化工项目施工合同
篇一：化工建设工程安装合同
合同编号：
化工建设工程安装合同
(合同条件)
项目名称：发包人(甲方)：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司( )
承包人(乙方)：签订地点：
签订时间：
录目 1、定义
2、工程概况
、工程承包方式及承包范围 3 4、工程期限
5、合同价款
、工程款结算 6 、材料设备供应 7 8、工程质量及验收
、质量保修9
10、适用标准、规范 11 、图纸
12、施工与设计变更
13、双方代表
14、双方职责
15、文物和地下障碍物
16、专利技术及特殊工艺
17、不可抗力
18、违约责任
19、合同解除
20、争议解决
21、合同生效与终止
22、其他约定
化工建设工程安装合同
(合同条件)
发包人：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司（）（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，双方本着平等互利、诚实信用的的原则，经过协商一致，自愿订立本合同。
1. 定义
发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人：指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表。
项目经理：指承包人在指定的负责施工管理和合同履行的代表。
工程：指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。
合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量
保修责任的款项。
工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及
发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定。
2. 工程概况
合同双方在协议条款中明确。
3. 工程承包方式及承包范围
合同双方在协议条款中明确。
4. 工程期限：
开竣工日期在协议条款中明确。
开工及延期开工
乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前7日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方48小时内未答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造
成的损失，相应顺延工期。
在组织施工过程中，如遇下列情况，经双方协商一致，可顺延工期，并办理延期手续：
因不可抗力被迫停工；
因甲方提出变更计划、设计或未能按约定提供图纸及开工条件，以及甲方逾期拨付工程款；
因甲方不能按期供图、供料、设备或提供的材料设备不符合要求，而被迫停工。
非因乙方原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
按施工准备规定，甲方位提供施工现场水、电源、道路、接通条件、障碍物未能清除，影响进场施工的。
5. 合同价款：
合同双方在协议条款中明确。
6. 工程款结算
结算方式:银行汇款。
结算办法及工程款拨付：
甲方不付预付款；
甲方可根据工程形象进度按月拨付工程进度款，在工程竣工结算前支付总额不得超过合同价款的60%。其余工程款待工程竣工验收合格，甲方收到竣工结算报告及结算资料后28日内办理结算手续；
甲方按工程结算总价的一定比例（合同双方在协议条款
中明确）预留质量保证金。质保期满后，依据甲方专业部门出具的评审合格证明，返还质保金，如果专业部门评审不合格，由乙方负责整改，直到符合合同约定的技术要求后返还质保金；
7. 材料设备供应
甲方供应材料设备
甲方供应材料设备一览表见协议条款，主要内容包括品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
甲方按一览表约定的内容提供材料设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。
甲方提供的材料设备到货后24小时内，由甲乙双方共同清点，并由乙方负责保管。因乙方原因发生毁损、丢失，由乙方负责赔偿。
甲方供应的材料设备与一览表不符时，乙方应在使用前
提出异议，甲方负责解决，造成工期延误的，工期顺延。否则甲方不承担责任。
甲方供应的材料设备使用前，由乙方负责检验或试验的，检验或试验费用由甲方承担。
乙方供应的材料设备：
乙方供应材料设备一览表见协议条款，主要内容包括品
种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
乙方采购材料设备，应按图纸要求和国家相关质量标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
乙方供应的材料设备由乙方自行保管。
乙方采购的材料设备与图纸或质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。
甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。
乙方需要使用代用材料时，须经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书
面形式议定。
8. 工程质量及验收
工程质量标准：按国家及中国石油天然气股份公司现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
隐蔽工程
乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，
化工厂承包商安全工程合同Chemical plant contractor safety engineering contract 甲方： _____________________________ 乙方： _____________________________ 签订日期： ______ 年___月__ 日 编订：X原创设计 编号FB-HT-05021
