项目一期广告围挡工程编号:
项目一期广告围挡工
程）
合同编号:
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
工程名称: 项目一期广告围挡工程
工程地点:
项目一期广告围挡工程编号:
项目一期广告围挡工程编号:
建设工程施工合同
一期广告围挡工程）
甲方（发包人）：商贸物流城有限公司
地址:
法定代表人:
电话: 传真:
乙方（承包人）：
地址:
法定代表人:
电话：传真:
甲、乙双方就甲方委托乙方承包广告围挡工程相关事宜，经协商一致，签
订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称: 广告围挡工程。
1.2工程地点:
1.3工程规模及特征：」
1.4现场条件：已满足施工要求。
第二条承包范围
2.1本工程承包范围包括甲方认可的一期广告围挡施工图纸所包含的内容
以及施工过程中甲方书面确认的设计变更、甲方书面通知的内容。
2.2承包范围包括但不限于：广告围挡的基础、钢结构、灯具、配电箱、彩钢墙
板等所有工作内容与费用，自行解决地质情况、降排水、垃圾弃运、道路、水电接驳与周边关系协调工作等。
2.3甲方有权根据工程的实际情况调整乙方工程承包范围，乙方不得以任何理由
拒绝接受。
第三条工程价款及承包方式
3.1本合同暂定总价人民币：（小写：Y 元），其中不含税价星元；增值税率 %， 税款Y 元详
见附件：经甲乙双方确认的工程量清单报价书。
3.2本工程采用固定全费用综合单价包干，包括但不限于包工包料、包质量、包
安全、包工期、包文明施工、包施工措施、管理费、利润、措施费，规费、包赶工、 包吊装、包运输、包竣工验收、包保险、包保修、税金等为达到政府相关部门验收标 准完成合同工程内容。
3.3本工程总价款为在本合同明确的工期内、按照合同约定的质量、完成本合同
委托施工范围内所有工程项目的人工费、材料费、机械费、各项措施费、管理费、利 润措施费，规费等施工过程中发生的各项专项检验检测费、税金等所有相关费用，乙 方自行考虑现场实际环境和各种不可遇见因素，国家政策调整、金融汇率变化、银行 存贷款利率调整等其他风险因素， 发生的费用由乙方自行承担。除本合同约定的价款 外，甲方无须为实现合同项下权益再向乙方或第三方支付其它任何款项。
3.4在合同执行期间，无论何种原因引起的本工程的人工、主要材料及机械使用
等价格发生波动时，固定全费用综合单价不予调整。
第四条工程质量要求
4.1乙方必须严格按国家、行业、地方现行的质量标准及规范组织施工及验收服
从甲方为实现该目标而拟定的各项管理制度和措施， 并保证承包范围内的工程质量达 到上述标准及规范规定的工程质量合格标准以及一次性通过竣工验收。
4.2乙方对所承包的工程的可靠性和安全性承担全部责任及义务，在国家规定的
保修期内承担保修、维修的责任。乙方在施工过程中必须接受甲方管理。乙方在工程 施工过程要及时收集、汇总、整理工程档案资料，满足甲方对档案资料管理的要求。
4.2.1控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同
约定的标准;
负责施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作;
4.3因工程质量发生争议的，甲方有权单方委托有资质的工程质量检测机构进行
鉴定，工程质量鉴定合格的，鉴定费用由甲方承担。工程质量鉴定不合格的，鉴定费
4.2.2 4.2.3 参加工程的所有验收工作; 4.2.4 承担质量保修期的工程保修责任;
4.2.5 其他工程质量责任。
用由乙方承担。
4.4甲方有权对工程质量进行检查和检验，但不免除乙方按合同约定应负的责任。
第五条工期
5.1工期要求
5.1.1工期：20个日历日
开工时间: （以甲方书面开工竣工通知单为准）
5.1.2甲方根据现场实际情况分段开具开工竣工通知单，乙方不得提出任何异议
且不得增加任何费用。
5.1工期承诺
5.2.1本工程不计任何停工、窝工、误工及机械设备停置费用。乙方不得以任何
原因或借口推卸延误工期的责任，也不能要求顺延工期。
5.2.2延误违约金、损失赔偿费约定：若本工程不能在约定工期（以甲方发出的
《开工通知书》上的工期为准）内全部完工并验收合格，乙方需按2000元/天向甲方
支付违约金。
第六条材料和设备
6.1甲方供应的材料和设备
6.1.1本合同无甲供材料和设备。
6.2乙方采购的材料和设备
6.2.1乙方采购的所有材料的各项性能指标必须符合国家标准与规范、设计要求
和合同约定。乙方在采购的材料设备运到施工现场后8小时内通知甲方，甲方有权对
该材料设备的数量、外包装进行初步验收，该等验收不免除乙方应承担的产品质量责任。
6.2.2乙方自行采购的材料必须符合甲方书面确认的乙方报价中选定的品牌、品
质、规格、型号、质量和技术规范等要求，必须向甲方提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等证明资料。每一批材料进场须经甲方抽样送检合格后方能使用，否则, 一经发现，不论何时，乙方必须在甲方规定的限期内把相关材料、设备清运出施工现场；已经使用的，应当推倒或拆除，并重新采购符合要求的产品，因此而产生的费用和损失由乙方承担，工期不予顺延。若材料、设备无法拆除更换的，乙方应按不符合合同约定的材料的实际金额双倍向甲方支付违约金。
第七条工程结算
7.1工程量计量及相关结算要求
7.1.1 以甲方确认的《施工图》、《设计变更》、《图纸会审记录》及甲方签认的工程签证单（施工中乙方上报，所有的函件都必须按甲方规定流程办理完毕后方可作为工程量计算依据）进行计算。除合同规定的价款外甲方无须为实现本合同权益向乙方或任何第三方支付其他任何费用。
7.1.1.1各清单项仅为项目名称及其特征描述，不作为乙方施工的依据；乙方应
按图纸要求、规范要求施工，乙方不得以清单项内的特征描述不详或缺漏而拒绝该部分内容的施工或要求增加费用。
7.1.1.2结算原则：无论何种原因引起的本工程的人工、主要材料及机械使用等
价格发生波动时，甲乙双方已确认的固定全费用固定综合单价均不调整。
7.2变更项目计价原则
凡施工过程中发生的设计变更、现场签证需由甲方现场代表审核并按甲方工程现
场签证管理制度确认和盖章后方可生效。因甲方提出的设计变更、甲方书面指令和甲
方书面确认的合同范围外的现场签证而引起工程项目变更，项目综合单价的确定按如下原则处理:
7.2.1合同中有相同或类似项目综合单价和材料设备单价的，则按合同中的项目
综合单价和材料设备单价计算。
7.2.2合同中没有相同或类似项目综合单价和材料设备单价的，由乙方上报价格（附综合单价分析表，按成本加利润的原则），经甲方审核确认后执行。
