水暖电安装劳务分包协议
甲方：河北京鑫汇浩建设安装有限公司
乙方：河北鑫库建筑劳务分包有限公司签订日期: 年月日
协议条款
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的机械及措施材料进入汇鑫国际3#商住楼项目施工现场，承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积：约（竣工后按实际面积计算）
4、结构特点：
二、协议工期
1、开工时间：2014年月日。
2、竣工时间：2015年月日。
3、乙方必须对协议签订的控制工期的总进度计划（后附）进行分解，分解为月、周进度计划，并书面报甲方审批备案确认。乙方施工进度必须按甲方审批备案确认的进度计划按期或提前完成，如未能按期完成月进度计划的相应工程量，每延误一天向甲方承担违约金1000元，并在每次拨款时直接扣除，若在下个月将上月延误的工期赶上，返还上个月的延迟工期违约金，以此类推；若竣工交付时间提前，每提前一天奖励乙方1000元。
4、甲方每两个月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求或工期超过乙方向甲方报批的施工进度延误30天以上视为乙方对本合同根本性违约，甲方有权单方解除合同，乙方同意无条件退场，乙方同意先退场后结算，乙方自愿同意甲方按乙方已完成工程量折算75%进行结算，并且自愿放弃向人民法院和仲裁机构主张权力。
三、劳务承包范围、方式和工作内容
1、承包范围：完成工程施工图和变更单等图纸文件内的结构、建筑及?工程，并与该工程内甲方分包的工作进行配合、衔接。
2、承包方式：扩大劳务（带施工机械.措施材料及辅材）。包人工及机械设备、措施材料、安全通道、钢筋棚、木工棚、防护棚；包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工（含购置及悬挂标语、标牌等）、材料装卸（含甲方供材）、后勤及各种技术措施费、冬雨季施工费、、???、利润?等一切费用；
3、承包工作内容
3.1.包人工
除消防、通风管道（厨卫间通风道除外）及排烟、栏杆工程、防水工程、安装工程、内外门窗工程、卫生洁具、电梯、太阳能安装。保温工程及外墙。
基础工程：含人工清槽及褥垫层铺设，基坑防护及安全措施（基坑周边的防护栏杆，明排水等一切事项）人工配合土方回填，夯实，防水保护。
主体及二次结构包含：但不限于±300mm以内的人工清基、底板砖胎模、模板分项工程（含钢管及扣件、木方竹胶板、铁丝铁钉、对拉螺栓止水螺栓、顶丝步步紧及止水钢板的安装）、钢筋分项工程，材料装卸保管（含各类焊接及机械连接、制作，扎丝，除锈）及材料合理利用、混凝土分项工程所有所需的一切工具（含养护薄膜、养护）、架子工程所有脚手架安装拆除，安全防护等一切内容（含安全网密目网和挑架钢梁）、砌体工程，【除甲方指令外的工作内容除外】，所有图纸要求内的工作内容(抹灰面挂钢丝网，除钢丝网外，钢钉及其辅材材料费乙方自理)、砌体工程的？及？（含植筋胶，植筋所需拉拔试验费由乙方自理）、试块及钢筋试件制作（检试验费由甲方承担）、测量放线（甲方只提供主控线）。所有的钢筋连接（含电渣压力焊、机械连接、闪光对焊、搭接焊、间隙焊焊条及焊剂费用自理）、￠10以内的箍筋、板筋等盘元加工的钢筋由乙方提前10天提供需用计划，甲方负责提供至工地现场，乙方负责卸车、验收【钢筋质量由甲方负责】和安装？。钢筋在￠20以上采用机械连接；钢筋焊接要求￠12（二级）及以上。盘元加工费用已包含在承包总价中。
竣工验收后，由于乙方原因，导致造成房屋维修的，乙方必须无条件派人配合甲方对房屋进行维修及维护，所产生的费用由乙方承担。如果乙方不按照甲方通知的人数及时间完成维护及维修视为乙方违约，甲方有权利派人代替乙方承担维护及维修义务，并按所产生费用的两倍从乙方质保金中扣除。
3.2.包机械
包全部机械设备，如：塔吊、施工电梯、搅拌机、砂浆机、钢筋机械、切割机、木工机械、小型施工用工具【不含地bong】等一切机具及修理、维护。乙方机械设备的租赁安装，除必须是有专业资质的租赁安装公司外，机械设备进场前，还必须向甲方提供机械设备的检验合格证等相关质检资料。乙方的机械操作工必须持有上岗证，并报甲方设备员、安全员、生产经理审核，甲方留存乙方代表人员签字确认的复印件。在施工过程中，乙方须无条件提供以上现有机械给甲方及业主的指定分包工程使用，机械设备的安拆必须经甲方书面通知才能进行。
以上具体机械及相关操作人员的相关资质以国家相关部门的规定为准，以达到国家部门的验收为条件，未达到国家部门规定的标准的，视为乙方违约。
