当前位置:文档之家› 施工单位与劳务分包单位签订(分包规定合同)

施工单位与劳务分包单位签订(分包规定合同)

附件2

工程施工劳务分包合同

合同编号(施工承包人):

合同编号(劳务分包人):

工程名称1:

施工承包人:

劳务分包人:

签订日期2:

签订地点:

1工程名称与承包合同工程名称一致。

2此处的签订日期应与合同协议书签署页中的最迟签订日期保持一致。

使用说明

1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。

2.对本合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“/”。

3.对本合同文本的任何修改或补充,当事人均应在专用合同条款中进行约定,不得直接对通用合同条款进行改动。

4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。

5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度,各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。

合同协议书

施工承包人(全称):

劳务分包人(全称):

依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》等相关法律、法规、规章和规性文件的规定,双方就本劳务分包工程施工事项协商一致,达成如下协议:

一、劳务分包人资质或资格信息

住建部资质及等级:

电监会许可证等级:

安全生产许可证编号及有效期:

分包类别:

是否在国家电网公司合格分包商名录中:

二、劳务分包作业概况

工程名称:

工程地点:

工程规模:

三、劳务分包围和施工容

劳务分包围:

劳务分包施工容:

四、劳务分包工作期限

(1)计划开始工作日期:年月日,计划结束工作日期:年月日,总日历工作天数为天。

(2)实际进场时间,以承包人书面通知为准,但总日历工作天数不得突破。

五、合同价款

金额(大写):元。(人民币)

小写:元。

六、工程建设目标

1. 安全管理目标:

基本目标:不发生六级及以上人身事件;不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件;不发生六级及以上施工机械设备事件;不发生火灾事故;不发生环境污染事件;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生基建信息安全事件;不发生对公司造成影响的安全稳定事件。

补充目标:(流动红旗等)

2.工程质量目标:

基本目标:满足总包合同质量要求,保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则,满足施工验收规和质量评定规程优良级标准的要求,确保工程“零缺陷”移交。全面应用“标准工艺”,实现工程建设必须满足国家电网公司优质工程的考核条件。

补充目标:(创优等)

3. 进度目标:劳务分包人坚持以“工程进度服从安全质量”为原则,劳务作业进度确保按照承包人规定的工期进行。

4. 环境保护与水土保持目标:保护生态环境,不超标排放,废弃物处理符合规定,不发生环境污染事故,全面落实环境保护和水土保持的要求,建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。

七、合同文件

(1)双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;

(2)合同协议书及其附件;

(3)中标通知书(如有);

(4)专用合同条款及其附件;

(5)通用合同条款;

(6)技术标准和要求;

(7)图纸;

(8)招标文件和投标文件(包含非招标采购文件或竞争性谈判文件)(如有);

(9)构成合同的其他文件。

上述组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。如有不明确或不一致之处,解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类容的文件,应

以最新签署的为准。如承包人采取招标方式确定劳务分包人的,劳务分包人承诺除偏差表释明外已完全响应承包人招标文件,若发生投标文本与招标文本不一致的,则承包人有权选择以招标文件或投标文件为准。(借鉴国网大合同描述)

八、劳务分包负责人

劳务分包人项目经理:

九、劳务分包人承诺

1. 劳务分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,劳务作业进度确保按照承包人规定的工期进行,确保工程质量和安全,不进行转包及分包。

2.劳务分包作业满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标,不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。

3. 在劳务分包作业中服从承包人的工作安排,配合采取积极的安全措施,满足工程安全目标。

4. 遵守国家电网公司对工程项目施工分包、劳务分包的各项管理要求,确保相应的人力资源配置,确保作业人员工资按时、足额发放。

5.做到文明施工.确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。

6. 劳务分包人确认已阅读及理解合同附件所列国家电网公司规章制度规定,并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。

十、承包人承诺

承包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向劳务分包人支付合同价款。

十一、词语含义

本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。

十二、签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

十三、合同生效

本合同在以下条件全部满足之日起生效:

(1)本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章;

(2)

十四、合同份数

本合同正本两份,具有同等效力,由承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本份,承包人执份,劳务分包人执份。

签署页

承包人:(盖章)劳务分包人:(盖章)

法定代表人:

或者授权代表(签字):法定代表人:

或者授权代表(签字):

签订日期:签订日期:

地址:地址:

邮编:邮编:

联系人:联系人:

::

传真:传真:

Email: Email:

开户银行:开户银行:

账号:基本账号:

开户行联行号:开户行联行号:税务登记号:税务登记号:

公司与员工签订劳动合同通用模板

公司与员工签订劳动合同 甲方:****有限公司 单位性质:有限责任公司 法定代表人:*** 单位住所:****开发区新科园东区 乙方:员工姓名 户籍所在地地址 现居住地地址 居民身份证号码 其他有效身份证件号码 甲、乙双方根据国家劳动法律、法规规定,在合法、公平、平等自愿和协商一致、诚实 信用的基础上,签订本合同: 一、根据甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的工作地点从事XXXXXX岗位(工种)的工作。在合同期间内,甲方因生产工作需要可调整乙方工种。 二、本合同期限采取下列第()种形式: 1、固定期限。合同期限自年月日起至年月日止,其中包括试用期个月(试用期不是必须条款)。 2、以完成(生产工作)为期限。该生产工作完成后,双方终止劳动合 同。 本合同在用工前签订的,劳动关系自用工之日起开始建立。

