编号：总包－甲指分包安全管理协议书
工程名称：
总包方（甲方）：
分包方（乙方）：
总包－甲指分包安全管理协议书
工程名称：
总包方（甲方）：
甲指分包方（乙方）：
总包—甲指分包安全管理协议
总包方（甲方）：
甲指分包方（乙方）：
为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《北京市安全生产条例》以及北京市住房和城乡建设委员会关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
甲指分包内容（范围）：
甲指分包方式：
二、工期
开工日期：
竣工日期：
三、安全生产
1.甲指分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，甲指分包方是与其资质相符并在授权委托书范围内从事工程施工的经济组织。
2.甲指分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建筑施工安全检查标准（JGJ59—2011）》、《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3.甲指分包方必须学习、掌握国家、北京市行政管理部门的有关安全生产法律法规和文件，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4.甲指分包方必须执行总包方与甲指分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案，甲指分包自行完成工作范围内的安全、技术交底，并递交一份交与总包备案。
5.甲指分包方必须严格执行三级安全教育制度，其项目经理、技术负责人、工程负责人、专（兼）职安全员及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6.甲指分包方必须执行安全生产检查整改制度。
7.甲指分包方必须接受总包方或上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查、整改和处罚。
8.甲指分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。
9.甲指分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。
10.甲指分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
11.甲指分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如甲指分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方汇报，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。甲指分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。
12.甲指分包方必须承担因为甲指分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13.甲指分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14.甲指分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，甲指分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有责任时，总包方应积极协助甲指分包方做好善后工作。
15..总包方有权监督、纠正甲指分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服管理的有权责令其停止作业。有权审查甲指分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
18.补充条款：
（1）甲指分包方在淮南凤凰医院工程的施工人员身份证、特殊工种上岗操作证、劳务注册等手续复印件报总包方登记备案，否则不能进场操作。严禁持伪造假证上岗。如果违反本规定发生任何问题，责任全部由甲指分包方承担。
（2）甲指分包方必须遵守施工现场的所有安全管理制度，同时必须执行安全交底中的全部内容。如甲指分包方因不遵守各项制度和不执行交底中所列条款，总包方将对其处罚，发生任何事故，责任全部由甲指分包方承担。
（3）甲指分包方应根据《建设工程安全生产管理条例》规定，及时、足额配备专职安全员，做好施工现场、生活区、办公区各项安全、环保、消防、交通工作。
（4）甲指分包方的工人和管理人员进入施工现场必须戴好安全帽，禁止吸烟。严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，特殊工种必须穿戴劳动保护用品。必须遵守劳动纪律，并做好班前安全教育、交底和记录。
（5）甲指分包方不得超越指定的的施工范围施工，施工现场的所有临建设施、防护设施、消防设施、临电设施、机电设备、安全警示标志等，未经项目部允许，不得随意拆除、搬运和使用。如违反规定，发生任何事故由甲指分包方承担。
（6）甲指分包现场的机械设备、临时用电、脚手架等设施，在使用前应按规定进行验收，保存书面验收记录，严禁未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则，由此
产生的后果由甲指分包方负责。
（7）总包、甲指分包方确需借用或租赁对方的机械设备和工具，应办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度，借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面检验记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修由借入方负责，使用过程中要严格执行安全操作规程，由于设备、工具因素或使用不当造成伤亡事故的，由借入方负责。