以上机械乙方必须保证在施工现场正常运转，如果因为乙方的原因，造成机械无法正常运转影响施工的乙方必须立即解决，超过三天机械不能正常运转的视为乙方对本合同的根本违约，并自愿接受根本性违约法律处罚。
3.3.包材料
3.3.1.包除混凝土、钢筋、砖、水泥、砂、石、防水工程、装修工程材料。施工用自来水、施工用电以外的一切材料。其中混凝土采用商品混凝土，要求混凝土按图计算量损耗控制在3%以内；钢筋损耗按项目审核后的钢筋下料表控制在1.5%以内；砌体损耗率控制在3%以内；水泥、砂、石根据设计图纸及现场实际配合比控制在2%以内。？。材料进场后乙方应派专人与甲方共同负责对进场材料的质量、数量进行交接、检验和验收并签字认可(钢筋必须派专人交接、检验、验收并签字认可)，若乙方未按时派人员共同进行验收，表示认可甲方签认的材料数量和质量。以上各种材料损耗控制在约定比例内的节约部分按五五分成，超出部分由乙方负责按甲方购买价赔偿。注明：除砌体抹灰用钢丝网外，其余所有钢丝网均由乙方负责。
3.3.2.模板工程：竖向结构及梁模板采用木模板（1.5cm厚双面覆膜木模板），平板部分采用木胶合板模板（1.5CM厚双面覆膜模板）：模板工程含木方、架管、扣件、镙杆及止水螺杆、钉子、铁丝、钢丝绳、螺帽、花篮螺丝、蝴蝶扣、支模用PVC内衬管、垫块、垫圈、纸胶带、海绵、泡沫、补缝材料。木模板。木方的购买，乙方必须按施工标准进行采购，施工时甲方将按施工标准对材质、规格型号进行验收，对于劣于施工标准的用材，甲方有权拒绝其进场使用。
3.3.3.架子工程：含架管、挑架用钢梁，扣件、安全网、平网、跳板、竹架板、安全通道、红白彩带、油漆、钢丝绳等外架工程所需的一切材料。外架工程按国家相关标准、沧州市标准化图集及甲方施工方案施工。安全网按甲方规定的品牌、颜色、规格进行采购，且必须通过安全监督部门的检查。外架架管刷黄色防锈油漆，防护栏杆（包括踢脚板）刷红白油漆，刷油漆费用和安全标示标牌、楼层标牌费用自理。并符合沧州市外架及安全防护标准图集，无条件执行项目施工方案。架管、扣件的质量必须达到国家标准，其合格证按甲方规定时间提供给甲方。乙方搭设的外架须无条件供甲方及业主的指定分包单位使用。？及外架防护必须提供到砌体工程完，乙方拆除外架前必须经甲方同意后方可拆除。安全防护用品的购买乙方施工前提供材质样品、厂家名称、规格型号、价格，施工时甲方将按照乙方施工前提供材质样品、规格型号进行验收，对于劣质样品的用材，甲方有权拒绝其进场使用。
3.4.总包配合
3.4.1.甲方暂定的分包工程的预留（埋）、暗配及构配件（或设备、部件）安装以及消防、通风排烟安装的配合工作及一次性堵补工作（包括以上及电梯等预埋件制作、安装），费用由乙方负责。
3.4.2.甲方承接的本工程其它工程内容由甲方另行组织施工,乙方负责配合，其配合费用包含在乙方合同单价中。配合与技术衔接的内容包括且不限于：提供现有的垂直运输机械，外架，临时水电的接口，一次的堵洞及修补，？，提供现有的外架，包总箱以外的所有临时电的铺设及管理。临时用电统一采用不小于1.5mm厚的铁皮配电箱，所用动力及照明分支线路均采用PVC管串线，过马路处必须加钢管保护，配电箱系统图详见沧州市施工现场标准化管理图集。
3.5.包临时水电箱体及管线和电缆等设备
所有的临时用水、用电设施由乙方派专人进行维护，但乙方对甲方提供的临时水电的设备负责保管和配合维护责任，如有缺少、损坏由乙方照价赔偿。甲方只提供基槽降水用的井眼若干眼，其余临时用水管道及二次？等由乙方负责，所用临时用水立管需沿外墙均采用48架管焊接。甲方提供用电接口，临时用电的铺设及管理必须根据临时用电施工组织设计及有关要求进行。其中工人生活区的？用？由乙方负责。
3.6.工程管理
3.6.1.甲方提供施工图纸2套，乙方须配备足额熟练的有相对应上岗证的现场施工
总管不少于1人、专职质检员不少于2人、专职安全员不少于2人、木工工长2人，钢筋工长2人，砼工长2人，砌体工长2人、后勤1人负责（专职）,材料员不少于1人；乙方对工程测量、钢筋下料表及所有的材料计划，技术交底，按图施工、工期管理、质量、安全文明施工等管理负全部责任，甲方项目部主要负责总包管理，协调、监督乙方开展工作。乙方在进场前必须提供现场管理人员的名单及相关资质，并持证上岗，专业安全人员及特种作业需持证上岗，所提供的管理人员资料必须与施工现场的管理人员相符，如有不符视为乙方违约每人向甲方缴纳违约金500元。
3.6.2.后勤1人专职负责人员进出以及出入证的办理，吃住以及住房安排（注：乙方吃住自理.），工资造表发放，卫生检查。
3.6.3.乙方对甲方提出的整改要求在规定时间内未进行整改到位视为乙方违约，乙方向甲方承担每500元/日进行累积违约金。
3.6.
