预应力管桩基础工程施工合同
（范本）
合同编号：
工程名称：
建设单位：
施工单位：
签订日期：年月日
协议书
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
甲方将项目预应力管桩施打工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况（名称、地点、内容、范围）
一、工程名称：预应力管桩基础工程（以下简称“本工程”）
二、工程地点：
三、工程内容：项目以及会所项目预应力管桩施打工程。
四、工程承包范围：项目预应力管桩施打工程。预应力管桩采用静压机施工。桩型为_______，桩长以强风化岩面为持力层，并将桩接到设计标高；预应力管桩数量约条，总长度暂定为 m。
施工设备要求静压机机械。在甲方通知后三天内施工设备进场，施工现场以开挖后现状交付给乙方，整个场地在施工中所发生的一切费用均包含在施工措施费中。施工运输道路如因雨季原因需要填砖渣等硬化处理，由乙方主动完成，产生的相关费用由双方友好协商据实结算。
第二条、工程管理（施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、文明施工）
五、施工组织设计和工期
（一）工期：
本工程总工期为个日历天（含节假日在内）（按24小时两班制计算, 以试桩之日起计算工期）。该工程是以延米单位计量, 如工程量增加, 则工期按比例作相应顺延。如因甲方原因或不可抗力因素造成工期须顺延的，乙方应在工期顺延事项发生后24小时内向甲方提出书面申请，并提供相应完整有效的证明资料，经甲方签证后工期可相应顺延。如本工程甲方委托了监理单位进行监理的，乙方在向甲方申请工期签证前还需经过监理单位的签字确认。
（二）进度计划：
1、乙方应在开工前及时将本工程的施工组织设计（或施工方案）和进度计划（按单位/分部/分项工程详细编制）提交甲方。如本工程甲方委托了监理单位进行监理和本工程列入了总包单位进行管理的，乙方还应向监理单位和总包单位提交以上工程文件。甲方/监理单位审批以上工程文件后，乙方方可开工并应在工程进行过程中严格执行。
2、乙方必须按甲方/监理单位/总包单位批准的进度计划组织施工，接受甲方/监理单位/总包单位对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方/监理单位的要求采取改进措施，采取改进措施而增加的费用由乙方自行承担。
（三）工程开工：
本工程乙方应在年月日前或按甲方开工令中注明或按合同规定签认的日期开工。
（四）工程竣工：
1、本工程乙方必须在年月日前或按甲方开工令中注明或按合同规定签认的日期竣工。
2、因乙方原因不能按照上述日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、质量与检验
（一）工程质量
1、竣工验收时本工程质量须达到国家现行验收规范或行业质量检验评定标准合格等级。因乙方原因造成工程质量（含施工质量及材料质量）达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2、工程竣工验收标准及规范有：《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）、广东省标准《建筑地基基础施工及验收规程》（DBJ15-102-91）以及国家质量检测中心检测报告为依据。
（二）检查和返工
1、乙方应认真按照国家现行标准、规范和设计图纸要求以及甲方/监理单位/总包单位依据合同发出的指令严格施工，随时接受甲方/监理单位/总包单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2、工程质量（含施工质量及材料质量）达不到合同要求，甲方有权要求乙方停工或返工，因此发生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。如乙方返工后仍达不到合同要求的，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任。
（三）质量保修
1、本工程保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限，自工程竣工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算。
2、乙方应在工程移交时向甲方或甲方委托的物业公司递交保修人员安排计划书，以保证保修期内有足够的专业维修人员在现场负责本工程的保修工作。
3、保修期内因材料质量、施工质量造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围。
4、桩基的保修执行国家相关法规，保修期为两年，从工程实际竣工开始计算，待保质期满两年后由甲方组织验收，如无出现任何质量问题一次性无息付清余款。
七、安全施工
乙方应遵守国家、天津市及滨海新区关于工程建设安全生产的有关管理规定，在现场设置安全生产标志和张贴安全用语，经常进行安全施工与检查，做好安全教育与防护工作。由于乙方安全措施不力造成事故的，自行承担一切责任和费用，甲方将视情况从工程结算中扣除工程总价的1—5%以作为对乙方的惩罚。
八、文明施工
乙方应遵守国家和地方关于建设工程现场文明施工的有关管理规定，经常性进行文明施工与检查。工程造价中已计收了文明施工增加费，乙方必须按照规定进行文明施工，并会同甲方/监理单位/总包单位定期进行检查。凡未按规定进行文明施工或文明施工定期检查不合格、乙方又不采取措施纠正的，或最终评定为文明施工不合格的，甲方将在工程结算中扣除文明施工增加费，并处以工程总造价1% 的违约金。
第三条、经济条款（承包方式、合同价款及调整、合同价款的支付）
九、承包方式
乙方承包本工程的方式为：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包水电费、包税费等综合单价包干承包方式。
十、合同价款及调整
（一）本工程按固定综合包干单价据实结算：
（二）本工程合同造价为人民币元/延米（￥元整），结算时按上述约定综合包干单价进行调整。
（三）桩计算长度请看工程量清单说明。
（四）按以上计价方式计算的工程造价已含如下费用内容：1、直接工程费：含人工费、材料费(内容包括：材料原价或供应价格、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验实验费)、施工机械使用费、包测量定位放线费用；2、措施费：含环境保护
费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架、已完工程及设备保护、施工排水、降水；3、规费：含工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险；4、企业管理费：含管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、其他；5、利润；6、税金。
十一、合同价款的支付
（一）本工程无预付款。
（二）工程进度款
1、工程开工后按工程进度付款，工程进度达到50%时，按甲方审定实际完成工程量，15日内支付工程量的70%；工程进度完成至100%，按甲方审定实际工程量，15日内支付工程量的80%；
