深基坑支护施工合同样本文档3篇Sample document of deep foundation pit support constr uction contract
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
深基坑支护施工合同样本文档3篇
小泰温馨提示：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1：深基坑支护施工合同范文
2、篇章2：深基坑支护施工合同范文
3、篇章3：深基坑支护施工合同范文
深基坑支护施工技术是确保基坑工程质量的重要保证。那么深基坑支护施工合同又是怎么一回事呢?以下是在小泰为大家整理的深基坑支护施工合同范文，感谢您的阅读。
篇章1:深基坑支护施工合同范文
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。
资金
二、工程承包范围及工程内容
1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。
1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期
4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按
现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）;属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。
1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。
1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。
1、承包单价：?600长螺旋后插筋桩大清包按约为米（据实结算），钢筋笼制作元/吨（含钢筋除锈），本价格不含税费及企业管理费用。
2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm（翻浆高度）作为结算桩长。
七、付款方式及付款条件付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%的工程款，剩余25%的工程款到基坑支护工程全部完成后一次付清。
八、双方一般权利和义务
1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源到施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
3、甲方负责提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
4、甲方提供基坑支护图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部门进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
5、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作。
6、负责处理地下障碍以及钻出的土方外运工作。
1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。负责本工程质量、进度、安全文明施工管理。
2、乙方必须严格按照设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。施工中出现桩基质量问题和安全事故均由乙方负责。若因乙方桩基施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责。
3、乙方须按照甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如发现问题应及时处理，采取有效的补救措施。
5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项意见及要求，及时组织机械及施工人员进场，做到安全、文明施工。
6、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。
7、乙方应注意施工安全，负责对工人进行安全教育，并为工人购买保险，现场应选派专职安全员负责现场安全文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。
1、在施工中乙方严禁浪费混凝土，控制好设计标高。如发现乙方无故浪费混凝土，甲方有权对乙方进行处罚。
2、钢筋损耗率按0.5%、混凝土充盈系数按1.1。
3、乙方进入施工现场一个星期内若因甲方原因无法开工，甲方应根据乙方的实际情况给予补偿（补到开工之日为止）。
甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或和解调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁或向施工当地法院提起诉讼。
合同签订后甲乙双方共同遵守，若单方违约承担一切法律责任。
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，各份具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇章2:深基坑支护施工合同范文【按住Ctrl键点此返回目录】发包人：（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方友好协商，制定如下协议：
1、ф130锚杆（引孔、制作、安装、设注浆管、注浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接钢筋）;
2、坡面喷锚10cm厚（立面土厚20cm以内人工修整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料）;
3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架
4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。
二、承包方式及单价：
注：以上报价均不含税。
三、工期要求： 45 日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天（以甲方通知进场二日后起计，因甲方原因造成的延误给予签证顺延）。机械要求：
（1）锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;
（2）坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。
四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。
五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完
成后一个月内结算。
六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验收后付至工程量的85%，工程完成验收后三个月内付清。
1、现场的三通一平及施工层面的土方（机械）开挖。
（提供一个给水点和足够容量的电源）
2、提供施工的工程地质资料及施工图纸各一套。
3、提供基坑各剖面角点和控制标高。
4、协调各班组间的施工顺序，调解各班组间的关系。
5、及时提供由甲方供应的材料。
乙方已充分了解本工程的工期紧及现场情况和特点，并
已充分熟悉施工图纸承诺投入足够的机具和人员进场施工，以保证满足甲方的总工期要求和节点工期要求。
1、严格按图纸、设计变更（若有）和相关规范施工，严
格执行国家现行的相关验收规范。
2、遵守甲方的现场管理制度（安全施工、安全用电、文
明施工等），乙方对其班组人员的安全负全责，如有工伤事故，由乙方全部负责。
3、严格遵照甲方的进度计划，充分组织机具、人员进场施工，进场的机具必须申报甲方并登记造册，以便退场时方便放行，如不申报，责任及损失由乙方自行负责。
4、对质量缺陷和自身原因损坏的成品必须当日整改完成，并承担所造成的一切返工整改费用，需特别注意单重管旋喷桩质量，杜绝质量问题而产生漏水现象。
5、做好临近构筑物和临时设施的保护工作，不得随意破坏、私自拆移。锚杆施工前必须按甲方交底去操作，避免钻穿孔桩。
6、做好施工场地清理及材料的保护和回收整理工作，造成材料浪费由乙方赔偿。
7、做好施工过程中的隐检、验收工作，按规范做好并提交内业资料。
8、如需乙方提供岩土资质，无条件配合，管理费另加3%.