7.3以下项目费用单独列项在其他项目清单与计价表中，结算时不再以任何理由进行调整：政府收费、图纸深化设计费、履约担保手续费、工程保险费、所有打洞剔槽费用（设计变更除外）、幕墙塞缝防水处理费、与施工现场周边村民的协调费、特殊施工技术措施费、组装平台、焊接保护措施、建筑垃圾及生活垃圾外运费用等及其他可能发生的其他费用等。
7.4乙方须保证其所报送结算资料内容的真实性，并基于同一计算范围及口径,
乙方在其预结算书中所编报的造价金额，均不得高出由甲方所最终确认的其审定造价的5%（含本数）。否则，将视为乙方故作高估冒算、虚造数据、主观掺假，属于违约行为，乙方应按超报金额（即编报价-审定价X 1.05 ）的5%向甲方支付违约金（在合
同结算价款中直接扣除），以补偿甲方因此而额外支出的咨询编制及审核等费用。
7.5结算价=实际工程量*综合单价+设计变更及签证-工程罚款
7.6在该工程完工验收后30日内，乙方一次性提父完整的预（结）算书，且每页
预（结）算书需要加盖公司公章及有关结算资料。双方办理资料移交手续, 当双方在
结算资料移交表上签字后，发包人不再接收乙方提交的任何有关结算资料（甲方要求补充完善的除外）。所有因资料不合要求而造成的结算延误均由乙方负责。
第八条工程款（进度款）支付
8.1工程款支付:
8.1.1分段施工（分段方式由甲方工程部以指令单形式通知），乙方完成分段内
全部工程并经甲方初步验收合格，乙方提出书面申请并经甲方核定后20个工作日内,
甲方支至核定已完工程量的85%;
8.1.2甲方收到乙方完整竣工资料后，组织初步验收，经甲方初步验收合格后
方能按照本合同第十一条的约定进行最终验收。只有最终验收合格且甲、乙双方签
订《质量保修书》后，甲乙双方开始进行结算（经甲方总部（即有限公司）
审批后的价款作为最终结算价）。双方达成一致意见并签署工程结算协议后1个月内, 甲方付至竣工结算总造价的95%甲方付款前乙方需提交结算总价100%合法有效的
增值税专用发票。
8.1.3保留本工程竣工结算总造价的5%乍为工程质量保修金。自全部工程竣工
验收合格并交付给甲方之日起算满两年后的15个工作日内，甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后，将工程质量保修金余额（如有）无息支
付给乙方。
8.3甲方可将本合同项下的所有款项支付至乙方以下银行账户，乙方应对该收
款账户的真实性、合法性和一致性负责:
户名:
开户银行:
银行账号:
财务负责人：—联系电话:
乙方保证以上提供的上述收款账户资料准确无误，如需变更，乙方须在甲方付款
前5个工作日以书面形式通知甲方。否则，由此产生的一切责任由乙方自行承担。
第九条竣工验收
9.1工程竣工验收标准：符合现行国家及地方、行业有关规定的工程质量合格
标准及甲方要求。
9.2乙方应于竣工验收前2天向甲方提供完整竣工资料（含竣工图，一式肆份,
其中至少一份为原件）和竣工报告（一式肆份，盖章原件）。甲方代表收到报告后组织有关部门验收，并在验收后提出修改意见，乙方按修改意见进行修改，并承担修改费用及工期延误的责任。当出现因乙方资源投入不足或借故拖延或不办理竣工图、
竣工资料时，甲方有权按合同暂定总价的2%金额扣缴乙方违约金，并安排人员整理
竣工图、竣工资料，为完成该竣工图、竣工资料所发生的一切费用由乙方承担。
第十条保修
12.1保修范围：乙方承包范围的全部工程以及设计变更、零星增加工程等。
12.2在保修期间内，本合同约定的承包范围和变更、增加的项目范围内的工程
都包括在保修范围内。
12.3保修期限：自全部工程竣工验收合格之日起，保修期限为贰年,除甲方原
因造成的保修外，其余情况保修费用由乙方支付。
第十一条双方其他权利义务
11.1甲方权利义务:
11.1.1甲方负责将水电接口接至地块红线范围内，接驳口后的线路、管线的铺
设由乙方负责，同时乙方负责日常线路、管线安全用电、用水及相关设备的维护工作，费用由乙方自理。
11.1.2甲方向乙方提供施工图纸贰套及有关技术资料。
11.1.3甲方有权不定期检查乙方管理人员到位情况、所有工人的工资发放情况
并可要求乙方提供员工工资签收表备查。
11.1.4甲方有权对乙方的工程质量、进度、安全、文明施工、材料采购、进场
人数、主要材料供应商、生产厂商、规格型号等进行监督检查，办理验收、设计变更等事宜。
11.2乙方权利义务:
11.2.1乙方应按合同规定按时、按质、按量完成该项工程。
11.2.2乙方已仔细审查并接受甲方提供的施工图纸，并确认设计文件的合理性、
（以现行标准、最新规范为准）等的要求组织施工。乙方对施工期间的安全管理负全
面责任，施工过程中产生的人身、财产损失及对甲方、第三方的损害，由乙方承担 相关责任。
11.2.4在全部工程初验合格移交甲方之前，必须对工程成品、半成品、现场的
材料设施进行保管、保护。如有损坏、缺失的，由乙方无条件免费进行修复、
关规定，做好文明、卫生、安全施工，解决好工人薪金、福利等问题。乙方在收到 甲方的工程款时，应优先、按时、足额发放乙方人员工资及支付供应商货款。
11.2.6扰民问题与民扰问题由乙方自行解决。
第十二条违约责任
12.1若工完不清场，甲方有权按每日 3000元的标准向乙方收取租金，此费用
在工程款中扣除。甲方有权请第三方进行清理，由此产生的费用，甲方有权在乙方 工程款中直接扣除。
12.2如乙方在本工程施工范围内擅自倾倒垃圾或违反本工程所在地有关规定倾
倒垃圾的，乙方须向甲方支付委托他人清除并运走垃圾、废料发生的费用及甲方管 理费、并承担相关罚款（如有），并于甲方规定的期限内改正。乙方向甲方支付相关 费用（该等费用可从工程款中扣除）后并不免除乙方应承担的由此而产生的所有责 任。
12.3 如乙方未在竣工验收合格之日起一个月内交齐全部竣工资料（甲方原因 除外），按延期
竣工处理，承担从竣工验收合格之日起起算的工期延误违约责任。
12.4乙方应按合同规定按时、按质、按量完成该项工程。在施工过程中，除不
可抗力、甲方书面通知外，乙方不得以任何理由停工。如因乙方原因，停工累计达
3天且甲方书面通知后没有按甲方要求改进的，甲方有权解除合同，不予返还乙方
已运用到工程上的任何材料，同时责令乙方
5个工作日之内无条件完全退场并交清
所有工程资料，暂不结算乙方已完成工程量。甲方另行发包工程。乙方应赔偿给甲 方造成的一切直接、间接损失和向第三方承担的赔偿损失，包括但不限于另行发包 后的工程造价超过原工程造价的部分，且甲方可直接从工程款中抵扣乙方应赔偿的
安全性及可实施性。
11.2.3严格按照国家和
市现行的标准及规范、规定组织施工及验收
补充。
11.2.5乙方须严格按
市住建委、劳动局、环保局、城管等政府部门有
损失，不足部分由乙方即时全数补付甲方。
13.1本工程乙方需充分考虑各种常规自然现象带来的对工期的不利影响，不可