（8）甲指分包方需用的配电箱（柜）、开关箱、安全网、安全帽等安全防护用品必须从北京城建集团推荐的合格名录中的厂家购买。对未经检测、整改、验收或不经总包方书面许可，擅自乱拉、乱接电气线路、设备、自行采购不在名录厂家的安全防护用品造成的后果由甲指分包方负责。
（9）甲指分包方必须严格执行三级安全教育制度，教育要有书面记录，未经三级安全教育和技术交底的施工人员，甲指分包方严禁安排其施工生产，否则造成后果全部由甲指分包方承担。
（10）甲指分包方在生产过程中必须重视安全工作，若由于违章指挥、违章作业、违反安全操作规程及各项安全管理制度，不执行总包项目部所列的各种条款和上述规定，发生任何安全事故及经济损失全部由甲指分包方负责承担，情节严重者直至无条件退场。
（11）因甲指分包方责任，发生扬尘曝光事件、发生火灾、人员伤亡事故，所产生的一切经济费用、法律责任、善后处理均由甲指分包方负责，给总包方造成的不良影响或损失，由甲指分包方负责挽回和赔偿。
（12）甲指分包方按甲方有关文件规定及时足额向总包方缴纳安全风险抵押金。如施工期间安全风险抵押金被处罚完毕，必须在一周内重新上缴，待甲指分包方完成全部施工，所有施工人员退场后一周内申请退回剩余安全风险抵押金。
四、事故处理
1.甲指分包方在施工过程中发生安全事故或设备事故后，应立即报告总包方，由总包方按规定逐级上报，甲指分包方应配合事故调查。
2.甲指分包方承担由于自身管理不善或因施工人员过失所造成安全事故的全部责任。
3.对于甲指分包方应预料到或已预料到，但未采取防范措施所引起的安全责任事故，由其承担全部责任。
五、违约
1.甲指分包方提供的资质证明材料无效，总包方有权单方面解除本协议，并由甲指分包方承担由此造成的损失。
2.甲指分包方未及时足额向总包方缴纳安全风险抵押金，总包方有权单方面解除本协议。
3.因分包方原因达不到约定条件的，由甲指分包方承担违约责任和经济支出。
3.因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和经济支出。
五、争议
当总、甲指分包发生争议时，应通过双上友好协商解决，协商不一致的，可通过总包、甲指分包双方上级主管部门协商调解，若仍达不成一致意见，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、以下二项为本协议附件（附后）：1.甲指分包方安全生产许可证复印件一份，并加盖公司公章；2.甲指分包方法人委托现场负责人的委托书。
七、本协议有效期限：自进场施工之日起至甲指分包方退场完毕之日止。
八、本协议的法律效力独立于主合同，在双方签字盖章后生效。
九、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
总包方：（盖章）甲指分包方：（盖章）
法人代表人：法人代表人：
（委托代理人）（委托代理人）
日期：日期：
[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
专业（甲指）分包安全生产文明施工协议 编号: 建设单位：_______________________________________ （以下简称甲方） 总承包单位：____________________________________________ （以下简称乙方） 专业分包单位：__________________________________________ （以下简称甲指方） 因专业承包单位非总包单位的直接分包，根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，总包单位只是作为对建设单位的服务来对进入总包现场的专业承包单位进行代建设单位管理，所以进入总包施工现场的专业承包企业，必须服从总包的管理与协调。专业承包单位出现的各种劳务用工问题及违反国家、南昌市行政主管部门的有关法律、法规和规定等行为由专业承包单位承担完全责任。甲、乙、甲指三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。为了明确三方的安全生产责任，结合本工程现场具体情况，确保施工安全，本着公平、自愿、诚信的原则，经三方协商一致，达成如下配合管理安全协议，三方必须共同遵守，严格执行。 一、施工内容 1、工程名称： 2、工程地址： 3、专业分包工程名称： 4、承包方式：包工□、包料□、包质量□、包安全文明施工口 5、工程项目期限： 开工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以乙方书面通知为准）； 竣工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以通过验收/备案制验收为准）； 6、工程施工范围及内容： ___________ 分项工程施工进程中的安全，主要是（简要叙述）： ________________________ 二、本工程安全控制目标及文明施工达标： 工程安全目标 1、年负伤事故频率：％。以下； 2、杜绝重伤、死亡、火灾、设备、食物中毒等重大事故; 3、一般安全事故为零；
合同协议：_________专业分包安全生产管理协议书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共22 页
专业分包安全生产管理协议书 乙方： 为切实落实安全生产责任，确保施工人员的安全与健康，保证施工顺利进行，依据住房和城乡建设部《关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》（建市[xx]112号）、《河北省建设工程劳务管理规定》、《石家庄市建设工程劳务管理办法实施细则》、《集团有限公司劳务企业使用管理办法》、《集团第一工程有限公司劳务分包安全管理制度》等文件和甲乙双方签订的专业分包合同，遵循平等、公平和诚实守信的原则，双方就施工安全管理协商达成一致，订立本协议。 一、专业分包单位基本情 况 资质证书号码有效期 营业执照号码有效期 法人代表联系电话 现场负责人联系电话 现场安全负责人联系电话 二、责任范围：乙方所承担工程项目施工中的人身安全、机械设备设施（工机具）安全和文明施工等。 三、责任期：自 年月 日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。 四、双方义务 第 2 页共 22 页
