电气设备(设施)年检预试承包合同
发包方：
承包方：
合同编号：
年月日
电气设备（设施）年检预试合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
甲方依据《中华人民共和国电力法》及国务院《电力供应与使用条例》有关规定，为了维护供用电双方合法权益，提高供用电双方在电力供应和使用中人身、设备、财产的安全、可靠性。特委托乙方对甲方专用供用电设备（设施）进行年检检查、预防性试验工作。
甲乙双方按照中华人民共和国《合同法》及相关法律、法规、技术规程规定，为明确双方职责，确保甲方年检预试工作安全、优质完成。本着平等、自愿、协商一致的原则，达成以下条款，供双方遵照执行。
一、年检预试工作地点：
二、年检预试工作范围：从甲方与供电企业电气设备（设施）维护分界点受电侧起至甲方集中配电屏（箱）出线开关电源侧止。（具体项目详见预算书）。
三、年检预试工作主要内容（详见预算书）：
1、
2、
四、年检预试工作时间：
1、年检预试约定时间：
年月日至年月日
2、年检预试实施时间由甲乙双方协商确定。
五、年检预试工作双方责任：
（一）甲方责任
1、如实提供年检预试设备（设施）技术资料、图纸，年检预试前一年内运行记录，缺陷及处理记录。
2、及时按年检预试工作要求提供工作场地，增设必要的安全设施，加强安全保卫工作，防止非工作人员进入工作场地。
3、做好甲方内部停送电安全警示及其他生产、工作安排。
4、甲方在乙方进场工作前必须对自备电源、应急电源及附属设备、安全围栏、警示标志进行检查，保证正常安全运行。自备电源的停、送电必须经甲乙双方同意后由甲方负责操作。
5、甲方应指定现场工作负责人，随时检查乙方工作进度、质量、安全，并负责现场协调、监护。
6、如因以上原因修改工作内容和造成安全、质量事故，延长工期等，产生的一切责任由甲方承担。
（二）乙方责任
1、乙方保证按双方认可的工作内容及工作时间足额按时完成工作。
2、乙方保证按照《电力设备预防性试验规程DL/T596-1996》标准进行年检预试工作。
3、乙方应按甲方现场安全，保卫制度和电力建设安全工作规程组织工作，严防一切人身、设备事故发生。
4、乙方在检查、预试过程中未经甲方认可不得随意变更甲方电气设备（设施）原有运行方式、接线方式、计量装置；不得随意更换电气设备元件、部件。
5、乙方在工作完毕后应向甲方提供正式年检预试报告一式三份，由甲方检查、验收合格后，经双方签字盖章由乙方代甲方送供电企业审核。甲
方、乙方、供电企业各存一份。
6、因以上原因造成修改工作内容，延长工作时间及发生一切人身、设备安全质量事故等，责任由乙方承担。
六、年检预试费用及付款方式：
1、本次年检预试费用总额为：（大写：）。
2、甲方在乙方进场工作前预付费用元（大写），余款元（大写）在全部付清。
七、其他
1、工作完毕、验收合格后，由甲方负责运行维护管理。
2、年检预试中涉及到设备、主材、零部件更换，所发生的人工、材料、设备费用由乙方提供清单，经甲方签字认可后由甲方另行结算并支付乙方。
八、本合同未尽事宜，可经双方协商另行签订补充协议。
九、本合同经双方签字盖章后生效，工作验收后，费用结清后失效。
十、本合同一式份，甲乙双方各执份。
附：年检预试工作预算书。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表（或负责人）：法定代表（或负责人）：
委托代理人（或经办人）：委托代理人（或经办人）：
联系电话：联系电话：
开户银行：
户名：
安全工器具定期实验合同 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 1.甲乙双方经平等友好协商，本着共同发展的目的制定本合同。双方对本合同条款已尽说明之义务，并对本合同之所有条款均已充分注意并详细了解双方对各方根据本合同享有的权利和承担的义务，甲乙双方均认为本合同已反映其真实意思。因此，双方同意签署本合同，以资共同遵守。 2.定期实验的安全工器具名称及价格：见附表。 结算依据：乙方按照甲方要求分批次校验安全工器具，按签批后的实际校验清单结算。 3.合同价款及付款方式：本合同含17%税价款，全部工器具实验完毕并出具报告后，乙方开具正规增值税发票，甲方收到发票后30日内一次性付清全部货款。 4.技术规范：全部安全工器具的实验应遵循制造厂有关技术文件，并符合国家、地方和行业的有关技术规范、规程和标准。选用的技术标准和规范有最新版本时，应按照高标准执行。 5.甲方的权利和义务: 1）甲方有权依据合同要求乙方按时进行实验并提交实验报告； 2）在合同期内、乙方如发生严重违法、违约行为，甲方有权解
除合同； 3）甲方负责提供检验设备存放地、现场办公室等必要的工作便利。 6.乙方的权利和义务： 乙方必须按照《安全工器具试验项目、周期与要求》的规定向甲方提供科学准确、完整有效的实验报告； 乙方对甲方委托的实验项目因故不能实验时，可按规定委托外检，但乙方应派人参加检测，并对外检报告的有效性和合法性负责。 （3）乙方接受甲方委托后，应按照合同优先安排合同内单位的试验、检测。在议定时间内签发试验报告单。 （4）乙方的检测过程，必须按国家现行标准方法进行，其检测结果，必须项目齐全、数据可靠、结论明确，具有法律效力，负有法律责任。 7.补充条款：以上条款中未尽事宜双方可以补充条款附后，与本合同具有同等法律效力。 8.争议解决：双方都同意在履行本协议的过程中如有争议，应先通过协商或调解来解决，如协商或调解不成，双方同意在合同签订地有管辖权的法院诉讼。 9.生效条件：本合同为甲乙双方的买卖交易唯一具有法律效力之合同，合同自双方签字盖章之日起生效。 10.此合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
编号：FB-HT-05021 预销售合同常用版 The latest pre sale contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
预销售合同常用版 出售方(甲方)： 性别： 国籍： 身份证号码： 地址： 邮码： 电话： 购买方(乙方)： 性别： 国籍： 身份证号码： 地址： 邮码： 电话：