抗力仅是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或非乙方、甲方所造成的爆炸、火灾及 以下自然灾害等导致本工程无法正常进行:
13.1.1地震烈度在7度以上; 13.1.2十级以上大风持续一天以上;
13.1.3持续降雨24小时且雨量在 300mmh 。
13.2乙方延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除其对因不可抗力造成
的损失的赔偿责任。
13.3不可抗力事件发生后，乙方应采取措施尽量避免和减少由此产生的损失,
否则损失扩大部分由乙方自行承担。
13.4乙方应对暴风雨等恶劣天气做好相应的防护措施，否则因防护措施、否则
因防护不力造成的损失由乙方负责
第十四条通知及联系
14.1乙方应指定 ______ 为乙方代表，联系电话
不详、查无此人、拒收或其他等原因导致邮件被退回而无法送达的，退回之日视为 送达之日。若乙方更改其通讯地址或传真号码，应以书面形式提前
否则由此引起的后果及责任由变更方承担。
15.1本合同中个别条款如在履行过程中被证实无效、不合法或无法执行，不影
响其它条款的继续有效执行。
15.2双方任何一方未行使任何合同赋予的权利，并不构成放弃该权利，亦不影
响日后行使权利。
15.3未经对方书面同意，本合同项下权利义务不得转让。
15.4经协商一致，双方可变更合同内容，但变更必须采取书面形式。
15.5甲乙双方须共同遵守本合同规定的各项条款，不得违约。如执行本合同中
发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的
第十三条
不可抗力
，负责合同履行及双方在合同
执行过程中双方文件的签收确认，指定文件接收地址:
，传真：—，若因地址
5天通知对方,
第十五条
其他
人民法院提出诉讼。
15.6本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，具有同等法律效力。 15.7合同附件:
以上附件为本合同不可分割的组成部分，如附件内容与本合同正文内容不一致
的，双方同意以本合同正文内容为准。
（以下无正文）
乙方:
法定代表人或法定代表人或 授权委托人:
日期：2016年12月23日
23日
附件：技术要求
一般性要求:
1、围挡高度为5米高，底部预留风口 200mm
2、本围挡工程钢结构立柱轴间距 5 m ,围挡双面安装0.326mm 厚彩钢板，彩钢 板四周用
15.7.1 施工图纸
15.7.2 经甲方确认的乙方工程量清单报价书（共 15页） 15.7.3 15.7.4 《质量保修书》（共3页）
《廉政承诺书》（共2页） 15.7.5 技术要求
甲方: 授权委托人:
40X 40X 2mn角铁压边。
3、本工程彩钢每间隔12m预留10c m间隙，以便于安装墙体广告喷绘
4、所有槽钢、角钢、钢板等金属构件，必须经防锈、防腐处理;
5、立柱基础混凝土标号不低于C25,埋深不少于1000mm
、施工中及后期维护要求:
1、严把材料采购质量关，确保进场的材料质量满足要求。
2、角钢支架焊接牢固，在安装前由项目部技术人员进行检查，检查合格后才可进行施工。
3、围挡施工必须保证施工人员及行人安全，对施工现场的废料、工具、材料等
及时规整。
4、围挡施工完成后安排专人负责对焊接等连接部位进行检查，如发现松动部位, 及时进行加固或返工处理。
5、加强日常安全巡视工作，发现有松动、脱落等安全隐患立即进行加固处理。
6随时关注本地天气情况，项目部加强与当地气象部门的联系，得到台风、大风信息或通知
后立即安排专人对施工武汉围挡进行检查、加固，并安排专人在现场
24小时执勤，直至天气好转后恢复正常执勤状况。
7、基础施工过程中要随时注意地下管线情况，如有管线处尽量绕开，不能绕开
的位置对管线采取保护性措施，严禁野蛮施工，如对地下管线造成破坏，后果自负。
8、基坑开挖采用人工开挖，遇石质等坚土时，采用风镐开挖。
9、基坑开挖后及时浇注砼，并振捣密实。
10、围挡骨架施工必须等基础砼养护达到一定强度后，由专业人员安设立杆,
立杆安设好后采用角钢均匀间距把立杆连接成整体，连接采用焊机焊接方式。必须保证立杆的稳定与牢固。
11、围挡骨架施工完成后，及时安设彩钢墙板，彩钢瓦挡板和骨架之间用铆钉
钉设，并保证彩钢瓦挡板的平整、牢固。
合同编号： ****工程围挡工程 施工合同 甲方：***地产开发有限公司 乙方：***建筑装饰工程有限公司 签订日期：2018年月日 签订地点：*** ****项目围挡工程施工合同 项目名称：***小区 项目地点：保定市****项目工地 签订时间： 2018年月日 甲方：*** 乙方：*** 根据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规地规定，甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用地基础上，就***工程施工事宜协商达成一致，签订本合同. 一、工程项目概况 1、工程项目名称：***围挡工程 2、工程项目地点：保定市*** 3、工程承包范围及内容：***围挡工程施工（围挡高3.3m），含基础施工、骨架安装、板材安装、涂刷、资料整理、交付使用等全部工作内容，乙方包工、包料、包工期、包验收. 4、工程质量等级：合格. 二、质量与工期： 工程质量等级：合格 工期：25天，乙方接到甲方进场通知后30日内完成本合同施工任务. 三、价款及组成：
1、本合同全费用综合固定单价包干，全费用固定综合单价为：***元/㎡；暂定工程量***㎡； 2、合同暂定含税总价为：***. 3、结算依据：以施工实际完成工程量作为结算依据. 四、付款节点： 1、付款方式：施工人员及主材料进场付至暂定总价地50%，工程竣工并通过验收合格后，付至结算总价地95%，剩余5%留作质保金，质保期为甲方验收合格后12个月，质保期满无任何质量问题，甲方一次性付清余款. 注：乙方需在甲方每次申请付款时提前3个工作日向甲方提供相应地增值税专用发票，否则甲方有权暂缓支付相对应地款项.（税率3%，付至结算总价95%时，需提供结算总价100%地发票） 2、双方财务信息： 甲方信息： 名称：***房地产开发有限公司 纳税人识别号： *** 地址：*** 电话： 开户行： *** 账户： 乙方信息： 名称：***建筑装饰工程有限公司 纳税人识别号：*** 地址： *** 电话： 开户行：*** 银行账号： 五、结算条款： 1、本合同为全费用固定综合单价合同，合同单价固定不变，按实际发生地工程量进行结算.本合同所述综合单价为全费用综合单价，不因人工、物价、费率、税率、汇率地波动等任何因素而调整.全费用综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需地人工费、材料费、机械费、管理费、利润、所有施工措施费(脚手架费、环境保护费、文明施工、安全施工、临时设施费、夜间施工、二次搬运和已完工程保护等费用）、规费、检测费、税费、二次深化设计费用、资料整理费用等.以上内容无论报价是否包含均视为