2、完工且经验收合格后十五日内支付至甲方审定实际完成工程量的90%；
3、工程竣工验收符合合同规定、竣工工程向甲方移交、乙方向甲方提供完整的竣工资料和结算资料，甲方审核完毕、双方确认后的十五天内，工程款付至工程结算造价的95％。
4、余下的5%作为工程质量保修金，工程竣工后满两年按本合同规定办理确认手续后五天内免息付清。
（三）甲方凭乙方出具的甲方/监理单位对工程质量进度资料及工程款的书面审核文件及工程所在地税务机关开具的正式工程发票支付工程款。如乙方延期出具发票或出具的发票有瑕疵，则甲方可相应延付，如乙方出具假发票，则甲方可向税务机关举报。（四）、乙方确认的收款银行账户资料：
经办人：______________________联系电话：________________________
乙方收款银行帐户资料如下：
收款单位名称：_______________ 收款银行：________________________
收款帐号：_________________________________________________________
甲方按上述资料付款，如因乙方提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由乙方承担。乙方承诺若上述收款银行账户资料发生变化及时书面通知甲方。
第四条、分工及责任条款（材料设备供应、竣工验收及工程移交、双方责任、违
约责任、争议解决方式、附则）
十二、材料设备供应
1、本工程所需的以下材料设备：台静压机，乙方自行提供设备及承担进出场费用，并满足工程进度要求。
2、本工程所需的管桩品牌采用：由甲方指定品牌，乙方负责采购供应到施工现场，乙方应在需使用前7天内向甲方提交计划书（包括材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级等），经甲方核定品牌后乙方方能采购。
3、以上材料设备外的材料设备由乙方自行采购供应到施工现场。
4、乙方采购供应的材料设备均应符合国家或行业的规定，在使用前应提供材料样板（并作相应的书面说明）和质量合格证等完整资料给甲方/监理单位，经甲方/监理单位认可封存后作为验收标准。乙方采购供应的材料设备经甲方/监理单位现场检验、确认后方可在施工中使用。
5、甲方根据现场实际情况提供材料设备存放场地，乙方负责完竣验收前的保管工作。
十三、竣工验收及工程移交
1、工程竣工验收以施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家现行有关施工规范的合格标准。
2、乙方申请竣工验收时，本工程应具备下列条件：
（1）本工程全部完工；
（2）各种竣工资料完备。
3、具备上述条件时，乙方应在三天内向甲方/监理单位提交竣工验收报告和完整竣工资料，甲方应在接到符合要求的报告和资料后七天内组织验收。工程验收符合合同条件甲方/监理单位乙方在竣工验收证书上签字盖章之日为本工程的竣工日期。
十四、双方责任
（一）甲方责任
1、办妥正式工程和临建工程范围的工地征用手续，办理施工许可证；
2、开工前搞好“三通一平”工程复线，清理地上障碍物；
3、提供施工图纸和地质资料一份，组织有关部门会审；
4、派驻监理公司、甲方代表，对工程质量和工程进行监督，处理施工过程中的各种问题，负责签证；
5、及时联系桩检测部门进行桩检测工作。
6、甲方对乙方提交的施工记录应在二十四小时内予以签认或提出审核意见，并作为有效的付款依据，若不及时签证或提出审核意见，乙方有权停工，停工费用由甲方承担。
7、在施工范围红线内向乙方提供用水用电接驳点，保证施工期间的需要，发生的水电费用由乙方自行承担，。
8、委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。
（二）乙方责任
1、开工前向甲方提交施工组织设计（或施工方案）和施工进度总计划，经甲方审批后乙方应严格执行，同时，必须提交在我司发放的桩基上编制桩位编号图并盖公章一式五份。
2、指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织工程施工，负责处理工程施工过程中各项事务。如中途更换代表应征得甲方同意并重新发出书面通知，如甲方认为乙方现场代表不合格，乙方应按甲方要求及时更换；
3、严格按图纸和甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；
4、由于乙方原因造成质量问题而需要补桩的，费用由乙方负责。
5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，并做好各项施工记录；施工记录表格必须采用地方建设局标准表格，一式三份（用复写纸复写）并及时做好桩基数据记录与签字确认工作。
6、遵守国家和地方政府有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾消除工作，处理好与现场其他单位的关系；
7、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线；
8、工程竣工验收合格后向甲方提交竣工图及竣工资料（如材料设备合格证、隐蔽工程记录等）一式四份，并在完工后五天做到工完场清，否则按每平方米每天收取20元收取场地占用金；
9、工程竣工未交给甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏，应在甲方限定的时间内无偿修复；
10、自行出资接驳和安装拆除水电管线等，按时交纳水电费用；
11、施工过程中如有隐蔽工程需中间验收的，须在自检合格后24小时内向甲方申
请，甲方在收到申请后24小时内组织验收，否则视为认可，经验收合格后方可继续施工；
12、因工程所需人员的食宿、临时设施由乙方自行解决；
13、接受甲方施工现场的指示和监督，对甲方管理人员所提出的问题或要求应及时答复处理，对质量问题应及时整改，否则甲方人员有权按甲方有关规定对乙方进行罚款；
14、不得将工程转包，未经甲方同意不得进行分包，否则甲方有权解除合同；
15、合格工程桩的桩基试验费用由甲方负责，因施工质量原因引起的补桩、
补测或进一步桩基试验费由乙方负责。
十五、违约责任
1、合同签订后乙方不履行合同或中途毁约或因乙方原因致合同被解除的，除按本合同相关规定承担违约责任外，还应向甲方支付合同暂定总价20%的违约金。
2、如因甲方的原因造成逾期付款，由甲方按中国人民银行关于逾期付款的有关规定承担逾期付款责任。
3、由于乙方原因造成本工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方合同总价款1%的违约金，并应赔偿由此给甲方和其他施工单位造成的损失；逾期竣工超过5天或无故停工超过3天，甲方有权解除合同。
4、因乙方原因，工程出现安全、防火、质量事故、工程形象进度延误五天以上，乙方在收到甲方书面通知后两天内仍未采取措施，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方和其他施工单位造成的损失。
5、乙方在施工中不按规范组织施工，或者使用不符合甲方要求的材料，一经发现，甲方有权责令乙方停工或返工，并对乙方处于______元/次的违约金，如不停工或返工，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方和其他施工单位造成的损失。