1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。 2、对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。 3、发生意外事故时，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告。 五、甲方责任、权利和义务 1、甲方负责向乙方进行施工前的安全技术总交底和施工过程中的安全监督检查。 2、甲方负责制定安全生产技术措施并督促乙方实施。 3、甲方将乙方施工人员纳入本单位职（民）工夜校管理，每月至少开展一次培训教育，提高施工人员的法律意识、安全意识和自我保护能力。 4、甲方负责对乙方从事特种作业人员的资格进行审查，发现无证上岗的，应采取有效措施及时制止。 5、甲方负责对乙方采购的安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品的质量进行检查，对劳动防护用品的使用情况进行监督检查。 6、甲方负责各种机械设备、施工机具（包括乙方自带机具）和施工用电的安全管理。 7、甲方有权对施工过程中的“三违”行为进行纠正，对乙方拒不接受管理和整改要求的行为，按照有关管理办法进行约谈、经济处罚，直至停工整改。 第 3 页共 22 页
安全管理协议书 总承包单位：通州建总集团有限公司（以下简称甲方） 专业分包（甲方分包）单位：（以下简称乙方） 根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，以及国家、行业、地方现行建设工程法律、法规等相关规定的有关要求，结合本工程现场具体情况。本着公平、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，达成如下配合管理安全协议，共同遵守执行。 一、工程名称：瓦房店依云伴山项目一期工程 二、专业分包（甲方分包）工程名称： 三、工程地址：大连市瓦房店市西外环路天缘酒店南500米 四、协议范围及内容： 分包工程施工过程中的安全，主要是垂直运输设备、简易脚手架（根据总包单位的施工进度要求应该拆除的必须拆除，如因专业分包单位造成确需延期使用所产生的工期、费用全部由专业分包单位承担）。使用期间不得随意拆改、不得随意开动设备，如发现一项按500元处罚。损坏部分按价加一倍作为赔偿金。专业分包单位产生的建筑垃圾不得随意乱倒，必须按甲方的要求统一堆放。进场材料按甲方指定的地点堆码整齐，不得随乱摆乱放，如发现一次或阻碍交通按1000-2000元罚款 五、安全控制目标： 1、杜绝轻伤以上事故。 2、杜绝因人造成设备事故、或违章用电造成触电事故，每发生一例罚款3000-6000元。
3、轻伤控制率在2%以内。 六、甲方责任和义务 1、要求乙方作业人员必须持证上岗，水、电不得随意乱搭乱接，如私自乱搭乱接经查证属实除按每次300元罚款外，所造成的安全事故、经济损失及法律责任由乙方承担。 2、负责向乙方提供施工作业面，参与监理和建设单位组织工作面的交接并办理移交手续，未经办理，乙方不得随意动工，如自行动工，一切损失由乙方承担。经办理移交施工时，乙方应当注意成品保护。注意交叉作业安全，对造成成品损坏概由乙方承担返工费用。乙方对自身未正确佩戴防护用品和安全防护不到位造成的安全事故承担全部责任。 3、负责施工现场安全生产和文明施工管理，乙方应自觉遵守。凡发现有碍甲方安全文明施工，甲方有权按照其规章制度进行对乙方的处理权。 4、场内所有设施、设备、工具及材料不得私拿乱用，确需甲方协助支持的应当找甲方协商。否则按盗窃处理。 5、甲方有对乙方违规行为进行警告，罚款，清退出场等处罚权力。 6、甲方只负责一次修边收口，如因乙方安装原因造成大面积修补及二次修补由乙方自行负责。甲方不负责修补及环境清洁等。 七、乙方的责任 1、必须配备专职安全员，在施工过程中，乙方必须在确保安全的环境下施工，如发现存在不安全因素，乙方必须先消除隐患，再进行施工，如有必要，乙方以书面形式通知甲方。 2、乙方为建设单位直接发包的专业工程施工，分包单位为此所承担施工专业工程质量、安全进度，直接对工程建设单位负责，同时乙方为进入甲方施工现场承担所承包范围
常州市东方红日建筑有限公司 工程施工总包与分包单位安全生产协议书 总包单位：_________________________ （以下简称甲方） 分包单位：_________________________ （以下简称乙方） 为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同 工程名称: 工程地 点：工程 内容: 分 包范围: 进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安 全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生、依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规规定，签订本协议。 本协议为《建设工程施工专业分包合同》第三部分专用条款中的第20条补充条款，在双方签订《常州市建设工程施工分包合同》的同时签定本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构、定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。 三、坚持安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 四、抓好安全教育；严肃安全纪律;规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照三不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业，本施工现场安全检查生产规章制度，核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目，组织指导
