编号：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
轻质隔墙板供货及安装合同(不含质保金)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
立合同人：需方（发包方）：（以下简称甲方）供方（承包方）：户县东海建材厂（以下简称乙方）根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商达成如下协议：
一、工程概况
1、项目名称：
2、工程地点：
3、工程内容及范围：
二、合同价款及工程量
三、施工配合及责任约定
1、施工前甲方向乙方指明作业场地，进行施工技术及安全交底工作，并将完整的施工
图纸交给乙方。
2、甲方免费向乙方提供施工所需水泥、砂、木楔、水、电、架管、马登或木料、材料
堆（存）放场所。
3、轻质隔墙放线工作由甲方技术人员操作，乙方协作。
4、墙体完成10日后，甲方方可进行线盒、挂件等后期水、电、配套工作，且不得进行
凿、锤、砍等剧烈震动，以切割机切割，否则由此带来的后果由甲方白负。
5、厕所间墙（板）面的防水处理，由甲方负责。
6、乙方必须做到工完场清，施工产生的所有垃圾，及时运至甲方指定地
点（工地内），由甲方统一清运。
7、乙方应了解和熟悉甲方的各项规章制度和管理要求并承诺严格遵照执行。
8、乙方向甲方提供企业相关证明要件，产品质检报告、合格证。
9、接受甲方现场工作人员检查、检验、对不合格部分，乙方应及时返工。
四、验收标准
轻质隔墙条板制作质量标准参照执行中华人民共和国建筑工业行业标准JG/T169-2005〈〈建筑隔墙用轻质隔板》指标及施工设计要求，安装参照陕2004J-17〈〈玻璃纤维增强水泥轻质隔墙条板》图集标准及施工图纸要求。
五、竣工验收
1、乙方安装工程整体完工，经白检合格后，向甲方提交验收申请，甲方应在五日内组
织验收，逾期视为验收通过。
2、乙方板材安装整体完工后，所留不具备施工条件的部位，均作为甩项待具备施工条
件后通知乙方一次性处理。甩项部分不影响乙方整体交工和甲方验收，不影响本合同工程价款的结算和支付。
3、已经甲方验收合格的工程，双方应及时现场测量实际工程量，经双方
确认后，甲方主办人员应在三日内签发认质、认量〈〈验工单》。逾期
乙方可直接向甲方提交工程结算表，办理结算手续，甲方不得拒绝。
六、进度款与工程款的支付
1、本合同签订后乙方按尺寸制作，甲方需付给乙方保证金元。
2、乙方材料、人员进场后甲方付给乙方—%生活费，元。
3、工程形象进度款由乙方按形象进度（指立板）申报，经甲方现场查
验后，按下列第条方式付款：
①立板每完成（层/ W）,甲方按所认量的 % 付款。
②按月进度的—气付款。
4、轻质隔墙安装竣工后，三日内付清全部款项。
5、甲方所支付给乙方的工程款，应以转账或现金支付，不得以物质抵付。
6、若甲方未按本合同约定向乙方支付工程款，造成乙方施工人员流失，导致缓工、
合同约定预留质保金的期限与法律规定的质量保修期限的界定 【问题提示】 1、如何理解建设工程质保期与质保金的法律概念。 2、质保期的起算日期如何确定 3、合同约定的预留质保金的期限和建设工程的质量保修期限有何区别。 【要点提示】 1、建设工程质保金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。质保金是工程款中的一部分，质保金的数额、期限由双方约定， 2、建设项目的质保期，自竣工验收合格之日起计算。 3、保修期，就是承包方保证修理的期间。质保期，就是承包方保证质量的期间。 【案情】 原告（反诉被告）某环境工程技术有限公司诉称：2005年12月20日原、被告双方签订《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及其相关技术服务》合同书，约定由原告负责向被告承建的西安市临潼区污水处理厂提供设备供货。合同生效后，原告依合同交货总价值为973.066万元，由于被告未按约支付工程款，原告于2007年11月12日提起诉讼，经西安市中级人民法院、陕西省高级人民法院判决被告应依约支付原告工程款100.9782万元。2008年12月20日，原告向西安市临潼区人民法院提起诉讼，临潼区法院作出（2009）临民初字427号民事判决书：解除原、被告双方于2005年12月20日签订的《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及相关技术服务》合同中的供货条款，判令被告支付原告工程款162.3768万元。现依据原、被告双方签订的合同及法院判决认定的事实，质保期限已满，被告应按合同约定一次性付清原告的质保金129.691万元。被告反诉该工程设备存在质量问题，但从被告反诉所述的事实和理由以及提交的证据材料均不能证明原告提供的工程设备存在质量问题。被告所述的通知及问题并未在西安市中院及陕西省高院生效判决中认定，且均发生在2007年12月19日之前，即该工程经三方验收并交付建设单位使用之前。双方在合同中也明确约定，若出现质量问题，被告应提交质量权威部门检测或者鉴定部门的鉴定报告来证明，且质保期限的起算日期也经生效判决确认。被告要求扣减质保金103.157万元根本无事实依据。从其所依据的证据来看，反诉请求不符合双方签订的合同约定，并未提交任何所谓修复或更换的记录单，产生的修复费用如何计算等问题也是不清的，更未得到原告的认可和确认。故对其反诉请求法院驳回。 被告(反诉原告)某设计研究院有限公司辩称：原告起诉要求被告支付建设工程合同质保金的请求，不符合双方合同书的约定及法律规定。合同约定质保金的支付以“全部设备安装完毕，单机调试和设备联动调试验收合格”为前提条
