本工程的实际情况,制定各项管理办法并送达乙方,监督乙方落实执行。

6)甲方指定(姓名)作为派驻现场代表履行本协议,联系电话:,职责:按本协议约定,及时提供给乙方所需指令、图纸,监督乙方施工质量、现场管理、甲方供应材料的签单发放,对不符合技术规范及质量要求的行为,有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款并行使本协议履行本协议约定的其它义务。如甲方对指定的联系人进行变更的,以甲方书面通知为准。

7)甲方有权根据业主对工期的要求及乙方履行本协议情况,调整工程内容和工程数量,乙方不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失向甲方要求赔偿。

10.2 乙方权利、义务、责任

1)乙方指定(姓名)作为派驻现场代表履行本协议,联系电话:,职责:A)遵照甲方相关管理体系运行要求及规定,加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施;B)严格执行甲方的施工图、施工计划和现场安排以及甲方在安全、技术、质量交底的要求,完成所承包的全部工作

内容,向甲方提供各工序的原始施工记录凭证。

2)按照甲方通知的时间,依照施工计划需要,自行组织满足施工需要性能的施工机具设备和周转材料准时进场,按甲方的进度要求,编制合适的施工进度和计划以及详细施工技术措施,报甲方批准备案,按时保质保量完成施工。未经甲方的同意,机具设备和周转材料不得擅自调离现场。否则视作乙方违约,按违约条款处理。

3)若有隐蔽工程,隐蔽前乙方应提前1个工作日通知甲方、业主方、监理方共同验收,经共同验收合格后方可隐蔽,未通知而自行隐蔽的无效,由乙方自行承担返工的损失和责任。

4)按照国家现行法律法规和当地政府规定落实乙方人员劳动合同的签订事宜,乙方人员的工作时间应与施工进度和计划同步;遵照国家规定和劳动合同约定按时支付乙方人员工资,并按甲方要求将发放的工资表上报甲方备案;按照国家或工程所在地政府的规定为乙方人员办理社保,缴纳社保费。按照国家现行法律法规和施工计划自行安排乙方人员加班人次、加班时间、节假日休息,承担相应的费用支出。

5)严格执行甲方的现场管理制度及现场安全应急预案等各项管理要求,确保做到工完料尽场地清,符合甲方和业主方对安全文明施工及验收规范要求;向甲方提供乙方施工人员花名册和所需的相关一切证件,负责乙方人员的安全事故医疗费、交通费、住宿费等相关全部费用。若甲方完成施工现场清理,则因此而发生的费用由乙方承担,甲方从应付乙方的款项中直接扣除。

6)负责接收、保管甲方供应材料和设备在工地现场的仓储保管,协助配合甲方发放并办理领料、签收等手续。乙方提供的辅材,必须提供相应的出厂合格证、检验合格证。否则,甲方有权要求乙方更换或甲方自行更换,费用由乙方承担。

7)乙方自行解决承包内容中规定的由乙方完成的临时设施的施工、管理和维修,以及完工后拆除工作。临时房屋、工棚、场地的修建服从业主方和甲方的统一安排。乙方自行解决施工人员居住和生活设施,按规定为乙方人员提供必要的劳动保护用品,并承担相应费用。

8)负责本协议已完工程移交给甲方前的看管和保护。按照本工程的施工需

要提供夜间或非夜间施工照明、看守、维护和警卫。

9)因乙方原因致使业主给甲方的罚款最终由乙方承担,罚款在甲方应付给乙方的款项中等额扣除。

10)乙方不得以任何理由中途退场,不得以任何理由自行停工、罢工,不得任意解除本协议,不得将所承包的工程再分包。否则甲方有权扣除相应款项并追究乙方的违约责任,乙方应向甲方人支付本协议施工费总价款 30 %的违约金。

第十一条违约责任

11.1因乙方的原因导致工程质量达不到约定标准的,乙方应向甲方人支付

本协议施工费总价款 5 %的违约金。

11.2因乙方原因以致甲方承包的工程工期逾期的,乙方应向甲方支付逾期

违约金总额不超过本协议施工费总额的 5 %。

11.3乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,

非上述原因连续停工 7 个工作日以上的,甲方有权解除本协议,乙方应向甲方支付本协议总价款的 5 %作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予以赔偿。乙方不得随意离开施工现场,更不得以任何理由单方终止本协议,若乙方需要终止本协议,需要提前一个月以书面的形式通知甲方,否则乙方要承担因其单方终止本协议给予甲方造成的所有损失。