4.乙方必须服从甲方现场管理人员的安排和调度。甲方有权要求乙方调离任何个人和班组，乙方在接到通知后24小时内将指定个人和班组调离出场。如果乙方拒绝执行，视为乙方违约乙方向甲方承担每日 5000元处违约金。
3.6.5.所有小班组的劳务合同要在甲方项目部备案，劳务工资要求乙方造表，工人签字按手印，班组长必须在甲方见证下签字，发放到小班组。乙方与材料供应商签订的材料采购及材料租赁合同要在甲方项目部备案，所有工人的进出场要到甲方项目部备案。
3.7.安全防护、文明施工、材料装卸。
3.7.1.乙方负责所有的安全防护用品，安全帽、安全带等，负责所有的临边、洞口防护，安全通道的搭设，防护用品，材料［包括所有架管扣件、安全网、油漆、扎丝、架板、色带、透明胶带、双面胶（构造柱）、洞口防护所需要的废旧模板及其它辅助材料］自备，若乙方未及时对临边洞口进行防护，所有安全防护及现场文明施工必须按沧州市标准化管理图集执行，在甲方发出书面整改通知 24小时内未及时整改到位者，视为乙方违约每处向甲方承担500元违约金；。
3.7.2.乙方负责三宝、四口、五临边、安全通道、砂浆机、搅拌机及其砖砌围护房防护棚、钢筋棚木工棚上的双层防护、人行斜道、钢管扣件式搅拌机棚、所有辅助外架及钢筋木工加工棚、安全通道、电梯井防护门、人货电梯防护门的材料人工费，并按照沧州市标准化施工要求执行。
3.7.3.乙方负责钢筋、木工棚的搭建以及生活区、钢筋、木工加工场地和加工场地
原材料的二次搬迁【搬迁距离50米以内】、搭建、拆除以及钢筋料场栏杆和标焊，其费用已包干在合同平米单价中。钢筋棚、木工棚的搭设过程中，需要的材料、架管、扣件由乙方负责，架管扣件费用已包含在平米单价中。现场活动房办公室及材料库房由甲方搭建（注：提供二间）。钢筋棚及材料库房上的防护由乙方负责搭建并承担费用。
3.7.
4.现场文明施工：保证有两人以上随时能配合甲方的现场文明施工、材料覆盖和维护以及对现有临时设施以及施工道路进行维护工作；其中至少有一人为固定人员，项目部有权安排其相应工作。乙方必须做到工完场清，施工作业面、施工场地周围、工人宿舍区域随时保持整洁、干净；乙方必须设专人每天对进场道路及出入口清扫并冲洗干净，包括对商砼车辆进出场所所产生的垃圾进行清理，以及对进出场车辆进行冲洗；否则因乙方人员不到位维修所产生的费用两倍从乙方扣除，并且由乙方承担政府部门的各种罚款和相关后果。
3.7.5.材料装卸：乙方负责甲乙双方所有进出场材料、工具的装卸及堆码工作，所产生的费用由乙方自行承担。
3.7.6.消防器材：在现场加工房及配电箱、其它易燃易爆物品堆放处配备有效的消防器材；按沧州市标准化图集制作消防集中点、氧气乙炔笼子、电焊机笼子、碘钨灯架、振动棒架；乙方包除钢筋以外所需的所有材料。
3.7.7.乙方要无条件配合甲方迎接政府以及相关机构的检查，在检查过程中，如果因为乙方原因，导致检查结果没有达到甲方预期要求，罚款1000元/次。同时在公司综合检查中，没有达到预期要求，罚款500元/次。
3.8.后勤及现场保卫工作：民工食堂、商店由乙方统一管理，乙方负责甲乙双方现场保卫工作，甲方派保卫负责监督。乙方必须遵守甲方项目后勤管理办法和各项规章制度，服从项目部统一管理。乙方自行提供符合沧州市标准化工地要求的工人双层钢架床、铺盖板及床上用品以及生活柜、鞋柜等。
3.9.冬雨季施工增加费已包含在平米单价中，不在另行记取。含冬季施工用的？【不含冬施材料费】人工。
3.10.变更及签证
乙方对于甲方发出的变更，应及时、完整地执行，并保证工程的质量和进度要求；乙方不得以任何理由拒绝执行甲方发出的签证或变更，对不属于乙方分包的范围内工作，需要乙方配合时乙方应该无条件提供配合；甲方应按照变更的内容及其完成情况及
时、足量地办理变更的价款；单项人工费小于？1000元的变更签证不予计取。
3.10.合同包干单价已包含利润、管理费、福利、风险金。
3.11. 其它清包工作内容：
3.11.1. 配合相应的施工管理人员:负责对班组进行技术交底、做好班组的技术资料，组织实施施工方案、技术交底、执行形象进度计划及现场质量控制和安全管理。
3.11.2.场地内雨季排水。
四、承包工程费用计算方法：
1、劳务分包总价（以竣工验收通过的建筑面积计算的实际量为准，按国家现行规范计算建筑面积）为：￥ 510 元/㎡，一次性包死，不再作任何调整。
2、乙方的施工进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，否则甲方除严格执行本合同第二条相关约定外，在必要时甲方有权插入专业班组进场突击，专业班组完成工程量按分项工程劳务单价表中单价外加10%管理费和10%的突击用工补贴费计价，从乙方工程款中扣除，由此引起的一切损失由乙方承担。
合同外签证分项工程劳务单价表
注：乙方施工期内由于设计变更或甲方错误指令(其它不予签证)发生的签证项目单价按上表单价予以计价。
3、上述综合劳务价中包括一切与承包工作内容有关材料（含垃圾，剩余及退场材料）的进出场装卸费用，各种工资、津贴、补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具费、辅材费、机械费、劳保费、医疗费、差旅费、管理费、？现场文明施工用工及工具等一切用工的各种费用且包括质量达到合格、工期提前或按期完成、安全及
？事故费用等。
4、政策性调整、技术性调整、材料、人工、机械涨价等物价上涨，包括不可预见因素(除合同规定的不可抗力)，均不予以调整，合同单价中已考虑各种风险，施工过程中？如甲方无违约，乙方不得以任何理由要求甲方进行签证、索赔。乙方更不得以任何理由发生停工、聚众闹事等影响甲方正常工作和损害形象的事情，如发生视为乙方对本合同根本性违约，乙方向甲方承担10万元违约金，甲方有权单方终止合同，乙方自愿同意甲方按照乙方自己实际完成的工作量50%结算。
五、结算及付款方式
1、结算方式：建筑面积根据河北省2012定额《建筑工程建筑面积计算规则》计算（以外墙结构面积）。变更增减分项工程工程量：根据实际数量计算（单项在壹仠元以内不予计算）。
2、结算时间
竣工验收合格后，乙方向甲方提供书面结算清单和相关资料，在乙方提交完全部结
算资料后甲方在？一个月内办理完最终结算签证。
3、付款方式
3.1.本工程？单栋出±0.000？或地下车库全部封顶，？（十日内）付完成工程量的20%，一至五层施工完毕（包括沿街门市）？（十日内）付完成工程量的75%，每五层按？（十日内）付完成工程量的75％。？主体完工后十日内付完成工程量的80%，一月内付主体工程量的85%.二次结构，装修阶段按月进度付款，每月支付完成工作量的75%。工程全部完成竣工初验合格后，双方办理结算手续甲方付至总价款85%，本工程竣工验收合格后一月内办理完最终结算一次性付至合同总价款的97%，余下3%为工程保修金，待二年保修期满后30天内无息付清。注【主体按390元每平米计算，装修按120元每平米计算】
3.2.甲方支付乙方合同价款时，乙方必须先向甲方财务部门提供全额专款收据并以转账的方式进行支付，（严禁将合同价款转移至合同主体以外的第三方账户）。
六、质量要求
1、乙方必须确保承包范围内的分部分项检验批质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格等级，并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责，并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权指令其它队伍协助其返工，返工费用由乙方承担（尤其是特殊部位、特殊施工、屋面及？处理，机械设备预留洞施工）。