化工厂承包商安全工程合同 说明：本合同书适用于权利人明确其通过对房屋建筑等附属设施的建造和安装形成 I 工程实体，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 I 根据国家有关劳动保护法规、政策、规定和公司有关安全规定，经双方平等协商一致同意签订本安全 工程协议书，作为主体合同附件，与主体合同同时签订，并具有同等法律效力，双方必须严格履行，具体 条款如下。 施工作业项目： 建设单位：_______ （甲方） 施工单位：_______ （乙方） 施工作业项目 一、甲方的义务与权力 1?协助乙方做好施工或作业前安全技术教育与考核，作好记录并存档，教育内容是甲方生产特点、工艺、危险源、有关管理制度及各项安全制度。 2?介绍施工或作业环境，按规定程度及时开据动
火、动土、动水、临时用电和进入容器作业，高空作业等工作许可证。 3. 甲方应配备安全巡检人员，协助乙方监督检查施工或作业现场安全技术措施落实情况。 4. 定期召开安全工作联系会议，研究解决出现的各种不安全隐患。 5. 监督检查乙方各项安全管理工作，遇有特殊工种无证操作、违章操作或危险紧急情况可令其停止施工或作业。 6. 根据甲方有关处罚规定，甲方有权力对乙方给甲方造成的经济损失进行处罚和索赔。 二、乙方的义务 1?乙方应严格遵守国家有关法律和规定及甲方各项管理制度。服从甲方的指挥与协调。乙方除要进行正常的三级教育"外，还要接受甲方的施工或作业的安全教育。 9. 根据施工项目制定安全施工方案，并征求甲方意见，要坚持文明施工，危险作业区应设立警示标志。
编号:
产品委托加工合同 甲方： 乙方:签订日期：—年月 日 甲方：
乙方:
第一条：总则 一、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。 二、甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产, 乙方接受此委托，并保证将合格产品提供给甲方。 第二条：本协议应用范围 一、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，所有具体的委托加工订货单（见 第三条）。 二、所有书面签署的委托加工订货单，如有不明确、不详尽之处将按此协议相关条款执行。 三、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议, 与此协议具有同等约束力 第三条：委托加工订单 ―、在每次生产前，甲方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订 单屮说明，经双方确认签字盖章后生效。 二、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格（含17%增值税）、交货期、交货地点、开具增值税发票的资料以及具体的特定要求等, 其经双方确认签字盖章后，具有同本协议 同等的法律效力。
费（具体价格乙方另行报价）。 六、甲乙双方根据每次不同型号的新产品就产品加工价格进行一次协商确认。 第四条：项目约定一、甲方委托乙方加工生产之产品为GPS车载等系列产品，乙方保证按甲乙双方确定的委托加工 订单要求进行交货 二、甲方负责制定所生产产品的BOM文件、产品生产工艺要求、包装等产品加工所需的一切资料， 定义制成品测试程序，提供测试规范性文件，并对乙方工程人员作必要的技术支持。 三、甲方负责提供委托加工成品的品质检验标准和验收方法，经乙方确认后作为产品的唯一验收标准。 四、乙方保证不向任何第三方公开或透露甲方产品与乙方的关联，保护甲方产品的独立性，且不得将产品任何相关资料透露或转予第三方，亦不可授权第三方代为加工。 五、乙方所加工生产甲方委托之产品，其产品技术所有权、知识产权、技术信息、商业信息、财 务信息等所有权均属甲方所有，乙方有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得抄袭、修改或复 制，不得留存技术资料、复制品，不得自行加工销售予第三方，亦不得利用甲方产品技术自行进 行同类产品研发。不得在其后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。 六、印刷钢网及模具由甲方负责提供，如需乙方代制作，属甲方财产，费用由甲方承担。甲方第 一次付加工费同时支付钢网及模具费。乙方代制作钢网及模具时，向甲方提《钢网模具制作申
化工有限公司防水工程施工合同 承包单位：化工有限公司(以下简称乙方) 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XX防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1、工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼 2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内 3、工程内容： 根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（ 1、5厚），屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜（找平层上作基层处理）。 二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价： 厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面"851"聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准：
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任： （1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 （2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 （3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 （4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任： （1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市"建科院"检验合格后使用。 （2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
