施工合同
合同编号：
发包人：
承包人：
年月
第一部分协议书
发包人（全称）：（以下简称甲方）
承包人（全称）：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：本工程建筑面积约：结构类型为：
4、工程立项批准文号：“”
5、资金来源：由甲方自行筹集。
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
1、合同工期总日历天数天；
2、开工日期：年月日；（以甲方开工令为准）
3、竣工日期：年月日；
4、单项工程竣工验收工期目标为：第日历天完成单项工程竣工验收。
5、合同工期总日历天数日历天；
实际开工日期以总监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以总监理工程师批准的竣工验收报告为准。
四、质量标准：合格, 符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、国家现行《建筑施工工程质量验收统一标准》和《建筑安装工程质量检验评定标准》等规定标准。
五、合同价款
合同价款约为，大写人民币: （￥）
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1.本合同协议书；
2.中标通知书；
3.招标文件及其附件；
4.投标书及其附件（含计价清单、单价分析表等）；
5.本合同专用条款；
6.本合同通用条款；
7.标准、规范及有关技术文件；
8.图纸；
9.工程量清单；
10.工程报价单或预算书；
11.所有附件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
1、合同订立时间：年月日；
2、合同订立地点：；
本合同双方约定：本合同双方约定本协议书在乙方提交足额履约担保手续后，由双方法定代表人或其授权代表人签字或盖章并加盖企业公章（或合同专用章）后生效。
3、本协议书一式份，合同甲方执份，乙方执份，均具同等效力。
（以下无正文）
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
授权代表人（签字）：授权代表人（签字）：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
第二部分通用条款（略）
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
按通用条款第1条。
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：按“协议书第六条合同组成文件”的顺序解释，
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同使用汉语。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《**省建筑管理条例》、以及有关法律、行政法规、地方法规、规章。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行国家有关《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑安装工程质量检验评定标准》及省市地方有关标准。
甲方提供标准、规范的时间：无
国内没有相应标准、规范时的约定：在相应施工开始前30日或总工期不被延误的合理期限内，由乙方根据与工程质量保修期和设计文件规定的工程合理使用期限相适应、相配套的均好原则，拟定提供相应标准、规范，书面报监理单位，并经甲方同意按监理单位的指示执行。
4、图纸
4.1甲方向乙方提供图纸套数：施工图套；甲方对图纸的保密要求：保密。只能用于本工程，由此采取的保密措施产生的费用由乙方承担。
4.2 乙方收到施工图纸或其它设计文件后，应及时地认真阅读和消化，并于施工前十五个日历天内将所发现之设计错误或理解不透彻问题以书面形式向甲方提出。在设计交底时，由设计解答。
4.3 深化设计要求
乙方应在设计院提供的图纸、计算资料、交底资料等基础上对施工图纸进行深化设计（设
计费和审核费乙方自己负责）。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.1 监理单位委派的工程师
乙方必须接受甲方委托的监理单位及总监理工程师的监督管理。总监理工程师姓名、职务、职权另行
书面形式通知乙方。
5.2甲方派驻的工程师
姓名：职务：
职权：代表甲方，协调监督乙方、监理公司的管理工作，对施工阶段的质量、安全、进度检查督促。与总监理工程师进行现场签证、月进度工程量的确定、组织竣工验收及竣工结算工作。
5.3 经监理单位和甲方工程师签字的文件，并不免除乙方应当承担的质量及违约责任。
6、工程师的委派和指令
6.1工程师不得委派工程师代表。工程师必须常驻施工现场，亲自处理该工程的所有需由工程师履行的职责和义务，发出指令并承担责任。
7、项目经理
姓名：_ _职务：项目经理
7.1项目经理职权
7.2未经监理工程师及甲方审核批准，乙方擅自更换项目经理和技术负责人，并且在总监理工程师发出书面通知后14天内未见纠正，甲方可终止与乙方的合同关系，也可将本合同工程中的一部份工作给其他乙方或指定分包人完成，在不解除合同规定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担因此所增加的一切费用。
7．3乙方加工制作安装不得外委分包给外单位，否则为违约，甲方有权无条件解除合同。
8、甲方工作
8.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
8.1.1施工场地具备施工条件的要求：三通一平。
将施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和供应要求：施工所需的水、电接至规划红线，规划红线以内的水、电线路等由乙方自行解决或与总承包单位协商解决并承担一切费用。
水、电费用由乙方统一向总包人缴纳，具体时间同总包单位协商确定，乙方应及时缴纳水电费不得因此影响工期，否则应承担相应违约责任。
8.1.2施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由乙方自行解决并承担一切费用。
8.1.3工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前20日
8.1.4由甲方办理的施工所需证件、批件的名称：开工之前由乙方配合甲方完成施工许可证的办理
8.1.5水准点与座标控制点交验要求：水准点与座标控制点交付乙方后由乙方负责保管。
8.1.6图纸会审和设计交底时间：。
8.1.7协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护工作。
8.2甲方委托乙方办理的工作：甲方向乙方发出具体的书面工作指令。
9、乙方工作
9.1乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：
9.1.1需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间：无。
9.1.2应提供计划和报表完成时间：按月（每月25日前）、季度和年，提交完成工程量、施工计划、拟完成工程量和质量方面存在的问题以及下阶段工作计划一式份。甲方、监理工程师均需留存份。
9.1.3承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：乙方按国家有关施工安全防护及工程需要设置，提供和维修施工现场施工用照明、看守、围栏和警卫，以及对工程进行保护，为公众提供安全和方便，并承担相关全部费用。由此造成的工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
9.1.4需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按国家法律法规和**省、**
市法规规章执行。乙方应遵守****政府和有关部门的管理规定，办理相关手续并承担费用。如果乙方因自身原因违犯上述有关规定，乙方将承担由此带来的一切损失和相关处罚。
9.1.5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收移交前，均由乙方负责成品保护，并承担所承包范围内毁损的一切风险和费用。