1、乙方未按甲方的进度计划组织施工，按节点时间延误一天处罚金壹仟元，如提前一天奖励1000元。
2、甲方原因造成的工期延误，工期给予签证顺延。
十一、未尽事宜双方友好协商，另签补充协议。
十二、本合同一式六份，甲方持肆份，乙方持贰份，具同等法律效力，工程款支付清后自行终止。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇章3:深基坑支护施工合同范文【按住Ctrl键点此返回目录】发包人（全称）：（以下简称甲方）
承包人（全称）：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汇金公馆B栋基坑临时支护工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：汇金公馆B栋地下室基坑临时支护工程。
2、建设地点：城关镇建设路。
3、工程内容：承包人承建发包人基坑临时支护工程;
二、工程承包方式和范围
1、承包方式：采用单价承包方式，即包工、包料、包安全、包质量、包工期。
1）、50mm厚C20高压喷射细石混凝土。
2）、机械成孔Φ130，放入Φ16锚筋、M20砂浆注浆、Φ14钢筋压筋，再加Φ6@200×200钢筋网再喷100mm厚的
C20细石砼。
3）、喷面的所有Ф50PVC泄水管。
4）、基坑边坡的人工修整等。
开工日期：20xx年5月21日总工期为15天（为有效工作天数）
本工程质量标准双方约定为：合格工程。
六、工程款结算及支付
1、结算：以工程量（发包人签证确认工程量）×单价+签证其它工程量
2、发包人在承包人全部完成后二个工作日内支付暂定金额的95%计人民币壹拾玖万园整（￥190000），发包人在承包人完成全部工程三日内完成计量和结算余款在地下室完成后一次性付清。
七、双方的责任和义务
1）、甲方提供具备施工条件的施工场地及畅通的场内施工道路。
2）、甲方提供乙方施工使用场地。
3）、甲方负责提供施工用水电。
4）、乙方应及时向甲方提供生产进度计划。
5）、乙方人员统一佩戴安全帽并服从甲方管理。
1、为加强现场管理，承包人的现场负责人应随时在现场与发包人保持联系。听从发包人的统一调度，自觉接受发包人监督和检查。
2、承包人应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从发包人有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，
维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，承包人应自行与责任方协商解决。
3、在承包人施工过程中，承包人应按国家有关防护要求做好施工防护工作，并采取严格的安全防护措施，确保安全文明施工。
4、承包人应按国家相关规定，不得拖欠农民工工资。
1、若因承包人原因而致该工程工期延误，则每延迟一天承包人应向发包人支付违约金1000元。
2、以上违约金发包人可直接从应付工程款中扣除。
3、承包人不得将工程转包或分包。否则发包人有权直接解除合同。
4、超出双方确认工期5天视承包人严重违约，发包人有权变更或解除合同。
十、未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方签字、加盖公章，设计变更和签证应由发包人签字、加盖公章。
十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可提交本合同履行地
运动场施工合同 运动场已成为广泛应用的大型体育场所,那么运动场施工合同是怎样的呢?以下是在学习啦小编为大家整理的运动场施工合同范文，感谢您的欣赏。 运动场施工合同范文一甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。杨勇刚 .(以下简称甲方)与武汉科恩克科技发展有限公司 (以下简称乙方)签订的《东岗镇全民健身中心运动场施工合同》(以下称合同);甲、乙双方共同协商就施工事项协商一致，为明确双方义务和责任，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：河南省林州市东岗镇 工程内容：跑道、篮球场等工程 1、透气型塑胶跑道(国标13mm)包工包料价格为：元/㎡(不含税金)，面积约为000 ㎡(以实际施工面积据实结算)，规格为 1mm。合计总金额为：￥： 156000 (人民币大写壹拾伍万陆仟元整 )。、4mm硅pu球场包工包料价格1 元/㎡(不含税金)，面积约为00 ㎡(以实际施工面积据实结算)，规格为 mm。合计总金额为：￥：8600 (人民币大写肆
万捌仟陆佰元整 )。 、以上价格由材料费、施工费、运费、机具费等组成(不含税金)。 、工程质量必须达到相关产品国家标准，否则不予验收。 二、施工方式 工期定为 10 天(不包括阴雨天及养护)，2015年5月25日前必须完工。 三、甲乙双方的责任 1、甲乙双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。 、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、 监督、检查和验收。 、甲方须提供工程施工的水电等必要条件，若临时更改施工方案需提前通知乙方，且由此造成的成本上升和工期延长，乙方不承担相关责任。 、按本合同约定，向乙方支付工程款项。 、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水等。 、由于甲方责任导致未能按原协议工期进度进行，而造成增加进、退场、误工费用，甲方应予以补偿。 、在乙方进场前，甲方负责将施工现场清理干净。
施工组织设计（方案）报审表
GD220103□□单位工程施工组织设计（施工方案） 单位（子单位）工程名称：中新景新四季花园工程 工程地点：增城市中新镇风光路风门坳 总承包施工单位：（法人章）广州金大建筑工程有限公司 施工单位：（法人章）广州金大建筑工程有限公司 编制单位：广州金大建筑工程有限公司 编制人： 编制日期：二O一一年七月五日 审核人： 审批人：（编制企业技术负责人） 审批日期：二O一一年七月五日