设备及管道保温施工合 同协议书 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
施工合同 甲方：河北序能生物技术有限公司 乙方：陈明 为明确甲、乙双方各自的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲乙双方共同协商，就甲方中试防腐保温工程施工达成如下协议，以资共同遵守。 一、工程名称： 新建中试车间设备及管道保温工程 二、工程地点： 序能化工厂内 三、工程项目： 车间内装置、设备及管道保温 四、施工形式： 包工包料 五、施工工期： 2015年3月11日-2015年5月10日，工期60天。 六、施工要求： 按甲方提供的保温施工要求及技术交底执行，同现场技术人员及时沟通施工做法。 七、工程单价：（单位：元/m2、元/m综合单价） （见附表）
八、工程总价： 依据报价单结合现场实收工程量计算该工程总价为464216元（附工程量结算表一份），按双方施工前协商下浮5%的工程款：23210元。乙方在施工过程中，用了甲方保温材料合款1000元在工程款中扣除。扣除后工程款为440000元【肆拾肆万元整】。
九、工程付款 该项工程完工后甲方组织验收，验收合格后，按工程结算单总额开具税票给予付清全部工程款。 十、双方责任： 甲方责任 1、提供施工场地。 2、甲方协调乙方在施工现场的施工用电。 3、甲方协助乙方做好现场协调工作，保证正常施工秩序。 乙方责任： 1、严格按照甲方要求进行施工，不得随意更改，若出现质量事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方必须编制切实可行的施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施。 3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重甲方技术人员并处理好与各相关部门的关系。 4、乙方须按甲方要求签订安全施工合同。 5、甲方拨付工程款之前，及时提供工程款税务发票。 十一、质量验收： 1、乙方在施工过程中，严格按照有关规范、标准和甲方现场工作人员的要求进行施工，确保工程质量达到标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准，返工发生的费用及由此延误工期由乙方自行承担。 2、乙方在施工过程中，无条件服从甲方的质量检查，凡具备条件的工序和部位，均按质检规定书面报请甲方进行中间验收，甲方在24小时内到现场
公司诉讼 理由 是什么？ 中国石化集团洛阳石油化工工程公司因建筑工程承包合同拖欠工程款 上诉人(原审被告、反诉原告)中国石化集团洛阳石油化工工程公司。 法定代表人侯宝东，该公司经理。 委托代理人史晓峰，该公司法律顾问。 委托代理人刘可兵，河南世纪通律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、反诉被告)中铁第十五工程局(原铁道部第十五工程局)。 法定代表人霍金贵，该局局长。 委托代理人平天来，该局职工。 委托代理人李文，洛阳春涛律师事务所律师。 被上诉人(原审第三人)姜堰市第八建筑安装工程公司。 法定代表人钱益民，该公司经理。 委托代理人于友林，该公司职工。
委托代理人蒋晓辉，河南金学苑律师事务所律师。 上诉人中国石化集团洛阳石油化工工程公司(以下简称石化公司)因建筑工程承包合同拖欠工程款纠纷一案，不服洛阳市中级人民法院(1999)洛经初字第123号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石化公司委托代理人史晓峰、刘可兵，中铁第十五工程局(以下简称铁十五局)委托代理人平天来、李文，姜堰市第八建筑安装工程公司(以下简称姜堰公司)法定代表人钱益民、委托代理人于友林、蒋晓辉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原审法院经审理查明：1996年1月10日，铁十五局和石化公司(原中国石化洛阳石油化工工程公司)签订了一份建筑工程施工合同，合同约定：铁十五局为石化公司建造炼制研究所技术开发用房工程，建筑面积14497.72平方米，承包形式为施工图预算加签证，工程定于1996年3月8日开工，1997年9月8日竣工;质量等级：优良工程;工程造价暂定为951万元;合同价款发生下列情况之一时，可做调整：国家政策性调整以及省市定额造价管理部门颁发的费率变动，营业税的调(减)增文件，以文件规定作为调价依据。本工程按年度办理，结算代决算，跨年度费率不再调整，每延期竣工一天罚款800元，工程竣工后，如经市质量监督站评定为优良标准，石化公司按工程决算总额的3%奖给铁十五局，返回石化公司1‰。若工程达不到优良标准，扣铁十五局质量保证金100万元，作为对石化公司的赔偿，工程价款结算不超过合同价款80%时，工程竣工后一年内付清;工程保修按行业标准;石化公司按工程总价3%预留保修金。保修期满无质量问题，余款一次付清;本工程不得转包，否则，由此造成的损失由铁十五局自
浙江新安化工集团股份有限公司 安装工程施工合同 （2011版范本） 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 签订日期：
填写说明： 1.本《安装工程施工合同》适用于母公司安装施工类工程，子公司可根据各子公司 所在地及自身具体情况进行适当调整。 2.本《安装工程施工合同》参照GF-1999-0201《建设工程施工合同》（示范文本） 并结合本公司实际编写。 3.本《安装工程施工合同》条款除以下两种情况，可根据工程具体实际填写外，其 余均须严格遵照填写，不得修改，变动；若填写时有实质性修改时，需经公司相关部门确认。 ①本《安装工程施工合同》条款中下划线上斜体字部分，为推荐的填写内容，但可根据各工程的具体情况进行修改或调整。 ②本《安装工程施工合同》条款中下划线上空白部分，请根据各工程的具体情况填写。 4.本《安装工程施工合同》为试行版本，执行中若有意见或建议，可及时向公司法 务部或项目管理部反馈。
第一部分、合同协议书 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 2、工程承包范围 承包范围： 3、合同工期 开工日期：年月日（以正式开工报告为准） 竣工日期：年月日（按开工报告日期顺延） 合同工期总日历天数天。 4、质量标准 工程质量标准：国家有关合格验收标准 5、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元整
