The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state.
工程工程合同正式版
工程工程合同正式版
下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
地址：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：建设工程
2、工程地点：
3、资金来源：
4、工程建设内容：
二、工程承包方式及范围
1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。
2、承包范围：
（1）乙方按图纸设计的要求来施工，承担本工程基础、结构主体工程施工。
（2）砌体部分：乙方按甲方提供设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采用180厚粘土砖砌筑；
（3）门窗部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担一层⑾轴车库门、入户门施工：承担二至八层所有外墙门窗、每层二
单元入户门的施工。窗采用闽凯铝合金，门采用奋安防盗门；
（4）梯间部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明；
（5）外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙（有砌筑部分）采用水泥砂浆粉刷。
（6）屋面部分：隔热层及防水层；
（7）水电部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担套内照明部分预埋管埋设，承担水、电到户（到配电箱、水表箱）。
（8）基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中如果基础不结实，由甲方另行计价。
（9）外墙架：由乙方来定。
（10）浇水泥时，一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干涉。
三、合同期限
本工程合同工期总日历天数天，即开工日期为年月日，竣工日期为年月日。
四、质量标准
工程质量标准：承建分部分项工程质量合格
五、合同价款
本房屋由乙方承建：（1100元/㎡）。
六、工程质量和技术要求
l、乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行
实施，抓好工程质量。
2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度计划。施工期间，应按甲方要求工程进度、施工质量和相关控制措施的情况。
3、工程建设使用的主要原材料，在进场时经检验合格后方可使用。乙方需提供原材料的产品。
4、工程施工过程中随时接受甲方的检查检验，乙方应为检查检验提供便利条件。所有分部、分项工程必须由甲方指定的施工监管人员验收合格后方可进行下一道工序施工，并及时做好工程工作。未经检查验收的，乙方擅自进行下一道工序施工，甲方有权责成乙方返工。若乙方自行
隐蔽未办理手续，则未签证部分在工程决算中不予确认。关键部位未经签证乙方自行隐蔽，甲方有权要求复验，由此产生的所有费用由乙方自行承担。
5、本工程施工前，甲方必须保证通电、通水、通路，建筑面积平整，不能影响施工。
七、安全施工
在施工期间，乙方应遵守安全生产的有关规定；严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方必须办理好有关的保险业务，参与工程建设的施工人员必须投保人身意外伤害险。因乙方采取安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由乙方承担。
八、工程变更
工程原设计需要变更时，应征得甲方同意，并由原设计单位提供变更后的相应图纸与说明。因变更导致合同价款的增加，由甲方承担，延误的工期相应顺延。未经甲方同意擅自增减项目、规模、更改设计方案，由此造成的工程造价增
加，浪费或影响工程质量等后果均由乙方自行负责。
九、工程竣工验收
工程具备竣工验收条件，乙方向甲方申请工程竣工验收，递交竣工验收报告提供完整的竣工资料。对符合验收要求的工程，甲方收到竣工报告后将进行初步验收，同时将向甲方申请验收。甲方收到乙
方申请验收时，需在十五天之内组织验收。
十、工程价款的支付与结算
1、本工程合同签订后，甲方付给乙方进场费十万元，浇筑到三层楼板，甲方及时付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第三层至第六层浇筑完，甲方及时付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第七层至第八层浇筑完，甲方及时付给乙方工程进度款391000元整。
2、工程在结算后的三个月内甲方无法付清剩余款项的，按《中华人民共和国合同法》第二百八十六条执行。甲方住建房每平方米按1600元抵押给乙方换臵。
十一、违约责任
1、甲方不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行时，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。
2、因甲方原因造成工程延误所造成的经济损失由甲方负责，若因乙方原因造成工程延误造成的经济损失由乙方负责，并由此承担相应的经济责任。若遇有人力不可抗拒的自然灾害而发生的损失，按国家有关规定处理。
十二、合同争议解决办法
合同执行过程中出现争议应双方协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起诉。
十三、附则