基坑边坡支护施工方案 一、工程概况 1、增城市中新镇景新四季花园项目位于增城市中新镇风光路风门坳，北临广汕公路、交通十分便利。该工程建设单位为增城市增林贸易有限公司，设计单位为广东粤建设计研究院有限公司，监理单位为广州创源汇美工程建设监理有限公司，施工单位为广州金大建筑工程有限公司。该工程为地上2～18层商住楼，部分地段设半地下车库。具体为： 1期地下室：1栋，面积23246㎡；商业A：1栋，地上2层，建筑面积6862㎡；商业B：1栋，地上2层，建筑面积1332㎡；安居楼A1～A4，4栋，地上18层，建筑面积共23766㎡；酒楼：1栋，地上5层，建筑面积7335㎡；商住楼1#～8#，3栋，地上18层，建筑面积共54489㎜，整个项目的总建筑面积为117030㎡，目前，场地的管桩基础已施工完毕，场地地势平坦，场地周围无固定居民点，整个环境有利于工程施工。。 2、根据岩土工程勘察报告，结合附近场地的工程经验，各层土层特征具体如下： 第一层：填土：层厚4.5~6.3米，平均厚度5.09米。 第二层：粉质粘土：层厚2.1~3.0米，平均厚度2.5米。 第三层：粉土：层厚1.7~3.0米，平均厚度2.25米。 第四层：粉质粘土：层厚2.1~3.5米，平均厚度3.04米。 以下各层略。 3、基坑地质条件特点及周边环境： 基坑开挖深度范围内主要为粉土和粉砂，地质条件较好。基坑周边场地开阔，地质条件简单，无发现不良地质现象，需考虑基坑四周施工通道和临
项目支护桩工程 施工合同
甲方： 乙方： 支护桩工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历天数,合同生效之日起开始计
算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：?600长螺旋后插筋桩大清包按元/米，工程量
篮球场体育设施工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，决定由乙方承包甲方工程。按照《中华人民共和国合同法》及《建设安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方签订合同如下： 第一条、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程内容：。第二条、单价及总造价 1、2-3mm硅PU篮球场：施工单价：元/㎡，（不含税），面积㎡； 2、运动场附属器材报价： 3、工程总造价：￥元（大写：元，以上按实际面积结算。） 第三条、质量
1、工程质量按国家标准GB/T14833-93执行。 2、乙方提供所有材料出厂合格证及质量检测报告。 3、基层要求：对原有混凝土基层时行修补处理，无裂缝、表面平整、坚固可靠。 4、面层要求：表面平整、整个场地拉通线，最大处不超过5mm，色泽均匀，无脱层、无开裂、无明显接缝，坡度在1‰以下。 5、由于材料及施工原因发生质量问题（如开裂脱层），乙方无条件返修，不计成本，因使用不当造成对场地的伤害或基础原因，乙方负责维修，费用另计。 6、本工程免费保修一年，保用五年，在保质期内因材料及工程质量问题造成损坏，免费维修，因使用不当及基础原因负责维修时合理收取费用。 第四条、工程工期 以建设方场地能达到施工条件开始计算工期，工程要求在天（有效工作日，不包括基础处理）内完成，如遇下列情况，工期顺延。 因停水、停电连续超过24小时以上；雨、雪、冰冻以及人力不可抗拒的自然灾害。 第五条、付款方式 合同签订之日甲方即预付给乙方总工程造价的50%，其余款项待工程竣工验收后三天之内一次性付清。（以上报造不含税金） 第六条、双方责任 甲方：
深基坑工程的支护施工及管理 发表时间：2018-01-10T13:12:53.743Z 来源：《基层建设》2017年第27期作者：周如民[导读] 摘要：在地下建筑和高层建筑施工建设中，深基坑支护工程是保证基础施工安全的重要环节，直接关系到邻近已建建筑物的安全和待建工程顺利开展。 泰州市第二监理工程有限公司江苏泰州 225300 摘要：在地下建筑和高层建筑施工建设中，深基坑支护工程是保证基础施工安全的重要环节，直接关系到邻近已建建筑物的安全和待建工程顺利开展。为此，待建工程的各参建单位都有必要重视深基坑支护工程施工。施工单位是工程的实际施工者更需要在施工当中尽心尽职，认真的编制深基坑施工方案并按程序报相关单位及职能机构进行审核，同时严格按照经审核通过的施工方案组织施工，还要加强现场的施工管理，确保深基坑工程施工质量得到有效的保障。本文根据近几年的深基坑工程监理的经验，对深基坑支护工程的特点、施工要点，施工管理进行探究，以希为深基坑工程施工提升尽微薄之力。 关键词：深基坑；支护工程；管理 1、深基坑工程的主要特征 特征一：深基坑工程指的是开挖超过5m的基坑的土方开挖、支护、降水工程以及开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑物安全的基坑的土方开挖、支护、降水工程以及超过地下3层的土方开挖、支护、降水工程工程。由于深基坑工程是在施工过程中存在着可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。《建设工程安全生产管理条例》将深基坑工程列为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。对于超过一定规模的危险性较大的深基坑工程施工单位应当组织专家对专项方案进行安全性进行论证，通过论证后报总监理工程师审核，建设单位审批通过后方可以组织实施。 特征二：深基坑工程是一个系统性的工程，正常情况下它包括土方开挖、支护、降水、设计和监测，专业性较强。在实际施工过程中一般由总承包单位组织各专业分包单位进行施工，总体来说，各专业分包单位较多，协调管理复杂。 