施工合同 甲方：河北序能生物技术有限公司 乙方：陈明 为明确甲、乙双方各自的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲乙双方共同协商，就甲方中试防腐保温工程施工达成如下协议，以资共同遵守。 一、工程名称： 新建中试车间设备及管道保温工程 二、工程地点： 序能化工厂内 三、工程项目： 车间内装置、设备及管道保温 四、施工形式： 包工包料 五、施工工期： 2015年3月11日-2015年5月10日，工期60天。 六、施工要求： 按甲方提供的保温施工要求及技术交底执行，同现场技术人员及时沟通施工做法。 七、工程单价：（单位：元/m2、元/m综合单价） （见附表）
八、工程总价： 依据报价单结合现场实收工程量计算该工程总价为464216元（附工程量结算表一份），按双方施工前协商下浮5%的工程款：23210元。乙方在施工过程中，用了甲方
保温材料合款1000元在工程款中扣除。扣除后工程款为440000元【肆拾肆万元整】。 九、工程付款 该项工程完工后甲方组织验收，验收合格后，按工程结算单总额开具税票给予付清全部工程款。 十、双方责任： 甲方责任 1、提供施工场地。 2、甲方协调乙方在施工现场的施工用电。 3、甲方协助乙方做好现场协调工作，保证正常施工秩序。 乙方责任： 1、严格按照甲方要求进行施工，不得随意更改，若出现质量事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方必须编制切实可行的施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施。 3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重甲方技术人员并处理好与各相关部门的关系。 4、乙方须按甲方要求签订安全施工合同。 5、甲方拨付工程款之前，及时提供工程款税务发票。 十一、质量验收： 1、乙方在施工过程中，严格按照有关规范、标准和甲方现场工作人员的要求进行施工，确保工程质量达到标准要
代工合作协议 甲方（需方）： 乙方（供方）： 一、甲方委托乙方加工__钢质防火门____产品，合同额共计145430元（大写：壹拾肆万伍仟肆佰叁拾元整)，含税，乙方包工包料，（因本单五金为安恒利通旗型合页，合页衬铁工艺与我司不符，故由贵司提供合页衬铁），（具体明细详见附件清单），定金为合同额的30%，制作完成发货前付清全款；工期要求：乙方收到预付款后开始加工生产,工期12天。循诚实信用、平等自愿的原则，经甲乙双方协商一致，达成以下协议。 三、甲乙双方职责： 1、甲方职责 1.1、提供委托生产产品的技术和质量文件，包括生产工艺、物料要求、生产过程中产品质量控制、成品出厂质量标准、包装要求等。确因图纸工艺错误造成的质量问题由甲方负责； 1.2、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议。 1.3、负责加工过程乙方提出问题的确认。 2、乙方职责 2.1严格按甲方技术要求和质量要求进行加工定制；按甲方图纸要求及交期顺序组织生产，不得擅自变更工艺、材料，负责配合甲方对代加工产品的检验和确认。 2.2负责代加工产品的原料、生产过程、产成品的检验并保存检验记录； 2.3负责售后处理（涉及到的加工质量问题）； 2.4对甲方产品的技术参数，制作工艺等相关资料严格保密，不得外泄甲方的任何资料； 2.5工地现场破拆或者是督察在库房合格产品中破拆发现产品未按照工艺做的，所有的损失乙方负担。 四、代加工产品制作要求： 1、技术要求： 1.1乙方具备代加工产品所需生产及检验测量设备，检验测量设备需经校准并有效控制。
1.2乙方严格按照甲方的技术图纸要求加工并执行甲方规定的质量控制程序进行代加工产品的生产。 1.3乙方代加工产品所用原材料及配件需经甲方确认，乙方按甲方规定的技术指标要求采购甲方指定的关键原材料及元器件，执行甲方指定的关键工序的操作标准和要求。（具体由甲方提供产品图纸、关键材料清单及技术要求、关键工序作业指导书）。 1.4甲方对关键工序操作人员进行培训和考试，由考试合格人员进行关键工序操作 2、原材料检验、过程检验及成品检验要求. 2.1乙方单独标识存放甲方指定关键原材料及元器件，并保存完整进货记录及检验记录，以便于甲方检查和确认。甲方有权利对代加工产品所用原材料进行抽样和抽检。 2.2乙方负责在关键工序及生产线上设置能清晰观察检查操作的摄像头，甲方指定管理人员进行视频检验检查，必要时进行现场检查和检验。乙方负责检验、填写、保存完整生产过程、关键过程、产成品检验记录以便于甲方检查和确认。 3、产品验收标准及方式： 3.1执行GB12955-2008《防火门》标准并按甲方提供图纸及技术要求验收。 3.2代加工产品乙方自检合格后通知甲方进行验收，并提供自采购、生产检验记录，甲方在5日内进行验收。 3.3甲方检验发现不合格品对OEM工厂每单处罚500，奖励发现人每个问题100。 4、铭牌、标识、标志使用方式： 4.1铭牌、标识及标志由甲方统一定制、保存及管理，铭牌由乙方自检合格后加施。4.2甲方验收合格后，由甲方统一加施标识及标志。 4.3乙方自产品出厂之日起保修2年 五、价格、交货期及发货： 1、价格：乙方报价给甲方并经甲方确认，甲乙双方价格变动必须经双方确认。 2、交货期：乙方应按订单协商时间进行交付产品。
拆除工程安全环保协议书 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全，避免出现环境事故，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全环保责任，确保施工安全，保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全环保事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。 工程项目名称： 工程地址： 工程范围：硫酸储罐拆除 一发包方的安全责任： 1、工程项目发包前，发包方必须对承包方资质和条件进行审查，合格后方可进 行工程施工。 2、对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：持有有相关部门颁发 的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书。 