编号：_____________轻质隔墙板施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中国人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关规定，结合具体情况，经甲、乙双方现场确定和共同友好协商，本着保护双方利益、诚实守信、互惠互利的原则，订立本合同供甲、乙双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：____________________________________ 2、工程地点：____________________________________ 3、工程内容：轻质隔墙板施工 4、承包方式：包工包料 二、甲方权利义务： 1、甲方应全力为乙方提供稳定宽松的政策环境，支持乙方按施工规范要求组织施工。 2、负责提醒乙方在施工过程中对周围建筑物及装修、设备管线、绿地等加强保护不受损坏。 3、甲方有权随时派出专业检查人员对乙方工作进行不定期的检查，对发现的问题有权要求乙方整改，返修，相应费用由乙方自行承担。乙方逾期不整改的，甲方可以随时解除本合同并由乙方赔偿损失、承担违约责任。 4、按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。 5、甲方在接到乙方竣工报告及完整的相关资料后，组织有关部门及人员在____________日内进行工程验收。 三、乙方权利义务： 1、质量清单与规格：乙方所采购材料质量应属于具备国家合格生产的轻质隔墙砖，具体以乙方所提供样品、国家相关质量规定为标准。
装修质保金合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议依法成立的合同受法律保护以下是“装修质保金合同范本”希望能够帮助的到您！ 发包方：XX建筑装饰工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方（yifang）） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的前提下就装修工程施工事项达成以下协议以资共同遵守 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3施工面积： 二、工程承包范围及工作内容 2.1工程承包范围： 2.1.1（省略） 2.2工程管理 2.2.1施工时乙方（yifang）应确保工地附近现存的一切市政配套设施维持正常状况、消防通道畅通等；如因工程引起上述设施的破坏乙方应立即予以修复并通知甲方乙方应保证工地附近居民生活不受施工影响
2.2.2施工时乙方应满足工程所在地文明施工及环境保护等相关要求确保工地及周围区域安全、卫生、整洁乙方自行安排施工所需要的排污、排水、渣土（及其他垃圾）装运等工作 2.2.3乙方已经部分施工完毕的工程需要采取相应的保护措施（如：地面铺贴后应覆盖保护膜） 2.2.4乙方应根据甲方及监理的要求及时修补缺陷或根据施工图纸的进行工程变更 2.2.5乙方承包工程整体竣工后应提供相关资料书面通知甲方验收 2.3材料及设备采购 2.3.1工程所需材料除本合同附件《材料设备配置表》中特别注明外由乙方负责采购提供乙方采购的主材应根据甲方书面要求提 供样品封存 2.3.2（省略） 2.3.3乙方进场的原材料、半成品等必须提供原材料清单及相关质量合格证明上述原材料、半成品应经甲方验收合格后方可使用；否则甲方可以中止付款并不承担违约责任工程工期不予顺延 三、工程期限 3.1本工程开工日期为竣工日期为 3.2工程因甲方或不可抗力原因延期的期限予以相应顺延；工程因乙方原因延期的期限不得顺延 3.3（省略）
NALC轻质隔墙板供材安装合同 甲方（需方）：菏泽奥森置业有限公司 乙方（供方）： 兹有甲方投资建设的鑫凯国际家居广场A馆项目，轻质内隔墙使用蒸压加气混凝土（ALC）板材，乙方以售后服务的形式提供安装服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。 一、工程概况： 1、工程名称：鑫凯国际家居广场。 2、工程地点：黄河路以北、广州路以西。 3、板材规格按照设计图纸以及甲方书面要求（附表），详见图纸。 4、工程施工范围：A馆1-22#楼由甲方指定位置隔墙的供材和安装。 二、合同标的物 1、本合同标的物为蒸压加气混凝土（NALC）隔墙板。 2、本合同标的物描述及价款如下表： 三、单价： 1、内墙板为供材及售后服务安装价：120mm厚—108元/m2；该综合单价包含主材、人工、勾缝剂、U型镀锌卡、自攻螺丝。（含增值税专用票11%）
四、进场时间： 合同签订后，乙方下单生产，组织售后服务施工队伍。材料生产好且现场具备施工条件，甲方通知乙方安排售后服务施工队伍进场施工安装。 五、工期及验收 1、售后服务安装施工总工期为30日历天，若因甲方原因或者不可抗因素造成工期延误 的，甲方及时给予乙方签证，工期顺延。 2、施工完成后，由乙方通知甲方，甲方自接到乙方通知后7天内组织相关单位进行单项验 收，保修事宜执行现行质量保修标准相关条款。 六、付款条件及方式： 1、前10栋楼墙体安装结束经甲方、或专业验收机构（根据监理、业主要求）验收合格后付 至完成工程量的70%，后12栋楼墙体安装结束经甲方、或专业验收机构（根据监理、业主要求）验收合格后付至完成工程量的70%，墙体工程全部安装结束并通过验收合格三月内，甲方付至总价款的95%，余款5%质保期（贰年）满后15日内付清（无息）。 2、经双方协商同意，甲方采用A馆商铺抵扣部分工程款，抵扣比例为20%，工程款支付时同比例扣除。 七、质量保证： 1、NALC内墙板材安装应按国标《蒸压轻质加气混凝土板（NALC）构造详图》、《蒸压轻质 加气混凝土板施工方案》、（03SG715-1）图纸设计及相关规范要求。 2、按国家对蒸压轻质加气混凝土板质量使用年限，确保工程质量。因此造成的质量问题乙 方承担一切责任。 八、各方权利和义务 甲方的权利和义务： 1、甲方有义务按时、如约向乙方支付货款。 2、甲方提供乙方安装位置，安装前对乙方弹画的墙体安装线进行验收，并提供合理的施工 作业面。 