专业分包安全管理协议 工程名称： 甲方： 乙方： 工程管理目标： 为了加强施工现场安全管理，落实各级安全生产责任制，杜绝重伤以上安全事故的发生，保障企业安全生产，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等管理规定，结合本工程特点，经甲乙双方协商，特制定本协议（服从施工承包合同文本中的相应条款）。具体内容如下： 一、甲方权责： 1．根据甲乙双方合同，为乙方提供满足健康安全的施工环境和有关安全管理标准、制度,对乙方贯彻落实国家有关法规及甲方的安全规章制度的执行情况进行检查。 2．有义务组织乙方学习甲方有关安全管理的各项规章制度。 3．甲方各专业工程师必须组织本施工区域分包单位进行安全教育，对上周安全情况进行总结和对本周安全工作进行安排，宣布本周安全注意事项，并做好安全教育记录。 4．分项工程施工前，甲方专业工程师须对乙方进行有针对性的书面安全技术交底。 5．对乙方报送的作业区域危险因素辨识、评价和制定的重大危险因素预防控制措施进行审核后监督乙方实施。有权对整个施工现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的职业健康安全管理工作，对乙方施工的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况，必要时协助乙方进行隐患的整改工作。
6．编制本工程应急救援预案及预防职业病、突发灾害、疫情的防范措施，并组织乙方有关人员对应急预案进行演练，确保应急救援能力。 7．对乙方未建立健全安全管理体系，未按规定配置安全员的不允许进场施工。乙方安全人员必须服从甲方安全部门的管理，协助乙方安全部门做好现场安全管理工作。 8．负责审核乙方报送所有的分包工程安全技术措施（方案）和专项安全防护设施搭拆方案，并监督乙方按照方案搭设。 9．审核乙方报送的所辖施工区域的临电设置方案，监督乙方对所属施工区域临电设施的管理、维护。 10．对甲方提供的机械设备、机具安全负责管理及维护，督促乙方对其携带进场的机械设备、机具进行管理、维护。对现场机械设备、机具安全进行检查，对存在的安全隐患提出整改意见，督促乙方有关人员进行整改。 11．对乙方采购的重要劳动防护用品(安全网、安全带、安全帽)及小型电器设备（配电箱、漏电保护器、电线、电缆）进行抽查，必须在甲方提供的合格分供商处采购，如乙方私自采购甲方合格分供商以外重要劳动防护用品及小型电器设备，按照施工现场奖罚规定对有关人员进行处罚并没收违规采购的以上产品。对乙方使用不合格防护用品及小型电器设备的，按有关规定进行处罚。 12．对现场搭设完毕未投入使用前的安全防护设施，安装调试完毕未投入使用前的机械设备、机具，敷设安装完毕未投入使用前的临电设施，组织有关部门、人员进行验收，符合安全使用要求方准投入使用。 13．在乙方进场后与乙方办理现场安全防护设施的移交手续，监督检查乙方对所属施工区域的防护设施的维护与管理。 14．负责组织乙方参加甲方每周的定期安全检查，对现场的安全防护、临电管理、机械安全进行检查、讲评，督促乙方落实安全隐患整改措施。
甲指分包与工程总包安全管理协议书 建设单位：广瑞集团股份有限公司安阳分公司（以下简称甲方）总承包单位：浙江新瑞建设集团有限公司绿城玉园二期项目部（以下简称乙方）专业分包（甲指）单位：（以下简称丙方）根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，以及国家、行业、地方现行建设工程法律、法规等相关规定的有关要求，结合本工程现场具体情况。本着公平、自愿、诚信的原则，经三方协商一致，达成如下配合管理安全协议，共同遵守执行。 一、工程名称：绿城·玉园二期工程 二、专业分包工程名称： 三、工程地址： 四、协议范围及内容： _____ 分项工程施工进程中的安全，主要是垂直运输设备、施工用电、水、脚手架（根据总包单位的施工进度要求应该拆除的必须拆除，如因专业分包造成确需延期使用所产生的工期）费用全部由专业分包单位承担。使用期间不得随意拆改、不得随意开动设备，如发现一项按500元处罚。损坏部分按价加一倍作为赔偿金。专业分包单位产生的建筑垃圾不得随意乱倒，必须按乙方的要求统一堆放。进场材料按乙方指定的地点堆码整齐，不得随乱摆乱放，如发现一次或阻碍交通按1000-2000元罚款。 五、安全控制目标： 1、杜绝轻伤以上事故。 2、杜绝因人造成设备事故、或违章用电造成触电事故，每发生一例罚款 5000-30000元，造成伤亡的丙方自行负责一切经济及法律、法规并连带损失赔偿责任。 3、轻伤控制率在2%以内。 六、乙方责任和义务
1、负责向丙方提供水、电源接口。负责向丙方提供施工作业面，参与监理和建 设单位组织工作面的交接并办理移交手续，未经办理，丙方不得随意动工。 经办理移交施工时，丙方应当注意成品保护。注意交叉作业安全，对造成成品损坏概由丙方承担返工费用。丙方对自身及他人造成的安全事故由丙方承担全部经济及法律责任。 2、负责施工现场安全生产和文明施工管理，丙方应自觉遵守。凡发现有碍乙方 安全文明施工，乙方有权按照其规章制度进行对丙方的处理权。 3、场内所有设施、设备、工具不得私拿乱用，确需乙方协助支持的应当找乙方 协商。否则按盗窃处理。 4、乙方有对丙方违规行为进行警告，罚款，清退出场等处罚权力。 5、乙方只负责按丙方提供所需配合清单提供一次修边收口砂石材料，如因丙方 安装原因造成大面积修补及二次修补由丙方自行负责费用。乙方不负责提供砂石修补材料。丙方必须做到工完料清确保环境清洁。 七、丙方的责任和义务 1、丙方为建设单位直接发包的专业工程施工，承包单位为此所承担施工专业工 程质量安全进度直接对工程建设单位负责，同时为进入乙方施工现场承担所承包范围内的工程质量安全进度第一责任。 2、丙方进入乙方施工现场必须遵守乙方施工现场的各项规章制度，服从乙方的 现场管理，接受乙方的监督。 3、丙方在乙方施工现场内，对所承担的施工项目在施工进程中发生的质量安全 事故负责并承担一切损失及费用，与乙方无关。 4、丙方由于各种原因在乙方施工现场内场外发生的一切安全事故与乙方无关， 由丙方承担所有责任及费用。 5、丙方负责所承担自己专业施工现场地的垃圾清理和楼层的清洁卫生，并清理 到乙方指定位置，定期将垃圾清运出场。 6、丙方作业人员必须持证上岗，不得随意乱搭乱接，如私自乱搭乱接经查证属 实除按每次300元罚款外，所造成的安全事故应承担全部经济及法律责任。 八、成品保护 1、丙方进入现场施工必须保证乙方在主体施工阶段所完成的成品保护，如因施工中无法避免，必须先经乙方同意，保证质量，并交纳质量保证金后在乙方旁站下
