供货合同怎么写
供货使国家能够较为准确地干预市场经济活动，在一定程度上避免由市场
自发调节带来的经济运行的不稳定，或减少经济运行过程的不稳定因素，使市
场供求大体趋于平衡。下文是小编整理的供货合同，欢迎阅读参考!
范本一：供货合同
购买方： (以下简称乙方)
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、
公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：
一、合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：
1. 甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货;
2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时;
3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;
4.乙方月均计划消化甲方产品件，全年消化甲方产品件;
5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下
列奖励：
二、供货品种及价格
1.XX大众号(400克×22袋/件)110.00元(每件人民币壹佰壹拾元正 );
2.XX精壹级 (400克×22袋/件)154.00元(每件人民币壹佰伍拾肆元正)。
在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：
1.现款现货结算(□是;□不是);
2.批结(□是;□不是)，甲方按每批件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;
3.期结(□是;□不是)，甲乙双方按天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。
乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任
甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金元;乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金元。
五、协议期限
本合作期限自年____月____日至年____月____日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。
甲方：乙方：
zz食品厂(盖章) _________ _________(盖章)
授权代表签章______ ___ 法人签章___ __
日期_____年 ___月_____日日期_____年_____月____日
范本二：供货合同
一、合同标的
1、合同标的详见《商品信息建档单》。内容包括商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位、数量及单价等。
2、《商品信息建档单》为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
3、甲方按合同标的提交商品的生产、代理、批发、进口许可、质量检验等文件。商品涉及有专利、注册商标的，还应提供国家颁发的有关证明。
二、商品质量
1、商品质量标准：
2、商品中达不到约定的质量标准，乙方给予退货，因此而产生的损失由甲方承担，由乙方自身过错造成的除外。
3、商品售后服务所产生的费用，乙方先行垫付的，经甲方确认后，在甲方货款中抵扣。另有约定的从其约定。
4、乙方对食品、化妆品等商品可进行不定期抽检，抽检商品质量合格的，检验费由乙方承担，不合格的由乙方送国家专门检测机构复检。复检合格的，检验费由乙方承担，不合格的由甲方承担。
5、由政府专门机构检验的商品质量不合格的，检验费由甲方承担。
6、因消费者投诉而送检的商品，检验不合格的，检验费和赔偿费用由甲方承担。
上述由甲方承担的检验费用，乙方须提供政府专门机构有效收费凭证。
三、包装、条码
1、包装方式：
2、商品包装用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。
3、商品应当使用国家规定的标准条形码或乙方提供的内部条形码。
4、乙方提供内部条形码，费用由甲方承担并在本合同服务条款内明示。
四、交货及验收
1、交货时间：
交货地点：
运输方式：________运输费用由________承担。
2、验收：乙方在到货后按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收，并出具加盖验收章的收货凭证;如商品不符合本合同及订单要求的，可以拒绝接收。对于特殊情况下无法在____小时内验收完毕的，应当出具收货待验收凭证，并在____验收完毕。
五、价格、规格调整
在合同期内，调整商品价格、规格等，要求调整的一方应当提前30日通知对方，经对方确认之日起生效。
六、退、换货
1、因人为因素和自然因素造成的商品损耗，由乙方承担。
2、甲乙双方同意滞销商品的退货率为____%。乙方承诺不退货的，甲方给乙方________________奖励。
3、乙方退货应当向甲方发出退货书面通知，甲方应当于收到后_____天内对所退商品进行核实并书面确认，____天内负责收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在_____天内负责收回所清退商品的，乙方有权以合理方式处置该商品，并将处理情况通知甲方，处理费用由甲方承担。
4、对于存在保保质期、有效期的商品，乙方应当在保质期、有效期尚存款额1/6的期限内提出退换货，另有约定的除外。
5、下列情形下，甲方有权拒绝退货：
(1)乙方因自身原因造成商品污染、毁损、变质或过期的。
(2)乙方以调整库存、经营场所改造、更换货架等事由的。
七、乙方提供的服务
1、乙方为甲方提供以下商务服务，乙方提供商务服务的费用，由甲方承担。、
2、甲方须按照乙方有关标准以及统一形象方面的要求进行卖场标准化设计与制作。
3、合同生效后，甲方需要乙方增加服务内容以及有关费用，另行约定。
4、乙方不得无条件收取甲方销售反利。
5、甲方可按甲乙双方约定的以下销售额、进货额为前提，给予乙方相应的销售奖励：
八、商品促销
1、甲方可选参加乙方组织的元旦、春节、五一节、
中秋节、国庆节、店庆日和______等促销活动。
对上述促销活动，甲乙双方协议约定促销目的、方式、时间、特定的销售位置、乙方所提供的服务内容、费用支付方法等具体事宜。
2、乙方同意甲方派驻促销员。促销员属于甲方雇员，主要从事与甲方所供商品有关的销售服务工作，由甲方负责其薪资、培训等费用。促销员在商场的行为规范服务从乙方的统一管理。甲方保证每月按时支付该促销员的薪资，如不能按时支付，由乙方代为支付，乙方代付后，在甲方的货款抵扣。乙方不得要求甲方促销员从事与其工作无关的劳务。
九、结算
1、乙方定期向甲方提供结算单，甲方对结算单进行核对，如有异议，于2日内向乙方提出对账申请，乙方应于3日内与甲方对账完毕。
2、乙方按甲方提供的开户银行、账户等付款信息付款。
4、付款方式：支票、网上支付、电汇、汇票、