2、甲方质检人员或建设和监理方在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见或整改不及时和整改后仍达不到质量要求的视为乙方违约，并自愿向甲方承担2000元/次违约金。对于质监站对项目的质量检查与验收，必须做到检查一次通过一次，否则乙方不仅要承担由此产生的质检部门的罚款外，并自愿承担由此给甲方造成的相关损失。
七、安全文明施工
1、乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员必须登记造册、办理工作卡及信息卡，并进行安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的各项安全生产规章制度。
2、乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、加厚手套等安全保护用品，并能在施工中起到防护作用，做好作业人员的人身安全防护工作。
3、乙方应指派足够的负责安全专项管理的工作人员，全面维护安全管理工作和处理所有人员在该工程区域内的人身安全等事故方面的问题。进入该工程区域内的所有人员（含来自甲方或其它乙方的人员）违反了文明及安全方面的规定，均应受到甲方规定的处罚。乙方指定的安全管理人员应能胜任此项工作，并有权执行甲方的各种指示及采取防止事故发生的预防措施。乙方的安全员的任命应报甲方审批。
4、乙方施工过程中的人员安全由乙方自己管理和负责，所出现的一切
？均由乙方自己承担一切费用和法律责任，与甲方无关。
乙方必须对自己所属所有人员加强安全教育和管理，让自己所属人员知法、懂法和守法，不得出现打闹等意外事故（包括在施工现场之外出现的一切事故），否则均由乙方自己负责一切费用和承担相应的法律责任。
因乙方原因对第三方人员造成伤害，由乙方负责赔偿第三方人员的一切费用和承担相应的法律责任。如果乙方不能及时解决，甲方有权在必要时用乙方工程款现行垫付对第三方的赔偿，在最近一期拨付乙方工程款时扣除甲方垫付的费用和利息（利息按照同期银行贷款利息的四倍计算）。
5、非乙方原因造成的安全事故由乙方配合甲方对事故原因的分析以及对事故责任进行查处。
6、乙方在其施工区域内堆放的材料、半成品、设备必须整齐、井然有序，及时的清理废料和建筑垃圾并运至现场指定地点。
7、乙方在施工区内，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为(打架一次无论原因均对乙方罚款2000元，直接参与者交派出所处理)。
8、安全事故的划分，非甲方原因造成安全事故完全由乙方负责，由乙方承担一切责任。
9、严格按甲方项目制定的《建筑施工总分包安全管理责任协议书》、《文明施工管理办法》进行要求和管理。必须确保该项目获“河北省安全生产文明施工标准化工地”。
八、双方责任
1、甲方权责
1.1.为乙方提供住房和食堂，乙方自行解决工人住宿和就餐。由此产生的一切费用和食宿等安全事故全部由乙方承担。
1.2.负责按乙方提供的材料清单将施工材料及时采购进场，如因采购不及时造成的损失由甲方承担。
1.3.负责将土方开挖至设计标高、清理桩头并运出场外，负责将回填土运至工地现场，有乙方负责进行回填，甲方只配合部分能利用大型机械的地下室外圈及车库顶上回填土所需的挖掘机及铲车，其余所有人工及机械等费用由乙方负责。
1.4.甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作进行技术指导，解决施工中遇到的技术难题，监督工程质量。
1.5.应按合同约定及时结算、支付劳务费。
1.6.有权对乙方现场管理人员进行人事任免权，乙方将无条件服从。且乙方派驻现场的管理人员必须实行全权管理。
1.7.负责协调城建、规划、建设、环保、工商、税务等有关部门的工作。
2、乙方权责
2.1.乙方指定为现场总负责人（联系电话），乙方指定为现场材料及生产负责人（联系电话），乙方指定的文件有效签收人为，试件、试块制作送样负责人，电话（乙方保证上述人员电话畅通，甲方联系乙方指定人员的电话拒接接听的或者见短信不回的，视为甲方已经将通知、指令送达）。乙方以上负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，视为乙方违约每次向甲方承担违约金500元。
乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时侯（包括节假日及双抢期间）均不得擅自离岗，否则每发现一人次罚款200元/天且乙方应赔偿甲方因此而造成的损失。
任何时间乙方施工人员不得减少，每减少一人，罚款50元/人/天。
2.2.乙方承包工程范围内工作内容不得转包。并保证施工区每天作业区内木工不少于人，钢筋工不少于人，混凝土工不少于人，架工高峰期不少于人，装饰施工阶段：装饰工人不少于人，如每个工种人数少于以上人数按每少一人罚款200元/天。在满足进度要求的情况下人员退场须得到甲方现场代表签字认可后方可退场。
2.3.乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作，如果乙方人员故意或者过失损坏成品和半成品包括故意或者过失损坏其它范围内的成品、半成品，乙方按损失状况两倍向甲方赔偿。
2.4.乙方须配备担当过类似项目管理的项目经理，并组建完善的项目班子，配备能在政治、技术水平等各方面均合格的管理人员及劳务人员，特种作业人员必须持证上岗。
2.5.乙方须把所需材料计划提前10天书面报甲方，并在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃。乙方人员如有偷窃(含材料包装袋等一切甲供材料)和对材料的浪费，乙方自愿按损失材料价值两倍向甲方承担赔偿。
乙方不得将本区段材料运至本合同承包范围外的其它部位使用，如有发现甲方将处以5万元以上/次罚款，并按损失材料价格的5－10倍赔偿甲方。如果发现二次，视为乙方丧失诚信道德和对本合同根本性违约，甲方有权直接勒令乙方退场单方解除合同，对乙方已经施工量，作为对甲方的赔偿，乙方自愿放弃一切追要权利。
2.6.乙方须爱护甲方提供的施工机具及配套设施，如有损坏或遗失，应负责照现价赔偿。
2.7.乙方须按照图纸、设计变更、技术核定单等有效施工文件、施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其它要求进行施工作业，必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
2.8.乙方须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度。
2.9.乙方有权拒收甲方不合格的以及达不到国家相关标准的原材料。
2.10.乙方应接受业主、甲方、监理及政府职能部门的监督，按合同规定及图纸内容保质按期交工。
2.11.乙方必须确保民工每月工资按甲方付款准时发放，必须造表发放民工工资，工人领款签字后于每月的最后一天，报甲方存档。
2.12.乙方进场人员上岗前，乙方必须对进场人员进行安全教育培训，有义务确保工作人员均是经过培训合格的人员。
