鞋面加工合同?
篇一：鞋面外发加工合同
鞋面加工合同
甲方：中山市森源鞋厂联系电话：
乙方：联系电话：
因生产需求，经双方友好协商，中山市东凤镇森源鞋厂（以下简称甲方），需委托_____________________(以下简称乙方）加工生产鞋面，为使生产顺畅，双方合作愉快，特拟加工合同如下：
1.甲方委托乙方加工订单明细：（款号：1001140数量：1998双）
2.加工类型，针车即成品鞋面
3.加工单价：8元/双
4.加工总金额：1998*8=15984元
5.甲方责任：
A：根据加工订单，甲方需提供给乙方:正式的指令单，确认样，画线纸格等鞋面所需配件 B：双方确认生产进度后，甲方需保证材料交期满足乙方生产的需求
6乙方责任：
A：乙方自己出胶水、线，线由乙方自行采购但颜色一定要照确认样，如有不同应与甲方商议。如有车错线或其他质量问题造成的不良后果一律由乙方承担,其他材料由甲方
提供； B：乙方一定要按照确认样板和纸格生产，如果没有经过甲方同意的情况下擅自改动，造成任何损失由加乙方负责；
C：乙方一定要保证质量，按照甲方品质要求，如果出现质量问题，乙方需无条件返修，如果情况严重，导致甲方无法收货，乙方要赔偿本公司材料及人工费
D: 乙方需要将货物的线头、记号线印等杂物清理干净，保证货物干净，无其他杂物 E：乙方负责所有材料的转移工作，订单完成后乙方必须将货物打包好送至甲方
F：乙方收到甲方材料后，应立即试做一双给甲方确认，方可生产
7. 生产期限，_____年___月___日完成，如因交期延误而造成的订单取消或空运由乙方负责
8.付款方式：订单完成（按指令单）30天付现金
9.本合同自签订之日起，双方签字后生效，具有法律效力。本合同一式两份（双方各执一份，签订合同双方自愿情况下签订）
甲方负责人：日期：
乙方负责人：日期：
篇二：鞋代加工简易合同
鞋代加工简易合同
甲方：__________________ 合同编号：
签约地址：
乙方：__________________ 签约时间：
甲乙双方经协商一致，甲方愿意出资、提供鞋类款式，乙方愿意代加工下列标的物，并遵守下列各项条款：一、标的物详情(以下包括：货物品名、货号、鞋材质约定、码段、数量、单价、金额及交货期)：
订单表
二、生产：按双方确认样要求生产。货物生产时，如未经甲方书面同意确认，乙方货物所用材料同确认样不符，甲方有权拒收货物，并保留向乙方索赔最高不超过总预付货款_____倍的违约赔偿。三、乙方不得在未经甲方允许的情况下,将订单外发其它加工厂生产。
四、乙方不得以自己的名义在市场上销售甲方提供的鞋类款式，否则按照每款_________元赔偿甲方。五、包装：乙方严格按照甲方要求操作。货物发送至甲方指定点后，经甲方检验，如发现包装过紧导致鞋子变
形，影响销售，甲方有权要求乙方赔偿相应损失或全额退赔；乙方在未得到甲方书面同意下，不得私自更改鞋成品上的商标、标签、LOGO，不得随意加印甲方提供的商标信息以外的任何文字、图案信息，包括乙方的公司名字、品牌、公司地址、联系方式等。
六、质量要求：根据甲方检验,在交货时如果出现严重
脱胶、裂面（帮、底）、断（脱）跟、表面脱皮、掉花（钻）等装饰物，或新鞋不成双及鞋号大小不同等，甲方有权拒收货物，并追究乙方相关经济赔偿和责任。
七、交货日期：所有货物乙方严格按照订单表关于货期的要求按时交货，任何一个批次如因推迟交货______天以上并影响甲方上市销售，乙方赔偿甲方该批次合同金额的5%，如合同交货期延迟15天以上，甲方有权拒绝收货,取消合同,乙方需退回甲方已付的订金。八、合同（总货款）金额：
九、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决；协商不成，依法处理。本合同一式两份，自签字盖章之日起生效．（以下无正文）
甲方：乙方：
代表人：代表人：
地址: 地址:
电话：电话：
日期：日期：
附件：鞋样图
篇三：鞋类购销合同
篇一：鞋子购销合同
购销合同
买方：
签约地址：
卖方：签约时间：
买卖双方经协商一致，卖方同意出卖、买方愿意受买下列标的物，并遵守下列各项条款：
一、标的物详情(以下包括：货物品名、货号、鞋材质约定、码段、数量、单价、金额及交货期；标的物具体信息含配码、材料标准等详见附件《货品订单》)：
二、合同签订后，除买方根据市场情况，紧急书面通知卖方（并经卖方同意）减少或取消订货的外（所减少或取消部分订货货款按本合同议定价在总货款中扣除），买卖双方应完全履行本合同。
三、包装：严格按照买方要求操作。货物送至买方指定点后，经买方检验，如发现包装过紧导致鞋子变形，影响销售，因包装过松、浪费体积所产生的一切额外损失均由卖方承担。
四、质量要求：根据买方确认样品为准,其它技术标准及供方对质量负责的期限或质量保证期：卖方按国家质量标准进行生产, 并应根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保障法》等相关法规，经双方质量检验证实产品本身确实有较大质量问题，卖方有义务配合买方进行必要的协商解决，并承担由此产生的一切费用。
五、交货地点:在某个地点，货物验货通过后，买方根据实际情况安排直接给卖方付款，卖方负责货物装箱工作。
六、交货日期：本合同和《货品订单》所提及的交货期为XX年4月5日在交货地点交货。
七、验收标准：买方按确认样及相关标准和要求验收所有货物。相关标准以国际鞋类贸易正常检验标准为准。
验收方式：根据客户的实际情况，买方有权正式对货物进行检验。
八、合同（总货款）金额：元整（￥ ), 货品验收合格后一次性付清。
九、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决；协商不成，依法处理。
十、买方交给卖方的附件《订单》、《包装明细》为本合同不可分割的部分。合同执行期间，买卖双方代表签署的其他同本合同相关的书面、正式的文件（含经双方签字）同样为本合同的有力补充。十三、本合同一式两份，自签字盖章之日起生效。
买方：卖方：
地址: 地址:
电话：电话：
日期：日期：篇二：鞋业购销合同
*
*
*
*
*
鞋
业
限
公
司
购
销
合
同
封
面
鞋业购销合同书
购方
销方
为保护买卖双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同，以明确各自权利与义务，具体如下：
一、订单明细
二、交期：交货日期为_____年____月____日。
三、产品单价：卖方需于交期前一周内将产品单价提供给买方。四、样品提供：为保护双方商业机密卖方于产品交货期前（工作日）将每款每色样品提供1双给买方，作为买方产品推广的确认样。
五、付款方式：
1、订金支付：买方需交首批订金万元（人民币）给卖方，卖方开始备料生产；
2因买方货款未在交期前到位，卖方有权顺延交货日期；
3、尾款支付：剩余总货款的10%，卖方于产品出货后一个月内（即年月日）全额付清。
六、买方资料及配件提供：
1、买方需于合同签订后内将做包装及产品标识等资料交给卖方，以便卖方安排采购事宜及生产计划安排。
2
七、产品质量：
产品质量由买卖双方质检人员依行业标准对产品整个生产过程进行质量检验把关，并于成品出货时进行抽检。
八、运输：
1、卖方于交货期内负责将成品运输到买方指定卖方指定托运部或指定运输单位。
2、买方负责从托运单位至买方仓库。
3、买卖双方各自承担自己运输内的费用，此运费不计入产品单价。九、违约责任：
1、如因买方材料提供或货款原因导致出货期延误责任由买方承担。
十、商业保密：
买卖双方须保守商业机密，买方不得将卖方的产品转交第三方进行开发或再开发，如因此造成卖方的经济等受影响，卖方有权追究买方的责任。
十一、买卖双方应本着精诚合作的态度，如因合同或其它产生争议，应友好协商，协商不成双方可通过法律途径进行解决。
十二、本协议一式二份，买、卖双方各持一份，具有同等法律效力，本协议由双方代表签字之日起生效。
买方：卖方：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
代表签名/盖章：_____________代表签名/盖章：_______________
日期：______________________ 日期：____________________篇三：鞋子购销合同(1) 代理合同
合同编号：mry10205
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商一致，甲方同意出卖、乙方愿意受买下列标的物，并遵守下列各项条款：
一、标的物详情(以下包括：货物品名、货号、鞋材质约定、码段、数量、单价、金额及交货期；标的物具体信息含配码、材料标准等详见附件同合同编号的《订单》)：
二、生产：