本合同由_______(甲方)和_____(乙方)，在_______经过友好协商签订，双方共同遵守执行。 第一条概况 1、甲方经批准，取得位于____市用地面积____m2的土地使用权。地块编号：____________。 2、使用年期____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地兴建楼宇，系____定名____，由甲方预售。 第二条 乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第____幢____号(第__层)。建筑面积____m2，土地面积/m2(其中：基底分摊____m2、公用分摊____m2、其他____m2)。 第三条质量标准：以国家标准为准。 第四条交付时间 甲方定于____年__月__日交付乙方使用。 如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超过____天： 1、人力不可抗拒的自然灾害。
2、施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决。 3、其他非甲方所能控制的因素。 上述原因必须凭____市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。 第五条付款方式 1、甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为：____单价元/m2，总金额____币____千____百____十____万____千____百____十____元(小写_____万元)。 2、付款方式：乙方按甲方指定收款银行： 账户名称：_______账号：______。 第六条逾期付款责任 1、乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期____天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人。 2、甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用，应按合同规定交付日第二天起计算付款利息，
. 建筑工程检测合同合同编号： 工程名称： 建设地点： 委托方： 承接方：遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司签订日期：年月日
资料word . 委托方（以下简称甲方）：黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司：承接方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 一、检测范围： 1.1、乙方的检测能力范围（(见附件1，计量认证证书附表)。 1.2、乙方承接甲方工程范围内的检测项目。 1.3、工作项目与内容： 1.3.1、甲方委托乙方检测项目主要内容： 1.3.1．1、见证取样检测：水泥、砂、石、砖及砌块（指水泥砖和青水砖）、建筑钢材、钢筋及钢筋焊接、钢筋连接、砂浆、混凝土、沥青、沥青混合料、防水卷材、土工试验及其他需要检测的内容。1.3.1．2、建筑工程主体结构检测：混凝土强度、砂浆强度、砌体强度、钢筋保护层无损、后置埋件抗拔及其他需要检测的内容。
1.3.1．3、门窗及型材检测：建筑外窗三性及其他需要检测的内容。 1.3.1．4、设备安装检测：建筑给、排水；电线、电缆及其他需要检测的内容。 1.3.1．5、室内环境检测：室内空气及其他需要检测的内容。 1.3.1．6、地基基础检测及其他需要检测的内容。 1.3.1．7、路基路面现场检测及其他需要检测的内容。 1.3.2、本工程未进行招投标之前，乙方必须配合甲方完成检测项目，提资料word . 供可行的各类有效可靠的检测报告，待本工程的招标投标完善后，乙方应根据甲方提供的具体施工时间，再次按照甲方要求出具各类有效可行的检测报告成果。 1.4、本合同签订后，按照本合同1.3条所约定检测项目即为甲方授权乙方检测项目。 二、技术依据 2.1、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 2.2、《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》 2.3、《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧帯肋钢筋》GB1499.2-2007 2.4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012 2.5、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010 2.6、《贵州省地方标准混凝土普通砖质量检验标准及检验方法》 DB/03-2004 2.7、《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006
电力设备预防性试验 及维护 合 同 书 合同编号： 甲方： 乙方：
电力设备预防性试验及维护合同 合同编号： 甲方：（以下简称甲方） 地址：邮编： 电话: 传真：联系电话： 乙方：（以下简称乙方） 地址：邮编： 电话: 传真：联系电话： 汇款开户名： 开户银行： 开户账号： 按照《中华人民共和国合同法》结合本合同实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就高低压配电设备委托乙方进行预防性试验及维护保养事宜，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议： 一、项目概况 1.项目名称：电力设备预防性试验及维护项目。 2.服务范围：高低压配电设备（具体清单详见附件1）及配套安全工器具。 二、服务标准 按照中国南方电网公司Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》及《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程CECS115-2000》规定的有关项目和标准进行相关的试验。 三、服务项目 1.试验服务