合同编号： 广告牌及施工围挡制作安装工程合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 受甲方委托，乙方负责施工项目的广告牌及施工围挡制安工程，根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方责任，本着互相协作、安全顺利地完成施工任务，双方在平等互利的基础上，经友好协商，签订以下合同条款，共同遵守。 第一条工程名称： 广告牌及施工围档制安工程 第二条工程地点： 。 第三条承包方式、范围及内容 3.1 承包方式：包工包料。 3.2 承包范围：《项目广告牌及围挡施工设计方案》所含内容，具体以甲方的施工通知为准。 3.3 承包内容：包括广告牌及施工围档钢结构、镀锌铁皮面板、地下土建基础、预埋铁件、灯具、与灯具配套的灯架、电线、配电箱、控制箱等整体施工。 第四条工程合同价款： 经甲乙双方协商同意工程费用按以下全费用综合包干单价执行： 4.1 广告牌合同暂估价款
4.2 施工围挡合同暂估价款：人民币（大写）（￥元）
4.3 如实际施工过程中出现新增项目或变更，乙方应在实施前5日内向甲方提出书面报告，双方对新增项目及变更的工程量及价格进行协商确定。如乙方未按规定时间向甲方提出书面报告，则视为新增项目对费用和工期无影响。 4.4 工程竣工验收合格后，才能办理工程结算。工程结算按上述项目中的综合单价和蒙板铁皮的实量面积及已完成施工项目的实际数量计算。综合包干单价中已含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金、临时设施及施工、机械进出场、风险费用等全部费用，结算时不作调整，也不再计取其它费用。 第五条技术要求 5.1 施工用主材：钢结构建架所选用钢材及镀锌铁皮均采用品牌厂家的产品，材料进场时必须经甲方验收合格后才能加工安装。 5.2 广告牌及围挡的镀锌铁皮厚度0.6mm，镀锌板铆固间距150mm。 5.3 主骨架焊接应满焊，所有焊接点应保证能抵抗8级风载下的安全。 5.4 广告牌及围挡钢架底漆为醇酸防锈红丹底漆，面漆为城市灰色醇酸滋漆两遍，并保证涂刷均匀，覆盖效果好。 5.5 验收标准：DB13/T1184-2010《户外广告牌技术规范》。 第六条工期及保质要求 6.1 开工时间以甲方书面通知为准：。 6.2 广告牌制作安装工程乙方必须在开工后30个日历天内完成本合同约定的全部工程。 保质期为竣工验收后三年内。广告照明灯具保质期二年。 6.3 施工围挡及大门制作安装工程乙方必须在开工后25个日历天内完成本合同约定的全 部工程。保质期为竣工验收后三年内。 第七条合同金额及付款方式 7.1 合同暂定总金额为人民币（大写）（￥元） 7.2 付款方式：根据广告牌及围挡的竣工完成时间分别结算，按以下方式支付工程款
广告牌围挡合同正式版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-017887
广告牌围挡合同正式版 广告牌围挡合同范文1 发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就小区工地围挡牌的基础、制作、安装事宜达成如下一致协议。 第一条工程名称及内容 1、工程名称：小区工地围挡牌制作安装。 2、工程内容: 彩钢围挡制作安装、维护及甲方原有围挡安装。 第二条工程地点 鹤岗市向阳区交警队对面
第三条工程结算及支付方式 1、结算及承包方式： 围挡牌制做采用固定单价合同.其它材料另计。围挡牌每片 2M*0.84M=1.68M2(大写：伍拾元/片)(含彩板制作、.安装、维护、不含基础.基础框架均由甲方安装)，。甲方原有彩钢围挡大片(相当于3小片)20元/大片安装。最终结算时按实际工程量办理工程结算。本项目以包工包料方式委托乙方制作、安装。乙方加工安装围挡189片*50元/片=9450元甲方原有围挡安装45大片*20元/片=900元运输费 =300元其它材料：自攻板钉50mm*3盒 =14#绑线 =84元合计(小写)元 2、支付方式： 甲方在围挡牌整体安装完毕后7日内甲方就实际发生工程量与乙方办理最终结算，验收无误后.工程款一次性付给乙方。 第四条工期及质保期 工程期限为 5天。具体开工日期以乙方签收甲方的开工通知书为准。如遇不可抗力因素(如雨、雪、六级以上大风)或甲方原因造
围挡及广告牌制作合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、〈〈建筑安装工程承包合同条例》 及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原 则，现就龙盛状元府广告围挡制作、安装事宜达成如下一致协议。 第一条工程名称及内容 1、工程名称：围挡及广告牌加工及安装。 2、工程内容：广告牌钢结构、铁皮及喷绘画面的制作及安装混土基础的制作安装，地面5米高，确保广告围挡质量与安全，后期乙方负责拆除回收。乙方负责向政府管理部门申请广告制作的批复等。第二条工程地点:。 第三条工程结算及支付方式 1、承包方式及结算方法： 本项目由全包方式委托乙方制作、安装、回收。工程总款：以实际工程量结算。 本工程结算方式按实际发生围挡每平方米110元计算总造价。 2、支付方式:
工程完工验收合格后一周内支付工程款的50%验收合格二个月内支付工程款的45%余下的5%乍为质保金，待后期拆除完成后10内付清。付款时由乙方开具全额税票。 第四条 工程期限为15天。具体开工日期以乙方签收甲方的开工通知书为准。 如遇不可抗力因素（如雨、雪、六级以上大风）或甲方原因造成停工，工期顺延。 第五条双方责任 甲方责任： 1、按时支付工程款，提供场地，指定安装位置。 2、按本合同第三条规定结算广告牌的制作、安装费用。 3、甲方接到乙方提出的验收申请后一周内安排人员验收工程，超过一周则默认为验收合格。 4、甲方提供水电接入点。 乙方责任： 1、严格按照合同约定工期制作及甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装完毕。 2、乙方在施工过程中需按相关部门的要求，做到文明施工，施工过程 中发生人员伤亡事故由乙方全权负责与甲方无关。 3、负责按质按量完成合同所约定的项目内容。围挡钢架的安全使用年限要达到三年以上，如在三年内围挡钢架有倒塌、倾覆，影响使用，乙方承担全部责任并负责恢复。