土方开挖分包安全管理协议书
甲方：**国际建设有限公司 乙方： 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好工程的安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求，同时依据甲乙双方合同要求，特签订本协议。 一、工程概述： 1、工程名称： 2、工程地址：北京市朝阳区孙河乡 3、分包工程范围和内容： 4、分包形式： 二、工程项目期限： 自2020年月日开工至 2020年月日止完工。 三、协议内容： 1、施工期间，甲方授权于春革同志为本工程甲方项目负责人，乙方授权同志为本工程乙方项目负责人。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作，上述人员发生变更，甲乙双方应及时沟通，并留下书面变更记录。 2、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工
作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。 3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。 4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。 5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。 （二）安全责任划分原则： 1、甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位的安全生产管理工作，健全各自的安全管理体系。包括分管安全生产的领导，配备专职或兼职安全员，应有各种机械、各工种的操作工程，特种作业人员、驾驶人员的操作证、驾驶证的审证考核制度，各级管理人员的安全生产责任制和定期安全检查制度。 2、甲乙双方在施工前要认真勘察现场： ①工程项目应由甲方编制施工组织设计 ②工程项目由乙方按照甲方的要求自行编制施工组织设计、制定有针 对性的安全技术措施，乙方必须严格按照施工组织设计的要求施工。 ③甲乙双方的安全管理人员及有关技术人员必须认真的对本单位职工 进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全法规、纪律、制度。 ④施工前及施工中，甲乙方应共同对乙方进场的人员进行安全三级教育
安全生产管理协议书 总包方： 业主指定承包方（以下简称：承包方）： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规、部门规章和当地关于建筑工程安全管理的有关规定，双方就业主直接发包工程安全生产达成如下协议： 一、工程名称、地址及业主直接发包内容： 工程名称： 工程地址： 业主直接发包内容： 二、总包方、承包方责任 1、承包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作最新规程。必须遵守六大各项安全纪律。遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理。总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知，按要求及时整改回复。接受总包方及有关技术部门的安全技术及措施交底。 2、承包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书，等复印件加盖公章报送总包方，经核实无误后方可进场。 3、承包单位进场前必须对员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%，并将考核成绩单、安全教育等汇总成书面资料由承包单位加盖公章后报送总包单位。 4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重,不按期整改的，总包方有权停止承包方作业，由此产生的一切后果由承包方自行承担。 5、承包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，必须严格按现行国家各项最新规范和要求去做，自带的机具、设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标,检测合格方可进场使用。 6、由总包方提供给承包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收。办理交接手续后方可使用，承包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，承包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班收工时应及时封闭好。 7、总包方为了便于现场安全管理，按施工工程面积大小，承包方必须向总包方交纳一定数额的安全风险抵押金，若不发生任何事故，待工程结束后如数返还承包单位，如承包单位在施工中出现安全隐患或违章并不及时整改而被处罚，罚金从抵押金或分包管理费中扣除。
编号：总包－甲指分包安全管理协议书 工程名称： 总包方（甲方）： 分包方（乙方）：
总包－甲指分包安全管理协议书 工程名称： 总包方（甲方）： 甲指分包方（乙方）：