1.1根据电力设备预防性试验检测需求，结合各场站供配电现场实际情况，与甲方配合完成配电设备的停、送电工作。 1.2乙方须安排持有高压电工进网作业许可证的作业人员（试用期或临时进入施工现场的人员须经“安规”考试合格）进行现场作业，且检测过程中应使用经计量单位校准合格的试验仪器，并配备相关的工具、车辆等物资。 1.3乙方须按中国南方电网公司Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》标准在合同签订后2个月内对所有变压器进行一次预防性试验（具体检测项目详见附件2），并在试验完毕后出具《试验报告》，报告内容应对电力设备运行状况进行整体评估，并针对存在问题提出改进建议。 1.4乙方须按照《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程CECS115-2000》要求对所有干式变压器进行一次停电检查（具体项目详见附件3），并在检查完毕后出具检查记录。 1.5对试验检测发现的不合格或其他存在的其他故障、隐患问题，乙方应书面提出具体的处理意见。 1.6试验及维护设备有缺陷需进行维修、改造或更换的，维修、改造或更换所需物资及维修、改造人工费另计，费用由甲方自行承担。 2.维护服务 2.1在合同有效期内，由乙方安排持有高压电工进网作业许可证的作业人员每3个月对所有电力设备进行一次巡检维护，巡检维护内容详见附件4。 2.2在合同有效期内，由乙方提供7*24小时应急维修、抢修服务，乙方需提供应急通讯电话及通讯联络人。因应急维修、抢修所需物资及维修、改造人工费另计，费用由甲方自行承担。 2.3对巡检维护发现的不合格或其他存在的其他故障、隐患问题，乙方应书面提出具体的处理意见。
电气设备试验合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
配电房预防性试验项目合同书 编号：XZLA-2012928 建设单位：临安红马机械配件有限公司（以下简称甲方） 施工单位：浙江省工业设备集团有限公司中心试验所（以下简称乙方）兹有甲方因生产发展的需要，甲方将10KV配电工程预试委托给乙方，经双方协商，甲方委托乙方组织相符资质单位预试，现就相关事项达成如下协议： 一、项目名称：红马机械有限公司配电房预防性试验。 二、施工地点：临安市青山镇。 三、项目内容的范围及简要说明：变压器，电缆及相关配电 设备。 四、试验质量及检查：达到合格。乙方按国家现行的《电力 设备预防性试验规程》及相关规定和施工图及说明书的有关 规定施工。 五、项目总价格：￥ 1500元（大写：壹仟伍佰元整）。 六、试验竣工期限：合同签订后根据双方协商达成时间为 准。试验期内由于甲方计划的变更及施工期内遇到人力不可 抗拒的自然因素或停电等情况，工期可相应延后。 七、项目价款和支付结算方法：出具试验报告后一次性付 清。 八、乙方职责： 1. 乙方必须使用符合国家规定的专业设备进行检测。
2.确保整个项目实施的顺利进行、正常验收及准时通电。 3. 试验结束后，七天内出具试验报告。 九、甲方职责： 1. 因甲方过错，项目中途停止，造成的停工、返工和人员机械设备调迁等实际费用损失由甲方赔偿给乙方。 2. 按本协议规定进行付款，违约则按《中华人民共和国合同法》执行。 3. 如牵涉到电力部门停电工作等，由乙方做好衔接工作，甲方应积极配合以防延误工作进度。 4.本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效，工程结束并结清调试费后自动失效。 甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）： 法人代表：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 账号：账号： 开户行：开户行： 签订日期：签订日期：
车辆检测服务协议 甲方： 乙方： 第一条：本合同所指的年审服务是指：约定服务项目 第二条：服务执行 1.甲方根据乙方的要求向乙方客户提供服务； 2.乙方客户向甲方提出服务申请时，须按机动车年审所需内容提供基本信 息供给甲方人员； 第三条：乙方责任 1.乙方现有大型特种车辆30余辆，目前应检23辆。 2.乙方应向甲方提供真实有效的车辆资料信息。 第四条：甲方责任 1.接到乙方提交车辆信息后，在服务过程中务必做好客户服务工作，确 保服务礼仪，不得引起客户投诉。 2.根据车型，依据国家发改委《2018年最新收费标准》应收取每辆车检 测费400元。 第五条：甲乙双方权利与义务 乙方有权对甲方的服务进行抽查。如发现甲方服务记录不真实，重复收费、多收费、额外收取客户的费用，或违反本协议约定等其他违约行为，乙方有权拒付当笔服务费。对已经支付的费用，乙方有权要求甲方返还。乙方有权向甲方提出口头和书面警告、解除本合同，并要求甲方赔偿损失。 第六条：付款及结算方式 1.乙方自合同签订之日起，15日内向甲方支付全部服务费用，结算时需 要提供相对金额的专用发票给甲方。 2.为便于乙方通过转账方式支付费用，甲方须向乙方提供甲方统一收款 账号，合作期间不得随意变更，具体信息如下： 户名： 账号： 开户行： 3.甲方承诺：在本合同期间内，收取代办费标准均以签订合同之日确定 的价格为准，中途不做任何调整。甲方随意调整收费标准，或者向乙 方客户额外收取收费标准之外的任何费用，乙方有权随时终止本合同。第七条：违约责任 甲、乙双方中的任何一方，不遵守本合同，不全部或部分履行本合同约定事项的，另一方可以解除本合同，违约方必须依法赔偿对方因此而遭受的一切经济损失。 第八条：争议的解决 在本合同履行过程中所产生的任何争议、纠纷或意见分歧，双方均应通过协商解决。经协商不能达成一致意见时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第九条：合同生效及合同期限
合同编号：YT-FS-2966-62 电力建设工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设