1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
2、本合同经甲乙双方签字及签证单位盖章后生效。
3、乙方施工范围不包括管道、电梯安装、消防水池、室外工程、下水沟及水沟内外的粉刷。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致并经签证单位同意且签订补充协议，作为本合同的补充款。
5、主楼全部完工后，三个月内甲方无能力支付工程款时，甲方必须以楼房三层和五层抵押给乙方。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：（盖章）法定代表人：
（盖章）
单位账户名称：单位账户名称：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
签订时间：年月日
——此位置可填写公司或团队名字——
场内平整施工合同 发包单位: (以下简称甲方) 乙方：（以下简称乙方） 因沭阳天宇·天和花城施工需要，需在场内进行场地平整,乙方愿意承接本项目施工。为确保施工优质、安全、按时完成，明确双方职责,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致,订立本合同，望共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容：清理垃圾、平整场地、铲除地上所有树木并运至场外、地下障碍物的全面检查、破除等工作。?二、承包方式 采用包工包安全。 三、结算方式 按总价一次性包干。 四、合同工期 自乙方接到甲方发出的开工令为计算工期，工期2５天,如不能按期完成,工期每延期壹天，甲方按总造价的0．２%对乙方进行罚款。因甲方原因造成工期延误的工期顺延。 五、质量要求 1、由甲方划定施工范围,范围内的所有树木进行铲除(包括根部），并运送至小区场外，由乙方自行处理;施工中如发现有地下障碍物,应进行破碎处理，确保后期桩机可以施工。 2、划定范围内的场地进行平整，对低洼处应进行抽水和淤泥清理后方可回填,并保证密实度;场地平整度应符合要求。 3、晚上施工期间应加强扰民措施，确保居民无投诉。 4、以上质量要求一次性验收合格，如达不到要求返工所造成的一切责任及 经济损失均由乙方自负。
六、合同总工程款元，大写: 。乙方提供税务部门出具的正规发票给甲方，乙方完工经甲方验收合格后7天内一次性支付。 七、乙方职责 １、乙方按甲方要求确认后施工。 ２、乙方所有施工人员必须服从甲方现场管理人员的检查、监督,如施工质量不符合设计及规范要求,须无条件返工返修，其费用均有乙方自负。 3、乙方对所有进入现场施工作业人员要进行安全、文明教育,特殊工种必须持证上岗,严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》等相关的法律法规，做到安全无事故。如乙方在施工时不论发生任何安全事故，其事故的责任和全部费用（包括医疗费、赔偿费、工资、补助费及其他等一切费用)均由乙方承担和支付，与甲方无涉。同时，如对甲方其他财产造成损失的，乙方应全额赔偿(包括购买、修复等）。 4、乙方必须按有关部门规定按月及时足额支付民工工资,因拖欠民工工资而引起的经济纠纷与治安事件均有乙方责任,并承担各种责任和费用。 八、其他及附件 1、双方约定,在履行合同过程中产生争议时，可向沭阳县人民法院起诉或仲裁。 2、本合同经甲、乙双方签字之日起生效，待工程验收合格、结算、保修期满、尾款支付完毕后自动失效。 ３、本合同一式二份,甲方执一份，乙方执一份。 ?甲方: 乙方： 代表：代表: 年月日年月日
工程设计合同范本(2020) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
工程设计合同范本(2020) 工程名称： 工程地点： 合同编号： 由设计人编填) 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 深圳市规划与国土资源局监制 发包人： 设计人： 发包人委托勘察人承担工程设计，
经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.5建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容 2.1工程名称： 2.2设计指标 建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜 1 用地方案图
2《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》 3 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序占总设计付费额(元) 付费时间(由交付设计文件所决定) 第一次付费 20定金 20定金 说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任
建设工程承包合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础 二、工程地点：山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工； （2）设计范围内重大设计变更； （3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度； （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款
