小区灯具布线安装工程施工合同书
发包人： XX建设集团有限公司（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商决定，甲方同意将XX市XX社区楼道及广场灯具布线安装工程承包给乙方施工，为明确双方权利义务关系，订立本合同：
一、工程概况及合同范围：
工程名称：南昌市南齿社区楼道及广场灯具布线安装工程
工程地点：南昌市南齿社区院内
工程内容：楼道及广场灯具布线安装施工
按甲方提供的施工图纸范围内的广场地面树池铺装砌筑施工，包括但不限于以下施工内容：原貌拍照、旧线拆除、拆除旧灯、线路绑扎、移动安全生产设施等。
二、合同价款及结算方式：
1、合同单价及总价:
2、合同价款：合同金额（大写）人民币约贰万贰仟捌佰陆拾元整（RMB 22860元），实际工程造价以双方结算核定为准。
3、以上综合单价为综合单价：本合同综合单价包括但不限于：承包范围中的场内材料/设备运输费用、施工人工费、施工工具费、现场安全生产文明施工费、管理费、利润等所有费用（除设计变更外，不作任何调整）。
4、本合同综合单价不含任何税票。
三、合同工期
有效施工总工期为 20 天，开工时间以合同签订日期为准。
合同工期如有变化，以甲方书面通知为准，乙方施工应服从甲方施工安排的需要。
四、质量标准
4.1乙方应按照国家质量标准及行业标准施工，对不符合标准的施工面，因施工质量问题返工所发生的费用由乙方承担。
4.2在正常施工条件下，电路工程在1年内，不会发生脱落、破裂、短路等。如因为施工出现质量问题，由乙方进行修复。
4.3乙方在施工中应注意对树木、车辆及居民人、财、物等进行避让，如造成损坏等需承担全部责任。
4.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担。
4.5适用标准、规范: 《建筑电气工程施工及验收规范》（GB50303—2002）
五、承包方式
5.1工程承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包场内运输、包工期、包质量、
包安全、包文明施工的形式由承包人承包。
5.2甲方视乙方已考察和熟悉图纸及现场的各种条件，合同签订以后，乙方不得以任何理由要求调整合同价款及其它与合同价款相关的索赔。
六、结算原则
6.1 经甲方及监理验收合格后的实际数量为准。
6.2 乙方提供竣工验收相关资料的内容:
6.3 如发生设计变更或工程签证，乙方应严格按甲方的《设计变更和工程签证管理制
度实施细则》执行。设计变更和工程签证计价原则：若本合同有相应的子目，则按照相应子目进行计价；若没有相应的子目，则由乙方先行报价（需附组价分析），待甲方确认价格后方为有效价格依据。设计变更和工程签证产生的费用在工程结算时按审核后的费用并入最终结算价。
6.4不可抗力（含雨雪天气、高温超40℃、低温低于5℃、连续停水停电6小时、5级大风以上及不可抗力的自然灾害等，工期顺延）；
6.5 若乙方无法在甲方指定的工期内完成所签的工作量，甲方有权另请施工人员进场施工，甲方另请的施工人员按300元/工日计算，在乙方工程结算总价中扣除。若乙方中途退场按乙方已完工实际工作量的70%结算，由此产生的一切损失由乙方全额承担。
七、付款方式
7.1付款方式：本工程按月支付已完成工程量的60%价款，全面完工经甲方验收合格后支付至总工程款的90%，余款待甲方及监理验收合格后一次性支付。
八、甲方责任及事项
8.1、按本合同约定方式支付工程款。
8.2、组织乙方和设计人员进行图纸会审和设计交底。
8.3、协助乙方处理在工地范围内与其他施工单位之间的协调工作。
8.4、及时供应相关的施工材料。
九、乙方责任及事项
9.1. 乙方应派项目经理为现场管理代表，委派的现场管理代表，负责对工程的进度、质量、安全进行管理。负责工程所需的人力、施工设备、材料供应及组织协调工作；保证工程按期完工。
9.2 负责合同范围及工程内容所规定的各项工作，以书面形式提前5天向甲方申报所需施工材料。
9.3 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，向甲方提供附有详细的施工组织设计及工程进度表，交甲方审定，并按甲方经业主审批后的施工方案施工。
9.4乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力，并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工，以确保工期、质量和安全，并对此全面负责。
9.5 对甲方提供的设备及材料（电线、灯具等）要珍惜爱护，如操作不当或野蛮使用造成设备损坏或安全事故由乙方承担一切损失。
9.6积极配合甲方上级主管部门，政府部门及其他各种形式的检查、考察、参观等活动。
9.7乙方使用的及自备的材料、机械、设备等看护工作均由乙方自行负责，由此造成的损失由乙方自行承担。
9.8 水、电接驳点位置由乙方在施工现场根据实际情况确定。
9.9乙方自行解决工人施工防护，意外伤害保险及劳保防护等工作及一切费用。
9.10乙方在施工过程中应做到工完场清，卫生工作不能拖延时间，当天垃圾当天清，如发现两天未清理，甲方有权另请人进行清理。由此产生费用由乙方承担。
小区道路建设工程施工合同书 发包方（甲方）：房地产开发有限公司 承包方（乙方）：建筑工程有限公司 一、工程概况： 1、工程名称：小区道路硬化工程 2、工程地点：小区 3、承包范围：包工包料 4、合同工期：40天 5、开工日期：2012年4月25日 6、竣工日期：2012年6月5日 7、约53万元。工程量按照实际发生量进行结算（后附工 程预算单）。 二、甲方职责： 1、依据建设工程管理的法令法规以及城镇道路建设工程 技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进 度管理。 2、协助乙方解决施工过程中遇到的问题。 3、按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进 行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。 4、根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签
证。 5、负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。 三、乙方职责： 1、认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依 据施工方案要求组织施工。 2、每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道 工序的施工。 3、所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品 合格证书及相关质检手续，并经甲方验收合格，方可使用。 4、抓好本工队全体人员的安全教育，搞好施工现场安全 设施、警示标志配置及各项安全防护工作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检 查。 5、未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成 的废品工程，应予以返工并承担相关费用。 6、乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方 承担，不可抗力因素（地震、洪水等）造成的损失由甲乙 双方协商解决。 四、工程决算： 工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。 五、付款方式：