编号：_____________ 配电房电气设备预防性试验工程合 同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：__________________ 乙方：__________________ 根据《中会人民共和国电力法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，经双方友好协商，为明确责任，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。 一、服务 范围：甲 方委托乙 方对甲方 配电房内 配电房设备计量单位工程数量 的如下电 气设备实 施预防性 试验。 序号 1 高压柜调试面 2 直流屏调试面 3 干式变压器台 4 低压开关柜面 5 10kV电缆试验条 6 设备除尘项
二、服务内容 乙方对甲方规定服务范围内的电气设备定期按电力部门的规范进行调试、维护保养、清洁、维修等保养工作，并提供试验报告，以保证甲方相应范围内电气设备的正常运转，乙方确保每年进行一次设备试验，提供全年无休应急抢修处理服务，具体内容如下： （一）、配电系统的保养内容（应急机制）： 1、干式变压器系统： 高压开关柜、电力变压器、低压开关柜等的电气回路的检测、各电气开关的保养、维护、维修年度检测。2、变压器系统： 高压开关柜、干式电力变压器、低压开关柜等的电气回路的检测、各电器开关的保养、维修、维护、按年度检测变压器试验。 （二）、维修细项： 低压开关柜开关维修 高压开关柜、应急处理 高压开关柜、电气回路检修低压开关柜试验 高压开关柜、开关维护低压开关柜互感器更换 高压开关柜试验应急维保一次诊断 高压开关柜元件更换应急电气部分维修处理 低压开关柜电气更换应急抢修工程、临时恢复送电 低压开关柜电气回路检测 注：因甲方造成的电力设备损坏，维修费用应由甲方承担（如：）。 三、服务期限及时间
建筑工程检测合同 合同编号： 工程名称： 建设地点： 委托方： 承接方：遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司 签订日期：年月日 委托方（以下简称甲方）：黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 承接方（以下简称乙方）：遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 一、检测范围： 1.1、乙方的检测能力范围（(见附件1，计量认证证书附表)。 1.2、乙方承接甲方工程范围内的检测项目。 1.3、工作项目与内容： ；电线、电缆及其他需要检测的内容。 ，乙方必须配合甲方完成检测项目，提供可行的各类有效可靠的检测报告，待本工程的招标投标完善后，乙方应根据甲方提供的具体施工时间，再次按照甲方要求出具各类有效可行的检测报告成果。 1.4、本合同签订后，按照本合同1.3条所约定检测项目即为甲方授权乙方检测项目。
二、技术依据 2.1、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 2.2、《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》 2.3、《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧帯肋钢筋》GB1499.2-2007 2.4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012 2.5、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010 2.6、《贵州省地方标准混凝土普通砖质量检验标准及检验方法》DB/03-2004 2.7、《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006 2.8、《普通混凝土小型砌块》GB8239-2014 2.9、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 2.10、《建设用砂》GB/T14684-2011 2.11、《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011 2.12、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 2.13、《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70-2009 2.14、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 2.15、《土工试验方法标准》GB/T50123-1999（2007版） 2.16、《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 2.17、《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 （注明：甲方在明确检测标准及规范的情况下。按甲方指定标准进行检测；甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。各类标准执行优先等级：《国家标准》、《行业标准》、《企业标准》。以上技术依据为乙方根据检测内容提供，乙方如有其它技术要求，应以书面形式通知乙方或在合同中注明） 三、计划工期
________工程1 ______（设备/材料名称）采购合同 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。
签订地点：
使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
目录