2、深基坑支护工程实施的基本要点 2.1、深基坑支护方式选择的主要形式 深基坑支护根据适用条件不同主要有多种方式有钢板桩支护、钢板桩与钢构架支护、挡土灌注桩支护、挡土灌注桩与土层锚杆结合支护、挡土灌注桩与旋喷桩组合支护、双层挡土灌注桩支护、地下连续墙支护、土层锚杆支护、板桩（灌注桩）中央有横顶支护、分层板桩支护。不同的基坑支护方式本身具有不同的优势，适用于不同的环境。在具体情况不同的背景下，其综合性能也存在一定的差异，因此在进行支护工艺选择的过程当中，必须要对施工的场所、地质情况、开挖深度、周边环境的复杂情况、管线情况等客观的环境，并且充分的结合坑基的土体试验参数来进行支护结构体系的选择，另外还要充分的考虑支护型式在确保基坑安全的前提下要具有良好的经济性，在最大限度的保证质量的同时，节省建设成本。 2.2、深基坑支护结构施工的基本要点 深基坑支护结构施工的目的就是为了建筑物在土方开和基础施工过程中来维持建筑物周边天然地基土的平衡状态，既可以保证邻近建筑物和地上、地下设施的正常使用，又可以开挖基坑不用放坡，为基础施工提供一定的空间，同时可减少开挖大量土方。在施工中要注意以下几点:首先，深基坑支护必须要有经专家论证通过的专项施工方案，该方案还要经总监理工程师审核建设单位技术负责人审批后方可组织施工。其次施工单位应该严格按照通过的施工方案组织施工，施工测量要有专人负责，基坑支护的范围放线要精准，以免范围不够导致施工不了地下室，或者范围过大造成浪费。还有对于不同的支护结构，施工的基本要点有所不同，要采取针对性的措施，如挡土灌注桩，应保证灌注桩的桩长、灌注混凝土质量；内撑结构如采用现浇混凝土的主要要求分段施工，不能一次性浇筑完成。采用钢支撑的，除控制接头和焊接质量外，也要注意热胀冷缩带来的影响；对于地下连续墙施工要点:主要要做好导墙施工、泥浆管理、接缝质量、筋笼制作、吊装、混凝土浇筑等方面的控制。 2.3、基坑开挖施工的基本要点 在进行坑基土方开挖的过程当中，要严格遵守土方开挖的顺序、方法必须与专项方案及设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖“的原则，土方开挖结合深基坑支护的型式分层分阶段进行开挖，土方开挖要注意先后顺序，土方运输道路的合理安排，机械挖土要留300高的土由人工清理，现场留土的堆积安全和防尘管理，在开挖过程中还应对支护结构以及周边环境进行观察和监测，如出现异常情况应及时处理，待恢复正常后方可继续施工。在土方开挖过程中，施工单位专职安全人员要加强对开挖现场的巡查，要及时发现安全隐患并予以排除。 2.4、基坑降排水施工的基本要点 地下水以及雨水会对于整个深坑基支护工作造成非常大的负面影响，表面的明水可以通过集水井、排水沟的设置来进行载排水，要防止地表水往基坑里灌，同时还要保证排水沟畅通，对基坑里抽出来的水第一时间排走，防止回流。基底的地下水，根据土质特性和含水量的大小可选择不同的井点降水形式，一般有单层井点降水、多层井点降水、喷射井点降水、电渗井点降水、管井井点降水、深井井点降水，降水的效果要能使地下水位降落到基坑底0?5-1、0M以下。降水方式根据地质情况和周边环境情况设置，必要时还要设置回灌井，避免基坑抽水造成周边地面沉降，建筑物开裂，从而避免对整个工程造成不利的影响。降水的截此时间要按照建筑物的结构设计要求，中途不能擅自停机，以防引起建筑物上浮形成质量事故。 3、深基坑工程施工的基本策略 3.1、深基坑施工的管理 深基坑支护施工之前，总包单位必须组织各专业分包单位编制详细的专项施工方案，并且邀请5位以上专家对基坑支护专项方案进行评审，在专家论证通过并且根据专家意见修改后方报总监和建设单位负责人审批后可实施。在基坑支护施工过程中，总包单位一定要加强对各分包单位协调与管理，要督促各分包施工单位严把质量关和施工安全关，严格按设计图纸和审批过的施工方案施工，决不允许私自优化设计或施工方案，杜绝偷工减料。深基坑围护结构施工完后，必须要对施工质量进行第三方检测，锚杆(索)要进行拉拔试验，灌注桩和水泥搅拌桩要进行桩身完整性检测，只有检测合格后方可进入下道工序。最后在施工工期安排上尽量避开雨季开挖，土方开挖后对边坡要及时处理，减少基坑边坡的裸露期，以防边坡塌方引发安全事故。
合同编号：YT-FS-4185-10 深基坑支护施工合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
深基坑支护施工合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关 法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经 双方友好协商，制定如下协议： 一、工程内容： 1、ф130锚杆(引孔、制作、安装、设注浆管、注 浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接钢 筋); 2、坡面喷锚10cm厚(立面土厚20cm以内人工修 整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素 喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料); 3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架
4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。 二、承包方式及单价： 注：以上报价均不含税。 三、工期要求： 45 日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计，因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。机械要求：(1)锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。 四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。 五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一个月内结算。 六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验