总包—甲指分包安全管理协议 总包方（甲方）： 甲指分包方（乙方）： 为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《北京市安全生产条例》以及北京市住房和城乡建设委员会关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 甲指分包内容（范围）： 甲指分包方式： 二、工期 开工日期： 竣工日期： 三、安全生产 1.甲指分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，甲指分包方是与其资质相符并在授权委托书范围内从事工程施工的经济组织。 2.甲指分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建筑施工安全检查标准（JGJ59—2011）》、《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。 3.甲指分包方必须学习、掌握国家、北京市行政管理部门的有关安全生产法律法规和文件，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。 4.甲指分包方必须执行总包方与甲指分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案，甲指分包自行完成工作范围内的安全、技术交底，并递交一份交与总包备案。 5.甲指分包方必须严格执行三级安全教育制度，其项目经理、技术负责人、工程负责人、专（兼）职安全员及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
中建一局集团第二建筑有限公司即墨蓝色新区工程市政项目部总分包安全管理协议书总分包安全管理协议书 甲方：中建一局集团第二建筑有限公司乙方： 为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工人员的安全与健康，促进施工生产的顺利进行，依照国家安全生产法及安全管理标准以及《北京市施工现场管理法规及文件汇编》和中建一局集团《工程项目安全生产标准》，就本项工程施工生产中的有关事项，经双方协商达成如下协议：在施工工程总分包合同的执行上，本协议书具有优先权。安全生产组织管理第一条一、甲方需设置安全生产专职机构——安全管理部门；乙方必须配备一名以上专职安全管理人员；二、乙方必须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》及《北京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及。条例（若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）任何因乙方违反上述条例而造成的案件、事件、事故所连带的经济及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；三、乙方的所有工人必须同时具备北京市建设工程专业劳务发包、承包交易中心《施工项目《现场出入证》并在甲方将施工人员登记在册，、办理《安全教育上岗卡》、交易备案注册》，严禁使用童工和未成年人。若在京外施工，必须遵守当地政府关于（费用由乙方承担）企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事件、事故等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，
分包安全生产管理协议书 发包方：北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目（简称甲方）承包方：（简称乙方）按照各方责任主体单位应坚持“各司其职，各负其责”的原则，经协商，甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内，另签订本《分包安全生产管理协议书》，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。 第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司（以下简称“公司”）各项安全生产管理制度，贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。 第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育，对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带（含租赁）施工机具、设备进行检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。 第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求，建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员：实行专业分包的单位，必须配备专职安全员至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加；实行劳务分包的单位，作业人员50人以
中建四局第筑工程XXXX项目部 安全生产管理协议书 工程名称： 工程地点： 建设单位：（以下简称甲方）总承包单位：（以下简称乙方）专业分包单位：（以下简称丙方）乙方现场负责人：安全生产管理人员： 丙方现场负责人：安全生产管理人员： 协议使用条件说明： 1、本协议书为本，可根据总承包单位与建设单位合同条款中约定的责权容、工程施工特点等由项目经理和所属公司经理修改与增加相关条款。 2、本协议书适用于总承包单位与建设单位直接发包施工的单位之间签订安全生产管理协议的情况。 3、为了贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规和属地政府的相关规定，以及中建四局第筑工程安全生产管理的规定。明确建设单位、总承包单位及甲指分包单位各自的安全生产管理职责，共同维护施工现场的安全生产，在三方自愿平等情况下，签订此安全管理协议书。