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工现场围挡广告制作安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：（以下简称“甲方”） 承包人：（以下简称“乙方”） 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平■等，自愿，公平和诚实信用的原则，各方就本工程的围挡广告制作安装事项协商一致，订立本合同. 一、工程内容： 1.1围挡广告制作安装2处，版面净高4米与6米，包括基础、框架、框架涂漆、喷绘布固定、照明安装。 1.2销售围挡制作的规格、面积以具体项目要求为准，由乙方负责深化设计并提供图纸。 1.3承包方式：包制作、包安装、包工包料、包损耗、包工期、包质量、包安全、包市场风险、包税金。 二、质量要求、技术标准： 2.1材料选用按国家标准和设计图纸（见附件为准则）。 2.2要求制作安全、牢固、美观、围挡抗风强度达到10级要求。 2.3保修期一年，自验收合格之日起计算。 三、工程造价及支付方式： 3.1合同暂定总价：_______________________ 3.2包干单价：包干单价见附件1,按具体实际发生量进行结算。除围挡的设计高度不在合同约定范围内的按综合单价分析表中相应细项单价及由设计图纸进行调整之外，该包干单价不因市场价格、政府税费的变化因素而作任何调整。 3.3包干内容：包括但不限丁完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、机械进退场费、施工水电费、合同工期内的赶工费、各种施工风险、各种施工损耗、技术措施费（包括雨季及异常气候施工措施费等）、管理费、安全文明施工措施费、临时设施费及其它措施费、利润、税金以及本合同未提及但在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。 3.4支付方式： 3.4.1本合同预付款为暂定合同总价的10% 3.4.2广告牌基础施工完成，主体框架材料进场，支付至暂定合同总价的 40% 3.4.3 制作安装全部完成，支付至暂定合同总价的70%
围挡广告制作安装合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
合同编号： 围挡广告制作、安装合同 甲方：大连鸿通房地产开发有限公司 乙方： 签订时间：二0 一四年十二月十日 签订地点： 围挡广告设计、制作、安装合同书 甲方： 乙方: 甲乙双方经友好协商，达成如下协议，双方应共同遵守并严格执行。 一、合同项目名称:围挡广告制作、安装 二、合同项目内容: 围挡广告制作、安装。
、围挡广告面积：xx平方米 、围挡广告块数：xx块 、广告画面材质/工艺：02A喷绘布 、广告画面清晰度：1200线 三、施工地址：xx 四、合同金额及付款方式 、项目喷绘、安装费用，xxx元/㎡，xx㎡共计为人民币￥xxx元整(大写：xx万x仟xx元整) 、付款方式:在乙方安装完成后经甲方验收合格后，甲方向乙方支付全款的 70%。（￥xx元整，x元整）。 、付款日期：保修期三个月后甲方支付其余尾款30%，（￥xx元整，xx元整）。乙方需提供相应金额喷绘制作安装发票。 四、工程期限与工程保修期限 、本工程工期：
、保修期：自安装之日起计，三个月（八级风以上含八级或者人为因素不在保修范围） 、广告内容由甲方提供，乙方根据甲方要求进行施工。五、补充说明 、本合同一式五份，甲方四 份乙方一份。未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议，该补充协议作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议, 应通过友好协商解决。如不能协商或经协商未能解决, 应提交甲方所在地人民法院诉讼。 甲方（盖章）: 乙方（盖章）： 代表人 :代表人 : 联系方式：联系方式： 日期：日期：
编号：TQC/K329广告牌围挡合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
广告牌围挡合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就银弘.金域东方工地围挡制作、安装事宜达成如下一致协议。 第一条工程名称及内容 1、工程名称：银弘.金域东方工地围挡广告牌制作安装 2、工程内容：广告牌钢结构、镀锌铁
xx房地产开发有限公司 施工现场围挡广告制作合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：(以下简称乙方) 甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方围挡广告的制作及安装事宜达成如下一致协议。 一、工程概括： 1、围挡广告牌制作规格：长约82米，版面净高8米。甲方需对所制作的尺寸负责。 2、要求：按照甲方的施工规范要求施工，围挡版式按双方确定之版面大小施工（附施工图纸） 二、质量要求、技术标准： 1、质量要求和技术标准依照双方的约定或附件为准则。 2、要求制作安全、牢固、美观。 三、工程造价及支付方式： 1、工程单价每平米人民币xxx元包于（含税） 2、广告牌制作费（即合同总价款）：约计人民币xxxxx元，大写xxxxx元整。（注：总工程量以竣工后实际数据为准，总工程量的测量为可绷贴广告的实际版面面积） 3、支付方式： A、乙方进场施工，并广告牌基坑开挖完成后，甲方支付百分之30合同款计 xxxxx元。 B、制作安装过程中期（全部立柱制作安装完成后）甲方支付工程款的百分 之40计xxxxx元 C、制作安装，经甲方验收合格，七日内付至实际完成工程量的百分之95工 程款项 D、剩余工程款作为质保金，质保期一年，质保期满三日内付清。 四、工程期限： 1、自协议签订之日起15天。如遇不可抗力因素（如下雨、雪、五级以 上大风）工期顺延。2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。 五、双方权利、义务： A甲方： 1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续，承担相关费用。如因相关