9.1.6施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担、协调处理施工场地周围因施工措施导致影响周边居民正常生活、工作的处置工作：均由乙方负责，并自行承担相关费用。
9.1.7施工场地清洁卫生的要求：按照施工组织设计和“*****建筑施工现场监督管理条例”规定执行。在施工过程中，随时保持施工场地的整洁有序。竣工验收移交前，清运所有建筑垃圾，乙方必须对室内、室外的清洁卫生达到验收标准。由监理工程师统一组织实施集中办公区和公共区域的日常维护管理，其费用由各标段乙方按各自标段的中标总价分摊承担。
9.1.8双方约定乙方应做的其他工作：
9.1.8.1乙方必须接受甲方及其委托的监理单位的管理。乙方对合同工程的管理：在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，乙方应按投标文件所报名单委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。
9.1.8.2工程的照管与维护：从开工之日起，乙方应全面负责照管与维护本合同工程和将用于或安装在本
合同工程的材料、设备，直到本合同工程交工证书签发之日为止。此后的照管与维护责任即交给甲方，而且：
a、上述规定也适用于有单独完工期并签发交工证书的单项工程。
b、乙方应对他在缺陷责任期内承担的未完工程和将用于或安装在该工程中的材料、设备的照管与维护负责，直到该工程完工为止。
9.1.9与监理公司的关系:
9.1.9.1监理公司在甲方授权范围内，履行甲方职责。乙方所有需向甲方请示的事项，均向监理公司请示，由监理公司根据自身权限报甲方认可，监理公司将甲方认可的指令交乙方负责具体执行。乙方应按经批准的指令执行。
9.1.9.2与监理单位的关系:监理单位负责对工程的质量、进度、投资、安全进行控制，对合同进行管理。乙方必须接受监理单位的监督和管理。
9.1.9.3监理工程师与甲方工程师的职责交叉，不妨碍监理单位和甲方对乙方的管理。监理单位与甲方意见不一致时，甲方有最终的决策权和解释权。
9.1.10按照法律、法规和合同约定的质量标准、甲方和乙方最终确定的工期完成该工程施工。否则，视为违约。
9.1.11乙方必须服从甲方要求的管理模式、工作方式和工作要求。
9.1.12双方约定乙方应做的其它工作：乙方有义务完成甲方提出的单项指令。
9.1.13现场接受勘测院交验水准点与坐标控制点，并作好控制桩、点的保护工作。
9.1.14乙方自行解决弃土地点，费用已包含在合同价款内，包干使用。
9.1.15乙方为配合施工总承包单位交叉作业工作项目的配合服务费用包括在投标报价中，包干使用。配合服务费内容除含上述工作内容外，还包含接受总承包服务工作的内容。
总承包服务工作包括但不限于以下内容:
A.负责工程进度、质量、安全等工作的总协调、指导、监督、管理,对甲方负责，按合同工期、质量标准交付整个工程；
B.负责施工现场的安全文明施工管理、治安、保卫、保洁、消防、包括洞口的安全防护工作等；
C.负责下属施工队伍及其工人的管理。
9.1.16 乙方有对图纸深化设计和改良的义务，但实施需得到甲方认可。甲方可对乙方的深化设计和改良措施作一定比例的奖励。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：设计交底后15天内向总监理工程师提供格式和内容符合总监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的施工安排和施工方案说明。
工程师确认的时间：监理工程师在收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见，报甲方审核批准。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：以监理工程师批准的施工组织设计所列时间为准。
10.4 乙方所提供的有关施工组织设计或施工方案的报告或报表虽经监理方工程师及甲方同意或批准，但不免除乙方应承担的责任、义务和风险。
11、开工及延期开工
11.2因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知乙方推迟开工日期。甲方不承担乙方因延期开工造成的损失，工期相应顺延。
12、暂停施工
12.1暂停施工：
一旦监理工程师有指令，乙方应按照监理工程师要求的时间和方式暂停止本工程或其部分工程的施工。在暂时停工期间，乙方应妥善地保护本工程或其任何部分工程并保障其安全无损。
下述原因的暂时停工，在时间与费用上甲方不予补偿。
(1)由于乙方失误或违约导致的，或应由乙方负责的必要的停工；
(2)由于现场气候条件导致的必要停工；
(3)乙方为调整本工程的施工布置，或为了本工程或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；
(4)在合同中另有规定者。
但是，因监理工程师或甲方的任何行为或失误所引起的停工，应按下款（第12.2款）的规定处理。12.2暂时停工的补偿：
在执行第12.1款的规定时除该款(1)、(2)、(3)、(4)所述原因引起的停工情况外，监理工程师在与乙方协商并报甲方审核批准后应确定下列方式中的一种；
(1)根据规定乙方应得的延长工期；
(2)因这种暂时停工给乙方的费用补偿。
13.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其它情况：除不可抗力和承、甲方双方认可的情况外，工期不予顺延，排除《通用条款》13.1条适用。乙方未按照《通用条款》13.2条规定甲方提交书面报告的视为工期勿需延期。
13.3 若甲方要求乙方抢工，乙方应积极配合，双方签订抢工协议。
13.4 本工程在实施过程中,由甲方要求所发生的设计变更影响到正常工期时,可酌情延长工期,但具体事
项由双方另行协商。
四、质量与检验
14、隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位：乙方应按质量监督部门规定提出中间验收的具体安排，并经监理工程师同意后执行。
五、履约保证金
15.本合同履约保证金约定
15.1履约保证金额度为工程合同价款的5%，开工前乙方向甲方缴纳。
15.2一次性竣工验收合格后，10日内甲方无息退还乙方履约保证金。一次性验收不合格，属于
乙方原因，按50%扣除保证金，第二次验收仍不合格，扣除全部履约保证金。乙方不履行合同义务，
甲方可决定扣除履约保证金。
15.3乙方非约定原因单方面终止或解除合同，履约保证金不予退还。
15.4履约保证金与违约金不相互抵消。
六、安全施工
16、安全施工与检查
16.1甲方可授权下属职能部门对乙方安全管理情况进行检查和监督，对于乙方违反安全管理规定的情形，有要求乙方整改和承担违约金的权利。
16.2 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，在整个工程施工期间，在施工场地、临时办公场地及所有居住场地均应严格按照现行安全标准组织施工和进行管理，并随时接受甲方职能部门、行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要和充分的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任、违约责任及和因此发生的费用，由乙方承担。
17、安全防护
17.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
17.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。
18、事故处理
按通用条款第20、21、22条和宜宾市建筑施工安全监督站的有关规定执行。现场发生重大伤亡及其它
安全事故，乙方必须按照本项目《建设管理制度》中“重大伤亡及安全事故的处理预案”立即着手处理事故，防止事态进一步扩大，并对事故负全责。同时，在半小时内通知甲方、现场代表和工程师。
七、合同价款与支付
金额约万元,最终以甲方审核审计后的结算数额为准。
19、合同价款及调整：
19.1 执行土建<<四川省2000计价定额>>及有关配套文件；
19.2 施工企业取费按级Ⅱ档计费,不计取赶工补偿费、安全文明施工增加费；
19.3 本工程总价让利%。不让利。
19.4 价格由甲方核定；
19.5 按设计施工图、设计变更、技术核定单、建筑工程验收隐蔽记录及现场收方记录等按实计算；