三、工作时间和休息休假。 (一)甲方对乙方所在岗位实行以下第种工时制度。1、标准工时工作制度;2、综合计算工时工作制度;3、不定时工作制度。 (二)乙方享受法定的以下部分节假日、每年清明、五一、国庆各带薪一天。每月两天带薪 休息日。确因工作需要加班的应依法支付加班费或安排补休。 (三)乙方因工伤或患职业病,依法享有医疗期限和待遇。 四、乙方在法定工作时间或者劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动,甲方应当按照劳动合同约定的工资标准支付乙方工资。劳动合同约定的工资标准不得低于当年度政府规定的 乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。乙方的奖金及各项津贴、补贴按甲方依法制定的劳动报酬、分配制度规定执行。 (一)甲方应当自用工之日起计发乙方工资,工资应当以货币形式直接支付给乙方本人。 (二)工资标准采取下列第()种形式: 1、实行计时工资制。试用期月工资为人民币元;试用期满后的月工资为人民币元。(试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。) 2、实行计件工资制。计件定额为;计件单价为人民币元或按甲方确定并事先向乙方公布的计件定额和计件单价执行。据此计算的月工资不得低于当年度政府规定的乙 方工作地点所属行政区域最低工资标准。 3、双方另行约定工资按形式支付。 4、双方约定加班加点工资的计算基数为(加班加点工资的计算基数不得低于劳动合 同约定的工资标准)。 上述劳动报酬确定后,甲方可根据乙方的技术水平、熟练程度的提高、贡献大小以及生产经营的变化适时调整乙方的工资水平。乙方的劳动报酬可随工作地点、工种岗位的变化而改变。

项目部与劳务分包单位签订安全生产协议

工程劳务安全协议 工程名称: 工程地址: 安全管理目标:无重伤、死亡事故发生; 文明施工管理目标:达到市级以上“安全文明工地” 建筑施工属于高危行业,在施工中不可预见性的危险因素过多,在现场施工中需要每一未作业人员恪尽职守、严格律己,在满足安全的条件下去完成每一步工作,严谨违章作业、违章指挥等不良现象的发生,在施工各管理人员严格按照《建筑施工安全技术规范》(JGJ80—2016)、《建筑施工临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建筑施工扣件试钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311—2013)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ162—2018)、《建设工程施工现场环境卫生标准》(JGJ146—2013)等规范标准去作业。 为保证本工程施工有个良好的安全、文明施工作业环境和正常的工作秩序,确保施工安全,避免各类人身伤害事故的发生,明确双方在施工中的安全责任,以约束和规范双方行为,使总包、与分包在工作中都能认真执行落实上级及项目的各项管理规定,提高安全意识,为有效的避免事故发生,特制定本协议,具体条款如下:

一.共同责任 1.总包单位项目主要负责人和劳务分包单位现场负责人是各自安全生产第一责任人,对安全工作负全责。时刻严格要求本部门下属管理层、作业层人员,加强安全生产教育、加大安全培训力度等安全工作。 2.人员进场后必须经安全教育经过考核通过后方可作业,特种作业人员必须持有效证上岗。现场作业人员要求身体健康无不良嗜好,不得扰乱现场安全文明施工的秩序,不得有违法前科。 3.总包单位和劳务分包单位必须按规定配设各自专职安全员,共同对工地的安全措施情况和作业人员的安全行为进行检查,及时纠正人的不安全行为和物的不安全状态。每日对现场临电、临边、高空作业、基坑、现场作业人员行为等巡视检查,每日据实做好安全施工日志。 4.分部分项安全技术交底工作,由双方共同进行并认真落实,针对现场作业人员逐一交底,将作业中的危险因素对作业人员进行交底,让作业人员明白注意事项。 5.完善应急救援方案,发生事故后,应积极抢救受伤者,保护好事故现场,并迅速上报上级有关部门。 6.积极配合上级部门对事故的调查并提供相关资料。 7.双方不得隐瞒事故细节,均应如实对待,冷静积极地为妥善处理好事故做好各自工作。 二.总包单位责任

施工单位劳务分包合同范本

施工单位劳务分包合同范本 劳务分包单位作为施工单位的一部分,其管理制度健全与否对整个工程至关重要。那么对于施工单位劳务分包合同你还了解多少呢?以下是在我为大家整理的施工单位劳务分包合同,感谢您的欣赏。 施工单位劳务分包合同一 总包方:(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据平等自愿,诚实信用的原则,双方就东营市黄河三角洲国家可持续发展研究中心项目工程木工承包分包事项,协商一致,订立合同。 一、工程项目承包范围 乙方承接黄河三角洲国家可持续发展研究中心主楼部分模板框架的所有制作、安装、拆除、清理。 二、甲方的权利与义务 1、对乙方进行现场管理,包括安全文明施工,支模质量、进度,消防检查提出意见与建议或者不正确的地方,乙方必须在限期内整改,整改后提交给甲方,由甲方监理提及验收。 2、向乙方提供使用图纸一份,用于施工,图纸有不正确的地方或更改的地方向乙方提前说明。 3、材料准备充足,不得因材料问题延误施工进度,如延误3天后甲方需支付乙方误工费每人一天220元。 三、乙方的权利与义务 1、组织自己的队伍和小组进行施工,按图纸施工要求和施工进度安全