工程(设备/材料名称)采购合同 第一部分合同协议书 买方： 卖方： 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料，用于 项目的建设，且卖方同意向买方供应上述设备/材料，根据《中华人民国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，买卖双方经协商一致，订立本协议。 第1条词语含义 本协议中所用词语的含义与通用条款和专用条款中相 应词语的含义相同。 第2条合同组成文件 下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 2.2 合同协议书； 2.3 合同专用条款； 2.4 中标通知书/签约通知书（如有）； 2.5 合同通用条款； 2.6 合同附件； 2.7 招标文件和投标文件（如有）； 2.8 构成合同的其他文件。 上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。 第3条合同价格 本合同价格为人民币（大写）(￥)（含税），具体价格构成详见《供货围及分项价格表》（附件一）。
编号：YB-HT-010752 预咨询服务合同详细版 The contract stipulates mutual obligations and rights that must be performed 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
预咨询服务合同详细版 合同登记编号：_________ 项目名称：_______________________委托方（甲方）：__________________ 顾问方（乙方）：__________________ 签定地点：__________________省__________________市（县）签定日期：_______年_______月_______日 有效期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就项目的预咨询服务经协商一致，签定本合同。 一、预咨询服务的内容、形式和要求：委托项目的内容：_____________________形式：_______________________________时间表：（开始时间和完成时
间，关键步骤和控制时间）_____________________最终报告：（内容、提交方式）____________________咨询人员：（咨询人员人数、职称、学历等）_____________________ 二、履行期限、地点和方式：本合同自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日在_______（地点）履行。本合同的履行方式： 派出预咨询小组，到甲方企业实地调查，得出结论，并提交《预咨询报告》。 三、委托方的协作事项：在合同生效后_______（时间）内，委托方应向顾问方提供下列资料和工作条件： 1、进一步的信息和文档； 2、_____________________ 3、其它： _____________________ 四、技术情报和资料的保密：_____________________ 五、验收、评价方法：_____________________
试验检测合同 甲方： 乙方： 为保证的顺利进行，甲乙双方本着实事求是、平等互利、有利工作的原则，经甲乙双方协商达成＜试验检测合同＞及条款如下： 第一条：试验内容 1.1甲方委托乙方对该工程进行常规自检试验（压实度检测、标准击实试验等 的常规检测）。本工程量价都为大包干。 第二条：甲方责任 2.1 各工序严格按照设计图进行施工并及时报检； 2.2提供检测所需的设计图纸，原始技术资料、竣工资料等，并保证提供资料 的真实性； 2.3协助检测方做好现场检测工作，提供现场技术准备服务和部分劳务支持， 协助检测方完成场地准备，设备安装（提供设备所需房屋、水、辅组工）等工作。负责现场检测所需的人工、接水及安全防护工作，负责检测后的恢复工作； 2.4安排人员做好现场检测前的相关准备工作，并协助乙方进行现场检测。 第三条：乙方责任 3.1现场常规试验检测所需设备由乙方提供； 3.2真实、及时的进行试验并出具试验报告，在试验方面配合甲方对工程质量 和进度进行控制； 3.3根据现行有效施工标准、规程、规范及施工进度进行检测。并对检测数据 及检测报告负责。
第四条：费用及支付 4.1本合同工期以业主签订的主合同为准，试验检测总费用为壹万陆仟圆包 干。 4.2检测费用的支付，在工程开工之日起次月15日起支付，在每月支付肆千 元，当支付到壹万贰千元时，剩余肆千元在工程现场验收合格，资料完善后全部付清所有余款。 4.3根据业主2014年4月11日召开的工作联系会，因现场两处暂无法施工， 有可能延误工期或二次进场施工，业主要求停工期间不算延期费用。 第四条：其他 1、本合同双方签字，单位盖章后生效，费用付清本协议终止。 2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等的法律效力。 3、合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成时，由协议履约地市级劳动仲裁部门仲裁或通过人民法院诉讼。 甲方：（签字盖章） 代表：电话：日期： 乙方：（签字盖章） 代表：电话：日期：
电力工程施工合同 合同编号: 甲方（建设单位）：####生态农业有限公司 乙方（施工单位）：####电气有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。 一、工程概况 1、工程名称：####生态农业有限公司项目用电工程 2、工程地点：@@@@ 二、工程承包方式及内容 1、乙方承包方式：工料全包。 2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为#####项目用电工程架设20KV用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装 100KVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。（详见工程造价预结算书所列项目） 三、工程工期 1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。 2、如遇下列情况，工期相应顺延。 （1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。 （2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。 （3）、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。