其它。
3、付款期限：____________________________________
__________________________________________________。
十、反商业贿赂约定
甲乙双方不得采用财物或其他手段贿赂对方单位或者个人;对实施商业贿赂的行为，双方均有义务依法举报。
十一、合同的解除
1、在一方没有违约的情况下，另一方提出解除本合同的，应当提前
__________天以书面形式通知对方，如双方达成一致，合同自双方协商确定的日期解除。
因一方违约导致解除合同的，由违约方承担违约责任，合同解除后已经支付的但尚未发生的各种促销服务费用由乙方返还甲方。
2、合同解除或终止后，双方仍应当按照本合同约定的方式进行对账与结算。结算完毕后，乙方可留存该结算货款数额_____%或______元作为商品质量保证金，自合同解除或终止之日起______天内，如甲方产品不存在质量问题，保证金退还甲方;如存在质量问题，保证金在抵扣乙方受到的损失后退还甲方;若保证金不够抵扣，甲方应根据乙方有效单据支付。
3、合同解除或终止后，甲方应将未售完的商品_____天内负责收回，逾期不收回，乙方有权以合理方式处置该商品，并将处理情况通知甲方，处理费用由甲方承担。
十二、违约责任
1、甲方所提供的商品侵犯第三人的民事权利，给乙方造成经济损失的，甲方应当承担全部责任。
2、甲方商品如出现质量问题，造成他人的人身或财产损害，第三方要求赔偿或发生诉讼的，由甲方承担全部责任。
3、甲方逾期交货的，每延误一天，按逾期交货总额的______%支付违约金。恶意超出正常标准与频率大量订货的除外。节假日、畅销商品逾期交货的违约金，另行约定。
4、乙方逾期验货的，每延误一天，按逾期收货总额的______%支付违约金。乙方无正当理由拒不收货的，按本次订单商品总额的______%支付违约金。
5、甲方应当确保提供的各种证件和票据符合国家规定。如因甲方提供假证件、假票据等，被执法部门处罚或给第三人造成损害，甲方应当承担由此造成的经济损失，乙方有权直接解除合同。
6、甲方根据乙方要求专门定制的特殊包装或特供商品，乙方违约的，应当支付违约金______元。
7、乙方不按本合同约定对账、结算的，每拖延一天按应支付货款的
______%计付违约金，并支付相应利息。
8、一方违约导致合同解除，违约方应对方支付_____元的违约金。
十三、合同期限
1、本合同期限自_____年___月___日起至_____年___月___日。
2、合同期满前1个月，如双方同意继续合作，应重新签订新的合同;如未签订新的合同，乙方仍然下达订单且甲方接受的，视为按原合同继续履行。
十四、[争议解决]
本合同项下发生的争议，双方应当协商解决，也可向有关行政机关申请调解或按照以下第_____种方式处理:
(1)向仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
十五、其它
1、在履行本合同过程中，双方应明确授权代理人及代理人的权限。
2、本合同涉及的通知，应当以双方约定的形式送达。
3、一方向另一方收取货款或者费用的，应向对方开具发票和合法凭证。
4、本合同未尽事宜，双方应当另行签订补充协议，补充协议不得与本合同相冲突。
5、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖公章后生效。
6、本合同一式_____份,双方各执_____份。
甲方乙方
执照注册号执照注册号
原材料供货合同范本 Model of raw material supply contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
原材料供货合同范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 签订日期： 签订地点： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间 名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额提交货时间及数量 合计人民币金额（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行：
（1）按国家标准执行; （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行; （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行; （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：。 2.交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货 （2）乙方代运 （3）甲方自提自运。 3.运输方式：。
分两次供货合同 篇一：?2次付款购销合同范本 产品购销合同 需方（甲方）：XXXXXXXX 供方（乙方）：xxxxxxxxxxx 为保障甲乙双方的合同法权益及履行相关的义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，在平等自愿基础上，双方经友好协商一致同意按以下条款签订本合同: 1、货物总价：人民币（大写）_（小写） 2、货物总值已含运输费、安装调试费用 3、此价格不含税，如开票另加（普税6%，增票8%） 4、最终结算价以现场实际安装数量为准。 三、结算条款 1、合同签订的当天由需方支付给供方订金，即： 人民币（大写）:XXXXX （小写）2、安装完成十五日内支付给供方剩余款项，即: 人民币（大写）: XXXXXXXX （小写）3、结算方式：□现金□支票□电汇 4、供方收到需方订金后，方可生产供货。 四、交货条款 1、供方应于20XX年XX月XX日前按时按质量向需方
交货、安装完毕，不得延误。若供方因特殊情形不能按时交货，须在合同签订后两天通知需方；如需方因特殊情形提前交货，供方应尽量安排插单供货。 2、如需方暂缓要货，供方将提供逾期交货后7天的免费储存期；在免费储存期后，需方仍未能安排时间、地点进行交货，供方将每天收取该货物总值的百分之零点五作仓储费。若需方要暂缓要货超过一个月，应书面征得供方的同意，并缴纳逾期仓储费用。 3、交货地点：XX集团（XX路16号） 五、品质保证 1、供方必须保证产品质量，如因产品不合格造成的损失由供方承担（只限于该货物）。供方产品尺寸误差在3mm —5mm内为合格产品，如需方人员操作不当或人为疏忽造成的损失由需方承担。 2、供方向需方提供《产品质量保证书》，承诺本合同规定的所有产品安装调试完成后貮年内免费维修（因人为操作不当导致产品损坏，供方收取产品或配件的工本费）。 六、本合同签订后，如因需方合同需要取消部分或全部订购之货物，因次而造成供方生产该货物的原材料和劳务损失，将由需方按该批取消产品合同价的八折计价承担，该批取消产品属供方所有。 七、本合同发生争议可双方协商或调解解决，协商或