工程施工劳务合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 为满足甲方建设工程施工的需要,乙方同意就该标段内的工程向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点: 工程内容： 施工范围： 第二条合同文件组成及解释顺序 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况, 按下列组成顺序解释: ）本合同书及附件; ）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; ）施工承包的招投标文件; ）公路工程标准施工招标文件（年版）及相应补充约定1 ）确定工程造价的工程预（结）算书； ）国家现行工程技术规范、标准、规程; ）图纸； ）甲乙双方管理人员名单。 第三条工期 工期：日历天 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 正式开工日期：以甲方的开工通知书为准 因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。拖期违约金的计算方法：每延迟一天赔偿合同价款的％。,限额为合同价款的；
因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在事件发生后小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;日禹常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况,不能作为乙方工期延长的理由； 因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题,如甲方得到业主的经济补偿,乙方将得到相应部分的经济补偿,否则乙方应放弃追偿权。 第四条工程质量 本合同工程必须达到合格等级，工程一次交验合格率达到；达不到要求,乙方承担质量违约金为合同价款的，并承担由此造成的一切损失。 第五条施工图纸 甲方在本合同签订后天内，向乙方提供施工图纸壹套（复印件X 第六条合同价款 本合同为固定综合单价合同,具体详见工程量清单,合同价款暂定为元。 第七条承包方式 本工程以劳务分包、实际完成的施工项目按工程量清单单价结算的方式承担施工。 第八条工程量清单 除非合同另有规定,工程量清单中的综合单价均已包括乙方为完成本合同工程所需的人匚机械、材料（本合同第款约定由甲方供应的除外L水电、质检（自检L缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险（工程一切险和第三方责任险除夕卜\ 税费、利润及合同明示或暗示的责任、义务和风险等;在整个合同执行期间,综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的増减无关； 乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中； 用于支付已完工程的计量方法，工程量的确认以设计图纸;争值为准，具体应符合《公路工程标准施工招标文件》（年版）及相应补充约定技术规范中相应章节的”计量支付”条款的规定。 第九条工程变更 工程施工过程中发生因完善图纸设计等引起的变更时,甲方应在接到变更通知后天内向乙方下达书面变更通知；乙方在接到甲方的书面变更通知后天内上报工程量变更报告,甲方收到后天内完成审核批复,未经批复的不进行计量支付； 因变更新增支付项目的单价,双方按以下原则协商暂定并进行进度款计量支付：
甲方单位： 乙方单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商签订本协议书。 1.工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程工期：___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日 2.工程造价：___________元/m2。 2.1 以上单价为包干价，结算以现场实际施工建筑面积计算。 2.2 工程进度款按建筑面积___________m2计算。 2.3 以上单价包含乙方施工时产生的一切费用，如人工、材料、机械、材料搬运上楼及税金等一切费用。 3.工程结算及进度款支付：乙方材料及人员进驻工地现场之日，甲方支付乙方工程总价30%；乙方施工完毕之日，甲方支付乙方工程总价50%；工程验收合格及结算完毕之日，按照实际完成工程量支付至工程总价97%，工程质保金为工程实际总价的3%。 4.施工质量标准：施工质量以甲方及质检站验收合格为准。 5.双方义务及权利：施工现场安全及施工过程管理由甲方负责。 6.甲方委派__________(联系方式：______________)为驻现场项目经理； 乙方委派__________(联系方式：______________)为项目负责人。 7.协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。
甲方单位：（公章）乙方单位：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行 账号：账号： 合同订立时间：________年______月______日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工
装修工程合同范本简单版 装修是一个大的改动，期间可能会有各种的事情发生，为了不为了这些事发生纠纷，签订一份详细的合同是非常有必要的。下面是由为大家整理的“装修工程合同范本简单版”，仅供参考，欢迎大家阅读。 装修工程合同范本简单版(一) (发包方)甲方:__________________ (承包方)乙方:__________________ 按照、的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:_____________室内装饰工程 2、工程地
点:____________________________________ 3、承包范围:____________________________________ 4、承包方式:施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、工期:本工程自______年____月____日开工，于______年____月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。 6、工程质量:按本合同第五条约定标准。 7、合同价(人民币大写):_________元整。 二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验