文明施工,乙方必须有自己的领班人。 2、施工中心须服从甲方施工人员的安排,确保定时定量地完成工作的需求,不得出现吵嘴现象,避免打架事件发生,如出现一次罚款1000元,情节严重的上报公安部门外加以重罚。 3、进入施工现场必须带好安全帽,进入外墙施工时必须做好安全措施与防护,禁止裸身穿拖鞋进入施工现场,严禁在施工现场大小便,一旦发现每人每次罚款100元,并自行清理打扫。 四、质量要求 1、自己的队伍必须要做到读懂图纸和支模的规范标准要求,期标准为A、横平,平板的平整度不大于0.5公分,梁必须在同一水平线上,平板、梁交接的交接缝隙不得大于0.7公分 B、竖直,板与柱墙体的垂直度,墙墙的垂直度,墙柱的垂直度阴阳角的垂直度不得大于0.8公分(暂按甲方与监理方验收合格) C、梁、柱、墙体的接头必须理整,严实,整体要美观,牢固。 D、架子必须要牢固,架子不能太稀疏,扣件不能有松动,在安全生产的条件下,必须扎剪刀撑,扫地杆,确保在浇筑时不移位。 E、浇筑时,必须有足量的工人看模,严格杜绝跑模、涨模的发生。 F、图纸看详细,看好卫生间、楼梯等施工面的相应标高,注意预留洞、口的尺寸和位置,放置预留孔。 G、乙方所出现的质量问题如(跑模、涨模、剔凿、移位、罚款)均由乙方自己承担,并在支付款中扣出。 H、工作时不得浪费材料,特别是钉子、扣件、螺丝、螺帽等不能乱扔

单位和个人签施工合同

单位和个人签施工合同 篇一:施工单位签订建设工程施工合同应注意的问题 施工单位签订建设工程施工合同应注意的问题 一、合同签订前应注意的事项 在合同签订前,应对业主(发包人)及工程本身情况要做详尽的调查。比如工程的真实性、可靠性以及业主的资信情况,工程审批手续是否完备等等。只有在工程业主资信可靠、工程合法、手续完备的条件下,与之签订合同,施工方的合同权利才能得到充分的保障。 1.对发包商主要应了解两个方面的内容:一是主体资格,即建设工程相关手续是否齐全。例如,建设用地是否批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。二是履约能力,即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。在签订合同前对发包方主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,将不合格的主体

排斥在合同的大门之外,为将来合同能够及时、正确地实施奠定一个良好的基础。 2.如果施工方施工的是分包工程,要严格审查发包人的项目是否是依法批准的合法项目,发包人是否依法取得企业法人营业执照,取得了相应的经营资格和等级证书,审查发包人签约代表人的资格,审查工程发包人的履约信用等。 3.对施工方的分包商主要了解的内容有:资质情况,施工能力,社会信誉,财务情况等。 二、合同签订阶段应注意的事项 1.合同价款约定清楚。 (1)《协议书》中“合同价款”的填写,应根据合同工程是属于招标工程还是议标工程,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定,非招标工程合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。(2)合同价格是双方共同约定的条款,第一,要协议;第二,要确定。暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。

分包单位管理协议书-(1)

分包单位管理协议书 一、总包方、分包方责任 1、分包单位在总包方的区域内施工,在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程,必须遵守各项安全纪律,遵守总包方的各项管理制度,服从总包方的安全生产管理。总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知,按要求及时整改回复。接受总包方及有关技术部门的安全技术及措施交底。 2、分包单位施工人员进场前,必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)、单位安全生产许可证、企业资质、委托书和花名册(包括:姓名、住址、电话、工种等)等复印件的报送总包方,经核实无误后方可进场。 3、分包单位进场前,必须对新员工做好三级安全教育,对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底,要求教育率达到100%,并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章报送总包单位。在施工过程中,管理人员及施工人员进退场,均提前向总包上报。对于退场人员办理退场手续,对于新进场的人员要办理进场手续。 4、严禁违章指挥、违章作业,对在施工过程中出现的安全隐患,总包方有权签发隐患整改通知单、罚款单等。罚款在风险抵押金中扣除,并限期整改。对情节严重不按期整改的,总包方有权停止分包方作业,由此产生的一切后果由分包方负责。 5、分包方自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、

用电线路及配电等设施,必须严格按国家各项规范要求施工,自带的机具、设备及安全防护用品,必须符合安全性能指标,经相关资质单位或总包方检测合格方可进场使用。 6、由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施,须经双方验收,办理交接手续后方可使用。分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改,尤其是洞口防护需要临时拆除时,分包单位应事先向总包提出书面申请,待批准后方可拆除。施工中除设置明显标志外,还应派专人看守,完工后或下班收工时应及时恢复。 7、总包方为了便于现场安全管理,按在施工工程面积大小,分包方必须向总包方交纳10000元风险抵押金。若不发生任何事故,待工程结束后如数返还分包单位,如分包单位在施工中出现隐患或违章以不及时整改被处罚,罚金从抵押金或分包管理费中扣除。 8、为了给员工增强安全意识,总包方在施工现场提供班前安全讲评台,分包方可以进行“三上岗、一讲评”。在生活区设置了农民工学校,提供给分包方进行农民工授课。分包方可邀请总包方授课老师给农民工授课,分包方必须遵守总包方的农民工学校的纪律及制度。 9、分包单位入场后,需按照国家及地方性的法律法规、规范、标准及相关要求施工,并积极配合总包迎接各部门的检查。分包单位应及时对政府部门、甲方、监理及总包提出的整改要求及时进行整改并回复。若因分包单位未按相关要求施工,导致对总包的不利影响(如扣分、工期拖延、停工整改等),一切损失由分包单位负责。

施工单位与劳务分包单位签订(分包合同)

附件2 工程施工劳务分包合同 合同编号(施工承包人): 合同编号(劳务分包人): 工程名称1: 施工承包人: 劳务分包人: 签订日期2: 签订地点: 1工程名称与承包合同工程名称一致。 2此处的签订日期应与合同协议书签署页中的最迟签订日期保持一致。