3、在有危险性的电力生产区域内作业，开工前发包方必须对承包方项目负责人 等，进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案，明确“三措”（组 织措施、安全措施、技术措施），经发包方工程项目主管机构、技术和安全 部门审查合格后方可施工。 4、不定期检查承包方施工现场，对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产 规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严 整违章的行为立即勒令停止其工作。 二、承包方的安全环保责任： 1、承包方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保 证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经发包方工程项目主管部门、技术、安全审查合格后监督实施。 2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产和环保的方针、政策、法令、法规， 遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。 3、工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安 规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前
合同编号： 化工建设工程安装合同 (合同条件) 项目名称：1发包人(甲方)：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司( ) 承包人(乙方)：(签订地点： 签订时间：
目录 1、定义 2、工程概况 3、工程承包方式及承包范围 4、工程期限 5、合同价款 6、工程款结算 7、材料设备供应 8、工程质量及验收 9、质量保修 10、适用标准、规范 11、图纸 12、施工与设计变更 13、双方代表 14、双方职责 15、文物和地下障碍物 16、专利技术及特殊工艺 17、不可抗力 18、违约责任 19、合同解除 20、争议解决 21、合同生效与终止 22、其他约定
化工建设工程安装合同 (合同条件) 发包人：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司（）（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，双方本着平等互利、诚实信用的的原则，经过协商一致，自愿订立本合同。 1. 定义 1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人：指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理：指承包人在指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6 工程：指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1.9 开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.11 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 1.12 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定。 2. 工程概况 合同双方在协议条款中明确。 3. 工程承包方式及承包范围 合同双方在协议条款中明确。 4. 工程期限： 开竣工日期在协议条款中明确。 4.1 开工及延期开工 4.1.1 乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前7日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方48小时内未答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意乙方要求或乙方未在
***有限公司承包商安全协议 发包单位(甲方)：***有限公司 承包单位(乙方)： 为全面落实安全生产责任制，加强建设项目的安全生产工作，切实防止各类事故的发生，确保安全生产、文明生产及甲乙双方的人员、财产和对环境的保护，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规要求，甲乙双方同意签订并遵守本协议。 一、安全警告 我公司属危险化学品生产企业，多种物料属于有毒有害、易燃易爆品，物料管道、各种设备以及其他不确定的危险隐患，可能对人员造成伤害，禁止无关人员进入生产场所。 二、甲方应履行的安全责任与义务 1、甲方有权委派相关人员在工作区域进行安全质量监督。 2、告知乙方甲方有关安全生产的规章制度，工作场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；协助乙方处理运输、装卸作业过程中的各种涉及安全的问题。 3、甲方有权对乙方作业现场进行监督、检查，对乙方不符合安全要求的事故隐患下发整改通知，督促按期整改；对乙方的违章违规行为视情节轻重予以制止、纠正、处罚、勒令停工整顿、直至终止承包合同，由此引起的一切后果由乙方承担。 4、甲方有权要求乙方立刻撤走在甲方区域内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和安全指令的工作人员。 5、甲方有权依据相关规定对乙方违反安全生产、治安、消防、文明生产规定的行为进行经济处罚。 6、乙方在工作中发生的安全事故，甲方有权责令乙方进行事故调查、统计上报。发生重大事故，甲方有权督促乙方立即向当地政府、安监和公安部门报告，要求派人保护现场、抢救伤员、防止事故扩大。 三、乙方应履行的安全责任与义务 1、乙方必须具备从事本作业任务相应的法律、法规和国家标准、行业标准规定的安全生产经营条件和相应的资质。 2、乙方有责任和义务严格执行国家安全生产法律法规及甲方的各项安全管理规章制度、安全操作规程。 3、乙方对承包作业范围内的安全（包括消防、环保、职业卫生）负责，因乙方采取的安全措施不当，或乙方违反政府有关法律、法规、标准、行业操作规程等行为造成的一切事故或对第三方造成经济损失的，均由乙方承担经济赔偿及法律责任。 