6、工程竣工后经验收达不到合格标准的，乙方应无条件免费返工，返工后经验收仍未达到合格标准的，甲方有权解除合同，乙方除应向甲方支付合同总价款20%的违约金外，还应承担甲方聘请第三方进行返工以使工程达到合格所发生的一切费用。
7、乙方不得将本合同的主要条款内容和乙方接触到的甲方技术图纸及信息泄露给第三方或不当使用，一经发现，乙方应向甲方偿付合同总价款10%的违约金。
十六、争议解决方式
合同履行过程中发生争议时，双方应互谅互让协商解决，协商解决不能的，双方同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。发生争议后，除非合同已不能履行，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
十七、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，合同附件与本合同具有同等法律效力，双方均应遵守。
附加协议条款：
1、
。
2、
。
3、
。（以下无合同条款正文）
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
授权委托人：授权委托人：
地址：地址：
开户名称：
开户行：
银行帐号：
联系人：
办公电话：
合同签订日期：年月日
合同签订地：
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 混凝土管桩工程施工合同 甲方:__________________________ 乙方: _________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方因需要,将预应力混凝土管桩工程委托给乙方负责清包施工。为确保施工进度和质量要求,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条、工程概况 一、建设单位: ________________________ 二、工程名称: ________________________ 三、工程地点: _______________________ 四、桩基类型: ________________________ 五、采用的施工方法:静压法 六、执行标准或图集:G03-2002 七、质量等级:合格。 八、承包范围:管桩的压桩施工及资料整理由乙方负责(资料中单位名称为甲方单位)。 第二条、工程造价与承包方式 一、工程预算总值(人民币): 1、压桩综合单价:___元/m,不含水电费、税金及公司管理费、开票费用;工程量约____米。 2、最终结算不少于_____米,如少于___米按___米工程量结算。 二、本工程按包工不包料方式承包。 三、工程量计量方式:本次施工的工程量增减,单价不变。 四、送桩深度超过___m,超过部分按压桩综合单价的一半另行计取。
孔望尚府项—桩基工程施工承包合同 总承包单位（甲方）：阳升建设集团有限公司连云港分公司 作业施工单位（乙方）： __________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。 —、工程概况： 1、工程名称：孔望尚府项目管桩基础工程 2、建设地点：连云港海州区果园路东、秦东门大街北 3、工程内容：PHC-600 （130）-AB-C80-10，10; PHC-500（ 110）-AB-C80- 15 管桩及开口钢桩尖 4、工程数量：PHC-60（130）-AB-C80-10,10管桩约214 根约4280 米， PHC-500 （110）-AB-C80-15管桩约42根约630米，以正式施工图纸为准。 二、工程承包范围： 根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要 求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程，包括但不限于管桩及桩尖等材料及机械进出场安拆、弓I孔、试桩、打桩、焊接、防腐处理、补桩、运输、二次搬运、桩基验收资料（含打桩记录）、施工水电等。 三、工程承包形式： 甲方以包工包料形式承包给乙方施工。 四、工程工期： 乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相 关规定予以处罚。（以下工期为有效工期） （一）、工程施工阶段总工期为30_日历天,开工预计日期：2013年10月15 日（具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。 （二）工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目
部签章认可后，工期方可顺延。其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。 1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达8小时以上（含8小时）。 2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误。 3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。 4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。 5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。 6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。 五、工程质量： 乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及江苏省有关的施工验收 规范、规程进行施工，乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。 1、本项目桩基接头部分应采用二氧化碳气体保护焊，必须采取吊桩方式施工，确保质量。 2、本工程除按国家法律规定通过下相关部门监督外，采取施工单位、监理单位、建设单位三级质量管理体系，实行定期或不定期联合检查制度，施工单位自检、监理单位复检，建设单位审核，均应落实到具体负责人，杜绝工程质量隐患。工程量验收核实时，必须由建设方及监理方三人以上在场时方可进行，并做好施工现场记录。 3、开工前乙方应将《施工组织设计方案》送交甲方工程管理部门及监理公司（建设单位聘任，下同），经建设单位工程管理部门及监理公司审核同意，发出《开工通知书》后方可开工。 4、甲乙双方及监理公司均应指定专职现场负责人，并明确其职责，以书面方式通知对方。 5、乙方必须自行完成本工程，若甲方及监理公司发现乙方有将本工程以任何形式转包、分包等行为，经查实，甲方有权终止本合同，已完成工程量不予结算，乙