3、及时组织相关部门及人员对乙方已完成的墙体进行验收。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 保证金合同怎么写 篇一：保证金协议书 保证金协议书 甲方： 乙方： 为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《合作经营合同》或《租赁合同》，乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金： 一、保证金标准 按照双方合同约定的保证金总额为人民币（大写）元 二、保证金的支付方式及时间 支付方式：□现金□支票；支付时间：20年月日之前。 三、保证金的用途 （1）保证金用于赔偿乙方商品在甲方商店中销售期间及停止销售后出现的因为乙方商品质量或服务的投诉索赔 给甲方造成的损失； （2）保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的
其他事项而应支付的违约金或赔偿金。 四、如出现本协议第三条中约定的情况，甲方可先行从保证金中扣划相应金额，并通知乙方补足保证金金额，乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项，乙方应在七日内补足应支付款项并按本合同约定金额补足 保证金。逾期，甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。 五、从乙方商品停止在甲方商店销售日（乙方对其销售的商品承诺有服务期限的，至服务期限届满日）起满三个月后，甲方视情况开始向乙方返还剩余保证金，但甲方应于90日内完成返还。 六、本协议作为甲、乙双方所签署年度合同之补充协议，有效期随年度合同顺延。 七、本协议经双方盖章生效。 甲方签署人：乙方签署人：（盖章）（盖章） 日期：20年月日日期：20年月日 篇二：履约保证金合同 履约保证金合同 甲方： 乙方： 本履约保证金合同由双方于年月日在市订
立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履 行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币 元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地 等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金 或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工 验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方
质保金协议书范文 质保金协议书质量保证协议协议编号协议签订地甲方（以下简称 甲方）乙方（以下简称乙方）本协议以双方签定的采购合同为基础，就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的本协议对于乙方供给甲方的产品，制定了与产品质量有 关质量保证准则，以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷，谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准，如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾，要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证 的对象，对于所供产品双方需要制定一个明细（做到一物一明细），作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求，乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系； 2、乙方对重要原材料（重要材料签订协议时提供给甲方确认）进行严格的进货检验和批次管理；
3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求； 4、甲方提出的任何质量投诉，乙方应立即采取更正行动予以改进，并在24小时内反馈给甲方； 5、乙方的产品出现质量问题时，甲方有权要求乙方进行例行试验（含国家权威机构的第三方试验），实验结果为乙方责任，乙方应按时向甲方提交所供产品的例行试验报告； 6、如发生以下事项，甲方有权要求乙方支付产生费用乙方交货时间超出订单合约交期（交期延误）造成甲方生产停止；乙方生产的配件在甲方入厂检验时，因品质问题乙方不能及时处理；乙方生产的配件在甲方生产过程中，发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修；因乙方配件质量问题造成甲方产品，出厂后发生的质量事故（如退货等）；因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定乙方提供产品的“三包”期（包修、包换、包退）必须满足下列要求； 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动 机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格，甲方有权拒收。