按双方确认样要求生产。大货生产时，如未经乙方书面同意确认，甲方大货所用材料同确认样不符，乙方有权拒收大货，并保留向甲方索赔最高不超过总预付货款2倍的违约赔偿。甲方不得在未经乙方允许的情况下,将订单外发其它加工厂生产。
三、合同签订后，除乙方根据市场情况，紧急书面通知甲方（并经甲方同意）减少或取消订货的外（所减少或取消部分订货货款按本合同议定价在总货款中扣除），甲乙双方应完全履行本合同。
四、包装
严格按照乙方要求操作。货物发送至乙方指定点后，经乙方检验，如发现包装过紧导致鞋子变形，影响销售，乙方有权要求甲方赔偿相应损失或全额退赔；因包装过松、浪费体积所产生的一切额外运费损失均由甲方承担。
五、质量要求
根据乙方确认样品为准,其它技术标准及供方对质量负责的期限或质量保证期：甲方按国家质量标准进行生产, 并应根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保障法》等相关法规，在三包期内对产品实行质量“三包”；交货后半年内，出现消费者大面积（15%以上，含15%）投诉本次大货较重大质量问题，经相关质量检验部门证实产品本身确实有较大质量问题，甲方有义务配合乙方进行必要的产品召回责任，并承担由此产生的一切费用。六、交货日期
所有货物严格按照订单关于货期的要求按时交货。任何一个批次如因推迟交货影响上市销售，甲方赔偿乙方该批次合同金额的5%，如合同交期延15天以上，乙方有权拒绝出货,取消合同,甲方需退回乙方已付的订金。
七、验收标准
乙方按确认样及相关标准和要求验收所有货物。相关标准以国际鞋类贸易正常检验标准为准，如客户对某个批次（或全部批次）大货有另行质量要求或其他要求，乙方需在该批次（或指定批次）交货期前20天书面（含传真、双方正式往来的邮件）告知甲方确认。
验收方式：
（1）甲方根据合同或《订单》所约定交货期自行安排
生产计划，并将生产计划告知乙方，乙方根据甲方生产计划表，在大货生产时，有权安排人员进车间对所生产大货质量进行抽检，并将抽检结果反馈至甲方代表处，甲方应根据抽检结果及时调整相关质量管理，以避免最终大货交货的质量问题。
（2）根据客户的实际情况，乙方有权安排正式质量检验人员于出货前 7天内对该批次大货进行检验。乙方正式验货前，应至少提前 3 个工作日通知甲方，以便甲方安排相关事宜。对于验货结果，乙方应在1—2工作日内以书面形式告知甲方确认。甲方根据验货结果迅速对大货瑕疵进行修正、替换工作。在甲方完成相关改正工作后，乙方会重新安排验货直至验货结果符合质量标准。
（3）没有乙方书面（含传真、双方正式往来的邮件）的通知确认，所有货物不得认定为已验货通过，不得装运出货。甲方因违反此条款导致乙方和第三方经济损失的，一律由甲方负责赔偿。
八、合同（总货款）金额：（小写）,20%订金（小写）。
付款方式：合同双方签字，在乙方预付给甲方合同金额20%订金后生效，验收交货时乙方必须在每次发货之前将该批货款打入甲方账户（注：乙方支付给甲方的20%订金只能在最后一批货品发放时作为货款使用），如甲方通知乙方交货，乙方在一个星期内未回复，且未付清款项，甲方有权对
乙方委托甲方生产的货品自行处置，且乙方支付甲方的订金作为乙方对甲方的损失赔偿，乙方不行以任何理由干涉甲方对货品的处置和要回订金。十、违约责任：延期交货的违约责任，依照合同交货规定条款办理；因甲方交货严重延期（经乙方或乙方客户多次邮件、传真或电话催促甲方代表人，甲方仍无法确定交货期）或拒绝交货导致乙方巨大经济损失的，乙方有权向甲方索要不超过《合同法》规定违约上限赔偿。其他违约责任依照我国《合同法》的有关规定处理。
十一、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决；协商不成，依法处理。
十二、乙方交给甲方的附件《订单》、《包装明细》为本合同不可分割的部分。合同执行期间，甲乙双方代表签署的其他同本合同相关的书面、正式的文件（含经双方签字或盖章确认的传真件）同样为本合同的有力补充。本合同、作为附件的《订单》以及其他书面文件中有相互冲突或矛盾的条款，一律以最接近最终交货期的商定条款为准。
十三、本合同一式两份，自签字盖章之日起生效．
甲方（签章）：乙方（签章）：
代表人：代表人：
地址:地址:
电话：电话：
签订日期：签订日期：
篇四：鞋子购销合同
采购协议
甲方（购买方）：
乙方（供货方）：
甲、乙双方在平等、诚信的基础上，就采购鞋类事宜，经友好协商，达成以下协议，双方以资共守：
一、货物详情(以下包括：货物品名、货号、鞋材质约定、码段、数量、单价、金额及交货期；货物具体信息含配码、材料标准等产品明细详见协议附件之采购订单：
二、生产：按双方确认样要求生产。大货生产时，如未经甲方书面同意确认，乙方大货所用材料同确认样不符，甲方有权拒收大货，并保留向乙方索赔最高不超过总预付货款2倍的违约赔偿。乙方不得在未经甲方允许的情况下,将订单外发其它加工厂生产。
三、协议签订后，除甲方根据市场情况，紧急书面通知乙方（并经乙方同意）减少或取消订货的外（所减少或取消部分订货货款按本协议议定价在总货款中扣除），甲乙双方应完全履行本协议。
四、包装：严格按照甲方要求操作。所有包装材料,(包含内袋，鞋盒，外箱，条码等)均有甲方提供。甲方应在乙方大货生产前提供相关的LOGO及辅料，逾期导致乙方交货期延误的，乙方不承担违约责任。
五、质量要求：根据甲方确认样品为准,其它技术标准及供方对质量负责的期限或质量保证期：乙方按国家质量标准进行生产, 并应根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保障法》等相关法规，在三包期内对产品实行质量“三包”；交货后半年内，出现消费者大面积（15%以上，含15%）投诉本次大货较重大质量问题，经相关质量检验部门证实产品本身确实有较大质量问题，乙方有义务配合甲方进行必要的产品召回责任，并承担由此产生的一切费用。
六、交货地点及物流:甲方指定地点及物流公司。如乙方发错地址及更换其他物流公司，将由乙方承担其造成的后果及一切费用。（指定物流公司如不在乙方所在区域内，可先事先沟通协商，不可无故更改。）
七、出货日期：本协议及同协议的采购订单所提及的出货期均为该批次货物的出厂时间。所有货物严格按照订单关于货期的要求按时交货。任何一个批次如因推迟交货影响上市销售，乙方赔偿甲方该批次协议金额的5%，如协议出货期延15天以上，甲方有权拒绝收货,取消协议,乙方需退回甲方已付的订金。
八、验收标准：甲方按确认样及相关标准和要求验收所有货物。相关标准以国际鞋类贸易正常检验标准为准，如客户对某个批次（或全部批次）大货有另行质量要求
或其他要求，甲方需在该批次（或指定批次）出货期前20天书面（含传真、双方正式往来的邮件）告知乙方确认。
验收方式：
（1）乙方根据协议或采购订单所约定出货期自行安排生产计划，并将生产计划告知甲方，甲方根据乙方生产计划表，在大货生产时，有权安排人员进车间对所生产大货质量进行抽检，并将抽检结果反馈至乙方代表处，乙方应根据抽检结果及时调整相关质量管理，以避免最终大货出货的质量问题。
（2）根据客户的实际情况，甲方有权安排正式质量检验人员于出货前7天内对该批次大货进行检验。甲方正式验货前，应至少提前3个工作日通知乙方，以便乙方安排相关事宜。对于验货结果，甲方应在1—2工作日内以书面形式告知乙方确认。乙方根据验货结果迅速对大货瑕疵进行修正、替换工作。在乙方完成相关改正工作后，甲方会重新安排验货直至验货结果符合质量标准。
（3）没有甲方书面（含传真、双方正式往来的邮件）的通知确认，所有货物不得认定为已验货通过，不得装运出货。乙方因违反此条款导致甲方和第三方经济损失的，一律由乙方负责赔偿。
九、协议（总货款）金额： ,订金为，
付款方式：协议双方签字，在乙方预付给甲方协议金额
30%订金后生效，验收出货时乙方必须在每次发货之前将该批货款打入甲方账户（注：乙方支付给甲方的30%订金只能在最后一批货品发放时作为货款使用），如甲方通知乙方交货，乙方在一个星期内未回复，且未付清款项，甲方有权对乙方委托甲方生产的货品自行处置，且乙方支付甲方的订金作为乙方对甲方的损失赔偿，乙方不予以任何理由干涉甲方对货品的处置和要回订金。
十、违约责任：延期交货的违约责任，依照协议出货规定条款办理；因乙方交货严重延期（经甲方或甲方客户多次邮件、传真或电话催促乙方代表人，乙方仍无法确定交货期）或拒绝交货导致甲方巨大经济损失的，甲方有权向乙方索要不超过《协议法》规定违约上限赔偿。其他违约责任依照我国《协议法》的有关规定处理。
十一、解决协议纠纷的方式：双方友好协商解决；协商不成，由购货方所在地人民法院管辖处理。