1、工程总价：人民币元整（￥元）。工程价款按实际施工建筑面积，实际施工面积待完工后，以甲乙双方实际验收的为准（以每平方米13元（结算单价：每平方13元计算） 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作，双方以现场市场价进行协商处理。 3．如遇下列情况，合同总价作相应调整： （1）合同总价内经双方确认的暂估价变化； （2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化； （3）重大设计发生变更； （4）在施工中新增加了工程项目； （5）其它_________。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积，同时向乙方支付工程总价20%，即人民币元整（￥元）； 2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项，即人民币××元整（￥元）； 3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30% 4、工程验收结束后，甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10% 5、保质期一年，保质期满余额付清。 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内安排验收工作，并告知乙方参加验收，乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的实际施工面积，并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收，并且以甲方测量的施工面积为准。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
附件：三通一平合同编号：01 建设工程施工合同 建设单位：吉林松原石油化学工业循环经济园区建设局 施工单位：吉林省松江路桥建筑有限责任公司松原分公司
三通一平承包合同 发包方：吉林松原石油化学工业循环经济园区建设局 承包方：吉林省松江路桥建筑有限责任公司松原分公司 成吉思汗大街、前炼南路、阿阑豁阿大街道路及排水工程，工程承包施工有关事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议： 一、工程概况 工程名称：成吉思汗大街、前炼南路、阿阑豁阿大街道路及排水工程工程地点：吉林松原石油化学工业循环经济园区前郭县炼油厂南大墙工程造价：2505229元 承包方式：包工包料 二、工程承包范围 承包范围：便道新建、维修、维护、场地回填、机械台班、人工等。 三、工期 工期：发包方批准的开工报告之日起，发包方在工程竣工前完工。 四、发包方、承包方代表 发包方代表： 承包方项目经理或委托代理人： 五、发包方工作 1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。
2、负责按合同拨付乙方工程款。 3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。 六、工程质量及验收 1、工程质量标准：达到国家现行验收规范标准合格等级。 2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验。 3、按照市政工程施工规范标准执行，工程质量要求达到合格。 七、工程价款及支付 1、工程量的确认：工程量按实结算。 2、本工程付款：工程完工后并结算完十天内一次性付清，付款前承包方应提供等额的税务发票。 八、其他 1、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。 2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。 3、本合同自双方签字盖章之日起生效。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人： 签订日期：年月日
平场施工合同协议书 甲方：____________________________________________ 乙方：____________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其它相关法律、法规之规定，本着自愿、公平公正、和谐诚信的原则，就土石方工程施工承包事项，经过双方友好协商达成如下协议，以便甲、乙双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：水城矿区、煤电、高纯铝、超纯铝建设项目。 2、工程地点：。 3、工程内容：土石方、场地平整。 二、施工内容及单价 1、由甲方指定作业面进行施工，乙方负责土石方的挖、装、爆破、碾压、工作面平整、工区内便道的修筑等工程中所必要的工序。内运2公里之内不含倒土费，超出2公里，每公里多加2元/立方。 2、施工单价 为包干价 /立方计算。不含任何税收及费用。 三、工程量及工期要求 1、甲方给乙方划定的施工量为万立方，结算时以 机械故障事故所造成的一切费用、财产损失，均由甲、乙双方共同协调共同处理。若乙方在施工中未执行安全生产制度、规范、没有做到文明施工，则在施工中发生的人身安全重大责任事故和机械故障事故所造成的一切费用、财产损失及法律法规责任均由乙方负责。 2、必须为在场的施工人员购买办理工伤保险方可进场施工。 3、必须安排专职人员指挥开挖，以免出现滑坡事故。 4、乙方必须派专人协助甲方接送火工用品及燃油，实行日记账登记手册制度，乙方人员必须持证上岗，必须做到火工用品上班出库、下班入库，避免一切安全隐患及事故的发生，否则乙方应负全部责任和承担一切经济损失。