手续未完善所导致的后果由甲方负全部责任。 2、有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方公司的要求。 3、负责提供施工现场的施工场地，以及相关的水电等事宜。 4、按本合同规定结算广告牌制作、安装费用。 B、乙方： 1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。 2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。 3、若甲方不能提供临时用电，乙方应自行解决。 4、按照双方约定的售后服务提供售后支持。 六、关于验收： 乙方全部制作安装完工后三天内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后三天内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。 七、违约责任： 1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总定金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间30日内仍未付款，乙方可拆除甲方已安装的广告牌并作自行处理，同时追究甲方相应的法律责任。 2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成围挡广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。 3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定。如在使用过程中出现倾倒、扭曲变形、开裂等问题，乙方应承担返工及相应损失。 八、因广告所产生的责任的承担： 1、在本广告的制作、设置过程中，乙方必须严格按规范的劳动操作规范进行生产，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关。 2、由于商标、肖像、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷由甲方承担全部的责任。 九、售后服务 1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目，认为损毁乙方不负责保修。 2、如出现保修之范围，在接到甲方通知后1小时内做出维修安排答复，24小时内到达现场维修处理。 十、不可抗力：
建设工程施工合同 （项目一期广告围挡工程） 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 工程名称：项目一期广告围挡工程 工程地点：
建设工程施工合同 ( 一期广告围挡工程) 甲方（发包人）：商贸物流城 地址： 法定代表人： ：传真： 乙方（承包人）： 地址： 法定代表人： ：传真： 甲、乙双方就甲方委托乙方承包广告围挡工程相关事宜，经协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：广告围挡工程。 1.2工程地点：。 1.3工程规模及特征：。 1.4现场条件：已满足施工要求。 第二条承包围 2.1本工程承包围包括甲方认可的一期广告围挡施工图纸所包含的容以及施工过程中甲方书面确认的设计变更、甲方书面通知的容。 2.2承包围包括但不限于：广告围挡的基础、钢结构、灯具、配电箱、彩钢墙板等所有工作容与费用，自行解决地质情况、降排水、垃圾弃运、道路、水电接驳与周边关系协调工作等。 2.3甲方有权根据工程的实际情况调整乙方工程承包围，乙方不得以任何理由拒绝接受。 第三条工程价款及承包方式
3.1本合同暂定总价人民币：（小写：￥元），其中不含税价￥元；增值税率 %，税款￥元详见附件：经甲乙双方确认的工程量清单报价书。 3.2本工程采用固定全费用综合单价包干，包括但不限于包工包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工措施、管理费、利润、措施费，规费、包赶工、包吊装、包运输、包竣工验收、包保险、包保修、税金等为达到政府相关部门验收标准完成合同工程容。 3.3本工程总价款为在本合同明确的工期、按照合同约定的质量、完成本合同委托施工围所有工程项目的人工费、材料费、机械费、各项措施费、管理费、利润措施费，规费等施工过程中发生的各项专项检验检测费、税金等所有相关费用，乙方自行考虑现场实际环境和各种不可遇见因素，国家政策调整、金融汇率变化、银行存贷款利率调整等其他风险因素，发生的费用由乙方自行承担。除本合同约定的价款外，甲方无须为实现合同项下权益再向乙方或第三方支付其它任何款项。 3.4在合同执行期间，无论何种原因引起的本工程的人工、主要材料及机械使用等价格发生波动时，固定全费用综合单价不予调整。 第四条工程质量要求 4.1乙方必须严格按国家、行业、地方现行的质量标准及规组织施工及验收服从甲方为实现该目标而拟定的各项管理制度和措施，并保证承包围的工程质量达到上述标准及规规定的工程质量合格标准以及一次性通过竣工验收。 4.2乙方对所承包的工程的可靠性和安全性承担全部责任及义务，在国家规定的保修期承担保修、维修的责任。乙方在施工过程中必须接受甲方管理。乙方在工程施工过程要及时收集、汇总、整理工程档案资料，满足甲方对档案资料管理的要求。 4.2.1控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规、设计要求及合同约定的标准； 4.2.2负责施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作； 4.2.3参加工程的所有验收工作； 4.2.4承担质量保修期的工程保修责任； 4.2.5其他工程质量责任。 4.3因工程质量发生争议的，甲方有权单方委托有资质的工程质量检测机构进行鉴定，工程质量鉴定合格的，鉴定费用由甲方承担。工程质量鉴定不合格的，鉴定费
围挡广告合同 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。 一、项目名称和地点 1、项目名称： 2、工程地点： 二、工程内容： 1、依据甲乙双方确认的效果图施工，广告牌加工安装，工程做法及选材标准应按相关要求执行。 2、乙方负责 三、项目总价款 本合同总价款为人民币 四、工程价款支付、结算方式： 等工程完工验收合格后一星期内一次性付清。 五、工程期限为15天。 六、双方责任
(一)甲方责任 1、甲方负责牌的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。 2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场的主线由乙方负责。 3、加工好的半成品由甲方负责看管保护。 4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。 5、如甲方未按约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告柱进行处理或拍卖，同时此合同终止。 (二)乙方责任 1、乙方负责按质按量完成广告牌设计基本风压为KN/m2(抗风设计值为11级)。广告塔质保期为三年，保修期为一年，在质保期如因焊接出的问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担;在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责;在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告牌损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。 2、由于乙方原因，未能在每逾期一日按工程总造价的5%赔偿甲方损失。