19.6 施工能源费不计，施工用水、电等全部由乙方自行解决。
20、工程量的确认
20.1乙方提交已完工程量报告的时间：每月25日前提交由其项目经理签署的当月已完工程量报告和质量认证资料以及下月工程进度计划报表一式份，送监理公司审核，审核完毕后由监理公司报甲方审批，经审核完成的月度完成量报表由甲方，监理公司、乙方各存份。乙方在向监理单位提供月度完成量报表开始甲方审批的时间为15个工作日。
20.2实际工程量与招标清单提供的工程量有出入的在月度完成量报表中按实调整，工程量的变更由施工单位报监理公司审核后交由甲方审核确认。
21、工程预付款：
22、工程款（进度款）支付
乙方所提交的进度报表经甲方审核后，甲方按审核后金额的%向乙方支付进度款。支付至合同金额%止付。
七、材料设备供应
23、甲方供应材料设备
23．1本工程约定甲方供应的材料设备：
24、乙方采购材料设备
24.1乙方采购材料设备的约定：
八、工程变更
25、关于变更洽商签证的确认程序
25.1乙方处理变更洽商签证事项按如下程序执行：该工程所有的变更洽商签证，由监理公司审查签字后，报甲方确认后方可实施。具体详见本项目《建设管理制度》相应条款。
26、其余按通用条款第29、30、31条规定执行。
九、竣工验收与结算
27、竣工验收
27.1
（包括竣工图、建施竣工平面图、及其他竣工验收资料）套。所有竣工资料必须经甲方现场代表和现场监理工程师签字后才能认可。
27.2甲方认可经该项目有关的所有责任主体签字的竣工验收报告后，乙方按甲方要求的移交时间，移交给甲方。乙方须配合甲方的接收小组的工作。
27.3甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
27..4甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
27.5工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
28、竣工结算
工程竣工验收合格后,乙方提供全套竣工资料验收合格并办理决算和财务结算，在南溪区税务局开具建安发票后支付除5%保修金外的余下工程款。
十、违约、索赔和争议
29、违约
29.1本合同中关于甲方违约的具体责任如下：
除通用条款第24条不执行外，其余执行通用条款。
29.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：
29.2.1 甲方发现乙方有《建设项目承包单位不良行为禁入管理办法》中的任何一项不良行为记录，将被视为弄虚作假行为，乙方承担违约责任，其履约担保将不予退还，甲方有权决定是否解除合同，甲方保留向乙方进一步追究违约责任的权利。
29.2.2本合同通用条款第14.2条约定乙方违约承担的违约责任：
29.2.2.1与甲方和乙方最终约定的竣工日期比较，竣工工期延误在15天内，乙方每延误一天，向甲方承担人民币元/天的违约赔偿金；竣工工期延误超过15天，乙方另向甲方承担人民币元的违约赔偿金，乙方提供的履约担保不予退还，对因此造成甲方经济损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。
29.2.3 本合同通用条款第15.1条约定乙方违约应承担的违约责任：
29.2.3.1若竣工验收时，达不到合同约定的质量标准，乙方向甲方承担人民币元的违约赔偿金，乙方提供的履约担保不予退还，乙方应返工重建，直至达到合同约定的质量标准为止，费用自理。
29.2.4 双方约定的乙方其它违约责任：
29.2.4.1违反通用条款第28.1条，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由乙方承担工期延误责任。造成的损失由乙方自行承担。
29.2.4.2因乙方原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，乙方承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的还必须向甲方承担每次人民币元的违约赔偿金。若违约金不足以弥补给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿该损失。
29.2.4.3乙方违法国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由乙方承担一切责任。一旦被市、县有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向甲方承担每次人民币元的违约赔偿金。
29.2.4.4乙方违反“专用条款第9条乙方义务”项下的所有条款，视为违约。乙方向甲方承担人民币元/次的违约赔偿金。
29.2.4.5乙方拒不接受或不完成甲方发出的工作指令，乙方向甲方承担人民币元/次的违约赔偿金。
29.5乙方承担违约责任，向甲方支付相应违约赔偿金，并且赔偿因其违约给甲方造成的损失，甲方有权根据其违约情况决定是否解除合同。以上违约赔偿，甲方在支付工程款时直接扣除。
30、上述违约条款中，涉及乙方应向甲方支付的违约金或索赔款项，由甲方在进行项目结算时直接扣除，扣除后的不足部分，由甲方依法追回。
31、争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：首先应协商解决，协商不成，向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
十一、其它
32、工程分包
38.1 本工程不允许分包。
33、不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定：同“通用条款”。
34、保险
40.6 本工程双方约定投保内容如下：
34.1 甲方投保内容：甲方自行实施，费用自理。
甲方委托乙方办理的保险事项：无。
34.2 乙方投保内容：乙方自行实施，费用自理。
35、担保
35.3 本工程双方约定担保事项如下：
35.3.1 甲方向乙方提供履约担保，担保方式为：无。
35.3.2 乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：履约保证金
35.3.3 双方约定的其它担保事项：无。
36、合同份数
36.1 双方约定合同正份数：一式份，甲方执份，乙方执份。
37、补充条款
37.1
37.2其他
37.3未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充合同优先解释。
（以下无正文）
甲方：（公章）乙方：（公章）
住所：住所：
法定代表人法定代表人
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
附件1：
房屋建筑工程质量保修书
甲方（全称）：宜宾大观园酒业有限责任公司
乙方（全称）：
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对工程质量保修书。
一．工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。具体质量保修的内容，双方约定如下：
由乙方承建的项目均在质量保修范围内。
二．质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、厂房和外墙面的防渗漏为年；
3．装修工程为年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
6．厂区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
7．其它项目质量保修期限约定如下：无
质量保修期从工程交付使用之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。三．质量保修责任
1．属于质量保修范围、内容的项目，乙方应当在接到质量保修通知之日起7天内派人质量保修。乙方不在约定期限内派人质量保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用从质量保修金中扣除。
2．发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知8小时内到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量质量保修办法》的规定，立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级有设计单位提出质量保修方案，乙方实施质量保修。、