购销合同违约金的规定 百度最近发表了一篇名为《购销合同违约金的规定》的范文，觉得应该跟大家分享， 篇一:买卖合同中逾期违约金与逾期利息问题买卖合同中逾期违约金与逾期利息(逾期损失)问题鉴于,欠款纠纷的买卖合同案件,所提出的诉讼请求除返还欠款外,当事人的金钱孳息损失,是以逾期违约金提起还是应以欠款利息提起的问题,在查阅相关案例及法条后,就如何准确定位该诉讼请求,发表一些个人的看法,也为今后该类型的诉讼案件一些思路。 一、逾期付款违约金和逾期利息(逾期损失)的概念所谓违约金,顾名思义,是指合同一方违反合同的约定,而应向合同相对方支付的一定金额。 其存在的前提是合同对此有约定。 逾期付款违约金就是合同双方约定当一方不按期履行其付款义务时,应向另一方支付的违约金。 逾期利息(逾期损失),是指一方有向另一方支付一定金钱的义务,而其并未履行这个义务,另一方有权在向其主张支付本金时,同时主张本金延付期间的利息。 由上可知,原告主张逾期付款违约金,应当有合同约定,而主张逾期利息(逾期损失),则不一定有合同的约定,甚至不一定是合同纠纷,只要能够证明存在欠款的事实即可。
二、当事人在合同中约定款项支付的不同情形、当事人既约定了支付款项的时间,最全面的范文写作网站也约定了逾期支付款项应承担的违约金或支付利息的标准或数额;、当事人约定了支付款项的时间,也约定了逾期支付款项应承担违约金或支付利息,但未约定违约金或利息的计算方法或数额;、当事人约定了支付款项的时间,但未约定逾期支付款项是否应承担违约金或支付利息;、当事人对支付款项的时间未作约定或约定不明确。 三、原告一般会列出的几种诉讼请求模式。 、在请求对方支付款项本金时,同时请求支付逾期付款违约金;、在请求对方支付款项本金时,同时请求支付利息;、在请求对方支付款项本金时,既请求支付逾期付款违约金,又请求支付利息;、在请求对方支付款项本金时,同时请求赔偿利息损失。 四、针对不同情况应当采取的诉讼模式。 我国现行法律对不同的合同中出现的欠款情形应承担法律责任的规定是不尽相同的。 《合同法》对此情形的基本规定是支付违约金,如总则部分和分则中的买卖合同、承揽合同、范文技术合同等。 但是有些合同,如借款合同、建设工程合同等,则规定的是支付利息。 另外有些合同,既没有规定应支付违约金,也没有规定应支付利息。 根据上述不同类型的合同约定,我总结出以下四种向对方主张支付逾期付款违约金或利息的方法:、合同双方明确约定了支付款项的时间
材料供应合同范本 1、材料供应合同 使用方(以下简称甲方): 供应方(以下简称乙方)： 第一条目的和背景条款 1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，双方就挤塑板供应事宜签订本合同，以资共同遵守。 第二条材料交货地点、供货期限 2.1 交货地址：甲方项目工地。 2.2 供货起止时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 第三条供应要求及价格 3.1单价 (元/m3)；最终以实际结算为准。 3.2上述价格为到货价，含运费。 第四条结算和资金支付条款 4.1 结算方式：款到发货（使用方把款打至供货方指定帐户）。 第五条质量标准和验收 5.1 乙方应对供应材料的质量负责。 5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。 5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收; 第六条甲方的责任和义务
6.1 甲方应根据施工进度，提前xx天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。 6.2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。 第七条乙方的责任和义务 7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。 7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料：如材料检测报告。 第八条甲乙双方其他约定条款 8.1 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵， 8.2 双方约定材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损的风险由乙方承担。 第九条违约责任 9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金10%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同; 9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的10%的惩罚性违约金，并继续履行合同。 9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。 第十条争议解决条款 10.1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决 10.2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同生效及其他 11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式xx份，甲乙双方各执xx份，每份具有同等法律效力。 11.2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 甲方：乙方：
一、当事人 甲方：____________________________________公司（以下简称甲方） 办公地址： 法定代表人： 开户银行： 账号： 税号： 邮编： 电子信箱： 电话： 传真： 网址： 乙方：________________________________________（以下简称乙方） 办公地址： 法定代表人： 开户银行： 账号： 税号： 邮编： 电子信箱： 电话： 传真： 上列甲、乙双方之办公地址及通讯号码即为协议双方法定通讯联络地址，双方发生之一切有关业务联系，均以发到上列指定处的相关文件与信息为准。 二、资信证明 乙方应提供营业执照、税务登记证、注册商标证及法人授权委托书，以及特殊商品生产销售许可证等有关法律文件，同时还应提供自己的企业概况、商品目录和报价单。 三、商品资料 1、广告 甲方将利用报纸、样本、画报等广告媒体宣传乙方的商品，如乙方有制作广告的要求应向甲方广告部门提交所供商品的艺术构思、规格说明以及司徽等材料，以便甲方审核及广告制作，任何广告制作需经双方认可。 2、宣传品 乙方如备有发放给消费者的印刷品，需在供货同时提供给甲方，以便于及时散发。如宣传品有不实之词或商品名称不规范及有与法律相冲突的内容，乙方应承担全部责任。 3、商品说明及书面警告标签 按相关法律规定，乙方商品应备有符合法律规定的说明书及明确的警告标签等提示。 4、商品质量证书及检验标准 乙方向甲方提供商品时应提供相应的商品质量检验标准，其顺序为国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准、企业标准，并在实际供货时根据约定出具有效的质检部门的检验报告。所有商品应提供合格证（合格证应注明生产日期、适用标准代码、检验人）或质量检验证明，该商品的行业许可证等。若无明确的质检标准，双方应对商品封样或以经甲方确认的乙方样