第1 章工程概况及说明 1.1 总述 XXXX部分基坑支护工程施工组织设计作为指导施工的指导性文件，在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项及子分项工程的施工方法、市政道路上施工布署、工种质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本的措施等诸多因素进行了综合考虑，以突出施工组织设计的科学性、可行性。 本工程由泉州百捷房地产开发有限公司兴建，基坑支护由福建省闽南建筑工程有限公司设计，拟建工程由北京市工业设计研究院设计，福州弘信工程监理有限公司监理，福建省闽南建筑工程有限公司施工。 拟建XXXX部分建筑场地位于 XXXX区市民广场边，东侧为一号路，西侧为建筑空地，南侧为建筑空地，北临在建的XXXX项目。由一幢高层建筑组成，总建筑面积约135902.67怦，设二层地下室。场地呈 L方形，长约240m,宽约140米，基坑周长约 760m设计土 0.000 为黄海高程6.20m，基坑开挖深度为—10.75m。 1.2 基坑支护设计概况 1 、基坑东 2/01-1 轴至 2-14 轴段 由于东侧与一号路相临, 考虑到车辆通过时的震动及运动荷载需要重点保护, 场地的限制,设计中采用水泥搅拌桩挡墙支护形式。 (1 )、由于地质条件的约束，放弃了采用人工挖孔桩技术，其理由： a.地下水量较大，人工 成孔有一定的难度。 b. 出于安全考虑,稍有不慎就可能出事。 采用SJB-1型和仿SJB-1型双轴搅拌机，每轴直径 700mm双轴中心距500mm形成了宽700mm长1200mm的"^”形加固截面，因此水泥土围护结构断面就是由众多"^”形单元组成。施做三排水泥搅拌桩,断面主要采用了格栅式布置,嵌固深度7.0m； (2)、为了增强水泥土搅拌桩墙体的整体性，搅拌桩之间的搭接不小于200mm并在顶部设 置钢筋混凝土的压顶圈梁,也称为压板。其厚度为 0.2m , 宽度至少与墙身的宽度一致。圈梁与水泥搅拌桩之间用插筋连接，插筋直径不小于12mm插入搅拌桩顶的深度不小于 1.0m，每 根搅拌桩中部设置一根插筋，并与压板的水平筋绑扎。
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造施工工程，根据<中华人民共和国合同法>及有关法律、法规，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方共同协商。达成如下协议，并订立本合同。 第一条：面积工程以及内容及造价 工程总造价：元整（含税），小写（人民币）：元整。 2、承接方式：包工包料、包工具、包安全生产、包文明施工。 3、施工地址：。 第二条：工程期限 1．开工日期：本项目工程工期自之日起。 2．施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等非乙方导致的情况或甲方书面确认工期可顺延。3．因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 第三条：工程款项支付和结算，分为期 1.合同签订当天，甲方支付乙方总工程款的%作为定金（即大写：整￥：元整） 2.工程材料全部进场，甲方需支付乙方总工程款的%（即大写：整￥：元整） 3.工程完工，甲方验收合格后支付乙方%（即大写：整￥：元整） 4.工程完工，甲方验收合格后3个月后支付余款（即大写：整￥：元整）
如甲方未按合同约定支付款项，则每延期一天甲方需支付给乙方到期应付工程款%的罚款。 第四条：责任范围 一、甲方责任 ⑴甲方代表的授权应以书面形式递交乙方代表人，对甲方代表人超越权限的行为，乙方有权拒绝接受并应立即通知甲方。 ⑵甲方负责在施工区内无偿提供水、电给乙方。保证施工现场无其它交叉作业。 ⑶甲方提供与施工相关的明确资料给乙方。 ⑷甲方代表负责解决由甲方解决的问题，甲方应指定：为工程验收负责人。联系电话：。 ⑸严格按付款时间付款，否则甲方必须承担本工程造价的壹倍以上的赔偿及相关的法律责任（诉讼放在乙方所在地解决）。 ⑹由于非乙方责任所产生的误工，甲方应给予适当的补偿。 ⑺由于甲方责任导致未能按原协议工期速度进行，而造成的增加的进、退场、误工费用，甲方应给予补偿。 二、乙方责任 ⑴按甲方确定的颜色，面积进行施工。 ⑵保证按计划总工期完成。 ⑶严格按甲方确定的要求及说明进行施工。 ⑷乙方配合甲方共同监督工程质量。 ⑸乙方在施工过程发现不符合设计要求的或将引致质量问题的情况，应立即停工并以和素面形式通知甲方，双方协商解决。 ⑹乙方工人不可随意在施工场地以外随意走动，不得以任何方式向外泄露甲方情况。 ⑺乙方工人在施工过程中发生的安全问题甲方不负责任。 第五条：竣工验收
深基坑工程管理规 定
《深基坑工程管理规定》的补充规定 为了进一步加强深基坑工程的管理，现将《深基坑工程管理规定》（青建管字[ ]36号）做如下补充规定： 一、深基坑工程设计方案评审前，青岛市勘察设计协会或各市（区）施工图审查机构应提前2个工作日向当地建筑工程安全、质量监督部门报告。 建筑工程安全、质量监督部门应派相关人员参加深基坑工程设计方案的评审，以了解深基坑工程设计方案的评审情况。 二、各级建筑工程质量、安全监督部门根据各自职责范围分别对深基坑工程施工进行监督管理。 安全监督部门根据国家规范、规程及设计要求对深基坑施工过程中的安全生产及整个深基坑监测工作进行监督管理。 质量监督部门根据国家规范、规程及设计要求对深基坑施工过程中的原材料质量、施工质量、质量检测和验收及工程技术资料进行监督管理。 三、各建设、施工、监理、检测、监测单位必须按有关规定分别控制好实体质量和安全，并将相关资料留存工程档案。同时必须积极配合建筑工程安全、质量监督部门的监督检查工作。 四、当发生深基坑工程质量安全事故或严重威胁周边环境安全时，各方必须及时按要求向当地建筑工程安全、质量监督部门报告。当地建筑工程安全、质量监督部门应立即派人到现场调查处理。青岛市勘察设计协会或各市（区）施工图审查机构应组织评审专家马上到现场参与调查处理，根据事故发生的初步原因，确定具体由质量或安全监督部门牵头处理深基坑工程事故。