发包人（全称）：(以下简称甲方） 承包人（全称）：(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：根据设计施工图纸，本工程采用： ①按（ SG 409 ）图集的Φ300 ㎜，壁厚（ 70 ）㎜（ A ）型预应力混凝土管桩，单桩承载力 500 KN，桩长 6～13 米，设计桩位叁佰多个，采用静压桩施工。工程量约 A6～A8幢 3000 米。（详细请看设计图纸）②按（～）图集的（～）预制钢筋混凝土方桩，单桩承载力～ KN，桩长～米，设计桩位～个，采用～施工。工程量约～米。（详细请看设计图纸） 工程立项批文：～ 资金来源：企业自筹资金。 二、工程承包范围桩基础施工包工包料。 三、合同工期 开工日期：试桩之次日计。 竣工日期： 合同工期总日历天数 13 天。
因甲方原因，设计图纸变更，遇地上、地下和空中障碍物、场地下陷，工程款不能按期拨付等原因和自然灾害耽误时间者则工期顺延。 四、质量标准 工程质量标准按下列条款执行： （一）按照国家及省、市颁发的最新规范、规定。 （二）按照经会审后的设计图纸中说明，要求及三方认可的修改或通 知施工，（指甲、乙及设计三方）。 （三）以质监部门的验收合格结果为质量标准。 五、合同价款 金额（大写）： (约) 贰拾伍万元（人民币） ￥：（约） 250000.00 元（人民币） 以实际发生工程量结算为准。 六、甲乙双方的主要工作 （一）发包人工作： 1、办妥正式工程和临时工程范围内的土地征（借）用手续，左邻右舍 的有关签订。办理施工许可证和临时道路占用许可证。 2、开工前搞好三通一平，工程放线，全部桩位定插签，清理地上和地下及空中障碍物，桩位探桩。并保证桩周有五米的施工范围。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，及相邻的民事关系，运输道路平实畅通，施工机械及材料顺利到达施工现场及确保施工场地不下陷。以免影响正常施工及因场地问题造成桩的施工质量等问题由甲方承担有关费用。 3、提交施工图纸两份（包括：基础结构图、平面图、立面图和剖面图）和地
锤击管桩基础工程施工合同 发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲乙双方对锤击高强预应力管桩基础工程，按照平等自愿互利和协商一致的原则，已就合同主要条款达成一致意见，形成本合同，以便共同遵守执行。 第一条、工程名称： 工程地点： 工程承包范围：包工包料 第二条、合同工期：从年月日开始算起，工期总日历天数确定为15天。 第三条、合同工程量及合同价款： 1、按设计图纸和地质勘测资料计算，本工程总桩数为条，平均长度 约45米，合同总工程量约米。 2、单价约定：锤击高强预应力管桩基础工程，采用管桩Φ400mm*95mmA 型管 ,单价元/米；Φ500mm*100mmAB型管 ,单价元/米；Φ500mm*125mmA 型管 ,单价元/米；机械进场费/元/台机。 3、合同总造价暂定（大写） ,实际工程总款按完工后的结算工程量计算。 第四条:承包方式: 1、乙方包工、包料及机械进退场费用、包机械使用,包工程质量合格，施工水电费由乙方负担。 2、工程量结算方法：管桩自普通桩尖至自然地面标高计算工程量，其他按常规套图纸、现场签证、设计变更等有关依据结算。 3、结算工程量以甲方签证的原始施工记录为准。 4、本桩工程的一切正常检测费用由甲方负责。 5、一切税款由甲方负责，乙方提供70%材料发票。 第五条、付款方式： 1、每5000米结算一次完成工程量的85%工程款给乙方。 2、余款在工程完工（指打完合同约定的最后一支桩）后桩检测合格之日 起15天内付至工程结算款的95%，余下5%结算款完成最后一根桩之日起半
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 管桩施工劳务合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：预应力管桩施工劳务分包合同 预应力管桩施工劳务分包合同 编号： 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，双方共同遵守： 第一条、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工作名称：碧桂路高架桥工程预应力管桩施工 工作地点：佛山市顺德区碧桂路 工作范围及工作虽：碧桂路高架桥预应力管桩(d=40cm),约万米，乙方进场后甲方指定乙方负责施工的具体区域。乙方优质、按期完成本合同工作虽。 承包方式：固定单价承包，乙方提供桩机和劳务人员，乙方劳务报酬根据乙方完成的工作H计算。 劳务分包作业内容为：甲方应满足“三通一平”路通、水电通，桩位放线、打桩机就位、起吊管桩、压桩、接桩、送桩等以及其它乙 方为完成本工程所有必须的临时设施及 辅助工序。 第二条、劳务分包工作期限
开始工作日期：20XX年8月10日。 结束工作日期：根据工程的工期需要，乙方的工期满足甲方要求。 第三条、质虽标准 按公路工程现行工程质虽验收标准进行评定。 乙方必须严格按照甲方上述要求的质虽等级、标准组织施工，并服从甲方委派的现场工程师及驻地监理工程师的监督、指导。做好现场施工的原始记录及 相应的基础资料。 桩位的倾斜和上浮等不能超过公路工程验收标准及规范要求，严格执行甲方制定的工艺要求，确保工程质虽。 若乙方不按技术规范要求进行施土，工程质H达不到质虽标准，现场工程师和监理工程师有权责令其停工、返工。若出现质虽问题，造成的一切损失由乙方自行负责。 乙方每道工序均应在甲方及驻地监理工程师检查合格并签认后方准许进行下一道工序施工。甲方及监理对乙方进行检查后，并不免除乙方对施应负人工的质虽责任。 劳务报酬按管桩施工劳务分包单价和经甲方确认的劳务作业虽进行计算，分包综合单价元/m。 劳务承包单价为乙方完成所承担的劳务作业内容所包 括的人工费、材料费（不含管桩费用）、机械费、管理、利润、保险、风险、人员调遣、安全生产、文明施工等所有费用以及隐含的风险费用总和；
静压预应力管桩工程施工承包合同 篇一： 建设单位：哈尔滨中国标准铅笔公司以下简称业主发包单位：黑龙江省大兴安岭地区宇林建筑工程有限责任公司 以下简称甲方 承包单位：宿迁市建设工程（集团）有限公司以下简称乙方受甲方委托，乙方负责施工哈尔滨中国标准铅笔公司新建厂区：1#厂房、及3#、4#厂房静压预应力管桩基础工程，根据《合同法》，为明确双方责任，本着互相协作，安全顺利地完成施工任务。双方在平等互利的基础上，经友好协商签订以下合同条款，以资共同遵守。 一、工程地点：哈尔滨市利民开发区电碳厂东院。 二、工程名称：哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程。 三、承包方式、范围及内容： 1.承包方式：包工、包料。 2.承包范围：按哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程1#厂房设计图中所有PC400A95-12,桩长约12m，（由试桩确定桩长）（约272根）；3#、4#厂房设计图中所有PC400A95-16，桩长约16m，（由试桩确定桩长）（约323根）；