建设工程设计合同（一）（示文本） （民用建设工程设计合同） 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由设计人编填） 设计证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民国建设部 监 国家工商行政管理 制 局 发包人：_______________________________________________________________________________ _____ 设计人：
_______________________________________________________________________________ _____ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民国合同法》《中华人民国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
编号：_____________ 三方建筑工程分包施工 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 丙方： 为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。第一条工程概况 1.1 项目名称： 1.2 工程名称： 1.3 工程地点： 1.4 承包范围： 1.5 承包方式： 第二条组成合同的文件及解释顺序包括： 2.1 三方签订的协议书； 2.2 中标通知书； 2.3 投标书及其附件； 2.4 本合同条款； 2.5 标准、规范及有关技术文件； 2.6 图纸； 2.7 工程量清单或工程预算书； 2.8 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 3.1 开工日期：年月日
3.2 竣工日期：年月日 3.3 日历工期：日 3.4 如遇下列情况，工期作相应顺延，并用签证形式确定顺延期限： 3.4.1 甲方未能按时准备好前期开工条件； 3.4.2 在施工过程中，如遇甲方要求丙方停工的； 3.4.3 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 4.1 本合同工程预算总造价为人民币大写（￥）。 4.2 本合同价款采用（固定总价或固定单价或可调价格）的形式：（选其一）4.2.1 固定总价。 4.2.1.1 固定总价约定的工程范围包括： 4.2.1.2 固定总价约定的风险范围包括： 4.2.2 固定单价。 4.2.2.1 固定单价约定的风险范围包括： 4.2.2.2 固定单价约定的风险费用计算方法： 4.2.2.3 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定： 4.2.3 可调价格（包括可调综合单价和措施费）。约定调整因素包括： 4.2.3.1 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； 4.2.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整； 4.2.3.3 设计变更； 4.2.3.4 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管用工、发包人提供及承包人自配施工机具的保管（含日常维修与保养）用工、各种标
甲方： 乙方： 根据国家法律及建筑行业标准的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经过多次协商，就本工程施工事项，达成以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：场地平整。 2、工程地点： 3、施工范围：由甲方提供的施工图纸四周各外放米范围 4、工程内容：甲方所属整个电站场地的平整，按照自然地势，高地挖土，低洼地填土，填方区应分层回填、分层碾压。要求完成场地平整局部高差不超过±15cm，要求做到场地基本平整(斜平面)；乙方给甲方做彩门；电站的主路及环形辅路推平。 二、工程承包形式 甲方将该工程承包给乙方，由乙方组织施工机械、施工人员进行施工。乙方应做好安全生产，严禁违章作业。在施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。由于乙方原因造成停工，所造成的损失由乙方全部承担；由于甲方的原因造成停工，所造成的损失由甲方全部承担。 三、施工工期 年月日至年月日，工期为 天。超出工期一天扣除乙方工程总价款%。 四、质量标准 根据本工程的实际地形，按照工程质量验收规范及甲方的相关要求进行验收。
五、工程总价 本工程为包干价（燃油、材料、机械设备、施工人员费用、运输费用等）均由乙方负责。合计万元（元）。其中：油料款甲乙双方协商定为万元，其他费用 万元。若乙方节省油料未达到万元，余额归甲方所有；元至 万元之间归乙方所有；超过万元由乙方承担超出部分；超过万的由甲方承担超出部分。如果甲方要发票，则甲方承担%的税金。 六、付款方式 工程开工之后，年月日前付乙方万元，剩余工程款按照乙方施工进度逐步拨付。 七、违约责任 在施工过程中，甲乙方因故没有履行施工合同，另一方有权终止施工合同，并要求对方赔偿损失。 八、本合同双方未约定的，甲乙双方协商解决。 九、本合同经双方签字盖章后生效并具有同等法律效力。 本合同一式两份双方各持一份。 甲方：乙方： 年月日
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 民用建设工程设计合同
