当前位置:文档之家› 建设工程质量保证金监管协议书范本 三方

建设工程质量保证金监管协议书范本 三方

委托方:(甲方)

托管银行:(乙方)

建设单位:(丙方)

根据建设部、财政部建质〔20XX〕7号文件精神,为规范我市建设工程质量保证金的管理,落实工程在质量缺陷责任期内的维修责任,经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立“建设工程质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金监管协议”如下:

1、甲方委托乙方为丙方开设“建设工程质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章,甲方对质量保证金的使用进行监管。

2、丙方交存的质量保证金只用于缺陷责任期内因工程承包单位施工责任造成缺陷的维修,须足额缴纳,不得提前返还,不得挪作他用。

3、缺陷责任期内,建设工程出现质量缺陷问题,如承包人在规定的时间内不履行保修义务,由丙方委托具备相应资质的单位进行维修,如丙方和承包人皆不履行或不能履行保修义务,经甲方在相关媒体上公告后由甲方指定具备相应资质的单位进行维修。上述维修实际发生的费用从质量保证金中支付。乙方接到甲方出具的《建设工程维修费用支付单》后方可向维修单位支付维修金。

4、工程竣工验收合格满2年或5年后,承包人向丙方提出保证金返还申请,丙方会同承包人核实工程确实不存在质量缺陷后,在承包人提交的《建设工程保证金返还申请单》上签署同意意见,提交甲方一份。甲方向业主委员会或业主公示一周无质量异议或异议不成立后,向乙方出具《建设工程质量保证金返还通知

单》。乙方必须在接到甲方出具的《建设工程质量保证金返还通知单》后,方可按通知单规定数额将保证金返还承包人。

5、乙方未接到甲方出具质量保证金返还或支付工程维修费用的书面通知,擅自返还或挪用质量保证金的,乙方承担由此引起的所有行政及民事法律责任。

6、本协议未尽事宜,按相关法律法规有关规定办理。

7、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。

甲方(公章)乙方(公章)丙方(公章)

年月日年月日年月日

建设工程质量保证金交纳单

编号:

开户银行(盖章)

年月日

注:本单一式四份,银行、建设单位、施工单位、建设工程质量监督机构各执一份

建设工程维修费用支付单

银行:

已在贵行缴纳了质量保证金万元。在缺陷责任期内,该工程需要保修,请向

支付万元的保修费用。

(公章)

年月日

建设工程质量保证金返还申请单

(建设单位):

我单位承建的工程,于年月日经贵单位验收合格,在质量缺陷责任期内,没有发生质量缺陷保修或已按国家有关规定及合同约定进行了质量维修并经验收合格。现缺陷责任期已满年,经我单位自查,工程不存在质量缺陷,特申请返还该项目的质量保证金万元,请贵单位予以批准。

申请单位:(公章)

年月日

建设单位意见:(公章)

单位负责人或项目负责人签字:

年月日

监理单位认可证明(公章)

年月日

安全保证金协议合同书

安全保证金条款 说明:本协议在公司与外协方签订分包合同时作为安全附件应同时签订并生效。 一、适用范围 为公司提供任何工程或作业分包性质服务的外协方,无论合同金额大小; 二、安全保证金额度 合同总金额的10%; 三、安全保证金的扣除 当外协方发生下列不能满足公司安全要求的条款内容时,根据情节轻重、损失大小、影响程度等因素对安全保证金按照一定比例进行扣除。 健康安全环保要求 1、遵守公司的各项健康安全环保要求,遵守工作场所的管理规定,采取积极合作的态度; 2、取得**公司《安全作业许可证》,许可证在有效期内,在许可的范围内从事作业; 3、提供能够从事合同要求的具备相应资质能力的人员,特种作业人员应持证上岗,确保所有作业人员已接受必要的专业技术培训和健康安全环保知识的教育培训; 4、所有参加合同作业的人员应办理工伤保险或人身意外伤害保险; 5、所有参加合同作业的人员应经过体检,持有公司认可的健康证明; 6、所有参加合同作业的人员应配备使用满足公司要求的个人劳动防护用品; 7、配备使用性能完好的设备和工具,提供必要的合格证书、检验报告等支持性文件; 8、定期对提供的人员、设备、设施、器械、工具等进行安全检查或检验,确保符合公司相关健康安全环保要求; 9、在项目实施前应当制定完善的健康安全环保方案,提交公司认可。所有作业人员应接受安全技术交底,熟悉并掌握存在的风险和控制手段; 10、项目实施期间应按照公司规定的要求办理相关的危险作业许可审批手续; 11、应当避免对工作场所、大气、海洋、码头等环境造成的污染或损害; 12、应积极配合公司各级的健康安全环保检查,对于提出的隐患认真落实整改; 13、发生事故或事件(人员伤害、火灾、爆炸、环境污染等),不论大小,要在第一时间立即上报公司,不得隐瞒、拖延不报,并积极配合调查、处理; 14、其它未尽事项参照合同附件《质量健康安全环保要求》中的相应要求执行。 四、安全保证金的支付 1、工程或作业分包项目结束后,由分公司或项目组的安全监督(或其现场委托人)对外协方在项