以及可能出现的设计变更所增补的桩数。 3.承包内容：包括桩机进退场及装卸，桩位放样、压桩、送桩、管桩焊接，桩基施工时所需的临时设施及水费、电费及工程相关的隐蔽及内业资料的收集整理，归档等。 四、桩基工程材料：采用PC400A95-12、PC400A95-16管桩。 五、工程价款： 1.有效桩长：综合单价(包括：人工费、材料费、机械费)按人民币元/米。（有效桩长：指设计桩顶标高至实际压桩桩低标高） 2.本合同包含工程桩的验桩（静载动载）检测费。 3.因机械原因造成断桩需变更补桩的，由乙方自行承担。 六、工程量计量方式： 桩基工程量以甲方现场确认的实际有效桩长（设计桩顶标高至实际压桩桩低标高）计量。 七、施工期及质量要求 1.工期：20XX年11月 08 日，前进场一台压桩机，20XX 年11月 9 日之前应具备桩机试打的条件并进行试压桩，正式施压第一根工程桩后 20 日历天完成现有图纸上所有（约595根）工程桩的施工。如非因甲方或不可抗力因素造成的工期延误，每延误一天，乙方须支付给甲方违约金人
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：采用长螺旋钻机超流态法进行的桩基础施工，桩型为直径400CM总工程量以设计图纸为准。 （四）承包方式：乙方以包工不包料（每米按350元/米计价进行结算）的方式承包该工程，包括：钢筋笼预制.钻孔.下笼.成桩.设备进出场运输及安拆费、桩施工费、（不包含税金、水电费、基础资料）。 第二条 （一）施工费：350元/立方米。工程量按照每个桩位桩尖压入自然地面深度累计值计算。高于桩顶标高按桩顶标高加0.5米桩长计算。 （二）甲方负责试桩费用及试桩检测费，试桩施工完10天内完成检测，超出10日后按设备停滞费补贴，7/10日检测/检测和工程桩），试桩电费由甲方承担。第三条工期 本工程施工工期为个有效工作日（自起止），实际开工日期以工程桩开始施工为准。（乙方保证在合同签订日起五天内进场） 在履约过程中，由于不可抗力、静载检测延误的工期或甲方责任所延误的工期，
经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。 第四条甲乙双方责任 （一）乙方责任 1、组织施工机械设备（配桩长度为6-13米，满足设计桩型、设计压桩力要求）、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。 2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责。 3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。 4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。 5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。（二）甲方责任 1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。 2、开工前完成“三通一平”，场地应满足设备地耐力要求及60吨以上大型车辆行驶至施工组织方案中确定的卸桩地点，清除地下及距边桩4米范围内的障碍物（包括管线）。提供正规施工用水接头和施工电源接点，电源电力在200千瓦以上，接线点符合安全用电规范且距离最远施工桩位120米以内。 3、向乙方提供施工蓝图叁份]地质勘察报告及有关资料各壹份。指定相关单位函件签收人及通讯方式。组织有关部门对施工图纸进行会审。 4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站
桩基础施工合同 发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条、工程名称: 第二条、工程地点: 第三条、工程内容: 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。 2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质
量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价:ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期: 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
字（）第［］号 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定, 方同意将 乙双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，特签 订本合同 以共同遵守执行： 第一条工程名称: 第二条工程地点： 第三条承包方式: 静力压 —X —预应力C —砼预制方桩综合含税单价为Y —元咪, 工程量暂定为— 米，桩尖含税单价为Y —元/个，工程量暂定为—个。 以上含税综合单价包括购桩、打桩、桩机进退场费、包打试验桩费、包凿 桩费、包切桩费、水电费、临时设施费及 其它施工费用。 若桩尖单价含 在综合含税单价中请在此项加入桩尖费。 第四条工程范围: 1、甲方负责与市规划局管线部门定出建筑红线的外边线， 交由乙方确定桩基 工程的桩号定位。 2、所有接头采用焊接，接头不多于4个，乙方在施工前必须报技术措施给甲 方审批，桩的 最后收锤一定要满足设计要求的贯入度。合同附号: 工程发包单位: 工程承包单位: 以下简称甲方） 以下简称乙方） 经协商一致，甲 工程委托乙方施工。为明确甲、 1、 2、 乙方以包工、 工程量计算办法: 表签证确认为准。 包料、包质量、包凿桩（切桩）的形式承包该工程。 ，打桩深度以甲方驻工地代 3、 4、
第五条工程造价： 1、 本工程含税总造价暂定为人民币 ____________ 元整（Y _______ 元），实际含税 总造价以合同含税承包单价结合实际工程量 （甲方驻工地代表验收签证确 认方为有效）结算为准。 2、 施工过程中，因实际需要增加工程量，涉及金额小于人民币壹万元办理签 证手续（甲 方驻工地代表签认有效），作为结算依据；大于等于壹万元则 补签《增加工程补充协议》。 第六条工程付款办法: 合同签定后，甲方支付乙方合同总造价的 25%做为备料款。 工程每完成管桩4000米，乙方将完成的实物合格工程量上报甲方工程部 （该工程量 必须经甲方驻工地代表验收签证方为有效 ），经核实后支付工程 进度款的80% （含备料款）。当工程进度款支付到工程总造价的 80% （含 备料款）时，甲方不再支付工程进度款。备料款按比例扣回，在工程完成 到总造价的80%时全部扣回。 在工程完成试桩验收合格并在土建基础部位完成施工时办理结算， 工程款 在办理结算（结算书须经甲方主管副主席签字并盖章方为有效）后支付。 国家规定由 乙方上缴的各种税费，已包含在本合同造价内，由乙方向工程 所在地地方税务部门缴纳。甲方通知乙方开单后，乙方每次收取甲方工程 款须持工程所在地地方税务部门开 具的等额有效之建筑安装发票收款。 第七条工程期限： 1、 经双方商定,本工程乙方必须自甲方工程部发出开工通知单之日起每台桩机 一个工作日施打管桩数量不得少于—根，并于—年—月 ________________ 日之前完成 全部工程。或开工之日—个日历天内完成。 2、 经甲方确认有以下原因之一者，由甲方驻工地代表确认后工期可以顺延： （1） 甲方在施工期间修改设计或甲方未能按时支付工程款等其它原因。 （2） 甲方未能在约定的开工日期内交出施工场地。 （3） 因不可抗拒的自然灾害等事件影响，或甲方原因连续停水或停电八小时 以上。 1、 2、 3、 4、
