工程施工合同

合同编号：甲方：乙方：

住所：住所：

委托代理人：委托代理人：

身份证号：身份证号：

电话：电话：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，结合电信工程施工特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的德州地区光纤熔接工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

(1)项目名称__________________________________________________________

(2)工程地点：________________________________________________________

(3)任务量：合同期间甲方承包的XXX电信运营商光纤入户工程的所有光缆熔接（不包括皮线光缆熔接）任务由乙方负责完成熔接。

（4）薪酬：甲方以每芯光纤7元的价格支付给乙方；由甲方的失误造成的二次熔接按7元每芯更改。工程期间乙方产生的交通费和住宿费由甲方承担。

（5）工程期限：_____年__月__日 ---- _____年__月__日

（6）工程承包方式：双方商定采取下列第_____种方式。

A 、承包人包工；

B 、承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料

(7) 备注：

二、项目的内容及质量技术要求

合同期间甲方承包的XXX电信运营商光纤入户工程的所有光缆熔接（不包括皮线光缆熔接）任务由乙方负责完成熔接;为保证工程质量，工程施工中甲方所布放光缆应按每条光缆小于5个熔接点的原则布放。乙方所熔接光缆两端的光衰应小于____DB. 对损耗过大的熔接点乙方必须进行更改。

三、技术资料、图纸提供办法及保密要求

技术资料、图纸必要时由甲方提供。本合同的条款及价格双方勿向第三方透露。

四、验收标准、方法和期限

五、结算方式及期限

合同开始后以30天为一周期，甲方向乙方以现金方式支付本周期内工程款的50%及交通费、住宿费。其余所有工程款至合同终止前结清。

六、违约责任

七、解决合同纠纷的方式：

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

第六条：工程延误

1、对以下原因造成施工日期延误,工期相应顺延:

(1)工程量变化及设计变更;

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的的其他情况.

(4)甲方未按约定支付工程款。

2、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;

第八条：违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失.

2、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责.

1、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并

由责任方赔偿对方相应的经济损失.

第九条：质量要求与保修

1、光纤熔接机为国产迪威普或吉隆熔接机。

2、本工程保修 1 年，终身维护。

3、如地质灾害、甲方施工自身造成工程损坏和第三方造成工程损坏，乙方不予承担。或经

协调商议甲方出材料费，乙方出相应的工时费。

第十条：合同争议的解决方式

1、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决;

(一)提交当地仲裁委员会仲裁

(二)依法向人民法院提起诉讼.

甲方：（签字）乙方：（签字）

年月日年月日