购销合同怎么写 购销合同怎么写一： 购货方:(以下简称为甲方) 供货方:(以下简称为乙方) 一、产品名称: 二、数量:xx块。 三、价格:xx(含税价)。发票要根据甲方的要求开具(如页岩 砖等),并提供出厂合格证和检验报告。 四、验收标准:甲方会同相关技术管理人员,仓管员,按合同相关规定验收,如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求,甲方有权按实际情况签收或退货,由此产生的相关费用由 乙方承担。 五、乙方承当运输、装车、卸车费用,并由施工工地相关人员指定堆放。 六、付款方式: 七、交货地点: 八、交货日期:乙方必须按质按量及时供应,并确保在xx之内送达施工现场,如因乙方供货原因造成停工待料的,由此产生的相 关费用有乙方承当。 九、违约责任:甲乙双方均应严格按照本合同的相关条款执行,如甲乙双方遇到未尽事宜,双方另行协商解决,结果与本合同具有
同等效力,如协商不成按<经济合同法>到甲方所在地人民法院解决。 十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同自签订后当日生效。 甲方:(签章) 乙方:(签章) 签字代表: 签字代表: 日期: 日期 ====== 合同编号：供货方： (以下简称供方)需货方： (以下简称需方) 供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一 致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：第一条、产品产品名称规格型号单位数量单价(元/t) 金额(元)合计：大写：万仟佰拾元角分￥：第二条、供货日期：从年月日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用 由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供 给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕，需 方使用后，供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发 生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应承担全部经济损失，并 按需方要求的工期负责外墙面的维修，如果供方未能按需方要求 的时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，其相关费用在留
供货协议书范本 篇一：长期供货合同范本 长期供货合同 签约日期：年月日合同编号：合同期限：签约地点：采购方： (以下简称“甲方”)法定代表人：职务：地址：电话：传真：电子信箱：供货方： (以下简称“乙方”)法定代表人：职务：地址：电话：传真：电子信箱： 经双方友好协商，作为买方的（以下简称“甲方”）和作为卖方的（以下简称“乙 方”)达成如下买卖协议： 一、定义 1.1、“合同”指本合同以及与其相关的订单、附件和补充规定。 1.2、“价格”指由双方商定的产品和服务的价格。 1.3、“产品”指相关订单所列产品。 1.4、“服务”指相关订单所列的服务。 1.5、“订单”指甲方发给乙方的包含产品型号、数量、价格、交货条款、支付条款等内容的正式订货通知，是唯一授权乙方按照本合同履行交货义务的文件。 1.6、“生效订单”指经甲、乙双方确认后的订单。 二、合同组成
1、依据本合同所制定的订单、补充订单及相关修订书，与合同构成一个统一的 整体，与本合同具有相同的法律效力。 三、价格条款 3.1、价格：乙方按照一定的价格向甲方提供产品和服务。生效订单中被甲方确 认的价格是甲方应付给乙方货款的唯一凭证。除非双方另有约定，乙方无权以任何理由要求甲方支付订单价格以外的其他任何款项。 3.2、乙方提供给甲方的产品价格不能高于同条件下其提供给其他用户的产品价 格。否则，甲方有权要求乙方调整产品价格，乙方应无条件接受，同时，对于已结算部分的货款，在按照调整后的价格重新计算货款后，甲方有权乙方将甲方多支付的货款返还给甲方。相同时期及类似合同条款下，乙方不能将甲方所享有的专有价格提供给其它第三方。通过其它渠道了解到真实情况后，甲方有权取消余下的订单 和乙方的供货资格。 3.3、报价：乙方接到甲方询价单后，需尽快报价，尽量按照询价单中要求报价的日期之前向甲方报价，乙方应以最优惠价格向甲方报价。在供货数量发生较大增长时，甲方有权要求乙方重新调整产品的价格。乙方对甲方的报价必须
原材料采购合同书范本 Model of raw material procurement contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
原材料采购合同书范本 前言：购销合同是指一方将货物的所有权或经营管理权转移给对方，对方支付价款的协议。购销合同包括供应、采购、预购、购销结合及协作、调剂等形式。本文档根据购销合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 采购合同范本（一） 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务， 特订立本合同： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量： 三、质量标准： 1、甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
2、 四、产品规格及价格： 1、______________________________。 2、______________________________。 五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。 （1）翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。 （2）留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。 （3）货物运到甲方后，经检验合格，卸货后--日内付款。 六、产品包装要求及规格：（包装费用已包含在货物价格内）______________________________。 七、交货地点：——————————————————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