四、图纸资料 1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后 工日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。 2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。 3、工程预算书壹份。 五、材料设备供应 材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。 六、工程质量 1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。 2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。 3、工程质量：合格工程。 七、工程价款 以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整（小写：126000元整）。含正规发票。 八、工程费用结算方式 1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款） 2、开户银行及帐号 乙方： 开户银行： 账号： 九、甲方应承担的主要工作及责任 1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。 2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。 3、提供材料的堆放场地。 4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。 5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
房屋预租合同/房屋预租意向书 出租人：(以下简称“甲方”) 法定地址： 法定代表人： 营业执照号码： 传真：电话： 开户银行： 承租人：(以下简称“乙方”) 法定地址： 法定代表人： 营业执照号码： 传真：电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《成都市房屋租赁管理办法》（以下简称：《办法》）的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方拟承租甲方的房屋事宜，订立本合同。
5.2 租赁期间，使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备、物业管理、等费用由乙方承担。 5.3 乙方承担的上述费用，计算或分摊办法、支付方式和时间：。 六、房屋使用要求和维修责任 6.1 租赁期间，乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复；甲方应在接到乙方可代为维修，费用由甲方承担。 6.2 租赁期间，乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该房屋及其附属设施损坏发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。 6.3 租赁期间，甲方保证该房屋及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该房屋进行检查、养护，应提前日通知乙方。检查养护时，乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该房屋的影响。 6.4 除本合同附件（三）外，乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定须向有关部门批准后，方可进行。乙方增设的附属设施和设备归属及其维修责任由甲、乙双方另行书面约定。 七、房屋返还时的状态
7.1 除甲方同意乙方续租外，乙方应在本合同的租期届满后的＿＿日内返还该房屋，未经甲方同意逾期返还房屋的，每逾期一日，乙方应按人民币元/平方米向甲方支付该房屋占用期间的使用费。 7.2 乙方返还该房屋应当符合正常合用后的状态。返还时，应经甲验收认可，并相互结清各自应当承担的费用。 八、转租、转让和交换 8.1 除甲方已在本合同补充条款中同意乙方转租外，乙方在租赁期内，需事先征得甲方的书面同意，方可将该房屋部分或全部转租给他人。 8.2 乙方转租该房屋，应按规定与接受转租方订立书面的转租合同。并按规定向该房屋所在区、县房地产交易中心办理登记备案。 8.3 在租赁期内，乙方将该房屋转让给他人承租或与他人承租的房屋进行交换，必须事先征得甲方书面同意。转让或交换后，该房屋承租权的受让人或交换人应与甲方签订租赁主体变更合同并继续履行本合同。 8.4 在租赁期内，甲方如需出售该房屋，应提前三个月通知乙方。乙方在同等条件下有优先购买权。 九、本合同的解除及终止 9.1 甲、乙双方同意在租赁期内，出现包括但不限于下列情形之一的，本合同终止，双方互不承担责任： （一）该房屋占用范围内的土地使用权依法提前收回的；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 灭火器维修年检合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 经甲乙双方协商，维修年检甲方灭火器的事宜达成如下合同： 一、公司所有灭火器交维修检测。 维修年检有效期：年月日至有效期：年月日 三、合同金额：（￥） 四、结算方法：固定单价，支票转账，按实结算。 灭火器维修年检数量以实际数量为准。 灭火器维修年检完毕，乙方需提交灭火器维修检测报告、经甲方核对灭火器规格数量价格后，由乙方开具税务认可增值税发票到甲方结算。
五、双方的权利、义务、责任： 1、乙方负责为甲方上门服务，必要时负责所维修灭火器的搬运。 2、乙方维修后的灭火器必须的标准。为甲方开出灭火器维修检测合格报告。 3、质量保证期内如出现非人为的灭火器掉压、泄露、喷射性能问题，乙方免费维修。 4、甲方将灭火器存放于易取、干燥、通风、远离热源处。在正常存放下，如灭火器出现性能问题，给甲方造成的损失，由乙方承担全部责任。 六、本合同一式份共页，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。 七、其它事宜： 本合同执行过程中发生争议，双方通过友好协商解决。如无法解决，可向甲方所在地法院提出诉讼，由法院判决。