编号：FS-DY-20656 民用建设工程设计合同 发包人： 设计人： 工程名称： 工程地点： 设计证书等级： 签订日期： 发包人委托设计人为项目(以下简称本项目)的实施单位，负责本项目方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段、竣工验收配合阶段的工作。为明确发包人、设计人的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本项目的设计服务工作协商一致，订立本合同，以资共同遵守。 第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3包括但不限于国家标准、行业标准、发包人要求及附件的内容。 第二条本合同设计项目的内容： 第三条发包人须向设计人提交的有关资料及文件： 注：发包人所提供的所有设计文件的文字应为中文简体，并符合国家有关规范及当地的相关法规。 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 说明： 1、上述序号的设计文件提交时间应以设计人顺利收到发包人提供的齐全设计资料为前提。设计人提交阶段设计成果后，经发包人书面同意方可进入下一阶段工作。发包人对阶段设计成果有异议且向设计人书面提出的，设计人应在3个工作日内完成补充、修改并承担因此产生的所有费用。 2、设计过程中因发包人原因造成设计工作不能如期进行时，各阶段设计图纸的提交时间经发包人确认可顺延。
附件：GF-1999-0201 合同编号： 建设工程施工合同 （示范文本） 建设单位：万星（泉港）置业有限公司 施工单位：福建十建建设有限公司 二0一0年十一月
三通一平承包合同 发包方： 承包方： 土石方平整及围墙等零星工程，工程承包施工有关事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议： 一、工程概况 工程名称：土石方平整及围墙等零星工程 工程地点： 建设规模： 工程造价：暂定160万元 承包方式：包工包料 资金来源：自筹拔款 二、工程承包范围 承包范围：红线范围内土石方平整、清理淤泥、填土、围墙、道路硬化、临时配电房等。 三、工期 开工日期：发包方批准的开工报告之日起。发包方在2010年10月 15 日前提供具备施工条件的施工场地。
竣工日期：以承包人送交的具备验收条件的竣工验收报告为准。 合同工期６0日历天 四、发包方、承包方驻工地代表 发包方代表： 承包方项目经理或委托代理人： 五、发包方工作 1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。 2、负责按合同拨付乙方工程款。 3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。 六、承包方工作 1、承包方自行解决住宿、生活设施，人员机械设备进退场费用。 2、承包方人员均为甲方的劳力补充，进入工地人员除普工之外，技术工种必须持证上岗（驾驶证、特种工种上岗证）。 3、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。 4、必须服从甲方、业主工程师的现场指导和监督。 5、严格按施工图技术交底书、变更通知单和国家现行的规范、规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量。 6、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安全施工。 7、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。
工程 场地土方平整承包合同 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，甲乙双方本着自愿、公平、互惠互利、友好合作的原则，并结合本工程的具体情况，经双方充分协商，一致同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包范围 1、工程范围内的前期土方场地平整。 2、工程范围内基础回填土方的开挖装车运至需回填。 三、承包方式及结算价款 本工程采用固定综合单价包干方式。包干单价包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、与周边单位、个人的协调补偿、一定范围内的风险等全部费用。 1、场地内土方平整：建筑砖渣，砼，挖机开挖运输，填筑夯实按现场实际填方量（或挖方量）每立方米元综合包干单价结算；工程量按本工程勘察测量成果计算。 2、基础回填土方：项目范围内回填土方开挖装车运至需回填指定地点，按每立 方米元包干（基础场内调整填平、夯实由土建施工队负责）。工程量按经发包单位签证认可是回填竣工测量记录或发包方通知单计算。
四、付款方式 在本合同签订之日起三日内乙方必须交纳质保金万元到甲方账上，合同签订十日之内乙方未进场，则视为放弃本项工程，押金不退。工程全部竣工验收合格后，甲方一次性退还押金给乙方，不计利息。由乙方备齐资料，并开具建安发票移交给甲方，由甲方支付工程总款的95%，剩下5%为质量保证金，待竣工一年保质期满后无质量问题时如数退还给乙方。 合同工期：201 年月日至201 年月日交验，合同有效期为天。 五、甲方的责任和义务 甲方负责协调承包方与土建、钢结构等事故单位的关系，甲方按合同约定付款。 六、乙方的责任和义务 1、在施工过程中，必须服从甲方和监理人员的指挥，不违法乱纪，精心施工，如期如质完成好本合同签订的工程任务，并接受甲方和监理及有关部门对工程质量的监督检查。隐蔽工程应及时通知有关部门验收签证，验收签证合格后，方可进行下一道工序施工。同时做好真实、齐全的技术资料，以备验收结算。 2、乙方必须负责本工程所在地的权益，以及施工围栏边的拆迁和临时占用道路的协调解决工作，如有纠纷或补偿费用，全部由乙方自理，甲方概不负责。 3、遵守当地政府和有关部门对施工场地、交通和施工噪音以及环境保护、清洁卫生、安全生产的管理规定。