质保金合同范本范文 文件编号共2页 质量保证金协议 甲方：： 乙方：（以下简称乙方） 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系，并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险，本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议： 1. 乙方提供甲、乙双方xx年1-3月份所发生货款总数平均值的30% 作为质量保证金由甲方保管，且质量保证金最低不少于 RMB10000.00元，具体标准如下： 甲方根据乙方的供货品质状况，按照以下标准设立质量保证金： A. 年度业绩评定A级，且在月度评定均在B级以上，质量保证
金比例15%; B. 年度业绩评定B级，且在月度评定均在C级以上，质量保证 金比例20%; C. 年度业绩评定C级或以下，质量保证金比例30%; 2. 以上质量保证金由甲方在xx年5月份应付乙方款项中扣除。 3. 质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题，并承担因乙 方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4. 乙方同甲方合作期间，如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成 甲方损失的情形，甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金，同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议，直至追回甲方的损失。
5. 乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任，当由于乙方品质 问题导致的损失超过质保金金额时，乙方需承担超过的损失。 6. 当乙方采用质保金弥补甲方的损失时，需在事情处理完毕一月内重新 补足质保金，否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7. 当乙方向甲方连续供货达1年，且供货品质标准达到第1项降低要求 的，乙方可申请降低质量保证金比例。 8. 当甲、乙双方终止业务往来半年以上，乙方可要求甲方返还全部质量 保证金。
专业分包合同 总包方：中天建设集团有限公司 分包方：北京鑫凯建筑材料有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》及北京市相关规定为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，在平等、自愿、协商一致的基础上，就自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼陶粒水泥增强隔墙板供货及安装事项的有关事宜，签订本合同。 工程概况 1.1 工程名称：自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼 1.2工程地点：北京市通州区梨园镇小街村 1.3 承包范围： 1.3.1具体承包范围为9cm隔墙板的供货及安装（不包含水电专业埋设管件开 槽；包含试验检验费、二次运输费）（以下简称分包工程）。 1.4承包方式：采用包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工方式。
1.5 质量要求： 1.5.1陶粒水泥增强条板符合华北标准图集《轻质陶粒隔墙板质量检验评定标准》，符合对门头板、十字墙、丁字墙、墙转角、墙与砼件结合处等设计要求。 1.5.2分包方应向总包方提供该产品符合国家有关规定的技术质量资料包括：相 关检测报告、质量合格证、生产厂家资质证书、产品专利证书或授权证明、质量承诺、产品使用说明书以及符合国家相关规定施工技术资料等。 1.7 供货要求及工期要求： 1.7.1供货要求：合同签订20日后，分包方按总包方确认规格数量、材料进场 时间分批连续供货送至施工现场，供货、施工总周期不超过天。 1.7.2安装施工：执行国家现行建筑安装工程施工操作规程、施工验收规范及质量检验标准。 1.7.3工期要求：遵守发包方及总包方的工期进度要求。 1.8 合同价款： 1.8.1本合同为固定单价合同，具体综合单价如下： 1．9cm隔墙板按52 元/平方米，工程量按实际工程量计算 综合单价包括：本合同1.3、 1.4条款中的全部承包工程范围和内容，具体包括所有材料费用、制作加工费、运输费用、运输损耗、运输保险费用、材料检测费、安装人工费、现场二次搬运费、安装所需铁件、粘结剂、板缝网布、等附材辅料费用（总
编号：_____________履约保证金合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 地址： 乙方： 法定代表人： 地址： 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额 乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足
保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。 第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。 第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）： 年月日年月日 合同签署地：