五、本规定自颁布之日起生效。 深基坑工程管理规定 发布日期： 10月30日 深基坑工程管理规定 第一章总则 第一条为了加强对深基坑工程的管理，确保建设工程及相邻建筑物、构筑物、道路及地下管线的安全，根据国家和省有关法律、法规，结合本市实际，制定本规定。 第二条本规定所称深基坑，是指开挖深度超过5米（含5米）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5米，但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。 本规定所称深基坑工程，包括工程勘察、围护结构设计、围护结构施工、地下水控制、基坑监测、土方挖填等内容。 第三条本规定适用于青岛市行政区域内深基坑工程勘察、设计、施工、监理和监测及其相关的管理活动。 第四条青岛市建设委员会是本市深基坑工程的管理部门。 各市（区）建设行政主管部门负责辖区内深基坑工程的管理工作。 青岛市勘察设计协会具体负责组织市内四区深基坑工程设计方案的评审工作；各市（区）施工图审查机构具体负责组织辖区内深基坑工程（深度小于10米）设计方案的评审工作。以上两级组织评审机构可根据实际情况联合组织评审。 各级建筑工程质量、安全监督机构具体负责深基坑工程施工质量、安全的日常监督检查工作。 第二章深基坑工程的报建与许可第五条建设单位或者工程总承包单位应当按照承发包有关管理规定，择优选择具备相应资质和能力的深基坑工程勘察、设计、施工、监理和监测单位。 第六条深基坑工程施工前必须办理招标投标、质量安全监督手续，并依法取得施工许可证。 第七条建设单位和施工单位在办理建筑工程质量、安全监督手续时，除按规定提交有关文件外，应同时提交深基坑工程设计方案专家组评审报告、市勘察设计协会或各市（区）施工图审查机构出具的设计方案复核证明、加盖评审专用章的图纸以及经施工企业技术负责人和总监理工程师批准的深基坑工程专项施工方案。 第三章深基坑工程前期准备 第八条建设单位应当在勘察前对深基坑附近的建筑物、构筑物、道路、地下管线等现
城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月
目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明（绿色）施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)
深基坑支护工程专业分包合同 签订日期：2010年3 月28日
深基坑支护工程 专业分包合同 总承包方：（以下简称：甲方）专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础
工作。 （钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、 坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承 包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期 根据土方开挖及施工进度要求，工期安排如下： （1）支护桩、立柱桩施工45天；
基坑支护施工方案技术交底 时间： 地点：项目部会议室 参加人员：项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容： 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场 袁村（万三公路旁），主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库，总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构，公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级，基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m，东西长180m，边坡面积为8160㎡，微型桩1100根，土钉3300根，锚杆1100根，降水井99眼，观测井17眼。 建设单位：郑州航空港区航程置业有限公司； 勘查单位：黄河勘测规划设计有限公司； 设计单位：北京市建筑设计研究院；基坑设计单位：河南省地矿建设工程有限公司； 监理单位：山东省建设监理咨询有限公司； 施工单位：中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排 2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作，并按设计回复意见对相关部门做好交底，施工
过程中发现疑问及时与设计做好沟通，及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议，就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围，使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训，考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况，制定土方开挖及边坡支护施工顺序，对工人进行技术交底，试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求，编制材料需要量计划，为施工备料，确定堆放场地及组织运输提供依据，详见表2.2。 2.3机具设备配置 根据工期的具体要求，结合劳动力的配备情况，投入的机械设备见附表2.3.1，测量办公设备见附表2.3.2。 附表2.3.1 施工机械设备一览表