按规定办理好有关手续和证件（包括夜间施工证），由此发生的费用及罚款由乙方负责。 4、在施工过程中，采取有力措施，保护好场地周围的地下管道、管线、市政设施和邻近建筑物、构造物等，如有损坏、须修复，其费用由乙方负责。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 常用版工程承包合同样书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包方）：洛阳XX公司乙方（承包方）：赵XX 身份证号：因甲方生产经营需要，经甲乙双方共同协商，由乙方承包甲方产品和原料（以下简称货物）的出入库装卸工作。为明确甲乙双方的权利和义务，确保承包工作顺利完成，经甲乙双方共同协商，特制定以下货物出入库装卸工作的承包协议，供双方共同遵守。 第一条此承包协议工作的地点在甲方公司的厂区内部。 第二条承包费用及抵押金 2.1根据甲方实际情况，乙方按时完成甲方所安排的所有装卸任务。 2.2因受甲方当前产量、订单等因素的影响，产量尚不稳定，双方商定装车暂按：矿泉水6元（按每吨74件计）、易拉罐饮料6.2元（按每吨220件计）、易拉罐饮料 元（按每吨件计）执行，若甲方产量增加、稳定以后，装车价格另行协商调整，义务卸车，不予计量、计价。甲方按月支付乙方月劳务费，结算方式为每月底结算上月劳务费。 2.3乙方留一个月的劳务费在甲方处作为抵押金，当双方解除合同且无纠纷的情况下，于解除合同次月底甲方应无条件返还乙方所有抵押金。 第三条甲方的权利和义务 3.1甲方有权根据生产及发货的实际情况安排乙方进行装卸货物工作。 3.2甲方有权根据生产、物流、天气等情况随时调整装卸货物的顺序及时间。 3.3甲方根据乙方装卸车的实际情况，有义务提供叉车、托盘等辅助机械或工具。 3.4在承包期间，甲方可为乙方不定期提供工装及简单劳动保护用品。
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就花城湖停车场扩改建项目场地平整工程施工事宜协商一致，订立本协议，以共同遵守。 一、工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容： 停车场场地平整、停车场边线、分界线及主要停车线和交通标志的设置。 二、工程造价及工程付款方式： 2.1场地平整： 装载机：元／小时 挖掘机：元／小时 翻斗车：元／小时 平地机：元／小时 压路机：元／小时 2.2停车线和交通标志的设置： 设施设备由甲方采购，乙方负责安装施工。 人工工资：元／天 技工：元／天 普工：元／天 2.3工程付款方式： 工程预算总造价包括平整场地相关的工、料、机，管理费、利润、保险及地方税金费用。工程结
算时单价不变，以实际工程量为准 本协议签订，现场具备施工工作面后，乙方进场施工，甲方即支付万元给乙方作为预付款，之后每次结算按已经完成实际工作量的%支付，全部工程完工验收合格天内甲方一次性付清余款。 三、施工日期： 年月日开工至封冻，春节后复工，至 年月日之前完成。 四、技术质量要求 按设计图纸和现场甲方经理意见进行施工。 五、甲方责任 5.1负责与有关部门沟通好本项目的方案。 5.2负责组织工程量现场确认工作。 5.3货物的使用与保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责，但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。 5.4负责按时支付工程款。（如未能按时付款，在宽限期内经催促仍未付款的，乙方有权拆除并回收所提供产品，不予退还预付款，且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。） 六、乙方责任 6.1乙方对甲方负责，按时保质保量完成本项目。 6.2本协议中，项目施工的安全防范所需的施工安全设施由乙方自行负责并对整个工程的施工安全负责。 6.3乙方应在本协议约定时间内完成所有施工，否则每延期一天应支付甲方已付工程款 的违约金。
编号：QJ-HT-0556 北京市建设工程设计合同 (标准版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
北京市建设工程设计合同(标准版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 单位级别编号：_____________ 工程名称：______________________________________ 工程编号：______________________________________ 合同编号：______________________________________ 发包人：________________________________________ 设计人：________________________________________ 发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同，合同条款如下： 第一条合同签订依据 1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。 1．2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文
工程承包合同协议书合同编号：_________ 发包方：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________ 承包方：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________
邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 条合同文件及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 第二条图纸和文件的保管与提供 1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或
三通一平工程施工合同--模板
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
******三通一平工程施工合同 发包方（以下简称：甲方）： 承包方（以下简称：乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承建本工程的有关事宜，甲乙双方在协商一致、互惠互利的基础上，达成如下合同条款。 第一条工程概况 1.1工程名称：*****一期三通一平工程（以下简称：“本工程”） 1.2工程地点： 第二条承包内容 2.1 承包范围： 包括但不限于材料采购、结构施工、供货、验收合格及维护、保修等图纸范围内（包括二次设计）的全部内容；且包括依据本合同文本、法规、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。 2.2承包方式：包工包料、包相关部门验收合格、包维修等。 第三条合同价款 3.1本工程合同暂定价为元（大写：元整）。工程结算时，以经 双方确认的实际发生的工程量为准计算本工程结算总价款。 3.2 附件中的固定综合单价是完成一个规定计量单位项目所需的包括但不限于二次设 计费、人工费、材料费、机械使用费、安装费、运输费、装卸费、措施费、水电费、规费、企业管理费、检测费、完善招投标手续费、合同备案费、相关政府部门验收费、材料及成品保护费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同文件明示或暗示的一切风险、责任和义务等本工程验收合格且交付使用的全部费用及保修期内的保修费、维护费。 3.3 附件中的固定综合单价价款已包含图纸上已体现或图纸上虽未体现但属于承包本 工程必需有的所有分项工程的费用，附件中未标明的项目和费用均被视为已经包含在合同固定单价价款中。 3.4 因甲方原因导致工程变更而增、减费用的，若本合同附件中有相同或类似项目的， 按照该项目的固定综合单价进行结算；若本合同附件中没有相同或类似项目可作
合同编号：DY001 “美悦湾”楼盘工地场地清理平整工程合同 合 同 书 建设单位：广州龙裕贸易有限公司 工地场地清理平整工程施工承包合同
发包方：广州龙裕贸易有限公司 （以下简称甲方） 承包方：广州市风华建筑劳务分包有限公司（以下简称乙方） 根据甲方开发建设的“美悦湾”项目工程施工需要，就甲方将“美悦湾”工地场地清理平整工程委托乙方施工的相关事宜，双方经平等、友好协商签订本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： “美悦湾”项目工地场地清理平整工程 二、工程地点：广州市经济技术开发区丽江街1号 三、工程施工范围及内容 沿甲方“美悦湾”项目国有土地使用证所载明地块的红线内侧边缘砌建新围墙，总面积平方米。 1、拆除原有残旧围墙。沿甲方“美悦湾”项目国有土地使用证所载明地块的红线内侧边缘砌建新围墙，总长度约585米。 2、平基土方挖填运 3、将土地平整至符合施工条件 四、合同工期 本合同施工工期为60天，从2013年10 月10日至2013 年12月9日竣工验收格 五、工程总价
本工程实行总价包干，即包材料包人工费、包机械台班费， 含税总金额人民币壹佰叁拾陆万元整（1360000元）。 六、工程款支付及结算 1、本合同签订后10天内甲方向乙方支付合同总金额的30% （36万元）作为预付工程款。 2、土地平整完毕，经甲方工程部签字确认后10天内，甲方向 乙方支付至本合同总金额的60%（即72万元）扣除甲方已 支付的预付款36万元，甲方向已付支付36万元整。围墙 工程完成后，经甲方工程部验收合格后10天内，甲方向乙 方支付至本合同总金额的90%（即108万元）扣除甲方已 支付的工程款72万元，甲方向乙方支付36万元。剩余合 同总金额的10%（即12万元）在本项目开始预售30天内 （以政府颁发预售许可证之日为准），甲向乙方支付完毕。 3、乙方须凭发票向甲方申请工程款。 七、工程质量标准 1、围墙地平线以上米、厚米。 2、墙基开槽：宽米、深米，三合土夯实 3、墙体每隔10米一个三七放大柱 4、墙顶端先砖一层放顶，再放砖一层，墙顶覆盖玻璃渣防跳。 5、采用的砖、水泥、沙等所有建筑材料都必须是正规厂家， 经检验合格，并经甲方工程管理人员书面确认。 八、工程完工后，乙方必须将所有建筑垃圾清理干净
编号： Xxxxxxxxxxx公司建设工程设计合同（xxxxxxxxx设计） 2017年月日
目录 第一部分合同协议书2 第二部分通用合同条款6 第三部分专用合同条款7
第一部分合同协议书 发包人（全称）：xxxxxxxxxxxxx公司 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxxxxxxx设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.设计面积：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：施工图设计。 3.工程设计服务内容：详见附件1。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期 计划开始设计日期：2017年月 计划完成设计日期：按发包人进度要求 具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：固定总价合同； 2.签约合同价为： 合同固定总价（含税）：人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-024981 工程承包合同(完整版)