建设工程“质量保证金”监管协议书

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载建设工程“质量保证金”监管协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

委托方_________甲方 开户银行_________乙方 建设单位_________丙方 根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程质量保证金管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。 经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程质量保证金专户。 为明确三方责任和义务,由三方共同签署建设工程质量保证金管理协议如下 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程质量保证金专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将质量保证金,存入乙方,乙方为建设项目设立质量保证金专户,并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的质量保证金只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从质量保证金中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的质量保证金返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。 乙方必须接到甲方出具质量保证金返还书面通知,才可将质量保证金拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具质量保证金返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用质量保证金的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。 甲方签章_________

旅行社质量保证金存款协议书范本

旅行社质量保证金存款协议书范本 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行 社质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照年定期、到期自动结息转存方式管理,中途 提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明“专用存款不得 质押”字样。 第六条贷款方有权监督借款方按照批准的项目实施计划、设计方案和合同规定使用 借款,未经贷款方同意,借款方不得随意变更项目内容和借款用途,否则贷款方有权收回 或停止借款,并对挪用的贷款部分加收利息____ %. 首先感谢您选择我们的产品!为保证产品质量,明确购销双方产品质量责任,确保产 品质量合格,保证产品安全、特作如下保证: 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合 法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因,需要支取保证金时,银 行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件,将 保证金直接退还给旅行社。 (二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》,经与旅游行政管理部门核实无误后,在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅 游者支付。 (三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他 生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 (四)非以上规定的情形而出现保证金减少,银行应承担补足责任。 按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时,对超出旅行社缴存保证金数额的,银 行不承担任何支付义务。

施工质量保证金协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工质量保证金协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)项目名称:为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议: 一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写: 伍仟万元整小写:5000 万元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后 返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效): 1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规 范要求,或造成潜在的工程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误,则乙方须承担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书,使用前未进行 试验检验,或检验不合格,而施工中已使用的, 经查出后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低, 或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场出现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自 行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中 对所有分包施工单位进行管理,积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 6、其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的, 造成施工质量、成品、半成品、材料质量不合格的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 7、施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现一处,扣减(不 少于5000元)施工质量保证金,同时甲方有权将乙方清除施工现场。 8、乙方的施工进度缓慢,较严重影响到其他工序施工,扣减施工质量 保证金,承担一切责任及费用。 9、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定 时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 10、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完 成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

安全文明施工费三方监管协议

建设工程安全防护文明施工措施费 三方监管协议书 工程项目名称: 工程地点: 甲方(施工单位): 法定代表人(委托代理人): 地址: 乙方(安全施工措施费专用账户银行): 哈尔滨银行牡丹江分行 地址:牡丹江市东安区光华街607号 法定代表人(委托代理人):于德军 丙方(建设工程安全生产监督机构): 根据《黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》的通知黑建发[2010]11号规定,(以下简称“甲方”)、 哈尔滨银行牡丹江分行(以下简称“乙方”)、(以下简称“丙方”)三方在协商一致的基础上,就工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全施工措施费”)支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。 第一条甲方在乙方开设建设工程安全施工措施费专用账户(以下简称“专用账户”),该账户内专项资金只能用于建设工程施工现场安全防护及文明施工。 第二条甲方在乙方开设专用账户时应如实提供以下资料:

(一)营业执照(正副本)、组织机构代码证(正副本)、资质证书、税务登记证(正副本)等; (二)存款人的基本存款账户开户许可证、信用机构代码证。及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等; (三)法定代表人的身份证、委托代理人的身份证及授权委托书。 第三条工程中标后,由项目建设单位将核定的安全文明施工费一次性存入甲方的专用账户内。 第四条甲方在从专用账户支取安全施工措施费时,必须先向丙方提出支取申请,由丙方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向乙方申请支取。 第五条乙方应根据丙方的支取意见,通过专用账户,将安全文明费划到甲方的基本账户或其项目账户。 第六条项目建设单位如未及时向甲方专用账户存入安全施工措施费,由丙方负责监督,不予办理建设工程安全技术措施审查(备案)手续。 第七条丙方应定期对专用账户安全施工措施费存拨情况进行检查,乙方应予配合。 第八条乙方要对专用账户资金的支出进行严格监督,发现甲方有挪用或其他不法行为的,应立即停止划转款项,并及时向丙方报告。 第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通,动用专用账户资金用于其他开支。

履约保证金合同范本

履约保证金合同范本 履约保证金合同范本【范本一】:履约保证金合同 甲方: 乙方: 本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于年月日签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 () 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。 第六条乙方向甲方提供履约保证金后, 甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他 本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。 甲方(盖章):

质量保证金协议范本

编号:_____________ 质量保证金协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议: 1.乙方提供甲、乙双方20XX年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于RMB10000.00元,具体标准如下: 甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金: A.年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证金比例15%; B.年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证金比例20%; C.年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%; 2.以上质量保证金由甲方在20XX年XX月份应付乙方款项中扣除。 3.质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4.乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。 5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。 6.当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7.当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求的,乙方

分包工程保证金合同协议书范本

甲方: 乙方: 根据国家和___________省当地有关法规,参照中建四局建四字 [______________________]___________号文件要求,为加强建筑施工现场管理,规范施工行为,各工程总承包单位下属参建劳务或专业分包实施工程保证金制度,经双方友好协商,达成如下协议: 一、缴纳工程保证金的范围 中建四局六公司总承包工程下属所有参建劳务或专业分包队伍。 二、保证金缴纳金额标准 参照上表,乙方所承包工程符合上表第条的缴纳标准,乙方需一次性缴纳工程保证金金额为(大写)元,(小写)元。

三、工程保证金包含内容及相关比例 工程保证金包含签约保证金、履约保证金、农民工工资发放保证金,各单项保证金的所占全部工程保证金比例分别为:5%、45%、50%。 四、工程保证金缴纳要求 原则上要求各参建劳务和专业分包单位工程保证金在合同签定前三天内缴纳到位,未缴纳工程保证金不得签定合同,参建单位不得进入现场施工。要求各相关单位以现金或支票形式一次性将工程保证金缴纳至甲方财务部。 特殊情形下经公司批准后可以按如下方式缴纳: 1、签约保证金要求在合同签定前三天内缴纳。 2、履约保证金要求在工程进场施工后三十天内缴纳。 3、农民工工资金发放保证金要求在工程进场施工后六十天内缴纳。 如乙方进场施工后未在上述期限内按要求缴纳相关工程保证金,甲方财务部门有权力按照本协议或合同相关标准缴纳金额直接从乙方的应付工程款中扣除相应金额,甲方扣除部分金额视同乙方缴纳的工程保证金,乙方对此无异议。 五、保证金监管 对于乙方缴纳的工程保证金,甲方实行专款专用、专户存取的管理办法,甲方需严格管理,严禁借用其他名目挪用保证金。 六、保证金的使用 当出现下列情况之一时,甲方根据相关管理要求下发“扣款/罚款通知单”,如乙方在限定期限内不能整改或达到甲方要求,甲方有权力按协议第三条所列各类型保证金比例全部扣除或部分扣除,并开出《扣/罚保证金通知》,相关保证金一经扣除后不再返还,具体使用要求如下:1、扣除签约保证金情形: 1.1乙方在甲方发出中标通知书后3个工作日内无故不在约定期按《中标通知书》所确认的内