十二、甲方交给乙方的附件《订单》、《包装明细》为本协议不可分割的部分。协议执行期间，甲乙双方代表签署的其他同本协议相关的书面、正式的文件（含经双方签字或盖章确认的传真件）同样为本协议的有力补充。本协议、作为附件的《订单》以及其他书面文件中有相互冲突或矛盾的条款，一律以最接近最终出货期的商定条款为准。
十三、本协议一式两份，自签字盖章之日起生效．
（以下无正文）
甲方：乙方：
代表人：代表人：
地址: 地址:
电话：电话：
日期：日期：
篇五：加工承揽合同
加工承揽合同
加工承揽方：（简称甲方）地址：邮编：电话：法定代表人：职务：身份证号码：定作方：（简称乙方）地址：邮编：电话：法定代表人：职务：身份证号码：
乙方自行研发的鞋内辅材料，获得了十九项专利权，全方位进行鞋类系列及鞋辅材料的知识产权保护，乙方现将鞋内材料外发加工系列鞋。该鞋开设全国加盟专卖店销售，为此对此鞋的款式加工工艺要求精制时尚。甲方提供的鞋样及制作工艺方向，竭力配合乙方的要求。并提供鞋邦面及鞋底优质材料，符合国标要求。在加工承揽过程中，讲诚信、守职业道德、取信于乙方，建立双方合作关系，并保护好乙方的专利知识产权的责任。特立本合同，确定双方的责任及义务，以照共同遵守。
第一条乙方提供经营手续
乙方向甲方提供营业执照，商标复印件，专利复印件。
第二条乙方提供的鞋内材质量说明
乙方提供鞋内辅料，中药材托底片，竹纤维状海绵复合布，竹炭复合布，内含的材质问题与甲方一概无责任。第三条乙方提供鞋内材供给甲方验收
乙方提供的鞋内材料给甲方加工，该材料以米为单位；中药材托底，以张为单位；按通常的规侧成件，标明名称、规格数量、材料、用途及重量、总件数，托运到甲方的当地货运站，甲方在当地货运站至甲方工厂内所发生的运费由甲方自负。
第四条乙方特制加工产品下单的承诺
乙方被确认的鞋，按下单计划，必须100%回收（除不合格产品，除甲方随意改变指定的外部材料，乙方有权拒货），要求甲方赔偿鞋内辅料的经济损失，乙方收回当地销毁。
第五条甲乙双方对鞋内材料定额消耗的确认用料标准
乙方提供内材料给甲方加工，必须制订根据鞋款内辅料的耗材。甲乙双方确认每双定额材料消耗甲方在生产过程中励行节约耗材的原则，凡是节约的鞋内材，材料严禁不得外流，严禁不得自用及外销售，如数归还给乙方，乙方给予一定的节约奖励，具体双方协商另定
第六条乙方对加工鞋的质量监督权利
乙方与甲方确立合作关系，乙方有权指派人员到甲方工厂全程监督产品质量，甲方给予安排配合工作，或者临时来人到甲方抽检产品质量，或者货到乙方当地仓库抽查。甲方在加工过程中必须自觉严把质量关，杜绝次品鞋供货。
第七条甲方对乙方选择样品鞋必须提供乙方的鞋内材料的样品鞋甲方凭现有产品中被乙方选择的款式，必须给乙方生产2双样品鞋，按乙方的鞋内材要求做，并且编制二套甲方提供的鞋面材，底材的名称，说明内含质量，国标指数，告知乙方不得隐瞒和欺骗，乙方凭样鞋与甲方提供的鞋材大货核对或检测作验收标准。防止双方引起纠纷，责任到位。以上打样不计费用，免费提供。
第八条甲方对加工鞋制造工艺要求及质量承诺
甲方承担加工鞋以诚信为本。质量承诺：讲职业道德，不偷工减料，不以次材允好，以双方确认的原材料开始到生产流程，道道把关。做到线不挑针，双并线一致不歪曲，弧形线不凸角，鞋面无线头，各个位子无毛边，每双鞋无污渍、清洁，控制粘胶无胶水痕迹，鞋带配制合理，做到不合格产品不出厂。
第九条甲方对产品质量在乙方专卖店销售中及销售后质量承诺甲方加工的皮鞋，乙方在专卖店出售中出现尺码大小不一，二只一顺，甲方承担一双换二双；出现外表明显的工艺粗糙及次点或鞋底开胶现象以一双调换一双，在专
委托加工合同协议书集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
委托加工合同范本 委托方：___________(以下简称甲方)被委托方：_________(以下简称乙方)甲方委托乙方加工__________________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。 第一条代加工内容 甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。 第二条甲方责任 1.按计划分季度委托乙方为其加工甲方______产品。 2.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件 3.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。 4.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其按计划分季度委托乙方为其加工甲方____________产品。 2.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件 3.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。 4.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。 5.甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。 6.甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。 7.甲乙双方严守商业秘密。 ·本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。 ·甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。 第三条乙方责任 1.严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。 2.甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合____________质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。 3.负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。 4.严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。 5.不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。 6.严守甲方的商业秘密。 7.对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。 第四条付款方式及交货地点 第五条验收标准
oem代加工合同范本
oem代加工合同范本 【篇一：oem委托加工合同】 委托加工合同 定做方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话： ____________ 法定代表人：____________ 职务： ____________ 承揽方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话： ____________ 法定代表人：____________ 职务： ____________ 定做方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一合同组成及内容 1.1 本合同规范由定做方委托承揽方承揽加工后，将全数加工制成品交付定做方之一切相关法律行为。 1.2 原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法，按经承揽方确认之定做方采购单、发票或其它书面约定所列，并作为本合同附件；本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，合同附件及其组成部份与本合同具有同等效力。 二加工成品 编号：
名称： 规格： 单位： 数量： 备注： 三加工成品质量要求 3.1 按照双方认定的样品质量标准为检验合格的标准，经检验，定做方有权拒收任何低于该样品质量标准的产品。 3.2 承揽方需为每单件产品提供产品合格证。 四订单确认 4.1 定做方委托承揽方开发加工的新产品首次订货量每个单品不得少于____套，再次订货量每个单品不得少于_____套。 4.2 定做方以订货单形式将订货信息传真给承揽方。 4.3 承揽方收到定做方订单在_____工作日内确认交货期及交货数量。在正常情况下_____天内交货。大宗订单????指单品订购数量_____套以上，特殊产品????指非承揽方正常产品（正常产品指定做方对承揽方原有产品没有改动的情况下）及新产品????指定做方提供实样或图纸需要承揽方新开发模具的产品以承揽方确认的交货期为准。 4.4 定做方指定订货负责人，订单必须由该负责人签字或盖有定做方公司公章才生效，否则承揽方不认可该订单的有效性。 4.5 定做方传真给承揽方订单经确认后，与本合同具有同等的法律效力。 五订单付款方式、交货时间、包装要求