收、变更、登记手续和其他事宜。 三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
道路施工合同范本五篇 施工合同亦指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是小编搜集的道路施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 道路施工合同范本(一) 甲方： 乙方： 为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：第一条：工程概况 1、工程名称：道路维修 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料 第二条：工程期限、合同金额、付款方式 1、本合同工期为三十天 2、工程总造价：元整，大写。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件) 3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。 第三条：双方责任及义务 1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。 2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。 3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条：违约责任 1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。 2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。 本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 道路施工合同范本(二) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》和《陕西省工程招标管理办法》及新校区建设内部招标管理办法的规定，结合本工程的实际情况，现就新校区建设“5号道路6-8点工程”有关具体事宜双方达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称：新校区5号道路6-8点工程 1.2工程地点：新校区2号学生公寓与学生食堂 1.3承包范围：工程量清单全部内容。 1.4工程质量：合格 1.5承包方式：乙方按照甲方提供的由北京中翰国际建筑设计有限公司设计的“5号道路施工图”及该工程的“最高限价”工程量清单进行施工，如变更项目以甲方书面通知为准，杜绝口头变更并视为无效。工程造价按照工程量清单内容一次性包死(即竣工后，原工程造价不变，只对新增、减工程量做决算)直接进入财务结算。 1.6工程工期：合同签订2015年1月9日至2015年 2月 24日，合同工期为 45 天，必须按时完工。 1.7合同价款：工程造价为：402456.98元,施工完毕验收合格按实际完成的工程量进行结算。如出现下列情况，合同总价作相应调整。①重大的设计变更;
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实信用原则，签订本安装工程施工合同，以供双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：_________________________________改线工程 2、工程地点：_________________________________. 3、工程内容及承包范围： 钢管∮2800×22单向7.982㏎(双管15.964㏎);∮2500×20共计50M;∮2400×20共计50M的布管下沟、对口焊接、焊后防腐补口、施工过程中的排水降水工作（特殊情况除外）。 二、工期： 1、本工程从___________年___________月___________日开工起至___________年___________月___________日止，工期为___________天，如遇特殊原因（如大雨、地震材料等原因）按期顺延。 三、工程质量： 1 因为本工程属于压力管道，乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准提供具备压力管道焊接资质的焊工施工，并接受质量检查部门及甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件并予以积极配合，对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。 2 工程质量必须达到专业质量检验评比标准规定的分项（单项）工程质量标准,第一个月焊缝合格率不低于85%，第二个月以后不低于92%。
3 管道的对口、焊接施工方法须符合现行国家标准的要求。 4焊缝对口的错边量不得超过±2MM,焊缝100%超声波检测B1级合格，20%射线探伤抽检应达到Ⅱ级焊缝要求，焊缝表面不能有其他不允许的缺陷。 五、安全施工： 1、乙方应按现行国家相关规定进行安全文明施工，加强施工安全管理，不得违章作业。 2乙方必须对所有施工人员购买工伤劳动保险。 六、工程计价： 1、本工程为计价不计量，承包价格为每个焊缝___________元计价,以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程结算.结算款为当月完成量总价的90%，余款待施工队撤离现场时一次结清。如因检测滞后造成的工程量统计误差可根据以往合格率计入当月结算工作量。 2、施工队承担每个月四天的雨天误工费用，如每个月下雨超过四天时，甲方承担50%的误工补贴（按实际人数及工资额计算）；如因甲方材料、机具、作业面问题出现误工不超过四天时，由乙方负责；超过四天以后由甲方负责。 3乙方人员进入现场后开工前为甲方所作的零星工作由甲方支付人工工资. 4工程完工后如甲方需要乙方留下进行水压试验等工作时, 人工工资由甲方支付. 七、工程承付款方式： 1、工程款当月结算,第一个月为45天,以后为35天。 2、工程量由甲方现场技术人员共同测量确认，由甲方技术负责人审核，作为工程结算的依据。所有工程量以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程进度结算.结算款为当月完成量的90%。 3、余款待施工队撤离现场时一次结清。 八、双方责任： 1、甲方责任：
简易水电安装合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