工程资金监管协议范本

工程资金监管协议 发包人:河北省高速公路石安改扩建筹建处(以下简称“甲方”) 承包人:承德路桥建设总公司河北省高速公路石安改扩建HHL11项目经理部(以下简称“乙方”) 经办银行:(以下简称“丙方”) 为了促进河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程的顺利实施,管好用好建设资金,确保工程资金专款专用,同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务,根据河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程合同条款有关规定,经甲、乙、丙三方协商,达成协议如下: 1、资金管理的内容 (1)本项目资金管理以“指定开户、专户存储、专款专用、银行监督”为原则; (2)乙方为完成河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程成立的项目经理部在丙方开设银行结算账户; (3)甲方应按合同规定将工程款(质量保证金除外)汇入乙方在丙方开设的帐户; (4)乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程; (5)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务,并接受甲方委托对乙方在丙方开设账户资金使用情况进行监督; (6)为监督资金使用,乙、丙方愿积极配合和支持甲方实施财务检查和审计监督; (7)为提高资金监管效果,乙、丙方愿按照甲方要求提供有关财务资料,反馈监管信息。 2、甲方的权责 (1)按照河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程合同有关条款规定的时间和方式,向乙方支付工程款; (2)及时审核乙方报审的资金使用计划,并抄送丙方; (3)在发现乙方将本项目资金挪用、转移或资金流向异常时,甲方有权中止工程支付,直至乙方改正为止;

(4)审查乙方提供的购货和服务合同、协议和发票,检查其所购材料设备和服务内容是否用于河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程项目建设,并以此为根据进行资金使用审批; (5)根据乙方与劳务分包单位签订的合同及支付文件,检查其支付款项是否符合有关条件,并以此为根据进行资金使用审批; (6)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况,如丙方不能履行其责任,甲方有权随时终止本协议; (7)在乙、丙双方发生争议时,甲方应负责协调、解决。 3、乙方的权责 (1)项目经理部成立以后,乙方应按照甲方要求尽快在丙方开设账户; (2)确保本项目资金专款专用,不得发生挪用、转移资金的现象;保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用在丙方开立账户的资金; (3)在本项目交工验收前的建设期间,不以预提设备折旧、材料摊销、上缴利润、上级单位管理费等任何理由转移、挪用、截留资金; (4)依据建设合同及施工进度计划编制资金使用计划,于每月25日前报送甲方审批,作为次月用款依据。如有变化,于每月10日前报送资金使用调整计划,经甲方审批后,作为当月用款调整依据; (5)办理银行付款业务时,必须将付款单据送交丙方,由丙方负责办理付款手续; (6)及时足额支付农民工工资,定期接受甲方对其农民工使用及工资支付情况的检查。 4、丙方的权责 (1)成立河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程资金管理服务小组,明确业务流程,提高工作效率,杜绝“压票”现象; (2)按照甲方核准的资金使用审批意见,为乙方办理现金提取和转账业务; (3)对于乙方超资金使用计划外项目、用途和支付对象的用款,有权拒绝并及时向甲方反映; (4)每月5日前将乙方上月的支付情况整理后书面报送甲方。 5、违约规定 (1)乙方违反上述规定转移、挪用、截留或套取资金,甲方有权采取措施予以纠正,并扣除违约金额2%的违约金;情节严重的,甲方有权终止合同,按照合同专用条款处理;

施工质量保证金合同协议书范本正式版

编号:_______________ 施工质量保证金协议书 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日

发包人:_______________________________ (以下简称甲方) 承包人:_______________________________ (以下简称乙方) 项目名称:______________________________ 为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议: 一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写:_________ 元整,小写:___________ 元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保 证金扣减经甲方和监理签字即生效): 1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规范要求,或造成潜在的工 程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误,则乙方须承 担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无岀厂证明和质量证书,使用前未进行试验检验,或检验不合格, 而施工中已使用的,经查岀后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造 成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低,或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场岀现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中对所有分包施工单位进行 管理,积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,