体育场地工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同, 并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围和内容描述: 四、工程造价： 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额, 经双方商定，
本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自年月日开工，至年月日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表） 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第（ 2）项供应方式办理：
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。 三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。 四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。
深基坑工程施工安全控制要点 1）设计、施工安全性报告控制：初步设计阶段施工单位应制定深基坑设计、施工安全性报告。安全性报告应通过专家评审。 2）支护结构和土体加固工程施工安全质量控制：地下连续墙、SMW工法、钢或混凝土支撑等基坑支护结构和土体加固施工中涉及安全性能的重要工序的施工质量应满足法规 标准和设计要求。 3）安全管理人员监管：作业时，施工单位专职安全生产管理人员应在现场进行管理。 4）基坑临边防护：基坑四周、操作平台等临边处应设置防护栏杆，应牢固可靠。 5）立体交叉作业控制：当应用土代模浇筑混凝土支撑，支撑下的土方开挖后，施工单位应及时清除支撑下粘结的土石。上下层立体交叉作业时，应设置隔离设施。 6）施工进度控制：施工单位报送的进度计划应满足基坑安全性要求。 深基坑事故防范经验： 1）对深基坑工程特点应有深刻的认识，基坑工程时空效应强，环境效应明显，挖土顺序、挖土速度和支撑速度对基坑围护体系受力和稳定性具有很大影响。 施工应严格按经审查的施工组织设计进行。应及时安装支撑(钢支撑)，及时分段分块浇筑垫层和底板，严禁超挖。深基坑围护结构设计应方便施工，深基坑工程施工应有合理工期。 2）基坑工程不确定因素多，应实施信息化施工。 监测点设置应符合规范和设计要求。监测单位应认识科学测试，及时如实报告各项监测数据。项目各方要重视基坑的监测工作，通过监测施工过程中的土体位移、围护结构内力等指标的变化，及时发现隐患，采取相应的补救措施，确保基坑安全。 3）有多道内支撑的基坑围护体系应加强支撑体系整体稳定性。考虑到基坑工程施工中，第一道支撑可能产生拉应力，建议第一道支撑采用钢筋混凝土支撑。 对钢支撑体系应改进钢支撑节点连接型式，加强节点构造措施，确保连接节点满足强度及刚度要求。施工过程中应合理施加钢管支撑预应力。 应明确钢支撑的质量检查及安装验收要求，加强对检查和验收工作的监督管理。 4）岩土工程稳定分析中，要合理选用分析方法。 抗剪强度指标的选用，与其测定方法、安全系数的确定要协调一致。在土工参数选用时应综合判断，并结合地区工程经验，合理选用。 作为施工方，在有条件的情况下应对设计进行适当的验算，在此基础上提出合理化建议，优化施工组织设计，确保深基坑的安全和实现效益最大化。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 深基坑支护桩施工合同 (2) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
支护桩工程 施工合同 甲方: 乙方: 支护桩工程施工合同 甲方：__________________________________________
乙方：__________________________________________ 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 —、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1 、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测品定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历—天数，合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期—天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的白然灾害等原 因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝
目录 1、编制依据1 2、工程概况1 2.1支护设计概况1 2.2场区周边环境2 2.3场地工程地质条件错误!未定义书签。 2.4场地水文地质条件错误!未定义书签。 3、工程特点错误!未定义书签。 3.1支护设计具体介绍错误!未定义书签。 4、施工组织管理3 4.1施工组织部署3 4.2施工协调管理3 4.3组织管理体系4 5、施工平面布置及各项目需用计划4 5.1总体布置4 5.2现场平面布置原则5 5.3现场平面布置管理5 5.4主要材料物质计划5 6、主要施工方法及施工顺序5 6.1施工顺序5 6.2主要施工方法5 6.2. 1喷射砼面板及钢筋网5 6.6施工注意事项7 7、施工进度计划及人员安排7 7.1工期目标7 7.2工期保证措施7 7.3施工人员安排8 8、质量保证体系及质量保证措施8 8.1质量方针和质量目标8 8.2质量管理组织机构、质量体系及质量职责8 8.3质量体系主要要素控制9 9、工期保证措施10