简易水电安装合同模板 甲方：（发包方）_________________________________ 乙方：（承包方）_________________________________ 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程名称_________________________________ 2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积___________元一次性全包。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现
场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
市政工程施工承包合同 发包人：北京**实业股份有限公司(以下简称甲方） 承包人：广元市**建筑工程有限公司(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将袁家坝安置房小区项目中沥青道路工程、绿化工程、路灯安装工程、健身广场工程等分项工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下： 一、工称概况 1、工程名称：袁家坝安置房小区项目中沥青道路工程、绿化工程、路灯安装工程、健身广场工程等分项工程。 2、工程地点：广元市袁家坝居民安置点小区。 3、工程价款：约450万元 二、工程承包范围： 1、工程承包方式：包工包料。 2、工程承包范围：该道路技术要求为：①片石基层铺筑（30㎝厚）、②水泥稳定碎石基层铺设（25㎝厚）、③沥青面层铺设（4㎝厚），9米宽、12米宽道路沥青层5㎝厚。④两侧路沿石安砌施工（12㎝×30㎝×100㎝）；其中有6米宽道路约4km、9m宽道路约2km、12m宽道路约1.3km;具体工程量按实结算。（本施工合同不含道路的素土层开挖及其碾压，标志、标线，道路交接处加宽及雨巴子和地下给排水管网)。 3、工程承包内容为：市政道路工程的材料供应和施工以及该项目涉及的临电、临水、临时设施和工程决算资料整理、递交等相关施工内容。 4、乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖、清边捡底、碾压夯实等基础工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的经济损失由甲方负责。 5、绿化工程、路灯安装工程中人行道、绿化、广场、路灯安装等工程，单价在施工时甲乙双方另行签订补充协议。 三、工程计价方式 1、工程量计算根据甲方提供的施工图、乙方提交的竣工图、工程联系单、现场签证和工程施工中相关文件等作为计量依据，工程量的计价方式为：①道路每平方米100元（含路灯），②广场
工程施工劳务合同书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程施工劳务合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：____ 甲方：____ 乙方：____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_____工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件
项目工程施工合同书 编号： 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、互利、公正的原则，甲方将×××行政中心接待楼、消防设施安装工程中的消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统及水泵房系统安装以包工的方式委托乙方负责施工，同时依据合同法相关规定，签订本项目工程施工合同书，双方共同遵守。 一、工程概况： 1.工程名称：×××行政中心接待楼 2.工程地址：××× 3.工程内容：该工程内容包括消火栓系统安装、自动喷淋系统安装、火灾自动报警及水泵房系统安装。 一、项目施工工期： 1.开工日期：2014年6月15日（具体时间依据现场施工情况确定） 2.竣工日期： 2014年8月18日（具体时间依据现场施工情况确定） 二、合同价款 金额（人民币大写）：拾壹万圆整（人民币小写）：110000.00元： 三、合同价款支付方式 支付程序：项目经理出据，工程部经理核准，公司总经理审批后财务部支付。 支付办法： （1）完成消火栓系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （3）完成自动喷淋系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （4）完成火灾自动报警（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；
（5）完成水泵房系统安装（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （6）本安装工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。 五、甲方责任： 1．开工前组建项目部，确定项目部其他成员。 2．提供给乙方施工图及相关资料壹套，组织图纸会审，对乙方进行安全技术及施工规范交底。 3．对项目质量、安全、进度进行全过程监督、指导。 4．及时支付承包费用。 5．甲方有权在确认乙方无能力按时完成本工程时，将直接调派其他队伍或人员进场施工，其发生费用由甲方确认后，在乙方的工程款中直接扣除。 六、乙方责任： 1．严格按图和施工规范进行施工，确保工程施工质量。 2．严格执行安全施工操作细则，杜绝安全事故。 3．文明施工、不准赤膀、穿拖鞋、喝酒、不戴安全帽上岗、不准在工地打架斗殴、赌博等现象出现，如发现一次，视情节严重最低予以贰佰元处罚。 4．认真接受业主、监理公司及甲方的指导、监督、不符合质量要求乙方无条件整改，直至达到质量标准为止。否则，甲方将采取经济处罚并在当月工程款中扣除。 5．及时向甲方提供设备、材料采购清单和到货时间。 6．做好每天下班的卫生工作关好水电、门窗。 7．协助甲方做好竣工图编制。 8．在施工合理使用材料，保管好已领出的材料和设备。凡超出国家规定的合理消耗的，乙方承担赔偿责任。 9．甲方向乙方已下发的工程款，乙方未按期下发给现场施工工人，因此问题给甲方造成名誉及工程进度上的损失，乙方需承担一切后果，并视情节严重的甲方有权中止合同及给予乙方工程款总价的10%的罚款，乙方所欠现场施工工人工资，甲方有权直接从乙方工程款给予扣除并由
施工合同 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把（承包给乙方，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包方式：包工包料。 3、承包价：元 （大写：_ ）。 二、工程期限 本工程经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延） 开工日期为年月日至年月日，总工期天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工； 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。 五、其它约定 1：甲方承担的安全责任、权利 （一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程； （二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标