编号：FS-HT-05018 外协加工合同(标准版) Outsourcing processing contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
外协加工合同(标准版) 甲方： 乙方： 第一条总则 一、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。 二、甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产，乙方接受此委托，并保证将合格产品提供给甲方。 第二条本协议应用范围 一、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，所有具体的委托加工订货单(见第三条)。 二、所有书面签署的委托加工订货单，如有不明确、不详尽之处，将按此协议相关条款执行。
三、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议，与此协议具有同等约束力 第三条委托加工订单 一、在每次生产前，甲方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章后生效。 二、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格(含17％增值税)、交货期、交货地点、开具增值税发票的资料以及具体的特定要求等，其经双方确认签字盖章后，具有同本协议同等的法律效力。 三、委托加工订单附属本协议，符合本协议中的一般规定，为本协议不可缺少的附件。 四、订单货物加工价格确认：由乙方根据加工成本和利润，提出报价单，经甲方签字确认。 五、测试治具及乙方没有的测试设备由甲方负责提供。测试治具如需乙方代制作，乙方收取制作费（具体价格乙方另行报价）。
委托加工合同 合同编号： 甲方：湖南枣上好生态农业发展有限公司企业信用代码： 91430 111MA 4PUYB K7N 乙方： 企业信用代码： 甲方承办人： 签订日期：
甲方：湖南枣上好生态农业发展有限公司，一家根据中国法律正式成立，有效存续和资格完备，主营业地位于湖南省长沙市的法人公司。 乙方：，一家根据中国法律正式组建及有效存续和资格完备的法人公司，法定地址为。 甲乙双方以下单独称为“一方”，合称为“双方”鉴于，双方为共同的发展，达成如下合作合同： 第一条：总则和定义 1.1 定义： 1.1.1 合作产品：是指乙方根据甲方或甲方客户要求设计研发生产的产品（详见产品附件）； 1.1.2 委托加工合作方式: 甲方以委托加工方式销售合作产品，乙方采用委托加工方式研发生产并提供合作产品，合作产品的商标由甲方授权。甲方授权乙方在产品或产品的载体上印制甲方名称和商标； 1.1.3 订单：指甲方出具的用于向乙方订购特定产品的正式文件。 1.2 合同有效期：本合同自签订之日起生效，有效期为一年。本合同在约定的终止情况发生时可提前终止。 第二条：产品质量标准和产品检验 2.1 乙方承诺：提供给甲方的产品符合本合同约定的质量标准或乙方的工厂标准或双方书面同意的标准。 2.2 甲方应在收到货物10个工作日内完成检验货物，并应在验货期满之日起7个工作日内，将货物不符约定的情况书面通知乙方。甲方在此期间未提出书面异议，则视为产品符合本合同的约定。 第三条：双方的权利与义务 3.1 乙方承诺：不会将所获悉的甲方的与交易相关的信息包括但不限于技术资料泄露给第三方。如果乙方违反其承诺，甲方在书面通知乙方后有权立刻终止本合同，并要求乙方赔偿由此引起的一切损失，以及承担违约金20万人民币。 3.2 乙方进一步承诺，不自行生产和销售甲方代工产品。如果乙方违反其承诺，甲方在书面通知乙方后有权立刻终止本合同并且甲方有权要求乙方给予经济赔偿并承担违约金20万人民币。 3.3 未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利或义务的部分或全部转让给其关联公司或第三方。 第四条：知识产权
委托加工合同书格式 * 委托方：(以下简称甲方) 被委托方：(以下简称乙方) 甲方委托乙方加工__________________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。 第一条代加工内容 甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。 第二条甲方责任 1.按计划分季度委托乙方为其加工甲方______产品。 2.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件 3.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。 4.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其按计划分季度委托乙方为其加工甲方____________产品。 2.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件 3.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。 4.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。 5.甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。 6.甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。
7.甲乙双方严守商业秘密。 ·本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。 ·甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。 第三条乙方责任 1.严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。 2.甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合____________质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。 3.负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。 4.严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。 5.不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。 6.严守甲方的商业秘密。 7.对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。 第四条付款方式及交货地点 甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的____________作为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为甲方库房。 第五条验收标准 双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求(以书面内容要求为准)作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。 第六条违约责任 1.因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总价______%的违约金;如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。 2.如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币______万元违约金，并追究乙方法律责任。