2.1
3.负责施工资料的管理工作，各种复检材料的送交、试块的制作、养护等工作，并考虑各种材料的检测周期及各验收工序的报验，如因自身失误造成的损失由乙方承担。
2.14.乙方不得拒签甲方发出的任何函件，如有拒签甲方将处以1000元/次罚款，甲方亦适用此条款。
2.15. 乙方负责办理自有人员的人身保险，对于乙方进场人员，必须向甲方提供有效身份证，不得将犯罪人员引进工地施工，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
九、其它事项
1、进场前乙方必须将拟进场人员造册上报甲方，所报花名册人员必须有相应人员本人有效身份证复印件。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天前向甲方提供变更人员名单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人次罚款100元，甲方将视其为私招乱雇，勿论原因，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用由乙方承担并按项目规章制度对乙方进行处罚。
2、施工过程中，如乙方不得擅自停工，视为乙方违约向甲方承担违约金10000元/次，并承担由此造成的经济损失。三日内不开工的视为乙方对本合同的根本性违约，甲方有权单方解除合同，乙方同意无条件退场，乙方同意先退场后结算，乙方自愿同意甲方按乙方已完成工程量折算60%进行结算。
3、乙方应有较强的经济基础，在不到工程款支付期间乙方应能保证施工人员的生活费以及相关材料费、机械费、措施费等。
4、所有劳保费用包含在包干单价中，甲方不另承担。乙方须随时做好雨、雪天施工的准备，配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳动保护用品。
5、如乙方不履行合同，其余款及质量保证金作为支付甲方的违约金。
6、本合同未尽事宜，甲、乙双方本着平等原则，协商解决。如协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼或其它方式解决。
以上条约自双方签字、盖章完毕之日起生效。此合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，叁份均具有同等法律效力。
7、不可抗力
7.1.不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：
7.1.1.烈度为 6 级以上的地震；
7.1.2. 7 级以上持续24小时的大风；
7.1.3.持续降雨24小时且降雨量/下雪为 300 mm以上；
7.1.4. 40oC 及以上持续24小时的高温；
7.1.5. -15oC 及以下持续24小时的低温。
7.2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在所能及的条件下迅速采取措施，
尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
7.3.因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：
7.3.1.工程本身的损害由甲方承担。
7.3.2.？均由乙方负责，并承担相应费用。
7.3.3.？，由乙方承担。
7.3.4.？，由乙方承担。
7.3.5.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
7.3.6.乙方必须给工人上。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
开户行：开户行：
账号：账号：
签订日期：年月日签订日期：年月日
土方劳务承包合同 甲方：中天建设集团有限公司第五建设公司惠泽苑项目部乙方：为按时按质完成立丰惠泽苑DK2-1,4#楼地下室及室外回填土工程施工的劳务费、机械费等,明确各自的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律法规，结合本工程的具体情况，就本施工合同工程事宜，经甲乙双方充分协商，乙方愿意承揽本施工合同范围内所有工程施工任务。为明确双方责任、权利和义务，经协商一致达成如下条款。望双方以资信守并严格执行：第一条：工程概况 1- 1、工程名称：惠泽苑项目部DK2-1,4#楼地下室、车库内及室外回填土工程 1- 2、工程地点：西安市昆明路与富源二路交叉北口。 第二条：承包内容 2- 1、本工程以包人工、机械（乙方自备大小装载机、挖掘机、运输车辆、压路 机、各种打夯机等大小设备、二级箱以下的配线及配套设备、照明设施；架子车、铁锨、洋镐、水管、筛网等小工具、劳保用品等）的方式承包。 2- 2、工程承包范围：室外回填按现场实际回填数量计算，土方回填施工前甲、 乙双方现场进行测量并绘图，双方签字确认，作为结算依据；车库及室内回填土以图示尺寸为准。 第三条：工程工期 3- 1、本工程按甲方要求的施工进度及时间施工。 3- 2、如因雨天（中到大雨）问题造成乙方无法施工的，经甲方确认后乙方工期顺延。如乙方原因不能满足甲方工期要求，甲方有权单方终止合同，更换队伍，并按已完经验收合格的工程量的90%吉算。甲方单方办理结算，不需乙方签字认可。甲方汇同监理方、建设方三方确认后生效。 第四条：施工技术要求 4- 1、回填土工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字确认。 4- 2、乙方代表必须指挥工人按照技术交底和土方回填的现行施工验收规范及质量标准施工。
劳务分包合同样本 发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：××××××××（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
建筑工程劳务分包合同书 建筑工程劳务分包合同书 甲方：________公司 乙方：________劳务专业工程有限公司 工程名称： 工程规模：建筑面积____平方米，____层 依照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定，为确保工程质量、安全施工、按期竣工，落实责权利相结合的原则，____________公司和____________公司双方本着在自愿互利、权益平等的基础上，签订本合同书，以资甲乙双方共同遵守执行。 一、劳务分包范围：包括土建，装饰，水电安装等图纸涉及的全部内容，达到竣工验收交付使用。 二、工期：____年____月____日至____年____月____日，逾期1天按工程总造价1‰执行罚款，提前一天按工程总造价1‰奖励。 三、质量等级：合格工程，若达不到合格，一切经济损失由乙方承担。 四、合同价款：_____万 五、甲方负责事项： 1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》，建设部”一标五规范”，以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度，并督促和监督执行。 2、加强对本工程管理力度，坚持安全生产”安全第一、预防为主”的方针，严格实行安全生产目标责任制，监督检查制和责任追究制，确保认识到位、措施到位、监督到位、整改到位、追究到位。从公司到项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理，健全各项规章制度，加强管理人员、职工安全生产，技术、技能的培训教育，纠正和防范违章指挥、违章作业，监督和制止酒后作业。 3、严格实行建设工程安全监管制度，加强安全监督管理。 4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施，认真做好职工的三级教育，全面落实技术交底制度。 5、强化建筑安全防护用具管理，严格实行建筑安全防护用具备案制度，杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