使用说明 1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。 2.对本合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“/”。 3.对本合同文本的任何修改或补充,当事人均应在专用合同条款中进行约定,不得直接对通用合同条款进行改动。 4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度,各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。 合同协议书

施工承包人(全称): 劳务分包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,双方就本劳务分包工程施工事项协商一致,达成如下协议: 一、劳务分包人资质或资格信息 住建部资质及等级: 电监会许可证等级: 安全生产许可证编号及有效期: 分包类别: 是否在国家电网公司合格分包商名录中: 二、劳务分包作业概况 工程名称: 工程地点: 工程规模: 三、劳务分包范围和施工内容 劳务分包范围: 劳务分包施工内容: 四、劳务分包工作期限 (1)计划开始工作日期:年月日,计划结束工作日期:年月日,总日历工作天数为天。 (2)实际进场时间,以承包人书面通知为准,但总日历工作天数不得突破。 五、合同价款 金额(大写):元。(人民币) 小写:元。

未与单位签订劳动合同 人事经理索要双倍工资未果

未与单位签订劳动合同人事经理索要双倍工资未果 律法网[http://biz.doczj.com/doc/7b15223835.html,]案情介绍:胡澜于2013年6月3日入职某广告公司,担任人事经理一职,负责公司的人事管理工作。今年7月,胡澜书面向公司提出解除劳动关系,在交接完工作后离职。离职后胡澜向公司索要未签订劳动合同期间的双倍工资赔偿70余万元。遭到公司拒绝后,胡澜遂向劳动争议仲裁委员会提起仲裁申请,仲裁委员会没有支持他的请求,后他又诉至公司所在地区法院。法院审理后认为,作为人事主管的胡澜没有签订劳动合同,自身就存在过错,公司不需支付双倍工资,因此驳回了胡澜的诉讼请求。 (稿件来源: 沈阳晚报) 律师说法:沈阳市职工法律援助中心律师田中华认为,本案的争议焦点是公司未与胡澜签订劳动合同的行为,能否适用《劳动合同法》第八十二条规定的二倍工资罚则制度。 因为按照《劳动合同法》第八十二条之规定,用人单位自用工之日起,超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。本案中,胡某明知自己没有签订劳动合同,又不督促公司与其签订劳动合同,本身就是一种失职,胡某在离职后又要求公司支付双倍工资,有违诚信。故仲裁委员会、法院均没有支持他的诉讼请求。 《劳动合同法》实施以来,人事经理未与公司签订劳动合同的索赔案例屡屡出现,人事经理未签劳动合同主要包括了以下几种情况:一是人事经理主观上不

愿签订,为日后索要双倍工资创造条件和机会;二是人事经理疏忽,只与单位其他职工签订,而把自己遗漏了;三是单位管理不完善,与工作人员均未签订劳动合同,人事经理也包括其中;四是已经签订了劳动合同,但人事经理离职时将合同取走,从而向公司索要双倍工资。在司法实践中,人事经理要求支付双倍工资的主张,一般情况下是不予支持的。 首先,人事经理具有企业管理者和劳动者的双重属性。作为企业管理者,其主要工作职责涵盖员工招聘、入职、签订劳动合同、培训、考核乃至离职整个用工管理全过程,理应熟悉劳动法律法规,其对于未签劳动合同的法律后果也理应比企业其他管理者更为清楚。如果人事经理未主动提示企业,与包括自己在内的劳动者签订劳动合同,可视为严重失职,并可视为人事经理对未签劳动合同存有重大过错,属于主观存在较大过错或违背诚实信用原则的行为。 其次,人事经理还具有劳动者的属性。如果人事经理能提供相应证据,证明其已向用人单位提出签订劳动合同的事宜,但用人单位以种种理由拒绝的;或者用人单位与其他员工都未签订书面劳动合同,人事经理本身不存在过错的,则人事经理的主张可以得到支持。(本报记者苏慧婷) 中国法律网APP:(扫描安装)中国法律网微信公共平台:(扫描关注) 扫一扫,随时随地解决您的法律问题!扫一扫,关注中国法律网,免费法律咨询!

劳务分包合同和谁签订

竭诚为您提供优质文档/双击可除劳务分包合同和谁签订 篇一:建筑劳务分包合同签订中的法律问题 建筑劳务分包合同签订中的法律问题 一、合同签订中存在的问题 (一)分包合同的范围 《房屋建筑和市政基础设施工程分包管理办法》(建设部第124号令)第4条、第5条将分包分为专业工程分包和劳务作业分包两部分;专业工程分包主要是指施工总承包企业将其所承包的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑 业企业完成的活动。 劳务作业分包又称劳务分包,严格意义上的劳务分包仅指纯劳务分包的模式(即包工不包料)。鉴于建筑劳务市场分包的无序现象,20XX年建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》(建市[20XX]131号)规定,从20XX年7月1日起,用三年时间,在全国建立基本规范的建筑劳务分包制度,农民工基本被劳务企业或其他企业直接吸纳,“包工头”承揽分包业务基本被禁止。自此要求从

事劳务分包的主体必须是企业的形式,《建筑业企业资质管理规定》(建设部第159号令)进一步强调劳务分包企业应当取得资质方能从业。建设部《建筑业劳务分包企业资质标准》将劳务作业划分为木工作业、砌筑作业、抹灰作业、石制作业、油漆作业、钢筋作业、混凝土作业、脚手架搭设、模板作业、焊接作业、水暖电安装作业、钣金及架线工程作业等13种类别,从事上述劳务作业均需取得相应资质。 (二)审查分包合同签约主体资格 签订分包合同前要强化对签约对象的合法性审查,了解其基本情况,以规避签约风险,同时完善以下资料的审核、收集工作。 1、证照审查:区分营业执照,看其是持《企业法人营业执照》的独立法人,还是持《营业执照》分支机构或其他经济组织,其意义在于两者主体均可签订合同,但签订建筑施工合同、劳务分包等合同主体应当是持《企业法人营业执照》的法人单位,因建筑施工领域奉行“项目法人负责制”,企业法人部门单位,较为常见的是项目部未经授权无权签订分包合同。 2、资质审查:《建筑业企业资质管理规定》国家对从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程活动的建筑业企业实行资质管理,应审查签订分包合同的主体是否具有相关资质。最高院《关于审理建设工程施工合同纠