食品代加工合同范本 委托方(以下称“委托方”) : xxx有限公司地址：xxx 邮编：xxx 电话： xxx 传真： xxx 银行：xxx 银行户头号码:xxx 增值税号码:xxx 加工方(以下称“加工方)：xxx有限公司地址： xxx 邮编：xxx 电话： xxx 传真：xxx 银行xxx 银行户头号码：xxx 委托方与加工方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守： (1)委托方希望根据下列条件委托加工方xx产品，有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。 (2)加工方希望根据下列条件为委托方加工xx产品，有关产品将按本协议规定完成。 (3)委托方为xx_产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。 第一、每月订单 1、委托方必须提前 x 天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。 2、加工方在收悉订单后，必须在xxx 内以传真书面向委托方确认订单。 3、除非双方经过同意，否则在订单被加工方确定接纳后，委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。 4、委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。 5、加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于 x 天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。 原材料及包装材料安排 6、原材料及包装材料的进库(加工方之仓库)质量检验工作由委托方委派代表全权负责。 加工费
7、含增值税的加工费(包括加工方提供之原材料成本)为人民币 xx 。于此协议签订日起计至 x 年 x 月 x日，可以双方同意下，根据情况作出调整。 8、委托方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。 9、委托方负责提供合适的原材料及包装材料，并免费向加工方运送所需原材料及包装材料，委托方自行安排处理有关材料的运输事宜，及支付相关运费和保险费。 第二技术及工艺 成品各项理化指标由委托方提供(见附件一)，加工方严格按照____工艺进行加工。首次加工由委托方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。加工方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求，加工方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由委托方承担，除非： a 产品含有非配方所含的其他物质; b 产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物; c 产品含有配方所含物质以外或配方所含物质经过化学、物理变化生成的物质以外的其他物质; 第三付款条件 1、首次加工费，委托方在产品生产完成 x 日后全数汇至加工方的银行户头。 2、加工方必须在委托方付款之后 x 个工作天内向委托方开具增值税发票。 有关知识产权、专利及商标的侵权责任 3、非经委托方书面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。 第四双方责任 加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品，必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标，委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，委托方将负全部责任。 第五协议终止
加工合同通用模板 甲方_________与乙方_________签订条款如下： 1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定 2.交货办法 (1)交货地点：______________________________________________________。 (2)运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。 3.付款办法 货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。 4.验收办法 乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量
代为检验。 5.附则 (1)合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。 (2)在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同，否则按违约处以____罚金赔偿对方损失 (3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。 (4)本合同正本两份，双方各执一份。 (5)货物运达站__________________________________________。 (6)收货人______________________________________________。 (7)合同纠纷的处理______________________________________。 甲方(盖章)：____________ 乙方(盖章)：____________
代表人(签字)：__________ 代表人(签字)：__________ 开户银行：________________ 开户银行：________________ 帐号：____________________ 帐号：____________________ 电话：____________________ 电话：____________________ _________年____月_______日_________年____月_______日 签订地点：________________ 签订地点：________________
2020外加工合同(4篇) 本文目录2020外加工合同对外加工装配合同(样式一)对外加工装配合同(样式二)对外加工装配合同书 （一）概述 对外加工装配，是指由外商／定作方提供全部或者部分原材料、辅料、零部件、元器件、配套件和包装物料、必要时提供设备，由我方／承揽方加工单位按外商的要求进行加工装配，成品交由外商销售，而我方收取工缴费的一种经济贸易形式。它主要包括来料加工、来样加工和来件装配种类。来料加工是由外商／定作方提供原材料、辅料：包括材料以及有关的机器设备等，我方／承揽方按外商要求加工成品，收取工缴费的形式。来样加工则是外商只提出成品的式样、规格、质量、数量、交货日期等具体要求，而由我方以自己的原材料、辅料、包装材料、机器设备等加工制造成品交给外商，收取费用的形式。来件装配则是由外商提供零部件、元器件以及包装材料，由我方按其要求进行装配成品，收取工缴费的一种形式。 （二）关于料、件、成品条款 进口料、件，出口加工成品是对外加工装配业务中一个中心问题，当事人双方的权利义务也多围绕这一问题展开。这类条款是加工装配合同的主要条款，所以要详细订明。具体说来，又可分为几个小问题：
１．质量条款对外加工装配合同中的质量条款要包括料、件的质量和成品质量两个方面内容。而且这两个方面相互影响，相辅相成。为避免日后发生纠纷，在订立合同时必须明确料、件及成品的质量要求，名称规格等。对需要辅料、辅件、包装物件等的，也应订明具体的规格、质量要求。此外，在订立质量条款时一定要注意：１）明确采用的质量标准在对外加工装配贸易中，多采用凭商品的标准（还要明确统一好具体采用国际标准或国家标准、行业标准等）和凭商品的样品（要注意订明封样等具体工作）两种标准形式。２）在明确所采用的标准后，还要订明责任条款，以确保合同能按此质量标准得到履行。 ２．料件的供应条款来料、来件能否按时、如数提供是加工单位能否及时交付成品的关键。因此在订立合同时注意合理安排料件供应的品种、数量和时间，以满足设备正常生产能力对每批应交成品所需料、件的要求。同时，为防止意外，要备有一定数量的周转料件。 在料、件供应条款中还应订明验收条款，一般规定加工企业收到料、件后，按合同规定的规格、质量、数量和定作方提供的技术标准进行验收，并在货到港口后一定日期内提交验收报告。 与其他条款一样，料、件供应条款中也要有责任条款，以明确外商在不能按规定供应料、件时应承担的责任以及对有关后果（如停产等）应负的责任。