乙方代表（盖章） 地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 联系电话： 签订时间：年月日 地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 联系电话： 签订时间：年月日 甲方代表（盖章）
XX工程10KV设备试验工程合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，甲方委托乙方承包其配电工程施工，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第1条：工程概况 1.1工程名称：XX工程10KV设备试验 1.2工程地点： 1.3承包方式：包工不包料 1.4工期：用户办理好相关的手续，签订完施工合同，收到工程款后20年有效工作日内完成。 1.5工程质量：合格 1.6合同价款：按甲方该工程总价款1000000元的8%收取费用，即人民币大写：捌万元整。（工作内容包含：设备试验，保护整定、延伸服务和协调办理停电、送电等）。 第2条：工程结算方式 本协议签字生效后，由甲方将工程款80000元一次性付给乙方。 第3条：工程质量 3.1为确保工程质量，乙方必须按照国家电气安装规范要求试工，确保工程质量，接受甲方驻工地代表的监督。 3.2工程施工过程中，甲、乙双方各指定一人为工地代表，负责双方协调、联络事宜。 甲方工地代表为：XXX 联系电话： 乙方工地代表为：XXX 联系电话： 第4条：违约责任 因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第5条争议或纠纷处理 5.1本合同在履行地期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 5.2不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员公仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没达成书面仲裁的，可向人民法院起诉）。 5.3未尽事宜，双方另行协商解决。
电力工程施工承包合同 建设单位：重庆大港电力设备安装有限公司（以下简称甲方） 施工单位：重庆北洲实业（集团）有限公司（以下简称乙方） 为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：重庆融创基业房地产开发公司奥园八期800KVA施工箱变电缆追加工程 2、建设地点：经开区蔡家沟 3、主要工程内容：a：10KV高压进线电缆YJV35-50米采购、施放、敷设，电缆头制作及试验。 工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。 本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。 本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。 第二条工程价款及支付方式
1、价款：经过双方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币1.6万元（大写：壹万陆仟元整）。 工程价款支付：经双方协商一致，决定采用以下1付款方式：（1）合同签订后，甲方在5个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：（2）本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的 / %；作为工程预付款；工程竣工，验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 / %；其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后 / 个工作日内支付给乙方。 （3） 第三条承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干使用。 第四条主要设备、材料 1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求； 2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。 第五条工期 1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期25个工作日。 2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：
电气设备(设施)年检预试承包合同 发包方： 承包方： 合同编号：
年月日 电气设备（设施）年检预试合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方依据《中华人民共和国电力法》及国务院《电力供应与使用条例》有关规定，为了维护供用电双方合法权益，提高供用电双方在电力供应和使用中人身、设备、财产的安全、可靠性。特委托乙方对甲方专用供用电设备（设施）进行年检检查、预防性试验工作。 甲乙双方按照中华人民共和国《合同法》及相关法律、法规、技术规程规定，为明确双方职责，确保甲方年检预试工作安全、优质完成。本着平等、自愿、协商一致的原则，达成以下条款，供双方遵照执行。 一、年检预试工作地点： 二、年检预试工作范围：从甲方与供电企业电气设备（设施）维护分界点受电侧起至甲方集中配电屏（箱）出线开关电源侧止。（具体项目详见预算书）。 三、年检预试工作主要内容（详见预算书）： 1、 2、 四、年检预试工作时间： 1、年检预试约定时间：