4．质量保修完成后，由甲方组织验收。
四．质量保修费用
质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五．质量保修金
1．工程质量保修金为合同结算价款的5％。
2．甲方在一年质量保修期满后，若无任何质量问题，30天内支付乙方工程质量保修金。
本工程质量保修书，作为施工合同附件，其有效期限至质量保修期满。
（以下无正文）
甲方(公章)：乙方(公章)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
年月日年月日
工程编号： 合同编号： 湖北省建设工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：
施工合同 发包人：（全称） 承包人：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及 其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协 商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 二、工程承包范围 包工包料 (合同签订时注明具体施工内容) 三、合同工期 开工日期： 2014 年月日 竣工日期： 2014年月日 合同工期总日历天数：天。 四、工程质量、安全文明施工 4.1 质量目标 工程质量标准：合格 合同质量的奖罚：无工程质量事故，因承包人原因造成的工程质量达不到质量标准的，承包人 承担相应责任。 4.2 安全防护和文明施工 4.2.1安全生产目标管理的奖罚：无安全生产事故，因承包人安全措施不力造成的责任，由承包 人承担相应责任。 4.2.2文明施工目标管理的奖罚：无文明施工事故，因承包人文明施工措施不力造成的责任，由 承包人承担相应责任。
五、合同价款及工程款支付 5.1合同价款与调整 5.1.1 合同价格调整方式 采用固定总价合同，包干价为： 采用固定单价合同： 合同价为： （ 合同风险范围如下： □ 确定合同价款的其它方式 合同价款的计算方式和范围：。 5.2工程价款支付 5.2.1 发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：无。 5.2.2 双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：/ 5.3 竣工结算与结算款 5.3.1 结算的程序和时限： 双方关于结算时间、程序的其它约定：工程开工前，甲方付款至工程款的90%，工程进度达到50%时，甲方付款至工程款的95%，工程完工后且双方完成工程量核算后七个工作日内，甲方向乙方支付全款。 5.3.2 约定结算特殊要求： 甲方未能按时支付工程款，按同期银行基准贷款利率的4倍向乙方支付欠付工程款利息。 六、发包人工作 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。负责提供具备施工条件的施工场地及施工所需的水、电、电讯线器、施工便道、工程地质情况及地下管线资料、水准点与坐标控制点资料，负责协调施工配合问题（若因甲方工程相关协调不利，导致乙方发生的损失由甲方承担）、甲方应足额支付乙方工程款、乙方施工完毕后成品保护由甲方负责。 七、承包人工作 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，履行本合同所约定的全部义务。 （1）加强现场文明施工管理，施工过程中不得影响环境卫生。 （2）负责本合同范围内工程技术工作，并接受甲方监督和检查。 （3）按时，保质完成本工程，不得损坏已完产品。 （4）由基础问题造成路面缺陷问题，乙方概不负责。 （5）当甲方要求增加工程量时，乙方应尽量满足甲方要求，但视其工程量收取相应费用。
简易的工程承包合同范本 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、承包方式： 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场 施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本 工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后20 天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户 （以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设 计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如 发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人 必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包 人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提 前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发 包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部 按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本 合同规定的时间提交质量合格的.工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格， 承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单 位时，承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解 决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直 接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
编号： 北京市建设工程施工合同 （小型工程本） 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米；层数： 结构类型：；檐高/跨度：米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）： 工程性质（指基建、技改、合资等）： 承包范围： 承包方式： 质量等级（优良或合格）： 工程承包造价（金额大写）： ￥：元
北京市建设工程施工合同条款 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，在遵循富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治的原则基础上，经双方协商达成如下协议： 第1条发包人同意承包人采用设计、施工一条龙总承包的形式来完成与发包人工程有直接关系的自来水改线工程。由于设计和施工都由承包人完成，所以除非发包方提出设计变更或者根据现场实际情况进行的图纸变更事先得到发包人和监理工程师的确认，否则承包人将完全按照图纸施工，并承担全部费用直至工程竣工。 第2条工期 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。合同工期日历天数为天。 第3条图纸。发包于年月日，向承包方提供套图纸。 第4条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：；项目经理姓名：。 第5条发包人工作 5.1 负责办理施工报建及领取建筑许可证，并且乙方给予积极配合。 5.2 提供一套工程地质报告书和设计图纸一套。 5.3 将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验。 5.4 根据发包人、承包人二方签署的协议，协调、处理施工现场旁边道路、道路附属绿地、建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。如果施工扰民是由于承包人所引起，则扰民的处理费用则由承包人支付。 5.5 组织图纸会审和设计交底。 5.6 在收到承包人提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后，经审查合格后于5日内予以确认。 5.7 发包人将在现场监督检查施工质量、进度、负责处理理设计图纸问题、签证设计变更、工程进度付款签证和其他必须的签证。 5.8 组织对工程竣工验收，并按期办理竣工结算。 5.9 如需要在有毒有害的环境中施工时，承包方按有关规定提供相应的防护措施方案，经发包人审查批准后执行，其经济支出将作为工程变更的一部分。 第6条承包人工作 6.1 负责施工场地内临时设施、临时道路、临水、临电管线的修建安装。 6.2 每周向发包方和监理工程师报送施工计划和已完工程进度统计报表（包括工程进度、工程量、工作量 以及发包人或现场监理要求的其他数据）。 6.3遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项 工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。