施工单位对劳务分包单位的管理制度

对劳务分包的管理制度} -

一、目的 二、为了加强对本工程及其劳务分包单位的管理,使所选择的分包方能满足我项目部的要求,以确保整个工程质量和进度,并保证对分包队伍的管理更加规范有效,达到统一管理、规范行动,特制本制度。 三、二、总承包对分包队伍进场要求 四、 1、要进场前将复印件加盖章,上报总承包、监理审查备案。 五、 2、分包单位必须为进场地的管理人员,施工人员购买人身保险以防意外伤害发生后带来不必要的纠纷。 六、3、分包常驻工地的管理人员,必须持证上岗。分包单位进场前应向总承包上交管理人员岗位、资格老的证书。 七、4、进场的劳务人员必须持有身份证、特殊工种上岗证。其中包括电工、电气焊工等。 八、三、总承包对施工进度的管理 九、1、施工进度计划管理 十、总承包依据招标工期时间编排合理的总进度计划,对生产线诸要素(人力、机具、材料等)及各工种进行计划安排,在空间上按一定的位置,在时间上按先后顺序,在数量上按不同比例,合理地组织起来。 十一、2、施工进度与计划后而不采取有效措施者,项目部有权视具体情况进行处罚。

十二、四、技术质量管理 十三、1、施工方案 十四、分包单位负责编制本专业施工方案,负责方案的落实工作,负责对现场施工人员的交底工作,并需将交底书面上报项目部技术质量部倍查。 十五、设计变更、洽商 十六、分包单位对施工中出现的图纸问题及施工难度较大确实需要改动做法的事事项应时向项目部技术质量部反应以变办理洽商,不得擅自变更施工,对于各类设计变更项目技术质量部会在第一时间内以文字形式传达给分包方。 十七、材料管理及施工试验 十八、各专业分包单位负责编制本单位的材料计划及施工计划,并报项目技术质量部备案,材料的规格、品种。生产产家等必须经我项目部确认后方可进场,进场后必须认真按有关标准进行检验、试验。验收合格后方可使用。 十九、质量管理 二十、各专业分包单位必须建立方质量管理系统,有明确的职责分工和管理和管理程序,并报项目部认可后组织施工。分包单位质检员必须严格按标准规范和本单位编制的质量目标进行自检验收,自检各格报项目验收。 二十一、资料管理 二十二、本工程执行辽宁省标准施工质量验收规范和全国

和劳务公司签订合同

和劳务公司签订合同 篇一:劳务派遣合作协议通用版(与劳务公司签订) 编号: 劳务派遣服务合同 甲方: 乙方: 签订日期:日 协议签署地: 劳务派遣协议 甲方:上海XXXX公司 法人代表: 地址: 乙方:上海XX人力资源管理有限公司 法人代表:地址: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家、上海市有关法律法规和规定,本着平等互利的原则,就劳务派遣事宜签订如下协议: 一、派遣协议期限: 协议有效期为贰年: 自 XX 年 1 月 2 日至XX 年 1 月 1 日止。协议期限届满,因乙方派遣员工在甲方工作存续的,本协议随之顺延至乙方派遣员工在甲方工作

的情形全部消失而终止。 二、劳务派遣岗位及人数 甲方使用乙方派遣劳务人员的岗位及人数以双方签字盖章的附件为准。 三、劳动合同的制订和执行: 甲乙双方应共同制订《劳动合同》,乙方应与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同,明确甲方、乙方及乙方派遣人员三方之间的权利和义务。 四、劳务人员招聘 1.甲方应提前三天向乙方提供招工信息和要求,招用劳务人员的条件、工作岗位、工作地 点、职业危害、工资待遇、工作期限及其他条件。 2.乙方应按甲方要求提供面试的劳务人员须携带身份证、学历文凭、技能证书等证件,人 数应多于甲方招用人数(视劳动力市场而定)。 3.甲方有权选择乙方派遣的劳务人员,同时根据生产经营需要,在本企业内部安排劳务人 员的工作岗位。 4.在乙方不能满足甲方用工需求的情况下,甲方可根据业务需要,代乙方招用劳务人员, 并在七天内告知乙方,由乙方与其签订《劳动合同》,建立劳动关系,并到劳动部门办理招工手续。

总包单位与甲方直接分包单位管理协议

总包单位与甲方直接分包单位管理协议 湛江市粤西建筑工程公司佛山上林苑项目部_ (简称甲方) ________________________________________ (简你乙方)根据佛山市南海上林苑二期工程总包施工补充合同规定,我司作为总承包单位,分包单位的工程进度安排、施工现场管理必须无条件配合总包单位,加强施工管理为了安全、文明、按期完成工程任务,为明确甲乙双方责任,现签订如下协议: 一、甲方责任 1、甲方向分包提供良好的施工条件,配合分包单位顺利完成建设方的施工任务,督促分包单位做好安全生产、文明施工,杜绝安全隐患事故发生。 2、乙方需交水费、电费、管理费合计15000元。 二、乙方责任 1、乙方按业主设计图纸保进度、质量、安全、文明施工,编制验收资料归档等责任。 2、工人进场实行安全培训,学习安全生产操作规程,争创双优样板工程。 1