可编辑可修改，欢迎下载 工程质量保证金协议 甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1．就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目，乙方作为施工单位，将质量保证金人民币大写：叁万陆仟元整（小写36000.00元）转入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名：舒城县XXXXXXX财政所 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXX 2．乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3．工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。 4．质量保证金起算日期由签订日期开始起算，工程质量保修期为2年，质保期满后一周内，甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5．甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。 6．未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7．本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。 （以下无正文） 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_____ ____ 年月日年月日 合同协议模板
编号：_______________ 轻质隔墙板工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方： __________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》 及其它相关法律、行政法规，就轻质隔墙板工程有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，经双方充分协商一致，特签订本合同以资共同遵守。 一、 工程地概况： 1、 工程名称： __________________ 酒店轻质隔墙板工程。 2、 工程地点： 二、 承包方式、承包范围及工作内容： 1、 承包方式：包工包料。 2、 质量要求：甲方验收合格。 3、 承包范围为：《绵阳凤凰御庭酒店装修图纸》上所包含的所有的 ____________ * _____________ * _____________ mm _______________ * ____________ * ______________ mr 轻质高 强石膏板墙安装工程材料供应及施工 （详见甲方签章认可的施工图纸） ，包含混凝土底座的材料 及安装费用。 4、 工作内容（包括但不限于）： 根据甲乙双方确定并签章的施工图纸、施工方案的要求，做好放线、定位、材料生产、运输、安 装、安全文明施工等所有与轻质隔墙板安装相关的工作。 三、 工程造价： 1、本工程实行单价包干，即，包工包料（含所有主材、辅材）、包运输装卸、包安装、包安全、 包工期、包质量、包验收等所有相关费用；合同履行期间，不因任何价格变动或国家政策、法律 的调整等原因调整本合同单价。 2、包干综合单价: ⑴ ____________ * ______________ * _____________ m r 轻质高强石膏板 _______________ 元/平方米； ⑵ ____________ * ______________ * _____________ m r 轻质高强石膏板 __________ 元/平方米； （以下简称甲方） 发包方： ____________________________________________________ 承包方： （以下简称乙 方）
轻质隔墙板分包合同 总包方：中天建设集团有限公司 分包方：北京鑫凯建筑材料有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》及北京市相关规定为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，在平等、自愿、协商一致的基础上，就自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼陶粒水泥增强隔墙板供货及安装事项的有关事宜，签订本合同。 工程概况 1.1 工程名称：自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼 1.2 工程地点：北京市通州区梨园镇小街村 1.3 承包范围： 1.3.1具体承包范围为9cm隔墙板的供货及安装（不包含水电专业埋设管件开槽；包含试验检验费、二次运输费）（以下简称分包工程）。 1.4承包方式：采用包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工方式。 1.5 质量要求： 1.5.1陶粒水泥增强条板符合华北标准图集《轻质陶粒隔墙板质量检验评定标准》，符合对门头板、十字墙、丁字墙、墙转角、墙与砼件结合处等设计要求。 1.5.2分包方应向总包方提供该产品符合国家有关规定
的技术质量资料包括：相关检测报告、质量合格证、生产厂家资质证书、产品专利证书或授权证明、质量承诺、产品使用说明书以及符合国家相关规定施工技术资料等。 1.6 供货要求及工期要求： 1.6.1供货要求：合同签订20日后，分包方按总包方确认规格数量、材料进场时间分批连续供货送至施工现场，供货、施工总周期不超过天。 1.6.2安装施工：执行国家现行建筑安装工程施工操作规程、施工验收规范及质量检验标准。 1.6.3工期要求：遵守发包方及总包方的工期进度要求。 1.7 合同价款： 1.7.1本合同为固定单价合同，具体综合单价如下： 1．9cm隔墙板按 52 元/平方米，工程量按实际工程量计算 综合单价包括： 本合同1.3、 1.4条款中的全部承包工程范围和内容，具体包括所有材料费用、制作加工费、运输费用、运输损耗、运输保险费用、材料检测费、安装人工费、现场二次搬运费、安装所需铁件、粘结剂、板缝网布、等附材辅料费用（总包方及发包方不提供任何辅料）、安装机械及工具费、二次搬运及安装损耗费用（所有因二次搬运及安装造成的损耗均由分包方承担）、现场保管及成品保护费用、冬施、加班、窝工、技术资料费用、临时设施费用、售后服务费用、管理费、利润、税金等费用。以上费用外的其他费用总包方不再另行