库房建设工程合同书 辽字：20160903 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订本合同，并严肃履行，共同遵守执守。 第一条工程项目 一、工程名称面积：南厂房，1330平方米，北厂房，1728平 方米。 二、工程地点：辽阳市宏伟区兰家镇兰家村 三、工程内容：钢结构厂房立柱基础，立柱之间连接地 梁、围墙、混凝土地面，上水。下水，配电等工程。 四、工程造价：经甲乙双方协商根据乙方提供钢结构仓库工程预算书核定造价人民币为：33万元（不含发票）。 第二条工程期限 一、开竣工日期：经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自2016年09月08日开工，至2016年10月30日竣工。 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订补充协议。 1．由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工。 2．因甲方变更计划或变更施工图，或因特殊外来因素干扰，而不能继续施工。 第三条物资供应 包工包料工程，全部施工材料及设备均由乙方采购供应到现场
或指定施工地点。乙方采购施工材料应符合国家建筑材料标准，有合格证明的材料，在进场时必须由甲方负责验证。如无合格证明，必须经甲方试验检验合格后方准使用，其试验检验费用，应由乙方负担。如甲方有特殊材料、特殊要求、机电产品等物资，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。 第四条工程款结算 全部工程造价的结算方式（现金结算）。付款结算方式：分三次。 1、合同签订之日起支付乙方工程预付款40%：合计元 2、钢结构保温板安好之后，支付工程款30% 3、工程竣工验收合格后结算工程款30%，元 第五条施工与设计变更 一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标 准以及设计要求组织施工，要全部达到合格标准。 二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如 遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负责承担。 1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙 方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。 2、在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时， 应在施工前提报乙方，乙方不得继续施工，待甲方修改设计图纸后，并由甲乙双方协议，方可继续施工，否则，乙方不得强行施工。 3、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建 工程，应商定做到现场安全有序。 4、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工 程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。第六条竣工验收、结算与保修
编号：HL202077615 土建施工合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
土建施工合同 甲方：________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价 1．土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2．安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3．材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年______月 ______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4．工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市
建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共与国合同法》与《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中得权利、义务,经双方协商自愿签订本合同、 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期: 年月日 竣工日期: 年月日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上(每次连续４小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力得因素; 3、因人力不可抗拒得其她因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟得,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式(就是不就是有付预付款或进度款得时候乙方开不了票？) 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包
干价为元人民币(大写: )。任何政策性因素与市场因素均不调整包干价。 １、本合同签订后日内,甲方支付元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款; ３、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范与施工期(或材料定购期)得信息价(信息价不明确得以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后得总价下浮%作为本合同得结算价款。 １、甲方于支付元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款得９５％,留５%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据、 第四条建筑材料、设备得供应与采购 一、工程材料、设备由乙方采购、(就是否都就是包工包料？) 二、乙方采购得材料、设备,必须附有产品合格证与试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供得材料需要复验得,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求得,方可用于工程;复验不符合质量要求得,应退货处理,其复验费与退货损失由乙方承担。(材料进场就是不就是要甲方确认？) 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付得设计图纸、说明与有关技术资料,作为施工得有效依据,乙方不得擅自修改、 二、甲方因使用功能提出得变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