一、甲方的责任、权利和义务： 1、甲方对专业工程直接发包前应审查专业工程施工单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，应按照相关法律、法规要求将工程发包给具有相应资质的分包施工单位，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包容不相符的分包单位或个人。 2、甲方不得向有关施工单位提出影响安全生产的要求。不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资。 3、甲方在施工过程中有权利要求施工参建单位对施工安全隐患进行整改，拒不整改的单位，有权下发停工整改要求。 4、在项目实施过程中，甲方应积极响应总承包单位在安全生产施工过程中对专业分包单位进行的安全生产工作监督管理要求。 5、协调专业分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。 6、检查和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对专业分包单位提出整改或停工要求。 二、乙方的责任、权利和义务： 1、贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保工程施工全过程的安全生产与文明施工。积极督促丙方落实《中华人民国建筑法》、《中华人民全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部“建质[2004]213号通知”、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46—2005)、
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特
点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
专业分包安全管理协议（2019年范本） 甲方（承包单位）： 乙方（专业分包单位）： 为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依照《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工安全管理事项，协商达成一致，订立本协议。 一、安全生产与文明施工管理目标 1、无轻伤以上生产安全事故。 2、消灭环境事故，无机械事故。 3、消灭火灾事故和责任交通事故。 4、安全生产标准化达标。 5、无职业病发生。 6、加强现场管理，创建绿色施工环境；减尘降噪，粉尘、废水、噪声排放符合规定要求，垃圾分类处理，有毒有害类垃圾回收率达到100％； 7、其他：。 二、甲方的责任、权利和义务 1、甲方要对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查。 2、甲方要监督乙方按照中标的投标文件，编制施工组织设计或施工措施，报甲方审批。批准后，方可依据施工组织设计或措施入场进行施工。 3、乙方进场施工前，甲方要对乙方作业区域的作业环境、危险程度及
可能发生职业病危害因素进行安全告知；并进行入场施工前的安全教育和培训，考试不合格者禁止入场。 4、甲方要组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。 5、定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。 6、重大危险的区域，要求乙方制定相应安全措施，并配合乙方做好相关的安全措施。 7、甲方要监督乙方保证安全投入，确保生产所需的安全防护设施、器具和用品（包含职业病防护设施等）有效可靠。 8、甲方向乙方提供的机械设备、脚手架、安全防护（包括安全标识、标牌）、职业病防护等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。 9、甲方要监督乙方施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境保护等各项安全技术措施的落实和执行。 10、甲方要组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施。 11、对乙方检查发现的“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象和事故隐患，甲方有权责令乙方立即整改和排除。 12、发生事故，甲方应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告，组织或协助事故调查，做到“四不放过”。（四不放过：事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；事故制定切实可行的整改措施没有落实不放过。） 13、对因乙方原因造成的损失，甲方有权要求乙方加倍赔偿。 14、甲方要监督乙方按照甲方日常安全管理要求，进行危险源辨识、安全确认、安全检查、隐患排查和治理，并按甲方《环境和职业健康安全
劳务分包安全管理协议书（样本） 甲方：中建三局第一建设公司XXXX工程项目部 乙方：XXXXXX公司 经协商，甲乙双方在已经签订的XXXX工程XXXX劳务分包合同框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准、规程、规范。 第二条双方共同遵守中建三局第一建设公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件（2003版）。 第三条、甲方和乙方之间是劳务分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第三条甲方的安全责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。 2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育，对乙方人员进行入场安全教育。 3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计书面进行安全技术交底。 4、工程安全防护、文明施工措施由甲方负责实施，费用由甲方支付；作业人员个人使用的劳动防护用品（安全帽、安全带等）统一由甲方采购，费用由乙方承担。 5、有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。 7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。 10、按照劳务分包合同额的2%向乙方收取安全生产保证金，当乙方不服从安全生产指挥、违