合同编号： 土方工程劳务分包合同 发包方：（以下称甲方）承包方：（以下称乙方） 因施工生产需要，甲方同意将阜阳市泉河风景带景观绿化工程开挖土方、回填土方工程由乙方进行分包，为明确双方责任，确保工程顺利进行，保质、保量、按期完成施工任务，经甲乙双方对地质条件、图纸、开挖、堆放场地和施工环境充分了解的情况下，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点：阜阳市泉河风景带景观绿化工程ABC区 2.工程名称：阜阳市泉河风景带景观绿化工程 二、承包内容及计算方式 1、按业主设计图纸及甲方土方开挖方案的要求进行土方开挖，开挖土方前应由甲乙双方确认施工区域内场地高程，并经业主或监理公司确认后，作为双方结算依据。 2、挖土方工程量按土方开挖方案要求的基坑（槽）底尺寸放坡系数和标高进行理论计算（不计超挖土方量）。 3、挖土方工程内容包括测量、挖土、运土、弃土（按照甲方指定地点用推土机推平）、修坡、坑底压实、挖修排水沟和集水井、承台
地梁边回填压实至设计标高等内容，平均运距约1公里。 4、填土工程量按甲方要求回填部位的填方量理论计算（不计超 填土方量）。 5、回填土方工程内容包括挖土、运土、回填、压实至甲方要求，平均运距约1公里。 三、承包方式及工程量： 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 工程量：挖方约万m3，填方约万m3。 四、质量要求 挖方基坑（槽）的尺寸及标高必须符合甲方要求并确保边坡稳定安全，回填土质量及标高必须符合甲方要求。 四、工期要求 配合甲方的施工方案分次开挖： 1.第一次开挖工期为7天，包括整个场地的垃圾清运、平整及园路的修筑。 2.第二次开挖工期为2天，包括单体建筑大体积基坑的开挖、边坡的修复，部分基槽、基坑的开挖。 3.其余零星土方按甲方要求给予随时配合，开工日期以甲方通知为准，如遇大雨及不可抗力的自然灾害，经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天罚款2000元。如拖延工期5天以上或乙方中途放弃，甲方有权清退乙方，已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价：
建设工程施工劳务分包合同（示范文本） 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准
工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1） （2） 7、总（分）包合同 7．1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。 7．2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。 8、图纸 8．1工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 劳务分包合同
编号：FS-DY-20517 劳务分包合同 发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：××××××××（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
土方工程分包施工合同 总包单位：山西省第一建筑工程公司（以下简称总包方） 分包单位：龙田村赵根瑞劳务队（以下简称分包方） 根据总包方与业主（以下简称发包方）签订的建设工程施工合同（以下简称总包施工合同）的原则，经协商，总、分包双方达成如下协议：第1条工程概况 1.1工程名称：华都公司住宅小区15#楼 1.2工程地址：榆次区龙湖街南、定阳路西侧 1.3分包工程内容：15#楼基础挖土、运土、现场转运、施工安全及整个基槽的开挖。 1.4 开工日期：2011年11月21日竣工日期：2011年11月30日 1.5质量等级及要求：工程质量应符合设计图纸和国家施工规范及质量检验标准。合格 1.6承包范围：1、土方开挖过程中包括基础机械切边、人工配合修边坡，基底平整度误差不得超过±50mm 。2、所有土方不得计取二次倒运费，并将土方运至总包方指定地点。3、土方工程量的计算按照自然方计算（自然方系指未经扰动的自然状态的土方）。 1.7分包工程合同价款： 暂定：（大写）柒万元整 ￥：70000.00元 1.8结算方式：（1）渣土按9元／m3以实际工程量结算。（2）可利用
土方按7元／m3以实际工程量结算。（以上单价均包括挖土、运土、现场转运、施工安全费用、税金、及整个基槽开挖过程中的一切费用。）第2条总包方驻工地负责人：蔡晓丰职务：项目经理 第3条分包方驻工地负责人：赵根瑞职务： 第4条总包方工作 4.1 向分包方提供施工场地约／平方米。办公和生活房屋设施／间，分包方应按／标准向总包方支付房屋设施费用 4.2 向分包方提供有关技术文件（不含标准图集）和建筑物标高、轴线的标识。 4.3 对分包工程质量、进度、安全进行监督检查和协调，协助分包方办理工程变更、竣工验收等与发包方之间的有关工作联系。 第5条分包方工作 5.1 全面负责分包工程的实施、完成和维护工作，并负责办理和负担一切与其自身施工有关的手续和费用。 5.2 本合同签订后7 日内向总包方报送施工方案 4 份。同时报送现场施工人员资格证件的原件和复印件。 5.3 分包方在施工中应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关建筑法规、规范。 分包方在现场应设计有专职（或兼职）的安全员，承担因分包方责任造成的安全事故所产生的一切经济后果。
建设工程施工（大白分项）劳务分包合同 合同编号: 签订时间：2014年月日 签订地点: 承包人：XXX （以下称甲方） 分包人：XXX ____________ （以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议： 一、工程概况 1.1. 工程名称：____________________________________________________ 1.2. 工程地点：____________________________________________________ 1.3. 建筑面积：____________________________________________________ 14结构形式：______________________________________________________ 1.5.合同工期：____________________________________________________ 二、责任承包范围和承包方式 2. 责任承包范围： _________________________ 工程设计施工图范围内的所 有大白工程，具体工作内容包括但不限于以下几点： 3. 大白工程： 3.1按施工图及技术交底要求刮大白； 3.2自带搅拌大白的机械、工具； 3.3负责搭建搅拌大白的工作间、库房； 3.4按施工进度提供准确的材料计划；