篇一：建设工程施工合同的类型及选择一、建设工程施工合同的类型按计价方式不同，建设工程施工合同可以划分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三大类。根据招标准备情况和建设工程项目的特点不同，建设工程施工合同可选用其中的任何一种。1、总价合同总价合同又分为固定总价合同和可调总价合同。（1）固定总价合同。承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死。在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。采用固定总价合同时，承包商要考虑承担合同履行过程中的全部风险，因此，投标报价较高。固定总价合同的适用条件一般为：① 工程招标时的设计深度已达到施工图设计的深度，合同履行过程中不会出现较大的设计变更，以及承包商依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大差异。② 工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程或承包内容较为简单的工程部位。这样，可以使承包商在报价时能够合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险。③ 工程合同期较短（一般为1年之内），双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响。（2）可调总价合同。这类合同与固定总价合同基本相同，但合同期较长（1年以上），只是在固定总价合同的基础上，增加合同履行过程因市场价格浮动对承包价格调整的条款。由于合同期较长，承包商不可能在投标报价时合理地预见1年后市场价格的浮动影响，
因此，应在合同内明确约定合同价款的调整原则、方法和依据。常用的调价方法有：文件证明法、票据价格调整法和公式调价法。2、单价合同单价合同是指承包商按工程量报价单内分项工作内容填报单价，以实际完成工程量乘以所报单价确定结算价款的合同。承包商所填报的单价应为计入各种摊销费用后的综合单价，而非直接费单价。单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行施工招标的工程。单价合同的工程量清单内所开列的工程量一般为估计工程量，而非准确工程量。3、成本加酬金合同成本加酬金合同时将工程项目的实际造价划分为直接成本费和承包商完成工作后应得酬金两部分。工程实施过程中发生的直接成本费由业主实报实销，另按合同约定的方式付给承包商相应报酬。成本加酬金合同大多适用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程。由于在签订合同时，业主还不可能为承包商提供用于准确报价的详细资料，因此，在合同中只能商定酬金的计算方法。在成本加酬金合同中，业主需承担工程项目实际发生的一切费用，因而也就承担了工程项目的全部。而承包商由于无风险，其报酬往往也较低。按照酬金的计算方式不同，成本加酬金合同的形式有：成本加固定酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加浮动酬金合同、目标成本加奖罚合同等。在传统承包模式下，不同计价方式的合同类型比较见表1-1 二、
钢结构仓库承建合同 建设单位：XX汽车制造厂（简称甲方） 施工单位：XX钢结构工程有限公司（简称乙方） 现由甲方委托乙方承建钢结构厂房一栋，为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，依照《中华人民共和国经济合同法》相关规定，一致商定如下合同条款，以期共同遵守：第一条、工程内容和承包范围 （一）工程名称：钢结构厂房 （二）建设地址：XX工业园 （三）建设面积：4800㎡（80m×20m）三连跨 （四）结构形式：轻钢结构 （五）承包范围: 1、根据工程所需，乙方按照提供的施工图进行施工：从+1.5米柱预埋 螺栓以上所有钢结构工程的施工。 2、承包金额内未包下列工程项目：厂房基础、打桩、围护墙砖、四周排 水沟、地板等土建工程及施工图中注明以外的工程量（水电、消防、隔间、夹层、隔墙、设备基础等工程）和工程报建以及相关的手续和 费用。 第二条、工程造价及承包方式： 1）、承包金额：甲乙双方议定每㎡造价336元，工程造价为1612800元整。 2）、应甲方要求因图纸变更（含文字通知）而引起的费用增减，按设计变更图纸（含文字通知）和有关规定另计，造价则按工程增减进行调整和计算施工图纸修改变更须经设计院和甲方代表签字后方可有效，设计修改部份的工程费用按实际发生数量，以后和合同价加减金额、新增项目双方协商单价。 按合同工程336元/㎡实行大包干（包工、包料、包质量、包工程）
第三条、工期 1、本工程总工期从主钢构材料运至施工现场后计算工期，甲乙双方议定 在80 个有效工作日内完成工期。 2、如果因施工场地的水、电源、道路未能正常使用和不属包干系数范 围内的设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或施工无法进行及甲方原因未按合同规定拨付出预付款，工程进度款而影响施工或其他不可抗拒因素以致延误的工期，经甲、乙双方议定可签证后进行顺延。 第四条、工程质量 （一）乙方必须按照设计图纸、说明的施工质量要求和规范施工。 （二）工程完工按国家有关钢构工程质量标准验收，凡验收合格并交付使用的工程，保修期六个月。在保修期内如确系质量问题，乙方应负责免费返工修理，如系甲方保管使用不当而引起的损坏，费用由甲方自理。 第五条、付款方式 1、合同签订生效三天内，甲方付给乙方工程总造价的25%，即金额403200 元。 2、待主体钢柱、钢梁运至甲方工地现场，甲方付给乙方工程总造价的30%， 即金额483840元。 3、彩板运至甲方工地现场，甲方付乙方工程总造价的25%即金额403200元。 4、整个工程完工且验收合格后甲方付给乙方工程总造价的15%，即金额 241920元。 5、工程质量保修期一年，质保期后7天内付清余款5%，即金额80640元。 如果甲方拖欠工程款或尾款，在拖欠进度款达五天以后乙方有权停下工程进程，所拖欠的工程尾款应向乙方支付拖欠金额的千分之五，因拖欠而影响工程进度和所产生的一切费用及其责任损失的，应由甲方承担，乙方进场的材料应符合设计图纸及本合同的质量和规格要求，否则甲方有权拒绝付款。 第六条、双方责任 （一）甲方责任 甲方向乙方提供红线内的场地（应符合“三通一平”要求）。场外施
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-032503 土建施工合同范本(2020版)
土建施工合同范本(2020版) 甲方：________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价 1．土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2．安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3．材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年______月______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4．工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批
发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。 5．乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。 6．由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7．工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8．设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程 1．甲供材料有：钢筋、商品砼。 2．甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3．甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。 三、工程款支付