3、工人进场必须服从甲方管理人员管理。不带安全帽,穿拖 鞋,醉酒工人一律不准进入施工现场 4、分包单位必须配有专职安全员、质量员、测量员跟进施工 管理,工人进入施工现场须做到安全生产、文明施工,分包单位所有工人必须认真执行安全生产条例施工,做好本单位的安全防护工作,不得拆除甲方搭设的安全防护和有关安全生产的任何设施。如果由于分包单位人员拆除安全防护设施等所造成的一切本单位或总包等其它人员伤害均由乙方负全部责任。 5、乙方材料设备进入或退出施工现场须到保安室办理登记手 续, 服从门岗制度,做好设备、材料自我保管措施。 6、乙方进场子前,先交给甲方保证金贰万元保证金,乙方退 场后,一月内按数退还。 三、安全施工与处罚 1、进入施工现场人员不带安全帽、穿拖鞋,分别处罚每人每 次100 元罚款。 2、严禁破坏甲方现场安全防护设施,经发现将按情节轻重,每次处罚1000-5000 元。 3、施工现场严禁随地大便,经发现每次处罚300 元,并责令

建设工程施工劳务分包合同示范文本(doc 35页)

建设工程施工劳务分包合同示范文本(doc 35页)

重庆建工第四建设有限责任公司 建设工程施工劳务分包合同(示范文本) 二0一六年五月

第一部分合同协议书 总包单位: 分包单位: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定,依据总包单位和本工程业主(建设单位)签订的《建设工程施工合同》(以下简称总包合同)的相关约定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程部分的劳务分包事项协商一致,共同达成如下协议: 一、分包工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 二、劳务分包作业范围及工作内容 劳务分包作业范围:(此处应明确劳务分包的工作区域) 劳务分包工作内容:(此处应详细叙述劳务分包的工作内容) 三、劳务分包作业期限 计划开工日期:年月日,总包单位如果对此作出变更,以总包单位的书面通知为准。 计划完工日期:年月日 作业总日历天数为:天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。 有节点工期要求的,分包单位应该按照总包单位签发的节点工期相关文件严格执行。如分包单位原因总工期或节点工期延误导致业主对总包单位的索赔及造成总包单位其它一切损失由本合同分包单位承担。 四、劳务作业质量标准 劳务作业质量应符合标准,并符合总包合同有关质量的约定。 五、劳务分包合同价格 1.签约合同价暂定为:元(人民币)

劳务作业质量和安全,不进行转包及再分包,并按时编制工资支付表,委托总包单位通过农民工工资专用账户支付农民工工资。 九、附则 1.合同订立时间:年月日 2.合同订立地点: 3.本合同自生效。 4.本合同一式份,具有同等法律效力,总包单位执份,分包单位执份。 总包单位:(公章) 分包单位:(公章) 法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人: (签字)(签字) 组织机构代码:组织机构代码: 地址:地址: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真:传真: 电子信箱:电子信箱: 开户银行:开户银行: 账号:账号:

劳务分包招标文件

天津泰达枫叶国际学校扩建项目 综合教学楼、学生宿舍楼劳务分包招标文件 枫津标字〔2016〕004号 天津泰达枫叶国际学校 二0一六年六月二十一日

招标文件目录 第一章招标文件 第二章合同条款 第三章工程量清单,甲供材料和甲方外委施工项目清单(附后)第四章投标文件综合标内容 第五章投标文件商务标内容 第六章投标文件技术标内容 第七章投标时间安排、文件及送达 附件部分: 1、甲供材料和甲方外委施工项目清单 2、工程施工说明书 3、工程量清单 4、综合教学楼、学生宿舍楼施工图纸各一套,光盘1张

总包承诺函 致:天津泰达枫叶国际学校 我司承诺,通过投标竞争担任天津泰达枫叶国际学校扩建项目施工总承包,计取中标总价的 %的管理费,并完成以下工作。 一、配合业主办理施工许可证,并承担相关费用; 二、派遣在我企业注册的二级及以上建筑工程专业建造师; 三、按国家相关要求配置由我公司交社保的技术负责人、施工员、安全员、质检员、取 样员、造价员等相应工作人员; 四、负责接收市质量监督站、安监站、市建委等相关部门的检查; 五、负责工程基础、主体、竣工验收等报验工作; 六、负责施工单位的工程款申请工作,工程款到户后,扣除管理费、税金及相关费用后 及时拨付给劳务单位,因拨付工程款不及时造成影响工程进度,我方承担相应经济责任; 七、我方出具有效正规工程款发票。 承诺单位:(盖章) 法人代表:(签章) 第一章招标文件 一、招标总说明 1、工程名称:天津泰达枫叶国际学校扩建项目-- 综合教学楼、学生宿舍楼工程 2、建设地点:天津经济技术开发区第三大街71号 3、招标范围及报价要求: 3.1招标范围及工程内容