合同编号：YT-FS-6725-12 委托加工合同书(标准版) 样本 Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
委托加工合同书(标准版)样本 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 合同编号: 乙方必须使用甲方提供规定的原材料，乙方应在_____ 年_____月_____日将服饰成品交甲方检验合格完成，甲方提供乙方使用的原材料与实际单耗为标准。 甲方：_____ 乙方：_____ 一、委托加工项目 1、委托加工产品：_____ 2、数量：以甲方下单为准 3、单价：_____ 4、交货期限：按乙方接单日起( )天内交货。具体时间以订单为准。 5、甲方提供、商标、吊牌、防伪标识。 二、质量要求及技术标准： 1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工，参照【生产通知单、样衣、工艺制单】为标准，于_____年_____月_____日制作出大货样衣，经甲方确认后封样，该样品由甲方保
存，方可大货生产。 2、技术标准按照《企业质量问题细则》见附件及国家标准。如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的，按国家标准执行。 三、乙方对质量负责的范围及局限; 1、颜色、尺码规格的确认 2、绣花、印花、、其他特殊工艺的确认3、裁剪工艺、缝纫工艺、的确认 4、其他质量问题的确认、 5、回修率不能超过 8总生产量，如有超过范围按每件扣款五元。 四、技术资料、图纸提供办法及保密要求 1、甲方提供服装款式、标志图案等纸样的技术资料 2、乙方必须对甲方提供的服装款式、纸样等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。 3、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料五.包装要求及交货地点、运输方式 1、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装 2、甲方指定交货地点_____ 3、运输方式为_____运费由_____
产品代加工合同 委托方（甲方）：受委托方（乙方）： 地址：地址： 负责人：负责人： 联系方式：联系方式： 甲方因生产安排需要，委托乙方代加工产品，乙方同意完全按照甲方要求及供料生产。双方为维护自身权益，经自愿友好协商，就本代加工事宜达成如下协议，以便共同遵守。 第一条代加工细则 1、甲方委托乙方为其代加工产品，加工产品款式品种、标准要求、质量数量、交货期限、原料使用等由甲方提供为准，乙方同意接受甲方委托及要求进行代工生产。 2、在每次生产前，甲方开立具体的委托加工订单，其一般条款由本合同规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章或乙方实际着手试样生产时生效。 3、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格(含17％增值税)、交货期、交货地点、开具增值税发票的资料以及具体的特定要求、违约责任等，订单约定与本合同约定相异的，以订单为准。 4、委托加工订单附属本合同，符合本合同中的一般规定，为本合同不可缺少的附件。 5、订单产品代加工价格确认，由甲方根据加工成本和利润，提出报价，经乙方签字盖章或实际着手试样生产时视为确认。 6、甲乙双方根据每次不同型号的新产品，可就产品代加工价格进行再次协商确认。 7、乙方优先安排工人完成甲方交代之生产任务，作到保质保量保时出货。 8、甲方于订单代工产品验收无碍后日内，与乙方结算该批合格产品的代工费用。 9、甲方提供的原材料等由乙方来车送至乙方所在地,成品或者待检品由已方
送到甲方。 10、本合同期暂为年，暂从年月日到年月日。具体以甲方通知确定为准。 第二条甲方责任 1、按生产计划需要，分别下订单委托乙方为其代加工产品。 2、向乙方提供有关代加工产品所需的材料及信息等。包括款式、要求、数 量、货期、原材料、模具、图样等。 3、对乙方的代加工行为进行指导及检查监督，提出意见及建议。 4、按照详告乙方的代工标准进行验收产品。凡不能达到检验标准的，甲方 有权要求乙方重新生产或赔偿损失。 5、严守由履行本合同而知悉的乙方相关商业秘密。 6、按时支付代工费用。 第三条乙方责任 1、接受甲方每次订单代工的安排。签订单后日内先行试样，经甲方确认 后进行正式生产。 2、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。 3、妥善保管甲方提供的原材料、模具、包装物及其他资料等，否则需照价赔偿。 4、节省用料，维持生产原料损耗率在%内。余料及其他资料在该次订单产品验收后，全部退还甲方。 5、代工中出现疑问及时与甲方沟通，接受甲方的检查监督，并按照甲方的建议及意见进行及时调整。 6、积极配合甲方的验收工作。凡不能达到检验标准的，有义务按照甲方要求重新生产或赔偿损失。 7、严守由履行本合同而知悉的甲方相关商业秘密，不得将产品任何相关资料透露或转予第三方，不可授权第三方代为加工，亦不得利用甲方产品技术自行进行同类产品研发生产。 第四条违约条款 1、乙方未能按照甲方要求保质保量保时出货的，应承担违约责任，违约金
合同编号： 委托加工合同 委托方：（以下简称甲方） 被委托方：（以下简称乙方） 甲方委托乙方加工_______(*加工成品名称），为维护甲乙双方利益，本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就有关加工事宜达成如下协议： 第一条加工内容 乙方以其自身的设备、技术制作完成甲方要求的加工成品： （*本表格仅供参考，具体明细可按照实际需求调整，产品名称、单
价、数量、总价为必须项） 第二条质量要求 1.乙方按甲方提供的图纸及技术要求制作加工。产品生产材料，包装物，以及制作的样品，均需经甲方确认后方能投入生产使用。加工成品须符合相关标准，有国家标准的按国家标准执行；无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；无国家和部颁标准的，按企业标准执行；无上述标准，或虽有上述标准但甲方有特殊需要的，按甲乙双方商定的技术要求进行。 2.在乙方发货前甲方可派员进行初检、终检或随机抽样检验，不合格产品不得出货。 3.甲方对乙方交付的产品验收合格，不免除乙方应当承担的产品质量及权利瑕疵保证责任。 第三条交货时间及地点 1.交货时间：以每笔正式订单上之交货日期为准。如乙方有异议，有权自接到正式订单之日起10日内提出调整，经双方同意，以调整后的交货日期为准。 2.乙方发生任何影响准时交货的生产问题，须于交货日15日前将相关变更书面通知甲方，经甲方书面同意，可延期履行。若乙方未经甲方书面同意，擅自增加、取消、变更生产加工或约定的交货条款，甲方有权取消全部或部分订单，且无需支付相应款项，因此造成甲方实际损失的乙方仍应赔偿。 3.交货地点：甲方指定地点。甲方签收货物前产生之一切费用（包
洗煤加工合同 篇一：原煤加工协议 原煤加工协议 甲方： 乙方： 甲、乙双方就乙方利用甲方生产场地、生产设备加工原煤一事，本着互惠互利的原则通过协商达成如下协议： 1、甲方组织人员利用其洗煤厂为乙方加工原煤，乙方按原煤数量每吨付给甲方加工费为35元（包括人员工资、材料消耗、机器维修、铁粉药剂、水电费、产品出厂装车费等），加工原煤数量以甲方过磅数量为准。每加工10000吨结算一次加工费。 2、乙方每月必须保证进原煤20XX0吨，如果低于20XX0吨，仍按20XX0吨计费，如果超出20XX0吨按实际结算。 3、甲方每月必须完成乙方交付的生产任务，并为乙方提供精煤销售手续，所产生的各种税款（国税、地税）由乙方全部承担。 4、乙方必须按时结清加工费及税款，如不能按时结清者，甲方将从乙方原煤或精煤中扣除(原煤或精煤价格以市场价格为准)。 5、乙方需利用甲方的名义进行原煤的购置及精煤的
销售，因此，甲方需给乙方提供一个帐户，并派专人配合乙方办理相关财务手续。 6、为保证甲方能正常组织生产加工，在甲方开始加工之前，乙方必须预交15万元保证金，甲方在合同终止时退还给乙方。 7、甲方在生产过程中所产生的泥煤、中煤、煤炭 副产品归乙方所有，乙方必须及时调运或清理干净，不能影响甲方正常生产。 8、乙方派技术人员对精煤质量进行控制，甲方服从乙方的技术要求。 9、在有空闲时间段，如果甲方有原煤要加工时，在不影响乙方的正常加工前提下，须提前告诉乙方。在为乙方加工期间，甲方应将其厂区内库存精煤或原煤进行登记保管，且经乙方认可，以确保双方资产清晰。 10、甲方在生产过程中必须搞好安全防范措施，若发生安全事故由甲方自行负责经济赔偿。 11、甲方应为乙方提供办公、住宿条件。 12、加工时间暂定一年，从年月日到年月日止，合同期满之后在同等条件下甲方应优先考虑与乙方继续合作。在合同有效期内，若一方有原因要终止合同，需提前一个月向对方提出，并协商终止和善后事宜。 13、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充