预应力管桩施工合同 RJZY—2012—004 预应力管桩施工专业分包合同 工程名称: 发包人: 承包人: 2012年7月 1 预应力管桩施工专业分包合同 发包单位: ,以下简称甲方, 承包单位: ,以下简称乙方, 甲方因“榕基智慧园”项目建设需要～现委托乙方承建“ 。为明确双方的责任、权利、义务～根据《中华人民共和国合同法》～国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》～结合本工程的具体情况～经双方充分协商～特订立以下合同条款～双方共同遵守。 一、工程名称:“ 二、工程地点: 三、承包方式: 包工包料 四、桩基名称:1、PHC-500(125)-AB-C80预应力砼管桩 2、施工方式:锤击 五、暂定工程量: 米 六、工程内容: 1、本工程乙方包工包料:包购桩,运输、验收、合理堆放,、包打桩,试桩、工程桩,、包质量、包工期、包安全、包桩尖、包焊接及焊条等辅助材料。 2、打桩单价:
A、PHC500(125)-AB-C80预应力管桩暂定元/米～桩尖暂定元/只,施工购买前由甲方、乙方及监理方三方共同 2 询价确定,。 B、工程桩施工费元/米,含人工费、机械折旧费,。 C、管理费按 %计取,含上缴集团公司费用、资料费、管理人员工资、柴油费、管桩垫资利息,。 D、税金按 %,按当地税务部门开具税票计～多退少补,。 E、机械进退场费万元,两台桩机,。 3、工程量计算方式:按实际施工量计算～单桩计算方法～从桩顶计算到桩尖。 4、结算依据:以现场打桩记录及甲方、乙方、监理三方确认的最终打桩数量为结算依据。 5、桩基工程预算造价: A、管桩: 米* 元/米= 元 B、桩尖: 个* 元/个= 元 C、打桩费: 米* 元/米= 元 D、桩机进退场费:20000元 E、管理费:,A+B+C+D)*6%= 元 F、税金:,A+B+C+D+E)*5.58%= 元 合计:,A+B+C+D+E+F)= 5元。 七、施工工期: 1、自打试桩之日起计个日历天～要求桩机在年月 日前进场～年月日开始打桩,具体开工日期以甲方书面通知为准,。并于年月日前完成全部打桩施工任务。
桩基础工程专业分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目桩基础施工，达成如下一致条款： 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：桩基础施工，具体以建设单位提供的加盖好施工图审查专用章的设计施工图纸内容为准。 1.4承包内容：（本合同范本例举人工挖孔桩、旋挖钻孔灌注桩、预应力砼管桩等三类桩基础，根据各项目具体施工情况确定选用，其中1.4.20至1.4.29为通用内容，适用各种桩基础工程专业分包内容。签约时根据具体项目情况选择并删除其他内容后再修改条款序号。）（一）人工挖孔桩： 1.4.1 人工挖孔桩成孔：挖土方、石方、修正边、壁、扩底；按甲方、建设单位要求将土石方运至（场地内指定位置）、基坑抽排水（含地下水、孔内排水）、通风、孔内照明、安全架子搭拆等。
1.4.2 人工挖孔桩砼护壁：护壁模板制作、安装、拆除、清理、整理堆放及场内外运输；护壁砼搅拌、运输浇筑、养护等全部操作过程。 1.4.3 桩钢筋笼制作安装：护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作、绑扎、钢筋保护层垫块制安、超声波测声管安装（如果需要做超声波检测）、吊车吊运、安装、焊接、拼装等操作过程。 1.4.4 人工挖孔桩桩芯：桩芯商品砼采购及运输、浇筑（汽车泵）、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.5 桩头清理：高出甲方要求的标准以上部分桩头浮浆凿除、现场清理等。 1.4.6 井圈砌筑：井圈高度不得超过交付场地地面标高（30）cm。 （二）旋挖钻孔灌注桩： 1.4.7 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.8 旋挖钻机进场、钻孔及入岩。 1.4.9 各种特殊地质处理（流砂、流泥、淤泥、孤石、溶洞、溶蚀、石笋等）。 1.4.10 泥浆池设置和泥浆制作（外运工作视项目具体情况确定）。 1.4.11 护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作安装。 1.4.12 桩芯商品砼采购及运输、浇筑、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.13 桩内抽排水、施工场内的截水和排水。 1.4.14 桩间土的平整、施工安全设施，以及为确保质量和进度及安全而采取的各种措施等全部工程和内容。 （三）预应力砼管桩： 1.4.15 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.16 根据地勘报告来合理配置桩长和管桩进场计划。
预应力管桩基础施工合同 发包单位（甲方）：（以下简称甲方） 承包单位（乙方）：（以下简称乙方） 根据《中华人民国经济合同法》和《建筑安装工程合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方一致商定如下合同条款，以共同遵守执行。第一条、工程项目 1、工程名称：基础部分 2、工程地点： 3、承包方式：本工程以包工包料的承包形式进行柴锤击桩施工。如需要 静压桩施工，单价双方再协商为准。表。 4、容及承包单价：根据甲方提供的桩位基础工程施工平面图规定容，经双 方协商确定本工程数量及单价如下表： 5、本工程承包施工单价包括下列容：管桩材料费（包工包料）、包质量、 包机械人工费、包割桩和接桩费、包水电费、包机械进退场费、包普通桩尖、包桩位放线、 桩管材料选用：
6、本工程承包施工单价容未包括下列容：施工报建费、验桩费、税金、验 桩挖土费、超深挖土费 第二条、施工工期 1、本工程施工工期为晴天计算30 天，从试桩次日算起，合同生效时当日 进场台桩机。等甲方电装好再增加台桩机。 2、如因甲方原因或不可抗力因素造成的停工，凭甲方在现场代表签证顺延 工期。接甲方通知，乙方马上进场，不得拖延。 第三条、工程质量 1、工程质量标准：按设计图纸要求和国家现行施工验收规施工和验收。 2、如因施工质量原因造成的单桩承载力达不到设计要求的桩，其返工及 各种损失费均由乙方负责。 3、若因施工原因造成打烂桩头、打坏桩身、漏桩、错桩和严重偏移桩位 的责任事故，其一切损失均由乙方负责；若因地质或地下障碍物原因造成的打烂桩头、打坏桩身的责任事故，其材料损失均由甲方负责。 但应由双方核实属地质问题。 第四条、结算依据及付款方式 1、结算工程量以甲方委派的现场代表记录桩长签名为结算依据。 2、本工程施工结算桩长由施工地面至桩尖底部结算，竣工后将各支桩长 进行累加，总数为实际施工结算总工程量。 3、付款方式：合同生效乙方桩机和桩管材料进场，施工进度每完成2000 米按70%支付进度款，以此类推。 余款在打桩完毕验桩合格30 日一次性付清。工程完工后，一个月不
桩基础工程施工承包合同 发包方： 承包方： 工程名称： 签约日期：二零一柒年元月
挖孔桩工程施工合同条款