3.5工程上所有的刮聚合物砂浆找平、刮（刷）大白工程； 3.6负责室内、外顶棚的砼表面打磨、找平、刮大白等工作； 3.7负责室内、外棚角的找直维修工作； 3.8刮大白要做样板层； 3.9在现场的大白等材料要堆放整齐； 3.10大白搅拌场地要及时清理干净； 3.11工完场清并于下一道工序交接； 3.12 验收前负责对楼内门窗框、玻璃、地面、踏步、扶手、搅拌大白工作间、库房等做最后的清理工作； 3.13负责项目部安排的刮（刷）大白施工任务； 3.14负责工程质量自检工作； 3.15因变更返工的工程量，增减不超过 5%的，增减不予签证； 3.16负责本工种所用的材料进出场装车、卸车、转移； 3.17拌和好的大白超过两天不准使用（最终根据项目部相关要求及技术交底要求）； 3.18临时配合项目外部检查的文明施工的各项工作； 其它补充内容（项目部填写）：_________________________________________ 4. 承包方式：人工费清包。 4.1乙方包质量、包安全、包进度、包文明施工、包扬尘治理、包工完场清。 4.2乙方提供高标准、成建制的施工队伍，即由管理人员、普通工种及特殊工种人员组成，在保证现场施工管理正常运行条件下，乙方可根据工程需要配备施工员，技术人员、专职质检员、专职安全员、材料员、测量员、放线员（其中质检员和安全员必须配备专职或兼职）。其中专职人员和特殊工种人员必须持有有效资格证或上岗证，相关证件必须报甲方项目部审核备案。
工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条：工程承包范围 第三条：工程工期 1、总日历天数天，计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。 2、主要节点工期： 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条：工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到： 第五条：组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同协议书；
2、本合同协议书附件； 3、本工程劳务招标及投标文件； 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条：标准规范： 本合同适用标准规范： 第七条：甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用： 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条；乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人： _________________________ （以下简称“甲方”） 劳务分包人： ______________________________________________ （以 下简称“乙方”） 鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方） 已经签订施工总承包合同，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1. 资质证书号码：_________________________________________ 2. 发证机关：_____________________________________________ 3. 资质专业及等级：_______________________________________ 4. 复审时间及有效期：_____________________________________ 二、劳务分包工程范围、内容 1. 工程名称：________________ 2. 工程地点：_____________________________________________
3. 分包范围：公路K至K ________________ 范围内的劳务施工 任务。此分段仅为暂定施工内容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发生重大变化，乙方也应服从调整。 4. 工作内容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线内便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程 所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些内容不 另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. _____________________ 工程期限：_ 至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单，在所规定的期限内完工，否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量：以甲方现场实际验收为准，以设计数量为限，未经批准超出设计数量的作为无效工作量，不予计价支付。 7. 合同价款：采取按工程量单价结算劳务费用，则合同总价（劳务费总额）不定。 &上述单价和合同价除另有说明外，均认为包括了乙方为完成上述工程内的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费
建设工程施工劳务分包合同 依据《中国人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律法规遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于(以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同(以下简称乙方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同，以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝土砌筑架子安全维护措施五项工作) 2 分包工作期限 开始工作日期: 年月日 结束工作日期: 年月日 总日历工作天数为: 天 3 劳务报酬: 支付方式: 4 质量标准 工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量标准》实施.