4、未经甲方允许，乙方不得将其作业项目发包给第三方，如甲方同意乙方将作业项目分包给第三方的，则乙方要与所有分包商签订安全管理协议，并将其与分包商签订的安全管理协议副本交
食品代加工合同范本 委托方(以下称“委托方”) : xxx有限公司地址：xxx 邮编：xxx 电话： xxx 传真： xxx 银行：xxx 银行户头号码:xxx 增值税号码:xxx 加工方(以下称“加工方)：xxx有限公司地址： xxx 邮编：xxx 电话： xxx 传真：xxx 银行xxx 银行户头号码：xxx 委托方与加工方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守： (1)委托方希望根据下列条件委托加工方xx产品，有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。 (2)加工方希望根据下列条件为委托方加工xx产品，有关产品将按本协议规定完成。 (3)委托方为xx_产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。 第一、每月订单 1、委托方必须提前 x 天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。 2、加工方在收悉订单后，必须在xxx 内以传真书面向委托方确认订单。 3、除非双方经过同意，否则在订单被加工方确定接纳后，委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。 4、委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。 5、加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于 x 天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。 原材料及包装材料安排 6、原材料及包装材料的进库(加工方之仓库)质量检验工作由委托方委派代表全权负责。 加工费
7、含增值税的加工费(包括加工方提供之原材料成本)为人民币 xx 。于此协议签订日起计至 x 年 x 月 x日，可以双方同意下，根据情况作出调整。 8、委托方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。 9、委托方负责提供合适的原材料及包装材料，并免费向加工方运送所需原材料及包装材料，委托方自行安排处理有关材料的运输事宜，及支付相关运费和保险费。 第二技术及工艺 成品各项理化指标由委托方提供(见附件一)，加工方严格按照____工艺进行加工。首次加工由委托方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。加工方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求，加工方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由委托方承担，除非： a 产品含有非配方所含的其他物质; b 产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物; c 产品含有配方所含物质以外或配方所含物质经过化学、物理变化生成的物质以外的其他物质; 第三付款条件 1、首次加工费，委托方在产品生产完成 x 日后全数汇至加工方的银行户头。 2、加工方必须在委托方付款之后 x 个工作天内向委托方开具增值税发票。 有关知识产权、专利及商标的侵权责任 3、非经委托方书面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。 第四双方责任 加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品，必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标，委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，委托方将负全部责任。 第五协议终止
施工合同 工程 1
甲方（委托方）： 乙方（承接方）：*************化工有限公司 2013年月日 甲乙双方本着自愿、平等、友好协商的原则，根据中华人民共和国有关法律、法规内容规定。经双方充分协商，达成以下合同内容： 2
一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： 二、工程工期 1.本工程经甲乙双方协商后确定施工开始时间，工期天。 2.如遇不可抗力因素，经甲乙双方协商后，方能顺延工期。 3.正常情况下甲方应给予乙方7 天的施工准备期。 4.在紧急情况下，乙方会采取必要措施压缩施工准备期。 三、合同金额： 1.合同总价：人民币：元整（元），暂定总价，据实核算。 2.报价详单及施工方案详见附件。 四、付款方式及付款明细： 3
1.付款方式：银行转账 2.合同签订后，甲方向乙方支付暂定合同总价的30%为工程预付款。 3.乙方材料及施工人员全部进场后，甲方需向乙方支付合同暂定总价的20%进度款。 4.乙方完成工程总量的80%时，甲方需向乙方支付合同暂定总价的30%进度款。 5.乙方施工完毕并经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付工程款至结算总金额的95%。 6.剩余5%工程款为质保金，满一年无质量问题无息付清。 如甲方为按以上付款方式付款，乙方有权立即停工，由此照成的一切直接及间接损失，乙方概不负责。因甲方付款原因造成的乙方施工现场的工人延误工费用由甲方承担。 五、质保标准 本工程质保期壹年。保修期内出现任何质量问题乙方第一时间到达现场及时免费维修。（人为及自然因素破坏，不在质保范围内） 4
六、货物及人员输送 乙方按甲乙双方协定的时间和地点安排人员、设备、材料的输送问题，一次性费用由乙方承担。（因甲方原因照成多次施工的，甲方应凭乙方提供的票据给予费用补偿） 七、验收 1.验收依据：国家相关标准及施工规范。 2.施工完成，乙方自检完成后报请甲方验收，甲方接到申请后应在5个工作日内，安排相关部门人员组织验收。验收合格后，甲方应在7个工作日内为乙方办妥竣工验收及结算资料。 3.如甲方未经乙方许可使用未验收的作业面，即视为验收合格。 八、乙方责任 1.严格按照施工规范和操作流程组织施工，达到施工标准和施工规范的要求，确保施工效果。 2.对于不具备施工条件的作业面及时通知甲方处理解决。 3.在甲方需要的情况下，提供用料检测合格证明。 5