保证金协议书范本 甲方（采购代理机构）:xx 市政府采购中心 乙方（供应商）: 为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目, 简化投标保 证金交纳, 退还手续, 提高采购效率, 依据《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商, 在平等自愿的基础上, 就预存保证金的有关事宜达成协议如下:第一条预存保证金金额, 收取,退还 1. 乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元, 作为参加甲 方组织的政府采购项目的诚意保证. 2. 乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金. 甲方收到 乙方预存保证金后, 向乙方出具收据并发放一张”预存保证金卡”. 3. 办理退还预存保证金手续时, 乙方应书面向甲方提出并退回”预存保证金卡” . 甲方在确认乙方手续齐全后,5 个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金. 预存保证金所孳生的 利息全部上缴xx 市财政. 第二条预存保证金的使用和管理 1. 除采购文件另有规定外, ”预存保证金卡”作为乙方参与甲方组
织的政府采购项目时递交投标文件的凭证, 无须另行交纳投标保证金; 双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减. 2. 个别特殊或采购金额较大的项目, 甲方有权在采购文件中规定”不接受预存保证金卡” , 乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金. 项目结束后, 甲方依法退回该项目保证金. 3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时, 甲方依法扣减预存保证金, 并上缴xx 市财政. 乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足, 否则, 乙方的”预存保证金卡”失效. 4. “预存保证金卡” 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用, 乙方不得转借,出租, 抵押或用于其他用途. 5. 甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的”保证金专用账户” , 按国家有关法律法规进行管理和使用, 不得挪作他用. 第三条争议解决方式 本协议发生争议, 由双方协商或由政府采购监管部门调解解决; 协商或调解不成, 双方同意向xx 仲裁委员会申请仲裁. 第四条协议生效和期限 1. 本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效.XX 年
工程质量保证金协议 甲方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1．就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目，乙方作为施工单位，将质量保证金人民币大写：叁万陆仟元整（小写36000.00元）转入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名：舒城县XXXXXXX财政所 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXX 2．乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3．工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。 4．质量保证金起算日期由签订日期开始起算，工程质量保修期为2年，质保期满后一周内，甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5．甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。 6．未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7．本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。 （以下无正文） 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_____ ____ 年月日年月日 1
轻质隔墙板安装合同 甲方： 乙方：青岛天晟防水建材有限公司 经甲乙双方协商，乙方为甲方安装轻质隔墙板，达成如下协议： 一、工程情况 1、工程名称： 2、材料规格型号：3000mm*600mm*90mm 3、施工地点： 4、墙体安装总面积：约710㎡ 5、施工单价：（包工包料，不含税金）92.00元/平方米，合计总价：65320元 二、施工事项 1、甲方职责 （1）甲方为乙方免费提供用水、电、职工住宿。 （2）为乙方现场施工、存料及住宿提供方便，与乙方共同管好施工现场的材料不受损失。 （3）按合同规定，及时付给乙方预付款和工程进度款，不得因款项不到位影响施工、拖延工期，给乙方所造成的损失由甲方承担。 （4）乙方施工完后，甲方在后期装修时，需要在墙体上开孔、开槽应位置正确、套割方正、边缘整齐，必须使用机械切割，不得盲目敲砸墙板。如造成墙板裂缝由甲方自行负责。 2、乙方职责