个人和公司签合作协议

个人与公司合作劳务合同范本____________(甲方)招(聘)用_____________(乙方)为职工,双方根据《中华人 民共和国劳动法》和《广东省劳动合同管理规定》等法律、法规,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同,建立劳动关系,并共同遵守履行。 一、劳务协议合同期限 (一)甲、乙双方同意按以下第______种方式来确定本合同期限: 1.有固定期限:从______年______月______日起到______年______月______日止;合同期限为______年______个月; 2.无固定期限:从______年______月______日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止; 3.以完成一定的工作为期限:从______年______月_______日起至 _____________工作任务完成时止;并以________________为工作任务完成并终止合同的标志。 (二)双方同意本合同有效期的前________个月为试用期。 二、劳务协议工作内容 (一)乙方的工作岗位(地点、部门、工种或职务): ___________________________。 (二)乙方的工作任务或职责: _____________________________________________;乙方必须按质按量完成甲方正常安排的生产(工作)任务。 三、劳务协议劳动报酬 (一)乙方试用期间的工资标准为:_____________元/月。 (二)试用期满后,甲方根据本单位的工资制度,确定乙方执行以下第______种工资形式: 1.计时工资:乙方的工资由以下几部分组成:________、________、________、_________、________、_________乙方正常工作情况下的最低工资标准为______元/月。

(完整)总包与分包单位安全生产协议书

天津市建设工程施工总包与分包单位安全生产协议书 总包单位名称: 分包单位名称: 协议签订日期: 天津市建设安全监督管理站监制

天津市建设工程施工总包与 分包单位安全生产协议书 总包单位:(章)(以下简称甲方)分包单位:(章)(以下简称乙方)为了全面履行甲方、乙方签订的建设工程施工分包合同(工程名称:;工程地点:;工程内容:;分包范围:;承包方式:),进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依据《中华人民共和国建筑法》和《天津市农村建筑队安全施工管理办法》及有关法律、法规规定,签订本协议。 本协议为《天津市建设工程施工分包合同》第九条的补充条款,在双方签订《天津市建设工程施工分包合同》的同时签订本协议,经双方签字盖章生效。具有同等法律效力,双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定

各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。 三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。 四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。 五、发生事故立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。 三、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程,提出必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。 四、对乙方进场职工进行登记造册,复印身份证件,发放胸卡,

劳务分包单位施工承诺书范本

劳务分包单位施工承诺书范本以上是为大家整理的劳务分包单位施工承诺书,谢谢阅读! 劳务分包单位施工承诺书 致:中铁二十四局集团轨道公司 加强对农民工环保知识的宣传和教育,做到文明施工,安全施工,乙方不得随意破坏当地植被,不得乱挖乱弃,不做有损国家和甲方利益的事情,并按国家有关规定纳税,劳务税%乙方自理。原材料乙方开公司名称发票进入成本; 感谢贵方给予我方在工程共同合作的机会,现就工程中可能出现的一些问题进一步确认和承诺。并在此声明:本承诺书与施工劳务合同具有同等法律效力。 1、我方承诺为保证工程前期正常施工,我方将准备足够的资金进场施工,不要求甲方支付未经业主结算的已完工程费用。 2、我方承诺进场后机械设备摆放整齐,材料堆放整洁,确保工地施工区、生活区环境卫生达标。 3、我方承诺将熟悉并自觉遵守执行业主、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及贵方的各项规定,严格按招标文件执行:施工技术规范标准执行中华人民共和国和市标准;验收标准按招标文件标准,执行中华人民共和国国家行业和市行业标准。

4、我方承诺发生安全事故后立即用最快捷的方式向贵方报告,并组织全力救险,保护事故现场,做好记录和拍照,主动接受贵方及贵方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察。 5、我方承诺组织合格的身体健康的具有相关资格证书,并有相关类似工作经验的工作人员投入到本项目工程的施工。 6、我方承诺将按时足额发放下属员工的农民工工资,并及时上报有关发生资料,如未做到,愿意接受贵方所采取的相应解决措施。 7我方承诺将做好施工场地周边建筑物、构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管道、电线路等保护和防护工作,并将挖到的文物及物品交给贵方,我方承担相应的保护费用,此项费用已包含在劳务合同单价中。 8、我方承诺我方与第三方签订的劳动、租赁、买卖等一切合同与贵方无关。我方在施工工地发生的合同债务、侵权责任一律由我方履行和承担责任。 9、我方承诺将负责已完工程部分成品及半成品的保护工作。 10、我方承诺严格遵守与贵方签订的《建设工程劳务分包廉政责任协议》、《安全生产、文明施工协议》、《环境保护协议》、《治安、消防协议》。

公司与个人签订合同有哪些注意事项

公司与个人签订合同有哪些注意事项题要 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。 热门城市:鄂州律师海林市律师弓长岭区律师荆门律师穆棱市律师洮南市律师孝感律师爱辉区律师松北区律师 无论是公司招聘职员,还是普通员工想去公司应聘,都无可避免的会遇到签订合同的相关事项。那么签订合同时,大家可能都会比较关心▲公司与个人签订合同需要注意什 么方面?大家可能也会心存疑惑,一份规范的劳动合同都应该包含哪些条款呢?接下来小编将为大家一一解答。 ▲一、公司与个人签订合同有哪些注意事项 按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定,签订劳动合同要注意如下方面: 第七条用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动 关系。用人单位应当建立职工名册备查。 第八条用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者

工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明。 第九条用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。 第十条建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。 第十一条用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同,与劳动者约定的劳动报酬不明确的,新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行;没有集体合同或者集体合同未规定的,实行同工同酬。 第十二条劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。 第十三条固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立固定期限劳动合同。 第十四条无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商

施工单位与劳务分包单位签订(分包合同)

施工单位与劳务分包单位签订(分包合同)

附件2 工程施工劳务分包合同 合同编号(施工承包人): 合同编号(劳务分包人): 工程名称1: 施工承包人: 劳务分包人: 签订日期2: 签订地点: 1工程名称与承包合同工程名称一致。 2此处的签订日期应与合同协议书签署页中的最迟签订日期保持一致。