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
化工厂承包商安全工程合同(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 根据国家有关劳动保护法规、政策、规定和公司有关安全规定，经双方平等协商一致同意签订本安全工程协议书，作为主体合同附件，与主体合同同时签订，并具有同等法律效力，双方必须严格履行，具体条款如下。 施工作业项目： 建设单位：____________（甲方） 施工单位：____________（乙方） 施工作业项目 一、甲方的义务与权力 1.协助乙方做好施工或作业前安全技术教育与考核，作好记录并存档，教育内容是甲方生产特点、工艺、危险源、有关管理制度及各项安全制度。
2.介绍施工或作业环境，按规定程度及时开据动火、动土、动水、临时用电和进入容器作业，高空作业等工作许可证。 3.甲方应配备安全巡检人员，协助乙方监督检查施工或作业现场安全技术措施落实情况。 4.定期召开安全工作联系会议，研究解决出现的各种不安全隐患。 5.监督检查乙方各项安全管理工作，遇有特殊工种无证操作、违章操作或危险紧急情况可令其停止施工或作业。 6.根据甲方有关处罚规定，甲方有权力对乙方给甲方造成的经济损失进行处罚和索赔。 二、乙方的义务 1.乙方应严格遵守国家有关法律和规定及甲方各项管理制度。服从甲方的指挥与协调。乙方除要进行正常的“三级教育”外，还要接受甲方的施工或作业的安全教育。
产品委托加工合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。小编整理了产品委托加工合同范本，希望对你有用。 甲方： 乙方： 一、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。 二、甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产，乙方接受此委托，并保证将合格产品提供给甲方。 一、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，所有具体的委托加工订货单(见第三条)。 二、所有书面签署的委托加工订货单，如有不明确、不详尽之处，将按此协议相关条款执行。 三、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议，与此协议具有同等约束力 一、在每次生产前，甲方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章后生效。 二、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格(含17%增值税)、交货期、交货地点、开具增值税发票的资料以及具体的特定要求等，其经双方确认签字盖章后，
具有同本协议同等的法律效力。 三、委托加工订单附属本协议，符合本协议中的一般规定，为本协议不可缺少的附件。 四、订单货物加工价格确认：由乙方根据加工成本和利润，提出报价单，经甲方签字确认。 五、测试治具及乙方没有的测试设备由甲方负责提供。测试治具如需乙方代制作，乙方收取制作费(具体价格乙方另行报价)。 六、甲乙双方根据每次不同型号的新产品就产品加工价格进行一次协商确认。 一、甲方委托乙方加工生产之产品为GPS车载等系列产品，乙方保证按甲乙双方确定的委托加工订单要求进行交货. 二、甲方负责制定所生产产品的BOM文件、产品生产工艺要求、包装等产品加工所需的一切资料，定义制成品测试程序，提供测试规范性文件,并对乙方工程人员作必要的技术支持。 三、甲方负责提供委托加工成品的品质检验标准和验收方法,经乙方确认后作为产品的唯一验收标准。 四、乙方保证不向任何第三方公开或透露甲方产品与乙方的关联，保护甲方产品的独立性，且不得将产品任何相关资料透露或转予第三方，亦不可授权第三方代为加工。 五、乙方所加工生产甲方委托之产品，其产品技术所有
化工公司外来单位施工安全协议书根据《安全生产法》和国家其他有关安全生产法律法规规范标准，按照xx市安全监督管理局安全生产属地化管理原则，为维护甲乙双方的共同利益，保证安全生产和施工质量，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本协议。 一、甲、乙双方安全、工程管理人员基本情况 甲方：xxx化工（集团）有限公司xx分公司 工程负责人：联系电话： 安全负责人：联系电话： 现场代表：联系电话： 安全员: 联系电话： 乙方（施工单位名称）： 法人代表：联系电话： 安全负责人：联系电话： 施工负责人：联系电话： 安全员：联系电话： 二、外来施工单位入厂前必须办理以下手续 1、持“工程施工合同”和“安全协议书”到分公司安全部办理有关手续。 2、持施工人员名单，组织全体施工人员到安全部接受规定内容的安全教育。 3、持施工队伍负责人及安全管理人员名单，特殊工种（电焊工、气焊工、电工、起重工、架子工等）人员名单、证件到安全部登记备案。 4、持用工单位证明，到综合部办理外来务工人员临时出入证和工作卡。 三、外来施工单位现场作业前必须按规定办理以下手续 1、施工如需动火，必须向所在单位申请办理“动火证”，按甲方有关动火证审批手续办理，落实各项措施后方可动火作业。 2、作业中如需破土、断路，必须按甲方有关规定办理“动土作业票”和