供货合同-供货合同范本 供货合同-供货合同范本石材供货合同范本篇一甲方（购买方）:________________ 乙方（出卖方）:______________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就石材供料达成如下协议: 一、关于合同标的物 甲方因位于的建设工程需要,向乙方购买石材（石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》）。 二、关于质量要求 本合同所涉石材质量采用以下第（）方式确定: 1、国家标准。 2、行业标准。 3、企业标准。双方约定根据企业标准确定本合同石材质量标准。 4、封样标准。如采用本质量标准,须根据石材质量鉴定需要,将相应石材进行封样,甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。 5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下: 三、关于石材色差 甲、乙双方一致确认,石材系天然产品,故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差,甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差,并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围,甲方有权要求调换。但是,如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的,则甲方对此予以谅解。 四、关于石材加工。 本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工,需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工,也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。 五、关于供货期限 本合同的供货期采用以下第（）方式确认定: 1、自本合同签订后之次日起个工作日内,乙方须完成供货。 2、自甲方书面通知之次日起个工作日内,乙方须完成供货。但是,甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前个工作日,作为乙方备货的合理期限。 3、按甲方通知在个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起个工作日内,乙方须完成该批次石材的供货。但是,甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前个工作日,作为乙方备货的合理期限。 4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为: 六、关于交货方式与交货地点 本合同交货方式和交货点采用下列第（）方式: 1、乙方送货至甲方指定的位于工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。 2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于材料仓库自提。运输费用和装卸费用由甲方承担。 3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后,视为货物已交付。 七、关于石材验收
遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/7e1778105.html, 合同违约金起诉状怎么写 关于起草合同违约金起诉状方面有什么需要注意的地方呢？合同违约金起诉状不同于一般的合同，因为合同违约金的订立受我国的现行经济法的影响，所以合同违约金起诉状具有一定的特殊性。本文是赢了网小编为您详细介绍关于合同违约金起诉状的主要内容，希望对您在日常生活中起草产品合同有所帮助。 以下为合同违约金起诉状的范文，希望对您有用。 原告：XXX，女，1981年2月5日出生，汉族，无业，住XXXX，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 被告：XXX房地产开发有限公司，住所地XXXXX，实际经营地XXXX(邮编101100)，注册号XXXXXXX，联系电话XXXXXXXXX. 法定代表人XXX，系公司董事长。 案由：商品房预售合同纠纷
诉讼请求： 1.判令被告向原告支付逾期交房违约金262327.26元及其自2017年1月10日至实际支付之日的利息，暂计至2017年3月20日为19271.2元，以上合计281598.46元; 2.判令被告承担本案诉讼费用。 事实与理由： 2017年12月31日，原告与被告签订了编号为YXXX的《商品房预售合同》。根据该合同的约定，被告应在2017年8月30日前向原告交付房屋，否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止，依原告全部已付款的万分之一按日计算，并于实际交房之日起30内向原告支付。 2017年1月22日，原告向被告支付了全部购房款，但是被告未按照合同约定时间交付房屋。2017年10月7日，原告与被告签订了《补充协议》，被告承诺在2017年5月30日前交付房屋。据此协议，被告逾期交房的违约金仍按《商品房预售合同》中约定的交房日期即2017年8月30日之次日起计算。
采购供货协议书范本五篇 采购供货协议书 货方： (以下简称甲方) 供货方： (以下简称乙方) 甲方因生产经营需要向乙方采购物料，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信，互惠互利的交易原则，经友好协商达成如下协议，据此共同遵守： 一、合同内容 1.甲、乙方双方自本协议签订之日起即形成供需合作伙伴关系，乙方向甲方供应的物料包含以下产品(在本协议中统一简称为物料)： 二、品质检验 1.甲方作为乙方的客户，乙方负有依照甲方订单要求按质按量按交期供货的义务，承担保质保量保交期的相关责任。按照中华人民共和国国家标准法《gb2828xx》进行逐批计数抽样检验，检验技术标准详见我司品质或研发部门提供的《材料检验标准》，并参考乙方提供给我司确认了的样品及各项参数。 2.乙方承诺各批次提供的物料在工艺流程及其质量控制、物料检验等各个质量控制环节保持稳定的基础上，保证该批次物料与经过甲方确认的样品在外观及其他技术指标
方面相一致。否则乙方应无条件退货或换货，因此给甲方造成生产或延误出货交期的损失由乙方承担，甲方有权直接从乙方的货款中扣除。 3.乙方供应的物料若经检验不符合甲方的验收质量标准，在不影响使用性能的情况下，根据不符合质量标准的程度，甲方可作特采使用，乙方向甲方提供一定金额的赔偿。 4.甲方检验乙方提供的物料时，被认定为不合格的，甲方有权要求乙方退货、换货、返工等，由此产生的费用全部由乙方承担。 5.甲方经过检验后，已经判定不合格时，甲方决定退货或者更换。乙方应在接到甲方的通知后2天内办理完退换货手续，在甲方 3天以上未办理的，甲方有权收取乙方的保管费等其它费用且从乙方的货款中扣除，超过7天以上的，甲方有权自行处理。 6.乙方供应的物料被甲方应用到(甲方)产品中，若是因乙方物料质量缺陷给甲方客户造成损失，而导致甲方被客户追究法律责任和要求赔偿损失时，乙方承担由此产生的全部损失和法律责任。 三、订单执行 1.乙方每批物料须按甲方订单要求执行，及时送达，响应时间最迟不得超过甲方交期。如不能按期交货须事先与甲方协商，征得甲方的同意方可延期。若乙方一再要求延期，