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同信守。 一、工程概况 1、工程名称：楼。 2、工程地点： 3、工程范围： 4、质量等级：合格。 二、承包方式及合同价款的确定 1、本工程采取包工包料方式承包，确定工程价款。 2、按实际挖孔每立方米砼元综合造价包干，包括护壁厚，直径900的桩孔每米为m3，孔深为孔口到锅底长度，扩孔部分另外计算。另空头部分护壁砼计入总立方量，空头土方量按每立方米260元计算。 3、现场施工水电接到工地，提供场地给工人住宿，县建筑材料检测中心材料检测试验费，由发包方承担。 4、施工时，多余土方负责拉走，保证工地内道路畅通，塔吊先行安装，便于吊放钢筋笼。 5、工程桩按实际竣工一桩一表、签证工程量按实际结算，桩长和入岩深度以工程监理验收合格签证为准，以实际工程量办理决算。 三、工程价款支付与结算
1、工程挖孔量完成50%时，付总款的20%，成孔验收时付总款40%，浇筑结束时付总款20%，余款待桩基合格后一次性付清。 2、工程支付方式：转账或现金结算。 四、双方责任： 甲方责任： 1、工程开工前，交给乙方施工图纸一份，地质勘察报告一份，并组织设计单位、监理单位向乙方进行技术交底和图纸会审。 2、开工前，做好施工区域内“三通一平”及地下管道、电缆及其他地下障碍物和老基础的清理迁移工作，须具备开工条件。 3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。 4、处理施工现场周围居民影响施工和邻近建筑物保护，并承担有关费用。 5、工程竣工组织测桩验收并承担其费用。 乙方责任： 1、做好施工准备工作，根据设计图纸，按规范组织施工。 2、确保工程质量，出现质量问题负责处理并承担其费用。 3、乙方应确保安全生产，对现场施工人员进行安全教育和管理，因乙方原因导致的安全事故由乙方承担责任及发生的费用。 4、按合同规定的时间，如期完工交付验收。
桩基础工程施工合同 合同编号： 桩基础工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包方： 承包方： 签订日期：
项目桩基础工程施工合同 发包方(以下简称“甲方”)： 承包方(以下简称“乙方”)： 甲方委托乙方承建桩基础工程，为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、互相合作、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款，共同执行。 一、工程概况 1. 工程名称：桩基础工程（以下称本工程）； 2. 工程地点：； 3. 工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方 案、桩顶标高低于设计标高的接桩、桩顶高于设计标高的截桩、土方开挖过程中配 合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从 桩基验收合格之日起算二年）。 4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为清单计价，固定综合单价包干（详见工程量清 单），工程量清单单价在合同签订后不作任何调整。乙方作为有经验的承包商，各 种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。施工承包范围包括但不仅限于：包人 工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施 工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等。 二、合同工期 开工日期：年月日（具体时间以监理开工令为准） 竣工日期：年月日 1. 工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。 如遇连续8小时以上停水停电、30m3以上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒
误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。 2. 技术要求： (1）按施工图严格施工，遵守《建筑桩基技术规范》和《建筑地基基础施工及验收规范》及省标准《管桩基础技术规程》中的规定。 (2) 桩位放线采用全站仪定位，打桩前对桩位进行复核。 (3) 乙方应将场地浅层（3米深度内）浮石或埋石自行挖除。 (4) 乙方应具备穿越中部8米左右厚度砾砂层、残积土层及全风化岩层中强风化粗 粒岩硬夹层的技术措施。 (5) 乙方应具备锤击超长桩（40米以上）入岩的设备能力和技术措施。 (6) 电梯筒部位要求乙方送桩3米以上，但不得低于设计标高。 (7) 乙方应具备淤泥层沉桩时桩垂直度的技术控制措施。 (8) 乙方应具备处理因基坑底土体隆起导致沉桩上浮而采取的技术措施。 (9) 希望乙方桩机配备打桩自动记录仪，如无条件配备，乙方必须保证提供每条桩 的贯入度曲线书面资料。 3. 质量标准：本合同约定按省有关桩基工程验收评定规定以及设计要求达到合 格标准。桩基完工后须进行静载、抗拔力及桩基完整性试验（试验费包含在单价中），其技术指标须达到设计和规范要求，否则，乙方承担一切技术处理或赔偿责任。 三、合同价款的组成 1. 合同价款：暂定合同价为￥元；大写：人民币元（含工程税金）， 本合同内工程量均为暂定工程量，固定综合单价，工程量按实结算，措施费为包干项目，结算时不予调整。 2. 综合单价：按照合同附件（甲方最终确认的乙方中标价格）。 3. 合同价款中包括但不仅限于承包方式中所有内容的费用及相关措施项目费用（临时 设施费、安全防护措施费、大型机械进出场及安装拆卸费、打桩期间施工降水、排水、排污费、安全文明措施费、环保费、水电费、二次搬运费、工程保险费、夜间施工增加费、赶工措施费等）、其他项目费用（配合费等）、施工期间产生的建筑及生活垃圾、完工后临时设施的拆除及清理、与桩基施工相关的规费、所有税金等。 无论实际施工中发生的情况如何，均不作调整，施工过程中也不作此类签证。
预应力管桩施工劳务合同 甲方：宣城市房建公司朱桥海强驾校项目部 乙方：芜湖旺鑫建设有限公司 因工程需要，甲方将朱桥海强驾校综合楼打桩工程委托给乙方，经双方协商一致特签订本合同。 一、工程名称：宣城市朱桥海强驾校综合楼 二、工程地点：朱桥乡开发区 三、承包形式：乙方一次性承包，管桩由乙方自购并自行指定地点堆放。 四、桩基工程：预应力管桩，规格PHC500（100）A；桩长16米（暂定）桩数63根，施工方式锤击施工。（另加4根塔吊基础桩13米，40（70）A）。 五、承包价格：乙方总价款壹拾玖万元整（￥：190000.00元），一次性包定。乙方用代购管桩发票+运输发票（共计15万元），余款乙方出具收款收据或工资表完帐。施工中水电费由甲方承担。 六、付款方式：乙方进场施工，工程完后验收后，年内付壹拾万元，余款二层主体结构完成后一周内一次性付清。 七、工程质量： 1、乙方所施工的管桩必须符合国标标准。 2、乙方必须按施工图纸的数量、规格、型号施工（具体如