年月日至年月日 2、年检预试实施时间由甲乙双方协商确定。 五、年检预试工作双方责任： （一）甲方责任 1、如实提供年检预试设备（设施）技术资料、图纸，年检预试前一年内运行记录，缺陷及处理记录。 2、及时按年检预试工作要求提供工作场地，增设必要的安全设施，加强安全保卫工作，防止非工作人员进入工作场地。 3、做好甲方内部停送电安全警示及其他生产、工作安排。 4、甲方在乙方进场工作前必须对自备电源、应急电源及附属设备、安全围栏、警示标志进行检查，保证正常安全运行。自备电源的停、送电必须经甲乙双方同意后由甲方负责操作。 5、甲方应指定现场工作负责人，随时检查乙方工作进度、质量、安全，并负责现场协调、监护。 6、如因以上原因修改工作内容和造成安全、质量事故，延长工期等，产生的一切责任由甲方承担。 （二）乙方责任 1、乙方保证按双方认可的工作内容及工作时间足额按时完成工作。 2、乙方保证按照《电力设备预防性试验规程DL/T596-1996》标准进行年检预试工作。 3、乙方应按甲方现场安全，保卫制度和电力建设安全工作规程组织工作，严防一切人身、设备事故发生。 4、乙方在检查、预试过程中未经甲方认可不得随意变更甲方电气设备（设施）原有运行方式、接线方式、计量装置；不得随意更换电气设备元
编号：_____________灭火器维修年检协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，就维修年检甲方灭火器的事宜达成如下协议： 一、灭火器维修年检时限： ____________年____________月____________日至____________年____________月 ____________日。 二、灭火器维修年检的数量及价格： 灭火器0.5kg ____________个， ____________元/个、3kg ____________个，____________元/个、4kg ____________个，____________元/、35kg ____________个，____________元/个，共计____________个，另换压力表_____________个，____________元/个、胶皮管_____________个，____________元/个，维修年检总价为____________元（大写：________________________）。 三、付款方式： 灭火器维修年检完毕后，出具检测合格报告。经甲方验收合格，由乙方出具合格有效完税发票，甲方付款给乙方。 四、双方的权利、义务、责任： 1、乙方负责为甲方上门服务，负责所维修灭火器的搬运、装车。 2、乙方维修后的灭火器必须符合公安部和消防局的要求标准。 3、质量保证期____________年，____________年内如出现非人为的灭火器掉压、泄露、喷射性能问题，乙方免费维修并为因此类原因未能使用而产生的经济财产等一切损失负全部责任。 4、甲方应按付款方式中的约定按时支付乙方费用。
电力设施建设工程施工 合同协议书 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
电力工程施工合同 合同编号：甲方（建设单位）：####生态农业有限公司 乙方（施工单位）：####电气有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。 一、工程概况 1、工程名称：####生态农业有限公司项目用电工程 2、工程地点：@@@@ 二、工程承包方式及内容 1、乙方承包方式：工料全包。 2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为#####项目用电工程架设20KV用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装100KVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。（详见工程造价预结算书所列项目） 三、工程工期 1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。 2、如遇下列情况，工期相应顺延。 (1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。 (2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。 (3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。 四、图纸资料
1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。 2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。 3、工程预算书壹份。 五、材料设备供应 材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。 六、工程质量 1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。 2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。 3、工程质量：合格工程。 七、工程价款 以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整(小写：126000元整)。含正规发票。 八、工程费用结算方式 1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款） 2、开户银行及帐号 乙方： 开户银行： 账号： 九、甲方应承担的主要工作及责任 1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。 2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。 3、提供材料的堆放场地。 4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。 5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。