材料供货合同范本 材料供货合同范本（一）： 供方：_______________签约地点： _______________ 需方：_______________签约时间： _______________ 一、产品名称、型号、数量及金额 产品名称： _____________________________ 规格型号： _____________________________ 单位： _________________________________ 数量： _________________________________ 单价：___________________________(元) 总金额：_________________________(元) 备注： _________________________________
合计人民币金额(大写)：_______________ 二、质量要求、质量负责条件和期限 供方保证所带给的产品贴合合同规定产品质量标准，并与供方样品相符，如与合同或者样品不符，需方须在两周内通知供方，在没有损坏的状况下，一月内可进行退、调货处理，由此产生得所有费用由供方承担。根据市场需要需方可进行调货，由此产生的费用有需方承担。 三、合作方式 根据双方互惠互利、实现供应得原则下进行友好合作，合作方式为：供方以正常价格带给给需方所需产品，需方在准备购货时，向供货方提出书面购货需求，并交纳定金_____%，供方及时进行备货，货物准备妥当以后，供方通知需方将余款_______%打到供方帐户，款到发货。需方首次进货，可先支付所需产品货款得_____%，剩余______%在下次进货时付清。 四、权利和义务 供货方在保证此类产品质量的前提下，以优惠价格给需方供货;需方在合同期内不得透过其他渠道购入此类产品，同时为了维护市场得稳定，需方在销售
购销合同 合同编号： 买受方：（以下简称“甲方”） 销售方：（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上就_ _买卖事宜达成协议如下： 以上报价包括但不限于：材料原价（含产品配件）、包装、运输、装卸、采保、税金等全部费用。 甲方若有增购产品，乙方不高于上述价格供货。 第二条质量标准： 1、产品的技术质量标准，执行国家相关标准；无国家标准，按地方或行业标准执行；无国家和地方、行业标准的，由双方协商确定（甲方要求提供样品的，以双方封存的样品为准）。乙方所提供的材料应有出厂合格证、备案证、产品检测报告、质保书、说明书、相关认证及其他相关资料等。 2、其他标准要求：。 第三条包装标准 标的物包装采用通用的包装方式，必须牢固足以保护标的物，乙方应保障商品在运输途中的安全。甲方对商品包装有特殊要求的，双方应在合同中注明，增加的包装费用由乙方负担。 第四条合理损耗标准及计算方法：。 第五条交货及时间 1、交货方式为：乙方负责送货至甲方指定地点：或依甲方通知的指定地点为准，乙方负责装卸车。 2、交货时间： 甲方每次提前天以电话形式、书面形式【可以书信邮寄、电子邮件、电报、当面签收方式（下述联系人签收）等任一书面形式】通知乙方。甲方电话通知或若采用发送电子邮件、电报、邮寄通知，电话通知之时或电子邮件、电报、书信发送之时视为指令到达乙方。乙方按甲方要求的时间、数量等供货到位。 （1）．各方通讯地址、联系人如下：甲方地址：、联系人：、电话：；乙方地址：联系人：、电话：。 （2）．甲方电子邮箱：；乙方电子邮箱：。 （3）．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 2 日内，以书面形式通知对方；否则，按原地址通知的视为已送达，由未通知方承担由此而引起的相应责任。 第六条风险承担 标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付且验收合格前由乙方承担，交付且验收合格后由
竭诚为您提供优质文档/双击可除 供货违约罚款合同 篇一：供应商违约处罚单文档 篇二：合同违约金规定 合同违约金规定 违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指法律法规中明文规定的违约金数额或比例;约定违约金是指合同双方当事人在签订合同时约定的违约金数额或比例。如果当事人在合同中只对违约金做了原则性的规定，没有具体约定违约金的比例或数额，则应该按照相关法规条例的具体规定处理;如果有关条例也没有明确规定违约金比例的，则应该按照《民法通则》及《合同法》中关于承担违约金责任的一般原则执行。如果合同中没有规定违约金的条款，但只要由于违约造成了对方的损失，违约方就应向对方支付赔偿金。该赔偿金的数额，可按照签订合同时有效的有关条例的规定执行，有关条例对违约金比例未作规定，而违约又未给对方造成损失的，可以根据实际情况酌情处理。下面谈谈法定违约金与约定违约金数额的确定和适用。
一、法定违约金 合同对违约金作了原则性规定，且有关条例规定了违约金比例，适用法定违约金。在此情况下，由于合同的内容、违约的性质、程度的不同，确定违约金的方法与数额也有所不同。第一，有关条例明确规定了违约金比例的，即可以按照该比例直接计算出违约金的数额。例如《工矿产品购销合同条例》第35条第5项规定，逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货总值计算，向需方偿付逾期交货的违约金。这里明确规定了延期交货的违约金比例为每日万分之三。又如《如工承揽合同条例》第21条第4项规定，逾期交付定作物，应当按照合同规定，向定作方偿付违约金。以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。由此可见，延期履行合同的法定违约金的计算标准是固定的。各种滞期费、滞纳金等适用如上规定。第二，有关法规只规定了违约金一定比例范围。这需要通过受理案件的人民法院或合同仲裁机关确定一定的比率，才能计算出违约金的数额。如《工矿产品购销合同条例》第35条第1项规定，供方不能交货的，应向需方偿付违约金。通用产品的违约金为不能交货部分货款总值的1%至5%。一般来讲，不履行或不完全履行合同的法定违约金为一定的比例范围。 二、约定违约金
供应商长期合作协议书 供方：________________________________ 需方：_______________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
供方：（以下简称甲方） 需方：（以下简称乙方）合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 为了加强供、需双方合作关系，本着互惠互利、共同发展原则，在自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，特签订本协议，就供货的有关事宜达成如下协议： 1、供方根据需方的实际需要为需方提供相应的材料或设备。 2、质量标准一般定义为：符合国家质量标准或国家相应的标准要求。需方对实际供货有特殊要求时，需给供方提供的清单说明，供方保证同等产品、同一个地区价格给需方是最低、最优惠价，如发现同等产品、同等质量价格比其他供应商高的需方有权力终止供货协议。 3、供货方式：供方讲所需设备或材料的清单提供给需方，需方收到清单后根据设备或材料的清单给需方报价，确认无误后供方方可给供方供货。 4、货物运输方式和验收：运费由需方承担，送到供方指定地点，需方对供方所供的每批货品应进行验收，因质量问题供方条件退货或更换合格产品。 5、付款方式：需方按供方要求向指定地点供货后，经需方验收合格后。需方签由供方提供的送货单，每月25 号后供、需双方进行核对，核对无误后供方开具增值税发票，需方均可向供方汇款。 6、本协议一式____ 份，供、需双方各执____ 份。 甲方（公章）：