10、安全保证措施11 10.1安全目标11 10.2安全保证措施11 10.3安全技术保证措施11 10.4施工机械安全控制措施12 11、文明施工和环境保护13 12、基坑监测及应急预案措施13 12.1基坑监测13 12.2应急措施14 附图：1、总平面布置图 2、周边关系图 3、支护平面布置图 4、监测点布置图 1、编制依据 1.1深基坑支护设计书 1.2岩土工程勘察报告 1.3深基坑工程技术规定（DB159-2012） 1.4建筑基坑支护技术规程（JGJ120-1999） 1.5建筑桩基技术规范（JGJ94-94） 1.6混凝土结构施工及验收规范（GB50204-2002） 1.7供水水文地质勘察规范（GBJ27-88） 1.8建筑地基处理技术规范（JGJ79-91） 1.9锚杆喷射砼支护技术规范（GB50086-2001） 2、工程概况 2.1支护设计概况 1、本基坑重要性等级为二级。 2、该地下室主要各拟建物主楼部位地下室和纯地下车库组成，其中1#、2#楼部位地下室及纯地下车库结构相连，其余3#、4#、5#楼部位地下室均为独立地下室，各拟建物地下室概况列表如下： 地下室概况表
足球场建设合同 篇一：体育场工程施工合同 建设工程施工合同 （GF—1999—0201） 中华人民共和国建设部制定 国家工商行政管理局制定 二0一二年五月 建筑工程施工协议 发包方：云南天高镍业有限公司承包方：云南中润建筑工程集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订本合同。 一、工程概况工程名称：云南天高全厂公辅项目运动场工程工程地点：云南省曲靖市师宗县大同工业区工程范围：运动场土建、钢构、装饰、给排水及照明安装工程。工作内容：施工图纸范围内的土建、钢构、装饰、给排水及安装工程，具体详见工程量清单（项目名称及特征）。 二、承包方式:包工、包料 三、合同工期 工程自：20XX年5月20日开工，20XX年8月28日竣工，工期为
100天。 四、工程质量工程质量标准：合格。 五、合同价款 1.本工程的合同包干价为:198万元（壹佰玖拾捌万元整）。包括的工程内容的具体工程量、综合单价及工程做法详见工程量清单。 六、付款方式 1、工程款（进度款）支付：承包方每月20日提交当月已完工程量报表，发包方代表对承包方提供的报表于5日内审核和委托第三方审计后根据审计结果确定，次月10日前拨付当月已完成工程量80％的工程进度款。工程竣工验收合格并经结算审计后支付至全部工程款的95%，同时承包方开具全额建安税发票交于发包方；工程质量保证金为工程总造价的5%，保修期满二年后若无质量问题一个月内一次性支付。 2、付款方式：承兑50%，电汇50% 3、对非承包方原因增加的工程量（须有发包方认可的书面手续），所增加的费用，均由发包方负责。发包方应以书面方式明确新增工作量及其相关费用，并按上述付款方式和比例支付工程进度款，在工程竣工验收后并办理结算。 七、工程变更 发包方对原设计进行变更，承包方应积极配合，发包方应向承包方发出书面变更通知书，无书面通知承包方有权拒绝；承包方应按通知进行变更，不得擅自变更设计。
深基坑支护安全专项施工方案
四川合江临港工业园区污水处理厂（一期）深基坑支护专项施工方案 编制人：__________________________________ 审核人：________________________________ 审核日期: _______________________________ 福建联泰建设工程有限公司
2017年7 月27 日 第一节、工程概况..................................................3…第二节、编制依据................................................. 3-4- 第三节、支护方案................................................ 4~8?第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施............. 8?11 第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案............... 11?12
、工程概况 福建联泰建设工程有限公司承建的四川合江临港工业园区污水处理厂 (一期)，位于四川省泸州市合江县临港工业园区中部，天华公司西侧，本 工程为钢筋混凝土结构，建筑抗震设防类别为乙类，建筑结构安全等级为 二级，设计使用年限为50年；占地面积：13801.92 m2 建构筑物规模：6栋建筑物和9栋构筑物 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据：招标文件及图纸；现 行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下： 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998 ) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012 ) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96-97 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2015) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011 ) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012 ) 三、支护方案