使用说明 1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。 2.对本合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“/”。 3.对本合同文本的任何修改或补充,当事人均应在专用合同条款中进行约定,不得直接对通用合同条款进行改动。 4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度,各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。

合同协议书 施工承包人(全称): 劳务分包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,双方就本劳务分包工程施工事项协商一致,达成如下协议: 一、劳务分包人资质或资格信息 住建部资质及等级: 电监会许可证等级: 安全生产许可证编号及有效期: 分包类别: 是否在国家电网公司合格分包商名录中: 二、劳务分包作业概况 工程名称: 工程地点: 工程规模: 三、劳务分包范围和施工内容 劳务分包范围: 劳务分包施工内容: 四、劳务分包工作期限

(1)计划开始工作日期:年月日,计划结束工作日期:年 月日,总日历工作天数为天。 (2)实际进场时间,以承包人书面通知为准,但总日历工作天数不得突破。 五、合同价款 金额(大写):元。(人民币) 小写:元。 六、工程建设目标 1. 安全管理目标: 基本目标:不发生六级及以上人身事件;不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件;不发生六级及以上施工机械设备事件;不发生火灾事故;不发生环境污染事件;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生基建信息安全事件;不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 补充目标:(流动红旗等) 2.工程质量目标: 基本目标:满足总包合同质量要求,保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则,满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求,确保工程“零缺陷”移交。全面应用“标准工艺”,实现工程建设必须满足国家电网公司优质工程的考核条件。 补充目标:(创优等) 3. 进度目标:劳务分包人坚持以“工程进度服从安全质量”为原则,劳务作业进度确保按照承包人规定的工期进行。 4. 环境保护与水土保持目标:保护生态环境,不超标排放,废弃物处理符合规定,不发生环境污染事故,全面落实环境保护和水土保持的要求,建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。 七、合同文件 (1)双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件; (2)合同协议书及其附件;

(完整版)专业分包和劳务分包的区别

专业分包、劳务分包、违法分包 建筑工程分包是承包人将建筑工程中的专业工程或者劳务作业交于其他建筑企业完成的活动。建设领域存在分包现象,首要原因是施工合同属于承揽合同,是承包人运用专业技术将建筑材料和劳务物化于建筑工程的过程,客观上需要将专业工程和劳务作业交于具备专业施工能力的第三人完成;其次建筑市场长期存在供大于求的状况,加之实行竞争性招标投标制度,许多资质低、信誉差的施工企业难以承揽工程,只能以分包工程谋求生存。工程分包按照施工内容可以分为专业分包和劳务分包,按照是否合法可分为合法分包和违法分包,不同分包方式产生不同的法律后果。本文作者对分包的合同效力、法律后果等问题逐一探析。 一、专业分包 专业分包是总承包人根据合同约定或征得总发包人同意后,将专业工程交由具备法定资质的专业承包企业完成的活动。专业分包合同的有效条件有:1、总承包合同中有约定或征得总发包人许可;2、分包工程属于非主体结构工程;3、分承包企业具有相应资质条件,在其资质等级许可的范围内承揽业务。 根据《专业承包企业资质等级标准》,专业承包企业分为以下60个资质类别:1、地基与基础工程;2、土石方工程;3、建筑装修装饰工程;4、建筑幕墙工程;5、预拌商品混凝土; 6、混凝土预制构件; 7、园林古建筑工程; 8、钢结构工程; 9、高耸构筑物工程;10、电梯安装工程;11、消防设施工程;12、建筑防水工程;13、防腐保温工程;14、附着升降脚手架;15、金属门窗工程;16、预应力工程;17、起重设备安装工程;18、机电设备安装工程; 19、爆破与拆除工程;20、建筑智能化工程;21、环保工程;22、电信工程;23、电子工程; 24、桥梁工程;25、隧道工程;26、公路路面工程;27、公路路基工程;28、公路交通工程; 29、铁路电务工程;30、铁路铺轨架梁工程;31、铁路电气化工程;32、机场场道工程;33、机场空管工程及航站楼弱电系统工程;34、机场目视助航工程;35、港口与海岸工程;36、港口装卸设备安装工程;37、航道工程;38、通航建筑工程;39、通航设备安装工程;40、水上交通管制工程;41、水工建筑物基础处理工程;42、水工金属结构制作与安装工程;43、水利水电机电设备安装工程;44、河湖整治工程;45、堤防工程;46、水工大坝工程;47、水工隧洞工程;48、火电设备安装工程;49、送变电工程;50、核工程;51、炉窑工程;52、冶炼机电设备安装工程;53、化工石油设备管道安装工程;54、管道工程;55、无损检测工程;56、海洋石油工程;57、城市轨道交通工程;58、城市及道路照明工程;59、体育场地设施工程;60、特种专业工程。60类专业承包企业按照其注册资本、收入状况、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件分为不同等级,专业承包企业在资质类别和等级范围内承揽工程。 与转包相比,二者的转让程度不同:转包是承包人将工程全部转让于第三人的行为,属于债的概括转让,为建筑法规所禁止;分包是承包人将部分工程转让于第三人,属于并存的债务转让,有合法与违法之分。承包人将其承包的全部建筑工程肢解后分包,则转化为转包。当分包工程发包人将工程分包后,未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员,并未对该工程的施工活动进行组织管理的,视为转包。 专业分包合同效力涉及总发包人、总承包人(分包发包人)、分包承包人三方当事人。处理三者关系时应当注意:首先总承包人按照总承包合同约定就全部建设工程对建设单位负责,建筑工程主体结构的施工必须由总承包人自行完成;其次总承包人对专业分包工程的工程质量和安全生产进行管理,发现事故隐患,应当及时作出处理;再次分承包人按照分包合同的

相关主题