1页 合同编号： 序列号： B2010XXXXX 购 销 合 同 书 购方： 供方： 营业执照号： 营业执照号： 法定代表人： 法定代表人： 地址： 地址： 电话/传真： 电话/传真： 电子邮箱： 电子邮箱： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 第一条 合同说明 1.1 因 工程项目购供事宜，签约双方本着公平互利、互信的原则，根据《合同法》、《产品质量 法》及其他与本交易有关的法律法规，签订本合同； 1.2 双方保证具有签订和履行本合同的民事权利能力和行为能力； 1.3 任何情况下，解释本合同的原则均是“有利于实现本合同目的”； 1.4 本合同使用的所有技术、法律术语、名词，均以国家正式法律文本和行业权威规范、解释的理解为准； 1.5 与本合同有关的所有文件传递，均以上述地址、传真、电邮为送达“地址”。前述文件只要来自于“地址”，除直接送达对方签收外，对信件、传真、电邮，无论法定代表人是否签字或盖章，均视为发件方的真实意思表示，其内容、收发时间，以电信、网络运营商的备份或备案为准（如运营商支持）； 1.6 银行账户作为双方结算账户，如需变更，应提前5天书面通知对方，否则造成的损失由变更方承担。 第二条 产品名称、材质、型号（规格）、数量及金额 合同标的见附件。 第三条 产品表面、包装方式 产品表面处理: ；包装方式为: 。 第四条 质量标准、技术要求 符合国家相关标准。 第五条 交货期限、地点及收货人、收货确认方式 5.1 交货期限为合同签订，供方收到购方支付本合同全额货款及非标准件图纸经双方确认后 天内交货，购方未依约支付货款，交货期相应顺延； 5.2 交货地点： ； 5.3 收货人及确认方式： 5.3.1 姓名： ，职务： ，手机号： ，签字或盖章留样 ； 5.3.2 姓名： ，职务： ，手机号： ，签字或盖章留样 ； ，购方可以指定人员签字、或以盖章方式确认收货，签字或盖章请留样。 （非以上收货人员且与签字或盖章样式不符的，供方有权因此拒绝交货，造成迟延交货的，购方承担供购 双方全部损失） 第六条 运输方法及费用承担 由 方负责以 方式运达交货地点，费用由 方承担。 合同编号： 序列号： B2010XXXXX 第七条 验收标准、方法及异议期 购方应按照经双方确认的样品或本合同所附的经双方确认的图纸验收，购方如果对供方本次供货数量、质 第 一 联 存 根 （白） 第 二 联 购 方 （红） 第 三 联 财 务 （黄） 第 四 联 购 方 （蓝）
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同违约金 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：购销合同违约金 篇一：在买卖合同中的违约金适用问题 在买卖合同中的违约金适用问题 第一、合同法规订中没有对买卖合同中违约金的存在进行强制规定，即违约金不是买卖合同的必要组成部分。 违约金可以分为两种，即法定违约金和约定违约金。法定违约金是指直接由法律直接规定的违约金为法定违约金。在《合同法》施行前，有关买卖合同的法律及条例中都有逾期付款支付违约金的规定， 属法定违约金，如1993年9月2 日公布的《经济合同法》第三十三条第二款第二项，1984年 1月23日国务院发布的《工矿产品购销合同条例》第三十六条第四项，1984年1月23日国务院发布的《农副产品购销合同条例》第十八条第五项等。1999年10月1日《合同法》 施行后，上述法律条例被新法代替而自然终止，该法分则第九章买卖合同中对逾期付款并没有法定违约金的规定，故对违约金的适用只能从当事人的约定，如当事人对逾期付款没有约定违约金，则不得适用给付违约金的法律责任，判决或调解逾期付款的违约方支付违约金。 第二、如何理解最高院就逾期付款违约金计算标准批复。 在这里xx觉得，最局院的批复是对局级人民法院、解放军军事法院就审判工作中具体应用法律问题的请示所作的答复，原《经济合同法》及有关条例中规定的逾期付款违约金，没有统一具体的计算标准，最高院法函[1994]10号首
供货合同协议书参考格式范本 导语：在做商品贸易销售的时候我们常常要跟供货商签订供货合同，那么供货合同是怎样的格式呢，下面收集整理了几篇范本供大家参考。供货合同协议书参考范本一 供货方(以下简称甲方) : 购买方(以下简称乙方) : 甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议: 一、合作关系 1.甲、乙双方自协议签订之日起形成(供需合作伙伴关系); 乙方承租到期应完好归还租房协议和所有钥匙及有关物品，如果所租房内的所用设备有损坏，乙方负责修复或者甲方在保证金内扣除相应赔偿金额。 2.甲方所供产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货; 3.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方; 4.乙方在协议期内,不得使用其它同行所供应的同类品牌酒水。 二、供货品种及价格 1.冰纯嘉士伯 (--ml×24瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。供货合同 2.小百威 (--ml×24瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。 3.大百威 (--ml×12瓶/件)---.00元(每件人民币正)。
4.威龙干红 (--ml× 瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。 5、西湖啤酒 (--ml×12瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。 6、燕京啤酒 (--ml× 瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。 7、青岛啤酒 (--ml× 瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。 8、茅台迎宾酒 (--ml× 瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。第五条有下列情形之一，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人占企业职工总数百分之十以上的，用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员： 在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行。 三、货款结算方式 1.现款现货结算(□是;□不是) 2.批结(□是;□不是),甲方按每批件为一送货单位向乙方供货。次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款。 乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。 四、违约责任 1.甲方违反以上协议,应向乙方支付20万元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违金20万元。 五、协议期限 1.本合作期限自2008年2月2日至年____月____日止有效,有效期届