需变更，以设计院出联系单为准）。 3、桩基施工严格按照国家有关规定施工，确保施工质量，凡由施工不当造成质量事故，由乙方承担（按当地当时的定额直接费和材料市场信息价计算）。 4、如挖土及维护引起的质量问题与乙方无关。 八、施工日期：2013提12月22日至12月28日（正式5个工作日）。 九、安全责任：乙方在施工期间安全责任自负。 十、甲方事项：1、提供施工图、地质报告、建筑物的坐标及地面水准高程、有关设计变更等打桩所需要的全部技术资料。如需试桩后，再打工程桩（一周内乙方不收停置费，超过一周后，机械停置费按元/天付给乙方）。 2、负责“三通一平”清障及桩孔回填，确保车辆畅通无阻，保证桩机正常施工。 十一、乙方：为甲方编制打桩施工完整资料二套。 其他： 甲方签字：乙方签字： 年月日
桩基础施工合同范本 桩基础施工合同范本 发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容： 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条施工工期： 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。 第五条付款方式： (一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。 (二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法： 1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;
预应力管桩劳务合同 甲方：__________________________________________ 乙方：__________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就____________________工程预制管桩（PHC400-A B-95 PHC400-A-95）基础施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况； 1.工程名称：____________________预应力管桩（PHC400-A B-95 PHC400-A-95）采用静压施工。 2.工程地点：____________________ 二、承包方式： 本合同采用包工不包料形式以入土深度为准，按PHC400引桩与压桩为_______元/米单价包干（不含材料、税费、管理费、水电费）。甲方需补桩机进场_____________元。出场由乙方自行负责。未经甲方书面同意，乙方不得转包。 三、合同价款： 1、合同单价包括从设备安设、沉桩、送桩、预制管桩场内配桩、压桩、引桩、机械拆除、成品保护等相关管桩施工。不包括场地内桩机、管桩材料二次转运。桩基静载实验及动测实验由甲方另行委托有资质的单位实施。如要求用静压设备试压，每根3000元。工程试桩10天内免费。 四、工程结算： 1、工程量的确认：以甲方向业主方的结算米数为准 2、计量结果在24小时内签字有效，逾期不能作为结算依据。 3、经确定的工程量乘以合同单价为结算总价。 五、付款方式： 1、设备进场付_____________元。完成施工总工程量的一半，7天内付100000元，施工完毕付总工程75%，余款2个月内全部付清。 六、双方的权利与义务： 1、甲方责任 （1）做好开工前的场地三通一平工作，提供一条主施工道路为乙方设备进场提供必要的方便。 （2）指派专人对现场施工质量、安全、进度进行检查和监督，保证工程顺利进行。 （3）及时向乙方提供施工图和地勘报告各一条，组织图纸会审和设计交底。 （4）乙方在施工过程中，甲方全权负责处理施工现场和周边相关关系的协调和安全保卫，以及相关职能部门关系协调，并负责所有费用。 （5）由于地质原因造成的断桩由甲方负责，补桩费用按合同单价结算。 （6）截桩、接桩头施工过程中，甲方需及时派人挖土，清理桩头，测量桩顶标高，塔吊协助施工。 2、乙方责任
合同编号： 水泥搅拌桩基础工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将项目水泥搅拌桩施打工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况（名称、地点、内容、范围） 一、工程名称：水泥搅拌桩工程（以下简称“本工程”） 二、工程地点：工业区 三、工程内容：桩机械设备进退场、安拆，购买水泥，水泥运输、装卸、打桩等项目水泥搅拌桩施打工程。 四、工程承包范围项目水泥搅拌桩施打工程。水泥搅拌桩采用浆喷法施工。桩径600，桩长及设计标高按设计图为准。工程数量按实际现场施打的水泥搅拌桩桩签证长度为准。 施工设备要求的施工机械在甲方通知后三天内施工设备进场。 第二条、工程管理（质量与检验、安全文明施工） 一、质量与检验 （一）工程质量 1、竣工验收时本工程质量须达到国家现行验收规范或行业质量检验评定标准合格等级。因乙方原因造成工程质量（含施工质量及材料质量）达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。 （二）检查和返工 1、乙方应认真按照国家现行标准、规范和设计图纸要求以及甲方/监理单位/总包单位依据合同发出的指令严格施工，随时接受甲方/监理单位/总包单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2、工程质量（含施工质量及材料质量）达不到合同要求，甲方有权要求乙方停工或返工，因此发生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。如乙方返工后仍达不到合同要求的，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任。 二、安全文明施工 乙方应遵守国家、福建省关于工程建设安全生产的有关管理规定，经常进行安全施工与检查，做好安全教育与防护工作。由于乙方安全措施不力造成事故的，自行承担一切责任和费用。由于甲方原因造成安全措施不力造成事故的，甲方承担一切责任和费用。第三条、经济条款（承包方式及合同价款、合同价款的支付） 一、承包方式及合同价款 1、水泥搅拌桩包工包料每米人民币肆拾柒元（小写：￥47元）（以上包干价格含 购买水泥、材料运输费、装卸费、人工机械施工费。 2、以上单价不含任何税金、管理费，水电费用、以现金结算。 3、如发生二次转运按现场实际发生情况双方协商解决。 二、合同价款的支付 水泥搅拌桩付款方式： 打桩设备进场时甲方预付桩基工程预估价的30%给乙方作为备料款，桩基工程完成一半桩数时再付进度款的70%给乙方，桩基工程竣工后三天内付到总完成量的90%，余款待桩基工程验收合格后（以双方核对工程价款无误后）7天内付清。如贰个月未能验收，则按验收合格付清。 第四条分工及责任条款（材料设备供应、竣工验收及工程移交、双方责任、违约责任、争议解决方式、附则） 一、材料设备供应 1、本工程所需的材料设备：壹台桩机，乙方自行提供设备及承担进出场费用，并满足工程进度要求。 2、以上材料设备外的材料由乙方自行采购供应到施工现场，并提供产品合格证。 3、甲方根据现场实际情况提供材料设备存放场地，乙方负责完竣验收前的保管工作。 二、竣工验收及工程移交 1、工程竣工验收以施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家现行有关施工规范的合格标准。 2、乙方申请竣工验收时，本工程应具备下列条件：