建筑工程施工合同范本 建筑工程施工合同范本（一） 发包人：________ 承包人：_______ 工程项目及相关文件：_______ 上述双方经友好协商，达成如下合同条款： 一、工程概况 工程名称：________________________________________________ ' 工程地点：________________________________________________ 工程内容：________________________________________________ 工程立项批准文号：________________________________________ 。资金来源：________________________________________________ 二、工程承包范围 承包范围：________________________________________________ 三、合同工期 开工日期：________________________________________________ 竣工日期：________________________________________________ 合同工期总日历天数_________________ 天。 四、质量标准 工程质量标准：____________________________________________ ■五、合同价款 金额（大写）：________________________ 元（人民币）。 ￥：___________________ 元（人民币）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1.本合同协议书
仓库密封固化剂地坪施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 按照《中华人民共和国合同法》，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方达成如下协议： 一、工程概况 1.名称：。 2.工程地点：。 3.工程内容：仓库密封固化剂地坪施工项目 密封固化剂地面工程施工。地面材料采用无色（型号）密封锂基固化剂，暂定总工程面积约㎡。 4.承包方式：包工包料。 二、工程造价及付款方式 1.工程造价 备注：
（1）以上单价为含税价格，包工包料单价，合同总价不含工位线施工价格，工位线价格据实结算。 （2）本合同总造价为总工程面积X单价，即人民币（大 写）（￥元）。 （3）如实际施工面积与本合同不符，以双方书面确认的实际施工面积决算为准。 2.付款方式： （1）工程施工全部完成，经甲方验收合格后，甲方以银行转账方式支付工程总造价款 的 %给乙方，即人民币（大写）（￥元） （2）余下%作为工程质保金（人民币元），自本工程施工完成经验收合格之日起三年内质保期满后七个工作日内，甲方应付清此工程的全部工程款。 3.甲方在向乙方支付任何一笔款项前，乙方需事前依规定提交等额的增值税专用发票及付款申请，经甲方确认后，甲方在7个工作日内完成支付，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约赔偿责任，乙方不得以此为由拒绝履行合同。 三、关于工期及质量的约定 1.本工程自年月日开工至年月日竣工。 2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 3.因天气原因（如下雨、下雪或气温过低）其它外界因素影响，工期顺延。 4.由乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 5.本工程质保期为三年，终身负责维修。 四、甲方工作 1 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行、工程质量进行监督检查，并办理验收、变更、登记手续及其他事宜； 2.甲方指派人员对乙方进场材料送货单验收； 3.提供给乙方足够水电照明设备，费用由乙方自行承担； 4.混凝土地面应平整无明显的凹凸现象；
合同编号：YT-FS-7297-70 土建施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土建施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包单位(甲方)： 承包人(乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签定本合同。 第一条神话KTV整个土建工程承包给乙方，包工施工(楼梯及一楼线交板包工包材)。总承包价为：。 第二条工程工期为天，自20xx年6月日起至20xx年月日止。(备注：二楼土建为天，负一楼及一楼共天。) 第三条施工安全。承包人应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，组织施工。凡在施工过程中造成事故及发生的费用，均由乙方负责。 第四条甲方在施工过程中应协调施工现场的临
时用水、用电等相关事宜。 第五条工期完工后，如甲方验收不合格，乙方应无偿返工。 第六条本合同于20xx年月日由双方签订，自双方签字或盖章后生效，本合同一式两份，双方各执一份。 发包单位(甲方)：电话： 承包人(乙方)：电话： 年月日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
承包合同（通用版） 甲方：深圳广田装饰工程有限公司内蒙古项目部（以下简称甲方） 乙方：班组(以下简称乙方) 甲方指定项目负责人： 乙方指定项目负责人： 根据甲方与亿利资源金威地产公司（以下简称建设方）签订的位于内蒙古乌兰察布盟集宁市康体中心项目施工合同，工期紧、任务重的原因，公司决定对该工程的分部分项工程实行企业内部班组承包的办法组织实施，由乙方承包分部分项工程。经甲乙双方协商，本着友好，平等，互信的原则签定以下内容： 一、承包的分部、分项工程名称及内容： （以下简称分项工程） 二、承包的方式与承包计费标准： 2.1包工包料总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.2单纯包工用工总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.3单项计价，按实结算。详见班组用工单。 本工程采用单价包干方式计价。 2.4 本工程零星用工点工单价为100 元/天。 三、工期要求： 3.1本工程具备施工条件后甲方通知乙方进场施工，按甲方排定的工程进
度表执行，乙方所承包的工程量约计天完工。如因特殊情况不能按期完工，应由甲方工地项目经理签证认可。甲方根据总的施工进度计划表，每月或每周制定《月进度计划》或《周进度计划》，对乙方每月或每周施工进度进行考核，如无故不能完成甲方下达的施工任务或影响其它工种的工作，乙方必须承担甲方给予的处罚和损失。乙方应根据施工实际情况，现场配备足够的施工人员。结合工程进度需要加班的应统一由甲方施工现场人员安排，不得无故拒绝，不得有违纪现象。如甲方安排加班乙方不服从而影响施工进度和质量，将视情节轻重予以每日200－1000元的罚款。因违纪造成甲方的损失，将追究乙方赔偿责任。 3.3乙方不得以任何理由停工。在具备施工条件后甲方通知进场，乙方须立即进场施工，否则甲方工地项目经理有权减少乙方的承包范围，甚至勒令乙方停止施工，终止本合同。 四、工程质量要求： 4.1乙方对分项工程质量全面负责，严格按照国家颁发的操作规程，建筑装饰工程施工及验收规范、质量检验评定标准以及设计图纸要求和消防标准，精心组织施工。确保工程质量符合建设单位要求的施工质量验收标准,达到合格工程质量标准。 4.2乙方在施工中发生质量问题，应及时报告甲方工地代表。如因乙方原因造成工程质量不合格，由乙方负责赔偿不合格部份工程材料，并承担返工责任、费用。因甲方现场指挥问题，造成工程质量不合格，甲方需相应补偿乙方返工造成的损失。返工工程施工不得影响施工总进度。若因乙方施工质量问题而使建设方拒付工程款，由此带来的一切损失由乙方负全责，甲方有权拒付乙方工程余款，情节严重的，甲方将要求乙方赔偿由此带来的经济损失。 4.3 隐蔽工程封闭前，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入下一道工序，在所有工序施工完成后，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入与各班组进行结算。 4.4 本工程采用工序交接检制度。乙方在接收或移交本分项工程时,应与上一道或下一道工序的班组负责人办理工序交接手续。在工程工序交接手续办理完毕后，上一道工序质量问题由下一道工序负责。