“断路联系票”，并按程序办理会签手续。 3、作业中如需进行爆破作业，必须制定爆破方案，提交公司工程管理部门和安全保卫管理部门审查后，报请当地公安机关批准，签订爆破作业施工合同。 4、施工作业中如需接临时线，使用电气设备或电气工具，必须到生产部办理“临时用电作业证”，并由甲方安排电工接用或拆除。 5、如需进入生产使用过的设备、容器内部进行作业和检修，必须由生产单位的专职安全员办理“进入容器作业许可证”。 6、施工中如需使用甲方蒸汽、氮气、压缩空气等，必须报请生产部批准，由生产部负责接用。 7、施工用水必须提出书面申请报生产部批准。 四、外来施工单位施工中必须严格遵守下列规定： (一) 乙方签订本协议前必须提供本项目健康、安全和环境管理（以下简称HSE管理）方案，主要包括安全生产、环境保护、职业卫生、消防等内容： 1、本项目HSE的管理要求和实施方案； 2、本项目HSE专项费用及分解计划； 3、本项目HSE考核方案； 4、施工队伍负责人、安全管理人员名单； 5、特殊工种（电焊工、气焊工、电工、起重工、架子工等）人员名单和特种作业人员操作证复印件（新到人员要及时提供名单）； 6、所有施工人员名单及安全作业资格证（新到人员要及时提供名单）； 7、安全作业指导书； 8、应急救援预案。 (二) 健康、安全和环境管理费用 乙方报价中含HSE专项费用的，该费用由甲方根据乙方的安全生产状况和施工进度支付，专项用于本项目的安全生产有关人员的奖励和安全措施的支出。 乙方合同报价中不含HSE专项费用的，需按照工程施工合同标的额的1%～3%缴纳安全风险抵押金，安全风险抵押金最低不得少于10000元。该项风险抵押金由甲方根据乙方的安全生产状况和施工进度支付，专项用于本项目的安全
YF-ED-J1247 可按资料类型定义编号 化工厂承包商安全工程合 同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
化工厂承包商安全工程合同实用 版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 根据国家有关劳动保护法规、政策、规定 和公司有关安全规定，经双方平等协商一致同 意签订本安全工程协议书，作为主体合同附 件，与主体合同同时签订，并具有同等法律效 力，双方必须严格履行，具体条款如下。 施工作业项目： 建设单位：____________（甲方） 施工单位：____________（乙方） 施工作业项目 一、甲方的义务与权力
1.协助乙方做好施工或作业前安全技术教育与考核，作好记录并存档，教育内容是甲方生产特点、工艺、危险源、有关管理制度及各项安全制度。 2.介绍施工或作业环境，按规定程度及时开据动火、动土、动水、临时用电和进入容器作业，高空作业等工作许可证。 3.甲方应配备安全巡检人员，协助乙方监督检查施工或作业现场安全技术措施落实情况。 4.定期召开安全工作联系会议，研究解决出现的各种不安全隐患。 5.监督检查乙方各项安全管理工作，遇有特殊工种无证操作、违章操作或危险紧急情况可令其停止施工或作业。
合同起草及填写说明 一、合同起草说明 本合同文本依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律法规，参照国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示文本和相关单位的合同文本，在充分征求部分地区公司专业部门及合同管理部门意见的基础上，结合石油化工行业的生产特点,起草完成。本文本主要适用各石油化工企业生产装置的建设安装。 二、主要条款填写说明： 1 材料设备供应 1材料供应方式： 1.1.1 包工包料； 1.1.2 包工不包料； 1.1.3 部分包工部分包料。 1.2 成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验。在施工现场加工的设备，甲方可委托有相应资质的乙方加工。 1.3工程所需材料，因供应方的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得设计单位和甲方同意，并由三方签订书面协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责
供应方负担。 1.4 附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。 1.5由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 1.6其它： 2工程款结算 2.1结算方式: 2.1.1 以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 2.1.2 按施工图预算加包干系数结算。 2.1.3 按标准施工图包干结算。 2.1.4 包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 2.1.5 招标的工程，按中标的价款结算。 2.1.6 其他方式：________________________________ 2.2 结算办法： 定额、取费标准及相关管理规定（举例，具体由业务部门决定） 2.3 工程款拨付： 一次拨付或分期拨付（举例，具体由业务部门决定）其中，关联交易的结算方式应按《中国石油天然气股份
化工厂保运合同范文 篇一：设备维护保运合同 合同编号： 北京中石油润滑油有限公司 设备设施 运行维护保运合同 甲方： 乙方： 签订日期：月日 签订地点： 1。1依照《中华人民共和国合同法》、《中国石油天然气集团公司与股份公司互供产品及劳务等关联交易实施意见》，《中国石油天然气集团公司与股份公司互供产品及劳务等关联交易实施意见》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北京中石油润滑油有限公司XX年度设备设施运行维护保运事项协商一致，订立本合同。 2。1。1双方：指北京中石油润滑油有限公司和。 2。1。2第三方：指甲方和乙方以外的单位。 2。1。3项目合同：指本合同所规定的交易范围内所列项目按年度计划签订的合同。 2。1。4具体合同：指依法签订的合同。
2。1。5会计年度：指每年的公历元月一日至十二月三十一日。 2。1。6甲方服务：指本合同规定的甲方向乙方提供的服务及产品。 2。1。7乙方服务：指本合同规定的乙方向甲方提供的服务及产品。 2。1。8国家定价：是指中华人民共和国中央政府、省政府或其它行政监管部门制定的法律、法规、条例、命令对该类服务确定的价格。 2。1。9市场价格：指按照下列顺序依次确定的价格：在北京地区正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格；在中国其它地区正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格。 2。1。10定价标准：政府定价、市场价、合同价、成本价。 2。1。11提供：按照合同的条款而进行的任何甲方与乙方相互提供产品或服务的行为。 2。2。1一方包括其继承者； 2。2。2条款或附件即为本协议之条款或附件； 2。2。3本协议应在执行过程中允许甲乙双方延期、修改、变更或补充； 2。2。4本协议标题只为方便而使用，并不影响本协议