（1）认真组织施工力量，确保工程质量。 （2）工程质量不合规定的，负责无偿修理。由于修理或返工造成的损失，由乙方负责。 （3）加强施工管理，确保安全生产，严禁违规操作。如果属于安排不当、设施不全或违规操作造成不安全事故，责任自负。 （4）乙方负责把施工垃圾运到楼下甲方指定点，但不负责外运。 （5）工期自具备施工条件时，即日起10内竣工。 三、工程变更 1、合同签定后，甲方增减工程用量，须提前2天通知乙方。经双方确定变更内容与相应价款后，合同价做相应调节，应以实际安装面积为准，方可生效执行。 2、合同签定后，甲方如需增加工程用量，提定用量，乙方只承担原按时用量的运输基础费用，所高出费用由甲方承担。如乙方已按合同数量将材料运到甲方工地后，甲方减少指定用量，所剩余墙板，乙方不予退还。 四、验收标准 按墙板安装相关规定验收。 五、工程款的支付与结算 1、合同签定后，乙方人员材料进场，即付总价30% 的备料款。 2、墙板工程竣工付总价65% 的款项。 3、剩余5%款项为质保金，期满2个月工程无质量异议，3日内付清剩余工程款。
保证金协议书范本大全 保证金协议书范本1 一、合同双方当事人： 出让方(以下简称甲方)： 受让方(以下简乙称)： 根据《合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，拟定以下合同： 二、转让公司的基本情况： 本次转让为甲方将所属的，该公司账面价值万元，评估价值元，涉及职工安置人，涉及银行债权元。该公司转让行为已经同意。 三、职工的安置 本合同公司转让时所涉及职工的安置，经甲、乙双方约定并报批复同意，按如下方式处 理： 1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置，与乙方无关。
2、甲方转让公司的人员在外发生的一切违法行为由甲方自行承担，与乙方无关。 四、债权、债务处理 1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担，与乙方无关。 五、公司转让及价款支付情况 转让价款为人民币(大写) 元，双方约定在日内，乙方(①一次、②分期)通过指定的账号将合同价款付清。 采用分期付款的,乙方以为保证条件，分次,分别在日内付清。 六、产权交割 乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后，甲方将编制好的《产权转让交割单》提交给乙方，由乙方凭此清单逐项核对与验收，核对无误、验收完毕后，由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。 七、税费负担 经甲、乙双方约定，本次转让所涉及的税费按如下方式处理： 八、争议处理
在本合同履行过程中，甲、乙双方发生争议，经协商无效时，当事人可以向产权交易机构申请调解，也可以依合同的约定双方选择(①依法向所在地仲裁机构申请仲裁;②依法向所在地人 民法院起诉)。 九、违约责任 1、乙方在报名受让时,通过产权交易中心交付保证金人民币(大写)元。当合同履行后，乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定，则无权要求返还保证金;若甲方不履行合同的约定，应当向乙方支付相当于乙方交付保证金数额的补偿;若甲、乙双方要求解除合同的，保证金扣除乙方相应交易费用后返还给乙方。 2、乙方未能按期支付本合同公司的价款，或者甲方未能按期交割本合同公司，每逾期一日应按逾期部分金额的%，向对方支付违约金。 3、一方违约给另一方造成直接经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时，违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。 十、合同的变更和解除 当发生下列情况之一时，可以变更、解除合同：
质保金合同样本 质保金合同样本一 委托方：_________(甲方) 开户银行：_________(乙方) 建设单位：_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下： 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意
意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。 甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_____________ 签订地点：_____________ 丙方(签章)：_________ _________年____月____日 签订地点：_____________ 附件： 建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。 开户行：_________(盖章) 专户帐号：______________
轻质隔墙板施工合同 发包方：山东平安建设集团有限公司 承包方: ________________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、行政法规，就本工程中的轻质隔墙板安装分项工程有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商一致，特签订本合同以资共同遵守。 _、工程地点：济南髙新区大正路与飞跃大道交汇口 二、承包方式、承包范围及工作内容 1、承包方式：墙板上料安装、包工包辅料，。 2、承包范围为：本工程图纸上所包含的所有的卫cm厚轻骨料混凝土空心条板墙安装工程施工（详见施工图）。 3、具体工作内容为（包括但不限于）：根据甲乙双方确定的施工方案的要求，做好放线、定位、安板、安装时脚手架搭拆、安全文明施工等所有与轻质隔墙板安装相关的工作。 三、价格及结算方式 1、墙板上料安装包工包辅材料综合单价:」_cm厚轻骨料混凝土条板. 