5 标准规范 本合同适用标准规范如下: 《黑龙江建筑工程质量验收标准db23》 《黑龙江建筑工程施工技术操作规程》 6 图纸 甲方应在劳务分包工作开工3天前,向劳务乙方提供图纸一套. 7 项目经理 甲方委派的担任驻工地的项目经理为 乙方委派的担任驻工地的工长为 8 工程甲方义务 (1)组建本工程项目管理班子,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量负责. (2)在施工现场应提前做到场地平整无施工障碍物 (3)水准点和坐标控制点应以书面的形式向乙方技术员提供准确的位置并加以保护 (4) 工人宿舍，水、电、小型器具及安全劳动保护用品，应按乙方提供的数量要求为标准 (5)按时提供图纸、供应材料、机戒设备、周转材料、安全设施、必须保证施工所需.
(6)按合同规定按时向乙方支付劳动报酬 (7)负责与监理设计及有关部门联系，协调现场工作关系. 9 工程乙方义务 (1) 按照设计图纸施工按有关技术要求及施工组织设计精心组织施工确保达到质量要求 (2) 投入足够的人力物力保证工期 (3) 加强安全教育认真执行安全技术规范遵守安全制度落实安全措施确保安全施工 (4) 接受有关部门的管理监督和检查与现场其他单位协调配合照顾全局 (5) 作好工程部分的成品保护由于自己责任发生的破损由自行承担 (6) 特殊的工作人员要持证上岗 (7) 乙方须服从甲方管理及工程师的指令. 10 双方约定的其他形式: (1)临时用工项目内用工不记劳动报酬 (2)在施工中如发生对远工作量加大的变更须向乙方支付增加的费用 11 合同终止 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同终止. 本合同一式两份双方各持一份签字后生效
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人：（以下简称“甲方”） 劳务分包人：（以下简称“乙方”） 鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方）已经签订施工总承包合同，依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1. 资质证书： 2. 发证机关： 3. 资质专业及等级： 4. 复审时间及有效期： 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 分包围：公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发
生重大变化，乙方也应服从调整。 4. 工作容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些容不另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限：至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单，在所规定的期限完工，否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量：以甲方现场实际验收为准，以设计数量为限，未经批准超出设计数量的作为无效工作量，不予计价支付。 7. 合同价款：采取按工程量单价结算劳务费用，则合同总价（劳务费总额）不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外，均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金；乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，也已包括在工程量清单的单价与总额价之中；还应包括缺陷期和缺陷维修等费用，并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。
总包与劳务分包安全生产管理协议书 总包方：（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方）为加强施工现场安全生产工作管理，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律、法规规定，结合工程实际情况，为进一步明确甲、乙双方的管理责任和义务，经双方共同协商，签订本协议。凡在我公司注册的劳务分包单位必须签订此协议，并履行协议书中所列各项条款。 一、工程名称： 二、分包内容（范围）： 三、分包单位安全生产许可证号： 四、双方应共同遵守的法律、法规及其他要求： 在施工生产和劳务分包过程中，双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律、法规及有关安全规范、标准和相关规定。 五、责任和义务： （一）甲方的责任与义务 1、负责及时传达上级有关安全生产方面的法律、法规和其他要求； 2、负责审查劳务资质和安全生产许可证，不得将工程分包给不具备相应资质的劳务队伍施工。负责将本单位安全管理要求对乙方进行全面施工安全技术交底，并有书面记录或资料； 3、负责对本工程实施统一的监督、检查和管理，统一规划施工现场平面布
置，按北京城建集团有限责任公司CIS企业形象设计要求管理施工区、办公区、民工生活区和现场围挡； 4、当遇有两个（含两个）以上分包单位在同一现场施工或存在交叉作业等危及人身安全的情况时，负责组织协调并督促分包方相互签订《安全生产管理协议书》； 5、负责编制施工组织总设计和安全技术措施、方案，并针对工程施工特点，对乙方进行详细的书面安全技术交底，并监督检查执行情况； 6、甲方有权对乙方在安全生产、文明施工中存在的违章行为、安全隐患进行督促整改； 7、负责生产安全事故的报告工作，现场发生事故后，积极处理抢救，并按规定程序上报； 8、负责本施工区域内重大危险源警示标志的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施书面告知乙方； 9、负责将本作业区域和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方； （二）、乙方的责任与义务 1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、标准、规范，并严格执行甲方的各项安全管理规章制度； 2、乙方应服从甲方的统一组织协调和监督管理，严格按照北京城建集团有限责任公司有关规定做好施工区、办公区和民工生活区的管理，自觉维护北京城建集团有限责任公司的整体利益和社会信誉； 3、乙方必须配合甲方及时签订安全生产管理协议书和工程劳务分包经济合同；
劳务分包合同范本 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。
五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《甲、乙方事前相互协商后乙方及全体参与施工人员的承包意向》甲方决定将所承包的公司工程项目部的模板支拆模施工劳务“按一定的区域及相应的模板支拆工程
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任