委托生产加工合同(样本) 委托方: 法定代表人： 地址： 电话： （以下称“甲方”） 加工方： 法定代表人： 地址： 电话： （以下称“乙方”） 经友好协商，甲乙双方就甲方委托乙方加工生产______________________产品达成协议，双方特订立本协议，以供信守。 加工产品范畴 1、产品品名: 2、产品规格为： 如增加产品由双方另行签订书面补充协议。 第二条委托加工订单 1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。 2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前
5天通知乙方，但调整幅度（量）不得超过计划的____%，若超过____%，双方另行协商。3、甲方暂确定本协议履行第一年期限内每月提货量不低于，今后根据实际情况调整后通知乙方，乙方应根据甲方的提货量提前作好原材料和包装品的采购并保证每月至少达到甲方订单的____％以上。 第三条加工产品质量及责任 1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品卫生标准。 2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“_________”商标使用授权书。 3、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品（需双方清点数量）的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值的_____%以实物形式（加工产品）补偿给甲方； 4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任： （1）加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下（书面为准）可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除；当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理； （2）在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户（即甲方客户）提供售后服务； （3）少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换； （4）若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品变质，乙方不予承担责任。 5、乙方应按产品标准要求对每批次产品进行抽检及留样，并严格遵循“三检”制度。 6、乙方应根据甲方销售需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件，相应批次产品的出厂检验报告单。 第四条原辅料及包装材料供应 1、产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组
代加工合作协议书范本 代加工合作协议书范本 合作协议 甲方： 身份证号： 地址： 乙方： 身份证号： 地址： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 鉴于甲乙双方都有经营代加工公司的意向，经甲乙双方协商，就有关代加工合作事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。 一、合作内容 甲乙双方共同成立以经营代加工为主的公司，名称为_____________________，为顾客代加工_____________产品。 风险提示： 应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
二、合作方式 甲方出资金人民币_______元，占股70%；乙方出资_______元人民币，占股30%。 风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 三、合作分工 甲方任公司总经理，乙方任公司副总经理。甲方负责公司内部的经营，乙方负责客户的维护。 四、盈余分配 甲乙双方确定公司的盈余按股分成。在保证项目正常运作的情况下，每年进行年终分红一次 产品质量问题造成的损失由乙方负责，管理不善造成的呆坏账损失由甲方负责。 风险提示： 合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 五、违约责任 合同履行过程中，一方违约，给守约方造成严重损失的，应承担相应的违约责任。 六、合作期限 本合同期限为______年，自______年______月______日至______年______月______日止。 七、合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向_________仲裁委员会申请仲裁。 八、本合同正本一式______份，双方各执______份。经双方当地人代表签字盖章后生效。 九、其他未尽事宜另行订立。 甲方： 开户行： 账号：
加工合同范本 *******公司 合 同 书 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
本合同由**************（以下简称甲方）与****** （以下简称乙方），于年月日在签署。 依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合工程实际况，双方就感应加热弯管加工的有关事项本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议并自愿执行： 1定义 本合同所用下述名词和术语，其定义为： 1.1加工： 1.2批准：系指为进行某一部分具体工作，由甲方所作的书面批 准，包括对口头批准的书面确认，批准并不免除本合同规定 或法律规定乙方应承担的任何义务或责任。 1.3合同：系指甲方与乙方协商后签订的完整的合同文件。 1.4监理：系指由甲方委派的对加工质量、进度、投资、HSE实 施全面治理的单位。 2合同文件的讲明和澄清 2.1甲方的批准 2.1.1乙方应是一个独立的富有体会的承包者，应严格按照合 同规定进行各项工作。甲方的任何批准，任何检验、审 查机构颁发的证书，或在任何工作过程中甲方代表是否 在场，都不意味甲方同意有缺陷的工作。 2.2澄清 2.2.1乙方认为合同文件中有前后矛盾、冲突、歧义、差错或
疏漏时，应在开始有关工作前通知甲方澄清。若在未经 澄清的情形下开始工作，一切风险由乙方承担。 2.2.2甲方在收到乙方要求澄清的通知后7日内给予答复；如 遇情形紧急，则应在3日内答复；乙方接到澄清讲明后， 须在5日内提出异议，否则视为接澄清讲明。 2.2.3假如乙方认为澄清讲明造成工作范畴的变更导致阻碍合 同工期和费用，应在本条第2.2.2款规定的时刻内要求甲方下达变更通知。 3. 甲方的责任和义务 3.1甲方负责全面组织、治理、操纵和和谐整个工程*****加工工 作，同时还包括： (1)对乙方的工作进行跟踪、监督和指导； (2)审核与批准与工作有关的文件； (3)依照合同规定由甲方代表负责的所有其它事项。 3.2甲方将于7日内答复乙方呈报需甲方决定、审批或澄清的事项。 3.3甲方有权依照项目的实际状况及项目总体进度的需要要求乙 方适当调整工作进度打算或工作内容的顺序，乙方不得为此提出变更要求。 3.4甲方应按合同规定按期向乙方支付合同价款。 3.5甲方有确定乙方所进行的工作是否符合合同要求的权益。甲 方将在合同履行的任何时期对乙方的工作进行检查验收。 4乙方的责任和义务