11.4若乙方不服从管理或有浪费材料情况发生的,甲方一经发现,甲方有

权给予乙方每次 1000 至 5000 元不等的罚款。

11.5若乙方未经甲方同意,擅自更换工程主要负责人、项目管理人,或乙

方项目管理人不配合甲方工作或不能胜任工作,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起 7 日内更换。否则甲方有权要求停工或解除本协议,由此造成的工期延误及甲方的其他损失由乙方承担。

11.6乙方擅自把本协议工程分包或转包给其它任何单位或者个人,甲方有

权解除本协议,乙方应按本协议总价款的 5 %向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的一切损失。

11.7乙方与甲方人员串通、虚构事实或适用其他方式虚报工程量和签证单

据的,乙方应返还因虚报所获得的价款,并按虚报的数额向甲方支付违约金。

11.8乙方应向甲方支付的违约金,甲方有权从应付给乙方的款项中直接扣

除,违约金不足以弥补甲方损失,甲方有权继续向乙方追索,由乙方继续承担赔偿责任。

11.9因乙方原因以致甲方需向建设方或业主方承担的违约责任和经济损失,由乙方负担。

第十二条本协议的解除

12.1 甲乙双方协商一致,可以解除本协议。

12.2 因不可抵抗力致使本协议无法履行,可以解除本协议。

12.3 乙方将其承包的全部工程转包给他人,或将其承包的全部工程肢解以分包的名义转包给他人,甲方有权解除本协议。

12.4 本协议其他条款约定解除本协议的。

12.5 一方要求解除本协议应以书面形式告知对方。本协议解除后有过错的一方应当赔偿因解除本协议给对方造成的全部经济损失。

第十三条争议的解决

13.1 在本协议履行期间如发生争议,由双方本着公平、合理的原则协商解决,协商不成时,双方自愿约定:任何一方可向本协议工程所在地人民法院提起诉讼。

第十四条其他

14.1 无论何种原因造成乙方人员、机械设备停窝工,所发生的损失均由乙方自行承担。

14.2如果乙方有违约事件发生,在此前提下甲方有权指令乙方按要求的时

间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工,在暂时停工期间,乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工,并保障已完工的部分不受损,因此而发生的工期延误和费用损失,乙方无权要求甲方予以赔偿。

14.3 本协议未尽事宜双方可另订书面补充协议。

14.4本协议一式 5 份,其中甲方 3 份,乙方 2 份,具有同等效力。本

协议自双方盖章之时生效,工程竣工验收合格,工程价款结算完毕,除保修条款外,其余条款自动终止,保修条款待保修期满后自动终止。

【以下无正文】

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:年月日年月日

附件2:

安全协议

甲方:

乙方:

甲方根据施工需要,现泰士星消防喷淋安装工程劳务分包给乙方,现甲乙双方就安全管理事宜达成如下协议:

一、甲方责任

1.甲方负责向乙方提供施工作业现场。

2.甲方安全员有权检查乙方自制设备或施工设备(切割机、电焊机、乙炔瓶等)是否符合标准,对于不符合标准的,安全员有权制止施工。

3.甲方对工程有监督检查职责,发现安全问题及时指出,有权对乙方所属人员进行安全教育管理,对违法规定的行为进行查处。

4.甲方负责办理本工程的意外伤害保险,费用由甲乙双方共同承担。

二、乙方责任

1.服从甲方工作指令,非甲方安排的工作任务一律不得接受。

2.乙方工作人员的工作年龄必须在法定的工作年龄范围内,及在18周岁以上及法定退休年龄以下,达到退休年龄的、童工、及未成年人一律严禁使用。若使用此类人员,由此发生的一切后果由乙方承担。

3.乙方必须对所属人员进行职业健康、安全、环保、政府等方面的教育,必须服从甲方的管理,在施工期间,必须严格遵守规章制度,自觉按照安全纪律、制度法律、法规施工。不得有违法乱纪行为,否则甲方有权对其进行处罚,并有权终止协议。

4.乙方在施工、制作过程中应严格遵守安全操作规程和安全管理规定,特种作业人员(焊工、电工等)必须持证上岗,携带特种作业许可证,以备随时接受检查,作业人员名单必须报甲方一份备案。

5.施工前,乙方应组织所属人员召开安全生产教育会议并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全的生产防火管理的各类

相关文档