建设工程农民工工资支付保障金专用账户三方监管协议(最新版)

建设工程农民工工资支付保障金 专用账户三方监管协议 (样本) 甲方(工资保障金管理方):人社部门 地址: 联系电话(传真): 乙方(工资保障金存储方):施工单位 营业执照号码: 法定代表人: 有效身份证件名称及号码: 授权代理人: 有效身份证件名称及号码: 地址: 联系电话(传真): 丙方(工资保障金监管方):银行 地址: 电话(传真): 为了加强对建设工程农民工工资支付保障金的管理,经甲乙丙三方一致同意,在平等自愿的基础上签署本协议。 第一条监管账户 乙方需在丙方开立银行结算账户,作为乙方建设工程农民工工资支付保障金唯一专用账户,并将其作为本协议约定的监管账户(以下称监管账户),账户信息如下: - 1 -

该账户不能进行通存通兑、不允许开通网上银行。监管账户资金的划支和返还需甲方审批同意。 第二条监管内容 乙方根据甲方出具的《县建设工程农民工工资保障金缴存通知书》将规定金额的工资支付保障金一次性存入监管账户,为保证乙方按照甲方管理要求履行相关义务,乙方在此同意甲方及丙方按照本协议约定监管乙方在丙方开立的监管账户资金,甲方及丙方监管权利及义务包括但不限于: 1、甲方的监管权利及义务 (1)甲方对工资保障资金数额的确定、资金的使用和返还具有审批权。保障金监管账户资金的支取和返还需得到甲方审批同意。具体要求如下 ①保障金的支取:乙方未按甲方管理要求履行支付农民工工资等相关义务的,甲方有权提取相应数量的工资保障金,用于垫支农民工工资。提取工资保障金时,甲方应向丙方出具支取保障金的书面通知,丙方按书面通知要求对保障金予以划支。 ②保障金的返还:乙方按甲方要求履行相关义务,符合返还工资保障金条件时,应向丙方出示本协议书和甲方出具的《县建设工程农民工工资保障金返还通知书》及银行支付凭证。缺少上述要件的,丙方不得为乙方办理建设工程农民工工资支付保障金支取手续。 2、丙方的监管权利及义务 - 2 -

工程质量保证金合同协议书范本

编号: 工程质量保证金协议 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 签订日期:_____ 年____ 月 ____ 日甲方:

乙方(施工方): 甲、乙双方就_____________________________________________ 工程质量保证金事宜,经协商,达成协 议如下: 1.就 ________________________________ 项目,乙方作为施工单位,应于合同签订、收到甲方支付 的项目政府补贴资金_____________ 万元,将补贴资金的10%即_________________________ 元作为工程质量保证金,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条,工程质量保证期为两年,甲方每年返还乙方5%即元。 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4.工程质保期满后3 日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。 6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方 所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式四份,甲、乙方各执两份,经双方签字或盖章后生效。

保证金合同怎么写

竭诚为您提供优质文档/双击可除 保证金合同怎么写 篇一:保证金协议书 保证金协议书 甲方: 乙方: 为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《合作经营合同》或《租赁合同》,乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金: 一、保证金标准 按照双方合同约定的保证金总额为人民币(大写)元 二、保证金的支付方式及时间 支付方式:□现金□支票;支付时间:20年月日之前。 三、保证金的用途 (1)保证金用于赔偿乙方商品在甲方商店中销售期间及停止销售后出现的因为乙方商品质量或服务的投诉索赔 给甲方造成的损失; (2)保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的

其他事项而应支付的违约金或赔偿金。 四、如出现本协议第三条中约定的情况,甲方可先行从保证金中扣划相应金额,并通知乙方补足保证金金额,乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项,乙方应在七日内补足应支付款项并按本合同约定金额补足 保证金。逾期,甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。 五、从乙方商品停止在甲方商店销售日(乙方对其销售的商品承诺有服务期限的,至服务期限届满日)起满三个月后,甲方视情况开始向乙方返还剩余保证金,但甲方应于90日内完成返还。 六、本协议作为甲、乙双方所签署年度合同之补充协议,有效期随年度合同顺延。 七、本协议经双方盖章生效。 甲方签署人:乙方签署人:(盖章)(盖章) 日期:20年月日日期:20年月日 篇二:履约保证金合同 履约保证金合同 甲方: 乙方: 本履约保证金合同由双方于年月日在市订