广告牌工程施工承包合同 发包方：****房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：****装饰工程有限公司（以下简称乙方） 签订地点： 签订时间：20**年**月**日 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》有关法律法规的规定，本着等互利，协商一致的原则，经双方协商签订本合同。 第一条、工程名称、地点 1.1、工程名称：***项目***小区广告牌围挡 1.2、工程地点：******** 第二条、工程内容及承包方式 2.1、完成以下所有工作内容（包括但仅不限于）：****路围挡广告牌**米(长)×**米（高），暂定***米长。 注：安装具体做法根据甲方确认的书面图纸及材料清单要求。 2.2、承包方式：包工包料、保质量、保安全。 第三条、工程综合总价款 3.1、采用风险包干并以综合单价的包干形式按：180元/平方米（含税）包干施工。 3.2、A区单面围挡广告牌暂定：***长×**高×***元/m2，计人民币小写：****元（大写：****元整)，注：**高为广告牌本身的高度，不含立柱由地面至广告牌底之间的高度。待广告牌施工完毕经甲方验 页脚内容1
收合格后，经现场实测广告牌安装面积乘以包干单价进行按实结算。 3.3、本合同价款是完成合同项目发生的所有工作内容所需一切工序的全部人工、材料、机械、运输及二次转运费、工程保险、管理费、利润、税金、风险及合同工期内的措施、赶工等全部费用。 第四条、工程质量及安装调试要求 4.1、质量标准：合格。 4.2、工程要求：合格。 4.2.1、乙方必须按要求向甲方提供符合国家规定质量标准的工程。 4.2.2、在本合同签订后，乙方按照甲方要求负责施工、安装，安装完毕的广告牌须便于使用及后期维护，并符合国家现有相关技术标准。 4.2.3、由甲方提供合理制作场地，制作安装发生的接电和电费均由乙方承担。 4.2.4、乙方必须严格按照施工图纸和国家现行施工验收规范、工程质量检验评定标准及技术要求进行制作、安装，确保合同工程质量合格。如施工质量达不到规范和设计要求时，必须返工，并承担由此发生的所有费用。如施工中出现质量或安全事故，均由乙方负责返工处理，并承担因此产生的所有费用，如施工中出现安全事故乙方未做处理的，甲方可从乙方工程款中直接扣除工程款用于处理事故责任，乙方不得有任何异议。 4.2.5、乙方已制作安装完毕的成品，经现场验收合格并移交甲方后，在甲方的工程建设期限内无论任何原因造成的广告牌损坏均由乙方及时并无条件对损坏部位进行修复。 第五条、工程建设期限 5.1、本合同开工日期自签订之日起生效，直到工程项目结束、且乙方将广告牌存在的全部隐患问题处理完毕及合同约定保修期满后为止。 5.2、施工工期：沿**路围挡广告牌应于20**年**月**日至20**年**月**日完工，沿东**路围挡广告牌应于20**年**月**完工。如施工过程中遇其他非乙方原因或不可抗力因素影响施工(含停电、风雪、严寒等因素)，经甲、乙双方协商后，工期相应顺延。 5.3、保修期：保修期为一年，从工程竣工验收合格并移交甲方，双方办理完移交手续之次日起算。 页脚内容2
围挡广告牌施工合同 发包方：（以下简称甲方） 安装方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就下区工地围挡广告牌的基础、制作、安装等事宜达成如下一致协议： 第一条：工地名称及内容 1、工程名称：XXX围挡广告牌制作安装。 2、工程内容：广告牌基础施工，制作、安装等。 第二条：工程地点： 第三条：工程结算及支付方式 1、结算及承包方式： 广告牌制作采用固定单价合同。围挡广告牌（含铁架及宝丽布安装）元/㎡（大写：玖拾元每平方米）。最终结算按实际工程量办理工程结算。 2、支付方式： A、本合同签订完毕后，甲方向乙方支付总价款的30%工程款。 B、甲方在乙方将基础做完材料进场后，支付30%工程款。 C、甲方在广告牌整体安装完毕后10日内，甲方就实际发生工程量与乙方办理最终结算。 第四条：工期及质保期 基础及广告牌的工期为50天。具体开工日期以乙方签收甲方开工通知书为准。本工程铁架质保期为一年（不含宝丽布）。 如遇到不可抗力因素（如雨、雪、六级以上大风）或甲方原因造成停工，工期顺延。 第五条：双方责任 甲方责任： 1、负责工程的前期审批。 2、向乙方提供广告牌准确位置，确保此位置无管道线路及其它障碍物。 3、提供现状施工场地，基础两米范围内严禁任何挖掘作业。 4、负责施工现场杂物移动。 乙方责任： 1、严格安装合同约定工期制作、安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。 3、如现场条件与原定方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。 4、负责按质按量完成合同约定的项目内容，如因安装不当导致广告牌铁架（不含宝利布）出现质量问题，一切责任由乙方承担。 5、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。 第六条：关于验收 钢结构配件安装完工后即为保修期开始，如乙方工程已竣工，通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，视为通过验收。 第七条：违约责任 1、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾一日，应以合同总金额的千分之三计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。 2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之三作为违约金。 3、乙方应保证工程质量，结构牢固。抗风力等指标达到六级抗风标准。 4、未经乙方允许，距广告牌基础两米范围内严禁任何挖掘作业，因挖掘作业造成的质量问题，乙方不承担任何责任。 第八条：本合同自签订之日起生效，本合同一式四份，甲乙两方各执两份，任何乙方违约，另一方可向当地人民法院提起诉讼。 第九条：未尽事宜，双方另行协商解决。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 日期：年月日日期：年月日 [此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]