50元/平方米（合同签订后,不随市场的任何因素影响而上调单价）。 2、工程量依据施工图纸，按实际完成的有效面积计算，扣除面积大于 （0.3）平方米（含0.3平方米）的孔洞面积。单价中（包括但不限于）包 工、包安装材料以及包工期、包质量、包安全文明施工并包括所有相关费用，如设备费、进出场费、机械费、损耗、包装费、保险费、运输费、二次搬运费、取费、现场经费、工期费、成品保护费、技术措施费、管理费、利润、税金、风险费、技术资料费、安全防护、安全生产、文明施工费、工具使用费、夜间及冬雨季施工增加费、根据合同及工程惯例应计入的费用等。 四、工期及质量 1、工程工期必须按照业主安排的施工进度计划完成，具体开工日期以甲方通知为准，由于乙方原因拖延1天处500元罚款，拖延时间超过7天时， 每拖延1天处罚2000元，如乙方无法满足甲方工期要求，则甲方有权另外安排其它施工队伍进场抢工期，所产生的所有费用从乙方承包款中扣除。如乙
质量保证协议 协议编号： 协议签订地： 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 本协议以双方签定的采购合同为基础，就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的 本协议对于乙方供给甲方的产品，制定了与产品质量有关质量保证准则，以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷，谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准，如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾，要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象 乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证的对象，对于所供产品双方需要制定一个明细（做到一物一明细），作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求，乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系； 2、乙方对重要原材料（重要材料签订协议时提供给甲方确认）进行严格的进货检验和批次管理； 3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求； 4、甲方提出的任何质量投诉，乙方应立即采取更正行动予以改进，并在24小时内反馈给甲方； 5、乙方的产品出现质量问题时，甲方有权要求乙方进行例行试验（含国家权威机构的第三方试验），实验结果为乙方责任，乙方应免费按时向甲方提交所供产品的例行试验报告； 6、如发生以下事项，甲方有权要求乙方支付产生费用：乙方交货时间超出订单合约交期（交期延误）造成甲方生产停止；乙方生产的配件在甲方入厂检验时，因品质问题乙方不能及时处理；乙方生产的配件在甲方生产过程中，发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修；因 乙方配件质量问题造成甲方产品，出厂后发生的质量事故（如退货等）；因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定 乙方提供产品的“三包”期（包修、包换、包退）必须满足下列要求； 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格，甲方有权拒收。而因甲方生产急需，需要乙方到甲方现场全检，返工，乙方应在接到通知后24小时内到达甲方进行全检、返修。如甲方按照约定代为处理的，返工费用按照35元/小时计算，工时由甲方核算，不能返修需采取让步接收的，甲方扣除乙方该批材料货款的5—10%。 2、乙方产品在甲方发生质量问题时，甲方按本协议向乙方发出《质量信息反馈表》，乙方应在接单两天内签署意见后签字、盖章返回甲方，并提出解决方案及提出改进措施，使问
编号：_____________轻质隔墙板安装施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：项目部 (以下简称甲方) 承包方： ___(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、行政法规，就本工程中的轻质隔墙板安装分项工程有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商一致，特签订本合同以资共同遵守。 一、工程地点：。 二、承包方式、承包范围及工作内容 1、承包方式：包工包料，包运输、装卸、安装。 2、承包范围为：本工程图纸上所包含的所有的 cm厚轻骨料混凝土空心条板墙安装工程施工(详见施工图)。 3、具体工作内容为(包括但不限于)：根据甲乙双方确定的施工方案的要求，做好放线、定位、板材生产、安板、安装时脚手架搭拆、安全文明施工等所有与轻质隔墙板安装相关的工作。 三、价格及结算方式 1、包工包料综合单价： cm厚轻骨料混凝土空心条板元/平方米(合同签订后，不随市场的任何因素影响而上调单价)。 2、工程量依据施工图纸，按实际完成的有效面积计算，扣除面积大于（_____________）平方米(含_____________平方米)的孔洞面积。单价中（包括但不限于）包工、包材料以及包工期、包质量、包安全文明施工并包括所有相关费用，如设备费、进出场费、机械费、损耗、包装费、保险费、运输费、二次搬运费、取费、现场经费、工期费、成品保护费、技术措施费、管理费、利润、税金、风险费、技术资料费、安全防护、安全生产、文明施工费、工具使用费、夜间及冬雨季施工增加费、根据合同及工程惯例应计入的费用等。