立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履 行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币 元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地 等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金 或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工 验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方

市场保证金协议书(经销商)

市场保证金协议书 甲方: 乙方: 经甲、乙双方友好协商,双方就市场保证金事宜,达成如下协议: 一、乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后,甲乙双方签定经销合同,同时乙方向甲方 交纳市场保证金(人民币)元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。 二、甲方收取市场保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善 保管。 三、市场保证金不计息,双方经销合同终止后,按第五条规定,甲方凭市场保证金收据向乙方退还 全部或部分市场保证金。 四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止合同并退还保证金的,乙方需在约定的期限内 按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后,可向甲方提出书面申请退还市场保证金。(附:市场保证金退还申请书) 五、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金: 1.在合同有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止经销合同时,甲方将扣罚全部市场保证金; 2.在合同有效期内乙方店内经销与其他商家产品类似的其他品牌产品,甲方将扣罚全部市场保证 金; 3.乙方如果高于甲方规定的最高市场价销售,以及不遵守工程申报制度等,导致破坏甲方市场秩 序,甲方将部分或全部扣罚市场保证金: 3.1 乙方故意扰乱市场秩序,导致甲方市场无法挽回,扣罚全部市场保证金; 3.2乙方无意的造成市场秩序混乱,导致甲方市场无法挽回,扣罚80%市场保证金; 3.3乙方无意的造成市场秩序混乱,并全力协助甲方挽回市场的,扣罚50%市场保证金; 4.乙方需按甲方制定的专卖店、专柜摊位管理规定管理店面,若不按规定,经甲方抽查每违规一 次,扣罚5~20%市场保证金。 5.市场保证金被扣罚后,乙方须在两个月内将所扣部分如数补足,否则,将影响下一次的合同续 签。 五、本协议作为经销合同的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。 六、本协议书一式三份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方:乙方: 委托代理人:主要经营者: 日期:日期:

(协议书)旅行社质量保证金存款协议书

旅行社质量保证金存款协议书 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称?保证金?)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照 ? 年定期、到期自动结息转存方式管理,中途提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明?专用存款不得质押?字样。 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额 ??等原因,需要支取保证金时,银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件,将保证金直接退还给旅行社。 (二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》,经与旅游

行政管理部门核实无误后,在 个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。 (三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 (四)非以上规定的情形而出现保证金减少,银行应承担补足责任。 按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时,对超出旅行社缴存保证金数额的,银行不承担任何支付义务。 五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定,划拨保证金后 个工作日内,银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。 六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份,分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。 七、本协议一式两份,旅行社和开户银行各存一份,复印件送许可的旅游行政管理部门备案。 附注一:存款原因(选择其一): 、新设立(√); ?、业务变更增存( ); 、设立分社增存( ); 、旅游行政管理部门划拨补交( )。存款金额:人民币贰拾万元正 小写:¥ ????????

工程保证金合同范本文档

2020 工程保证金合同范本文档Contract Template

工程保证金合同范本文档 前言语料:温馨提醒,合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条:婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律 约束力,但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用,下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 【篇一】 工程名称: 甲方: 乙方(施工): 甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议: 1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。 2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,

如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。(除不可抗力的因素外)。 5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。 6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。 7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。 本协议一式两份,甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生

建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管协议书

编号: 建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管 协议书 工程项目名称: 工程地点: 甲方(建设单位): 地址: 法定代表人(委托代理人): 乙方(施工单位): 法定代表人(委托代理人): 地址: 丙方(安全文明费专用账户银行): 地址: 法定代表人(委托代理人): 丁方(建设工程安全生产监督机构): 湖南省住房和城乡建设厅监制 根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建〔2010〕111号规定,(以下简称“甲方”)﹑ (以下简称“乙方”)﹑(以下简称“丙方”)﹑长沙市建筑工程安全监察站(以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上,就工程安全防护文明施工措施费(以下简“称安全文明费”)支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。 第一条乙方必须在建设工程办理安全受监手续时,在丙方开设建筑工程安全文