加工承揽合同欠款纠纷案分析 上诉人(原审被告)上海荣虹实业有限公司，住所地：上海市青浦县凤溪镇腾溪综合开发区。 法定代表人张建荣，经理。 委托代理人王虹珍，该公司工作人员。 被上诉人(原审原告)上海东联塑料制品有限公司注销后的债权债务处理人)，住所地：上海市连云港路191号。 法定代理人蒋伟民，厂长。 委托代理人蔡式群，上海市功茂律师事务所律师。 上诉人上海荣虹实业有限公司因加工承揽合同欠款纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院(1998)浦经初字第259号民事判决，向本院提起上诉。本院于1998年11月4日受理立案，并依法组成合议庭，1999年3月5日公开开庭审理了本案。上诉人法定代表人张建荣、委托代理人王虹珍、被上诉人委托代理人蔡式群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定，1995年3月起，上诉人与原审原告即有加工业务往来，同时上诉人法定代表人张建荣以原审原告代表人的名义与上诉人签订了多份加工承揽合同。1996年9月×日、9月16日、10月3日、12月5日、1997年1月2日，上诉人法定代表人张建荣又在上诉人、原审原告加工承揽合同的原审原告方代表人栏内签名，并加盖了原审原告的公章。但上诉人方栏内无签名和盖章。期间，上诉人法定代表人张建荣同时兼任原审原告销售员。1996年10月28日，张建荣将上诉人应付原审原告加工款的帐目传真给原审原告，并附说明表示为1996年上诉人应付款。该帐目表明至1996年9月上诉人尚欠原审原告货款32024.73元。1996年10月至1997年3月，原审原告又为上诉人加工制作产品价值人民币27268.63元，1996年10月至次年1月上诉人分三次转帐支 付原审原告加工款35447.36元，1997年2月4日、3月5日上诉人再支付原审原告加工款3369.95元。上诉人尚欠原审原告加工款人民币20476.08元未予支付。原审原告诉诸法院。审理中，上诉人未在规定的期间内向法庭提供证据。 原审法院认为，上诉人法定代表人向原审原告传真的附说明的应付款帐目应予确认。1996年10月至次年3月原审原告向上诉人提供的五笔加工业务予以确认。原审原告要求上诉人支付尚欠部分加工款，依法应予支持。据此判决：上诉人支付原审原告加工货款人民币20476.08元;案件受理费人民币886元，由上诉人负担837元，原审原告负担49元。 原审判决后，上诉人不服，以原审法院一审程序违法，认定事实不清为由，向本院提出上诉。
编号：FS-HT-05018 委托加工协议书(标准版) Entrusted processing agreement template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
委托加工协议书(标准版) 委托加工协议书范本（一） 甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_____甲、乙双方在平等互利、自愿的基础上，经充分协商，就甲方委托乙方生产“XX”事宜，达成如下协议： 一、甲方责任： 1、甲方负责委托生产产品的销售。 2、甲方负责 提供委托生产产品的技术和质量文件，包括生产工艺、物料要求、中间产品质量控制、成品出厂质量标准、包装要求等。 4、甲方负责提供（除化验用试剂外）委托生产产品的所有原辅料、包材。 3、对生产的前三批，甲方应对乙方的生产全过程
进行监督指导。 4、甲方定期派专人对乙方的生产过程进行监督；定期对产品进行抽查检验。 5、生产过程中乙方需甲方协助时，甲方有协助的义务。 6、甲方承担最终产品的批准放行责任。负责对每批产品进行稳定性留样。 7、甲方按照双方协定的价格向乙方支付委托生产费用。 二、乙方责任： 1、乙方负责按照甲方提供的产品质量标淮，提供合格的产品，并负责生产过程及质量控制。 2、乙方负责产品取样及全程检验。 3、乙方应当按按照规定保存所有受托生产文件和记录，保存至产品有效期后一年。 6、乙方对甲方提供的技术和质量文件，负保密的义务。 7、乙方应允许甲方对生产现场进行检查或质量审
代加工委托合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 本合同双方根据《中华人民共和国合同法》规定。本着平等互利的原则经友好协商，就甲方委托乙方生产等系列产品，签订本合同如下： 第一条委托加工 1.1.经双方协商同意，由甲方委托乙方为甲方定牌生产等系列产品。 1.2.乙方必须按照甲方确定样品中规定的产品配方，工艺流程及订单规定的数量为甲方加工产品，并保证向甲方交付的产品全部为符合本合同规定质量标准的合格产品，且交付的时间，数量，方式符合本合同及订单所作的约定。 1.4.甲方负责销售所委托加工的产品。未经甲方书面同意，乙方不得擅自自行销售或向第三方提供甲方加工的产品。 1.5、本合同期限为：2015年01月01日-2018年12月30日 第二条加工订单 2.1.甲方将根据市场情况，以书面方式（书面方式含信函、传真、扫描件、电子邮件、微信、彩信等，以下同。）向乙方下达加工订单，加工订单需
在交货期前 3-7日传真或送达到乙方，订单应具体明确产品的种类，数量、地址、交付时间等事宜。 2.2.乙方对甲方按2.1条规定方式下达的加工订单如有异议的，须在收到订单的3个工作日内（含当日）以书面方式将异议函传真到达甲方相关部门。甲方未在上述时间内收到乙方书面异议函的，视为乙方接受订单（甲方未支付该笔订单货款除外）。乙方应根据订单组织加工。 2.3.如果乙方因设备原因、人员配备及其它原因不能正常生产的，造成未能及时供货，乙方应承担由此而给甲方造成的经济损失。不可抗力因素除外。 2.4.乙方实际交货量的允许误差范围为订单数的±5% ,甲方实际验收数量以乙方实际交货数量为准。 第三条原材料供应 3.1.原辅材料采购遵照以下分工： 原料由甲方负责，检验标准由甲方提供。 包材（25kg空白袋子含内袋）采购由乙方负责，检验标准由乙方提供，甲方在收货时按此标准执行，验收后入库。 3.2.乙方所负责采购的包装材料在订单生效前运送到乙方。若由于以上材料的延误，造成了甲方交货的延误，甲方不承担任何责任。甲方应保证把所有的特定包装材料用于根据本合同加工的产品。 3.3.甲方应检查所有的特定包装材料，当其不符合甲方确定的规格和标准，或不符合本合同中的其它条款时，甲方有权拒收。
编号：GR-WR-31898 代加工合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
代加工合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 委托方：（以下简称甲方） 被委托方：（以下简称乙方） 甲方委托乙方加工 产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。 第一条代加工内容 甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式（或开发信息）、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。 第二条甲方责任： 1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方 产品。 2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。 3、向乙方提供加工品款式（或开发信息）、数量、技术
要求、交货时间等。 4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。 5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。 6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。 7、甲乙双方严守商业秘密。 ·本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。 ·甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。 第三条乙方责任 1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。 2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合QB1002－97质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。 3、负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。 4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管