工程承包合同(完整版) 国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人（一般称工程业主或发包人）委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式，是国际技术贸易的一种方式，也是国际劳务合作的一种方式。之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式，是因为国际承包工程项目建设过程中，包含有大量的技术转让内容，特别是项目建设的后期，承包人要培训业主的技术人员，提供所需的技术知识（专利技术、专有技术），以保证项目的正常运行。 一．工程承包合同的基本内容 招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式，而是采取另一种合同方式，这种合同是由一些有关文件组成的，通常称为合同文件（contractdocuments）。 合同文件包括：招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。 按照国际上通用的"合同条件"，一般包括以下内容： １．监理工程师和监理工程师代表权责条款 合同中应该规定，发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人，监理工
程师是发包人的代理人，在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。 ２．工程承包的转让和分包条款 合同一般规定，承包人未经发包人或其代理人同意，不得将全部合同、合同的任何部分、合同的任何利益和权益转让给第三者。经发包人或其代理人同意，承包人方可把部分工程分包给他人，但原承包人仍对全部工程负责。 ３．承包人一般义务条款 根据合同规定，承包人应该负责工程项目的全部设计和施工，并无偿提供为施工所必备的劳务、材料、机器设备及管理知识。 ４．特殊自然条件和人为障碍条款 工程承包合同，一般来说履行合同时间较长，在履行合同中，可能会由于特殊自然条件和人为原因给工程的施工带来困难，必须采取一定的措施才能排除，例如，增加施工机械设备、劳动力、材料等，这样就要增加承包费用或推迟工程进度。以上问题须经监理工程师或监理工程师的代表确认，发包人才能偿付额外增加的费用或同意工程延期。 ５．竣工和推迟竣工条款 合同中规定竣工时间和标准，工程完成后承包人经监理工程师或其代表验收无误后发给竣工证明，标志着工程项目已全部竣工。如果出现一些特殊情况，如，工程变更、自然条件变化、人为障碍使工程延误，承包人经监理工程师同意，可以延长工程的竣工期限。 ６．专利权和专有技术条款 承包人或分包人须向发包人提供专利和专有技术，并承担被第三方控告合同
“三通一平”工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 为了实施工程项目，特提前实施“三通一平”工程，在签署本合同前，乙方已自行踏勘现场，本合同价格为固定单价合同，合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，为此根据《合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致达成以下条款供双方共同遵守： 第一条工程建设内容 1、三通一平 （1）通水工程:潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管m。 （2）通电工程：架设线路 m，包括（型号）变压器一台。（3）通路工程： a、新修道路 m包括修整路基、夯实路面。 b、整修道路 m包括修整填补旧路基、夯实路面。 （4）平整场地：修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度为。 第二条承包方式 1、合同价款承包方式：固定单价承包，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。 2、合同总价暂定人民币（大写）（￥元）
3、工程完工后经甲方初验合格付95%，剩余部分1年质保期后无息退还，甲方将上述款项支付到本合同约定的对公账户，乙方要求付款时应当按照甲方的要求提供合法的正式发票。 第三条合同工期及进度 1、开工日期：自年月日起至年月日止。 2、合同工期历时天数：天 3、为满足本工程工期的要求，乙方承诺采取一切有效措施，满足工期要求。 4、乙方在保证工程质量的前提下，甲方要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，甲方可向乙方支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：协商确定。 第四条甲方的义务和责任 1、应遵守与本合同有关的法律、法规，并应承担相应的责任。 2、应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 3、应委托监理人向乙方提供应由甲方负责提供的图纸。 4、应按合同约定按时支付合同价款。 5、应按国家规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。甲方对文明施工的统一管理和协调工作不免除乙方应负的责任。 6、应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查乙方所采取的环境保护措施，并监督其实施。 7、应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。