明费专用账户(以下简称“专用账户”),该账户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。 第二条乙方在丙方开设专用账户时应如实提供以下资料: (一)营业执照(正本)﹑机构代码证(正本)﹑资质证书、税务登记证等; (二)存款人的基本存款账户开户登记证以及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等; (三)法定代表人的身份证,或托代理人的身份证及委托书。 第三条甲方必须按文件要求及施工合同约定,分阶段提前一个月足额存入安全文明费,并将情况及时向丁方报告。 第四条乙方在从专用账户支取安全文明费时,必须先向丁方提出支取申请,由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向丙方申请支取。 第一条丙方应根据丁方的支取意见,通过专用账户,将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目的账户。 第二条甲方未及时向乙方专用账户存入安全文明费,乙方应书面通知甲方,并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后,应及时组织资金足额存入乙方的专用账户。若甲方未按期足额存入资金的,乙方有权采取停止施工等措施,且所造成的后果由甲方承担。 第三条丁方应定期对专用账户安全文明费存拨情况进行检查,丙方应予配合。 第四条丙方要对专用账户资金的支出进行严格监督,发现乙方有挪用或其他不法行为的,应立即停止划转款项,并及时向丁方报告。 第五条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通,动用专用账户资金用于其他开支。 第六条丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。 第七条乙方不得利用专用账户规避其它法律责任。 第八条丙方有下列情形之一的,由丁方及时告知,情节严重的,丁方可

授权保证金合同协议书范本 标准版

甲方(授权方): 法定代表人: 乙方(被授权方): 法定代表人: 经甲、乙双方友好协商,双方就授权保证金事宜,达成如下合同: 一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后,甲方向乙方提供网络代理商授权证书,同时乙方向甲方交纳授权保证金人民币元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。 二、甲方收取授权保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。 三、授权保证金不计息,双方合作授权证书终止后,按第六条规定,甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。 四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止双方合作并退还授权保证金的(不违反第六条规定)。乙方可向甲方提出书面的终止申请并要求退还授权保证金。 五、乙方向甲方提货金额累计达到人民币元(以合同书签订日算起),在不违反第六条规定前提下,可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。 六、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金: 1、在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时,甲方将扣罚全部授权保证金; 2、在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品,甲方将扣罚全部授权保证

金。 七、在本合同履行当中,如果遇到争议,双方应当友好协商解决;如果协商不成的,任何一方可以诉诸合同签订地之有管辖权的法院予以解决。 八、本合同作为授权证书的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。 九、本合同书一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方(盖章): 法定代表人或授权代表(签字): 乙方(盖章): 法定代表人或授权代表(签字):

正式的建设工程质量保证金监管协议书.doc

正式的建设工程质量保证金监管协议书【协议书】 委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方) 建设单位:_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下: 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不

存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点:_____________ 签订地点:_____________ 丙方(签章):_________ _________年____月____日 签订地点:_____________ 附件: 建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管

建筑工程施工管理三方协议书

建筑工程施工管理协议书 建设单位:(以下简称甲方) 建设单位分包项目施工单位:(以下简称乙方) 施工承包单位:(以下简称丙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规,在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务,确保工程顺利完成,经甲乙丙三方友好协商,现达成如下协议: 一、概况: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、乙方分包内容及范围: 4、丙方施工承包协议另行签订。 二、甲方责任 A、质量管理责任: 1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务; 2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理; B、安全文明责任: 1、提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。 2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调,乙方、丙方积极服从。

3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患,有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。 4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等,不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。 5、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后,由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。 6、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。 7、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的,甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。 C、进度管理责任: 1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。 2、由于工程变更或其它非乙方原因造成的工程延误,甲方及监理单位应对乙方所报的合理化进度计划调整计划及签证进行审批。 D、其他责任: 1、甲方及监理单位做好各方的总协调和配合工作; 2、甲方应按合同约定按时拨付乙方、丙方工程材料款、形象进度款及工程结算款。

相关主题