总分包安全管理协议书 甲方：中建一局集团第二建筑有限公司 乙方： 为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工人员的安全与健康，促进施工生产的顺利进行，依照国家安全生产法及安全管理标准以及《北京市施工现场管理法规及文件汇编》和中建一局集团《工程项目安全生产标准》，就本项工程施工生产中的有关事项，经双方协商达成如下协议： 在施工工程总分包合同的执行上，本协议书具有优先权。 第一条安全生产组织管理 一、甲方需设置安全生产专职机构——安全管理部门；乙方必须配备一名以上专职安全管理 人员； 二、乙方必须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》及《北 京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及条例（若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）。 任何因乙方违反上述条例而造成的案件、事件、事故所连带的经济及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担； 三、乙方的所有工人必须同时具备北京市建设工程专业劳务发包、承包交易中心《施工项目 交易备案注册》、并在甲方将施工人员登记在册，办理《安全教育上岗卡》、《现场出入证》（费用由乙方承担），严禁使用童工和未成年人。若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事件、事故等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失由乙方承担； 四、乙方应遵守甲方制定的有关协力队伍的管理规定以及甲方其他的关于乙方管理的所有制 度及规定； 五、乙方须是具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具上级主管单位（法人单位） 的委托书，组织施工前，乙方必须向甲方安全管理部门出具相应登记的中建一局集团安全生产监督备案书（外协），并且只能承担与自己资质相符的工程，否则不得承包工程； 第二条安全责任制 一、甲方的职责 1、甲方负责工程项目总体安全施工管理，监督乙方建立安全生产保证体系，同时制定可行 的安全管理制度，定期检查、评价、总结工程的安全生产状况，实施奖罚； 2、甲方负责编制总体施工组织设计方案中施工现场的安全防护及文明施工措施，乙方进入 现场施工前甲方必须对其进行安全总交底； 3、甲方有监督权，监督乙方对施工人员进行的各种安全教育，甲方亦有权对教育效果进行 评价； 4、甲方负责施工现场的安全文明施工管理工作，并按作业区域划分乙方安全文明施工责任 区；
甲指分包与工程总包安全管理协议书 总承包单位：（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同（工程名称： 工程地点： 工程内容： 分包范围： 承包方式： 进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定，签订本协议。 本协议为《建设工程施工分包合同》第条的补充条款，在双方《建设工程施工分包合同》签订的同时签定本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定1各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。 三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方应检查乙方的营业执照、资质证书、安全生产许可证。向乙方公布本企 业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度， 对乙方安全生产实施监督管理。 二、审查乙方施工组织设计中编制的安全技术措施，和安全专项方案。 三、针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交 底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底 内容实施。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 甲指分包与工程总包安全管理协议书 (2) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲指分包与工程总包安全管理协议书 建设单位：广瑞集团股份有限公司安阳分公司（以下简称甲方）总承包单位：浙江新瑞建设集团有限公司绿城玉园二期项目部（以下简称乙方） 专业分包（甲指）单位：（以下简称丙方） 根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，以及国家、行业、地方 现行建设工程法律、法规等相关规定的有关要求，结合本工程现场具体情况。本着公平、自愿、诚信的原则，经三方协商一致，达成如下配合管理安全协议，共同遵守执行。 一、工程名称：绿城?玉园二期工程 二、专业分包工程名称： 三、工程地址： 四、协议范围及内容： 分项工程施工讲程中的安全,主要是垂直运输设备、施工用电、水、脚手架（根据总包单位的施工进度要求应该拆除的必须拆除，如因专业分包造成确需延期使用所产生的工期）费用全部由专业分包单位承担。使用期间不得随意拆改、不得随意开动设备，如发现一项按500元处罚。损坏部分按价加一倍作为赔偿金。专业分包单位产生的建筑垃圾不得随意乱倒，必须按乙方的要求统一堆放。进场材料按乙方指定的地点堆码整齐，不得随乱摆乱放，如发现一次或阻碍交通按1000-2000元罚款。 五、安全控制目标： 1、杜绝轻伤以上事故。 2、杜绝因人造成设备事故、或违章用电造成触电事故，每发生一例罚款5000-30000 元，造成伤亡的丙方自行负责一切经济及法律、法规并连带损失 赔偿责任。 3、轻伤控制率在2姒内。 六、乙方责任和义务 1、负责向丙方提供水、电源接口。负责向丙方提供施工作业面，参与监理和建设单位组