编号：_____________仓库密封固化剂地坪施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 按照《中华人民共和国合同法》，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方达成如下协议： 第一条工程概况 1、名称： 2、工程地点： 3、工程内容：仓库密封固化剂地坪施工项目 密封固化剂地面工程施工。地面材料采用无色（型号）密封锂基固化剂，暂定总工程面积约㎡。 4、承包方式：包工包料。 第二条工程造价及付款方式 1、工程造价 备注： （1）以上单价为含税价格，包工包料单价，合同总价不含工位线施工价格，工位线价格据实结算。
（2）本合同总造价为总工程面积X单价，即人民币（大 写）（￥元）。 （3）如实际施工面积与本合同不符，以双方书面确认的实际施工面积决算为准。 2、付款方式： （1）工程施工全部完成，经甲方验收合格后，甲方以银行转账方式支付工程总造价款的%给乙方，即人民币（大写）（￥元）（2）余下%作为工程质保金（人民币元），自本工程施工完成经验收合格之日起三年内质保期满后七个工作日内，甲方应付清此工程的全部工程款。 3、甲方在向乙方支付任何一笔款项前，乙方需事前依规定提交等额的增值税专用发票及付款申请，经甲方确认后，甲方在7个工作日内完成支付，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约赔偿责任，乙方不得以此为由拒绝履行合同。 第三条关于工期及质量的约定 1、本工程自年月日开工至年月日竣工。 2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 3、因天气原因（如下雨、下雪或气温过低）其它外界因素影响，工期顺延。 4、由乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 5、本工程质保期为三年，终身负责维修。 第四条甲方工作
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 土建施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方________实业发展有限公司乙方____________建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议一、工程造价1．土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______后为甲乙双方土建工程结算造价。 2．安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______后为甲乙双方安装工程结算造价。 3．材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段地下结构至主体封顶和建筑及水电安装工程材料计取阶段主体封顶前一个月至______年______月______日，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4．工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元指本合同工程单项材料总值差额，下同区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。 5．乙方同意不收取下列费用工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加；现场文明施工措施费双方另行协商。 6．由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______主要设备费除外收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7．工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8．设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程1．甲供材料有钢筋、商品砼。
湖北省建设工程施工合同范本 篇一：湖北省建设工程施工合同 工程编号： 合同编号： 湖北省建设工程施工合同 工程名称： 工程地点： 出资方： 发包人： 承包人： 湖北省建设二○一三年六月 目录 第一部分协议书 一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1)
四、工程质量 (1) 五、合同价款 (2) 六、组成合同的文件 (2) 七、发包人承诺 (2) 八、承包人承诺 (2) 九、合同生效 (2) 十、合同备案·········································································
(2) 第二部分通用条款 一、总则 1 定义······························································································ 3 2 合同文件及解释··············································································· 5 3 语言及适用的法律、标准与规范·························································· 5 4 通讯联络························································································ 6 5 工程分包························································································ 6 6 现场考察························································································ 7 7 投标文件的完备性和义务··································································· 7 8 文物、化石和地下障碍物··································································· 7 9 安全事故处
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水_____小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续_____ 小时以上），影响正常施工；停水停电_____ 天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式: 双方同意按下述第方式支付本合同价款，本合同价款为_______________（含税或不含税价）. 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为________________元人民币（大写：_______________________）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；
3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款%，留%做质保金，待保修期满后个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。 二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施