准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案； （三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚； （四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2：乙方的责任、权利 （一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度； （二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责； （三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作； （四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 身份证号：身份证号： 公章公章 年月日年月日
小区市政工程合同协议 书 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
******A、B组团 市政工程施工合同 发包人: ****** （以下简称甲方） 承包人: ****** （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就******A、B组团市政工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 工程名称：******A、B组团市政工程 工程地点：******* 工程内容：******A、B组团市政工程 二、承包方式及范围 承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过。 承包范围：图纸范围内明示及暗示的全部工作内容及清单内容。 三、合同工期 合同工期：绝对工期 90日历天 开工日期：暂定2014年12月15日，具体开工日期以甲方批复的时间为准。 完工日期：2015年3月14日 乙方承诺按照绝对工期90个日历天内完成全部施工任务，且须达到初验合格的条件，小区市政工程与外围大市政管网的接驳手续及相关费用均包含在合同价格内。因乙方原因造成的工期延误，乙方须按500元/天向甲方支付工
期延误违约金，所发生的违约金由甲方在结算款中扣除；非乙方原因造成的工期延误，工期相应予以顺延，费用不予补偿。 四、质量标准 工程质量标准：合格，达到无锡排水管理处雨污水施工验收质量标准，且必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的规定。 五、材料品牌的约定： 1、波纹管：上海公元； 2、检查井盖/座：方圆； 3、预制成品钢筋砼井：路易通或新大地 六、合同价款 本工程为总价包干，包干总价：人民币2036000元（大写：贰佰零叁万陆仟元整）。其中雨水工程458060元，污水工程426105元，道路工程1151835元。 包干范围：图纸范围内明示及暗示的全部工作内容及清单内容包干。 1、本合同价款中已包含了施工过程中所有人工、材料、机械、运输费、管理费、利润、各种措施费、施工用水电费、规费、税金、政策性文件规定的各项应有费用。合同综合单价中已含人工、材料涨价等市场风险、政策性调整等风险，结算时总价不予调整。 2、包括承包人应确保地下各种管线、架空电力、通信电缆保护措施费用及损坏后的修复费用。 3、包括承包人应支付的环卫、治安联防、环保、行政执法等部门所发生的各种费用。 4、包括二次以上的全部机械进退场费，以后机械进退场的次数增加，此部份费用不得增加。 5、甲方提出的设计变更时，合同价款应予调整。设计变更的项目，如合同内已有可参考单价，按合同已有单价执行；如合同中没有类同价格，由乙方进行合理报价，经甲方审核后计入结算。
编号：GR-WR-36949 安装工程合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
安装工程合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 于____年____月____日，_____有限公司（简称甲方），与_____有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。 1．安装工程名称：_________。 2．工程地点：甲方_______港口。 3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4．完工期限：本安装工程将配合甲方_______在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括_____主机试验运行。 5．安装工程总价格：______美元整。 6．安装工程付款进度： 第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_____％，即_________美元整； 第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_____％，即________美元整； 第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_____％，
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方： 代表：代表： 年_____月_____日年_____月_____日
合同编号：WU-PO-4700-671 道路维修施工合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
道路维修施工合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 道路维修施工合同范文1 甲方： 乙方： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、合同包干金额：15000.00元(大写：壹万伍仟元整)，如增加工程另作计算。 4、工程工期：本工程自20xx年x月14日至20xx年x月28日竣工。 5、工程质量：合格
第二条：甲方责任 1、负责向乙方提供所需的水、电等; 2、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。 第三条：乙方责任 1、负责按合同和预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。 2、严格执行现行施工规范，文明施工规定，防火安全规定。严格执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施，如发生与现场施工相关的安全责任事故，后果均由乙方承担。 3、妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、水、电、气设施不受损坏，如损坏由乙方负责，并做好施工现场的保卫、垃圾和消防等工作。 4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一