五金材料供货合同范本_五金材料供货合同模板 五金材料是指金、银、铜、铁、锡五种金属。五金材料供货协议签订合同，那么五金材料供货合同是怎样写的呢?以下是在WTT为大家整理的五金材料供货合同范文，感谢您的欣赏。 五金材料供货合同范文篇一 甲方： 乙方： 第一条验收方法 甲方将指定货物在乙方规定时间内送达施工现场，材料达到合格标准，乙方必须指定专人进行货物验收、签字，其余人员签字验收无效。 第二条货款及费用等付款及结算方法 乙方必须在每月15-20日对甲方材料款进行结算，若超出规定时间两个月未付款，乙方按材料总价款30%比例给予甲方赔偿; 若超出规定时间三个月未付款，乙方按材料总价款50%比例给予甲方赔偿; 若超过一年以上时间未付款则甲方有权依据法律手段对乙方进行诉讼。 乙方给予甲方材料款项必须以现金进行结算，不可利用物品抵顶等方式进行。
第三条甲乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商。提出注销合同一方必须向对方偿付注销合同部分总额70%的补偿金。 第四条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，就按一下处理： (1)申请仲裁机构中彩 (2)向人民法院起诉。 第五条本合同在执行期间如有未尽事宜，得由甲方双方协商另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等法律效力。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签章之日起起效，到甲方将全部货物送齐经一方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。 甲方(盖章)乙方(盖章) 负责人：负责人： 日期：日期： 五金材料供货合同范文篇二 甲方： 乙方： 甲乙双方本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关条例，经友好协商签定本合同并严格信守履行。
长期供货合同 长期购销合同 甲方(供方):镇江××科技有限公司 乙方(需方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同。 一、商品名称、数量、价格 1、商品名称: EFG蓝宝石坯料，不负责切割和打磨等后续工艺。 2、乙方以下订单的形式分批持续购进甲方蓝宝石坯料产品。 3、蓝宝石坯料的含税价格为: 。 4、乙方向甲方购买每批产品时，事先以书面形式向甲方送达订单，注明产品名称、规格 或型号、单价、数量、交货时间等相关项目;订单加盖公章可以以传真、信函、e-mail 等形式送达。订单经甲方同意，并加盖公章或签字后即可生效，并传真于乙方为合同 附件，与本合同具备同等法律效力。 5、乙方向甲方订单下达的时间到交货时间之间不得少于_____日。 二、包装及运输 1、产品的包装应足以保证货物安全运输保管的要求，包装费用由甲方承担。 2、甲方应以安全快捷的方式将货物送至乙方厂区，相关费用由甲方承担。三、质量要求技术标准 1、因考虑到产品的工艺复杂性，甲方提供给乙方的蓝宝石坯料无裂纹、无杂质即可视为
合格。 2、乙方在收到甲方产品后一周内进行检验，发现不合格产品需及时通知甲方。四、财务结算 1、乙方收到甲方货物后十日内支付订单确定的产品价款，款清后开具专用增值税 发票。 2、其他付款方式: 。 1 / 2 五、其他约定 1、本合同价格系考虑长期合作关系以及产品可能存在少量气泡等瑕疵而给予的优惠 价格，乙方认可产品品质暨产品价格后，不得再以产品存在裂纹、杂质以外的理由 提出退款退货等请求。 2、本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同 等法律效力。 六、违约责任 1、甲、乙双方应按本合同相关条款的要求向对方提供产品、下达订单或支付货款，否则 守约方有权单方解除本合同，并保留要求违约方赔偿损失的权利。 七、解决纠纷的方式 因履行本合同产生纠纷，需友好协商解决;协商不成，双方均有权向各自所在地人
供货协议书范本 第1篇：供货协议书供货协议书 需方（以下简称甲方）：供方（以下简称乙方）：地址：地址：代表人：代表人： 电话：电话： 为维护公平交易秩序，保障供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，甲乙双方在充分理解和信任的基础上，经过友好协商，达成以下协议： 一、甲乙双方同意在（校园一卡通）业务方面建立长期的合作关系。 二、甲方在协议期内享受乙方提供同类型、同规格型号货物。协议期内乙方不得随意变更供货价格。如有变更，乙方须提前七天以书面形式告知甲方，甲方在收到乙方书面通知后三日内回复乙方。未经甲方允许同意变更的，甲方有权利拒绝接收乙方擅自变更后的供货和终止该协议。 三、乙方须保证甲方的供应货源和及时交货，乙方按照交易习惯或者合理期限内不能按时交货时，须提前通知甲方并和甲方协商解决。 四、甲方认为乙方所提供货物的品种、型号、规格、数量和质量不符合规定或约定的，应当自接受货物的7天内向乙方提出更换通知，如未提出异议，视为货物符合协议规定。 五、乙方在收到甲方的通知异议后，应在7天内与甲方协商作出处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、机器由乙方运至甲方指定地点（限上海市）如运送出上海市外，甲、乙双方需协商机器运送费用。 八、自双方签字的当日生效，并且有效期将不断自动延续，除非任何一方提前一个月（30天）以书面形式通知另一方终止本协议。 九、在履行本协议过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商仍不能达成一致意见的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 十、本协议未尽事宜，由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。十 一、本协议经双方签字盖章后生效，一式两份，由双方各执一份。 印章：公司印章： 甲方：乙方： 代表人：代表人： 二O一一年月日第2篇：供货协议书供货协议书 甲方： 乙方：可口可乐经销商快快商贸 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经友好协商一致，就乙方为甲方供应可口可乐饮料系列有关事宜，签订本协议。一． 甲方确立乙方为可口可乐饮料系列的供应商。乙方确认按本协议约定向甲方供应其饮料。双方均同意建立长期、稳定的供货协作关系。