合同编号： 建设工程安装合同 签订地点： 签订时刻：年月日 发包人（以下简称甲方）： 法定代表人（负责人）：
住所： 承包人（以下简称乙方）： 法定代表人（负责人）： 住所： 资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，经双方协商一致，订立本合同。 1 定义 1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人：指被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指
定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理：指承包人在指定的负责施工治理和合同履行的代表。 1.6 工程：指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1.9 开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.11 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套讲明和有关资料）。 1.12 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等能够有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.15 小时或天：本合同中规定按小时计算时刻的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时刻）；规定按天计算时刻的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日或者其他公休假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时刻为该日24时。
简单水电安装合同_水电施工合同范 本 本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。今天小编就给大家整理了简单水电安装合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 简单水电安装合同1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、 1.1、工程地点：本工程位于丹江口水利枢纽右岸
1.2、工程内容：水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围：单包工形式，即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 3、质量等级：国家标准合格等级。 4.1合同语言：汉语。 4.2适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期：进入施工现场当日 5.2图纸提供套数：壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。
1、甲方驻工地代表及委派人员名单： 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签定之日起1日之内。2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。 4、乙方工作。 技术交底制度，提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作，按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100～500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级：合格以上标准;
编号：_________________ 小区道路建设工程施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
发包方（甲方） 承包方（乙方）： —、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：包工包料 4、合同工期：天 5、开工日期：年月日 6、竣工日期：年月日 7、约万元。工程量按照实际发生量进行结算（后附工程预算单） 二、甲方职责： 1、依据建设工程管理的法令法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。 2、协助乙方解决施工过程中遇到的问题。 3、按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。 4、根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。 5、负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。 三、乙方职责： 1、认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。 2、每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。 3、所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质检手续，并经甲方验收合格，方可使用 第2页共3页
4、抓好本工队全体人员的安全教育，搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工 作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检查。 5、未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并承担相关费 用。 6、乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担，不可抗力因素（地震、洪水等） 造成的损失由甲乙双方协商解决。 四、工程决算： 工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。 五、付款方式： 依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。 本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，如有争议，提交当地劳动仲裁部门裁决 本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。 甲方：（公章） 乙方：（公章） 法定代表人：委托代理人：日期： 法定代表人：委 托代理人：日 期：