篇一：围挡广告制作安装合同 合同编号： 围挡广告制作、安装合同 甲方：大连鸿通房地产开发有限公司 乙方： 签订时间：二0一四年十二月十日 签订地点： 围挡广告设计、制作、安装合同书 甲方： 乙方: 甲乙双方经友好协商，达成如下协议，双方应共同遵守并严格执行。 一、合同项目名称:围挡广告制作、安装 二、合同项目内容: 围挡广告制作、安装。 2.1、围挡广告面积：xx平方米 2.2、围挡广告块数：xx块 2.3、广告画面材质/工艺：02a喷绘布 2.4、广告画面清晰度：1200线 三、施工地址：xx 四、合同金额及付款方式 3.1、项目喷绘、安装费用，xxx元/㎡，xx㎡共计为人民币￥xxx元整(大写：xx万x仟xx 元整) 3.2、付款方式:在乙方安装完成后经甲方验收合格后，甲方向乙方支付全款的70%。（￥xx 元整，x元整）。 3.3、付款日期：保修期三个月后甲方支付其余尾款30%，（￥xx元整，xx元整）。乙方需提供相应金额喷绘制作安装发票。 四、工程期限与工程保修期限 4.1、本工程工期： 4.2、保修期：自安装之日起计，三个月（八级风以上含八级或者人为因素不在保修范围） 4.3、广告内容由甲方提供，乙方根据甲方要求进行施工。 五、补充说明 5.1、本合同一式五份，甲方四 份乙方一份。未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议，该补充协议作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议, 应通过友好协商解决。如不能协商或经协商未能解决, 应提交甲方所在地人民法院诉讼。 甲方（盖章）:乙方（盖章）： 代表人 :代表人 : 联系方式：联系方式： 日期：日期：篇二：工地围挡广告牌合同 工地围挡广告牌施工合同 发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就小区工地围挡广告牌（以下简称广告牌）的基础、制作、安装及售楼处节日包装事宜达成如下一致协议。
围挡制作安装合同 发包人：（以下简称“甲方”） 承包人：（以下简称“乙方”） 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规, 遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,各方就本工程的围挡广告制作安装事项协商一致,订立本合同. 一、工程内容： 1.1围挡广告制作安装2处，版面净高4米与6米，包括基础、框架、框架涂漆、喷绘布固定、照明安装。 1.2销售围挡制作的规格、面积以具体项目要求为准，由乙方负责深化设计,并提供图纸。 1.3承包方式：包制作、包安装、包工包料、包损耗、包工期、包质量、包安全、包市场风险、包税金。 二、质量要求、技术标准： 2.1材料选用按国家标准和设计图纸（见附件为准则）。 2.2要求制作安全、牢固、美观、围挡抗风强度达到10级要求。 2.3保修期一年，自验收合格之日起计算。 三、工程造价及支付方式： 3.1合同暂定总价： 3.2包干单价：包干单价见附件1，按具体实际发生量进行结算。除围挡的设计高度不在合同约定范围内的按综合单价分析表中相应细项单价及由设计图纸进行调整之外，该包干单价不因市场价格、政府税费的变化因素而作任何调整。 3.3包干内容：包括但不限于完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、机械进退场费、施工水电费、合同工期内的赶工费、各种施工风险、各种施工损耗、技术措施费（包括雨季及异常气候施工措施费等）、管理费、安全文明施工措施
费、临时设施费及其它措施费、利润、税金以及本合同未提及但在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。 3.4支付方式： 3.4.1 本合同预付款为暂定合同总价的10%； 3.4.2 广告牌基础施工完成，主体框架材料进场，支付至暂定合同总价的40%； 3.4.3制作安装全部完成，支付至暂定合同总价的70%。 3.4.3经甲方验收合格，并结算办理完成，支付至暂定合同总价的95%。 3.4.4剩余工程款5%作为质保金，12个月后无息支付。 3.4.5施工过程中的水电费按实际用量由甲方从乙方的每一批工程款中扣除。 3.5 工程结算价：实际施工外边框面积*综合单价 四、工程期限： 4.1自协议签订之日起20天完成，如遇不可抗力因素（如下雨、雪、五级以上大风）工期顺延。 4.2因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可双方协商确定延期时间。 五、双方的权利、义务： 5.1甲方： 5.1.1办理广告牌设置、安装所必须的报批手续，承担相关的费用。如因相关手续未完善所导致的后果由甲方负责任。 5.1.2有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方公司要求，如乙方拒绝执行甲方意见，甲方有权加以处罚。 5.1.3负责提供施工现场的水、电等事宜。 5.1.4按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。 5.2乙方： 5.2.1自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。 5.2.2严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装，如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
空地围挡建设合作协议 甲方乌海市城市管理行政执法局滨河分局 乙方乌海市新泰广告公司 为更好地展示乌海市滨河区的城市形象，围挡住有碍观瞻的空地及施工现场，经双方充分协商，本着互惠互利、共同发展、平等自愿的原则签订本协议。 一、具体内容 1、甲方将创业路西、农行综合楼（银河大厦）南侧空地围挡建设项目交给乙方完成，乙方保证按照甲方规定的标准施工，并完成日常维护工作。 2、乙方可以在工地围挡发布商业广告2年，收入归乙方所有，发布商业广告须遵守相关法律并承担相应责任。 二、建设地点及规格 地点：创业路西、农行综合楼（银河大厦）南侧空地。 规格：砖混底座高50cm，外墙粉刷；彩钢高180cm，颜色由甲方规定；总计高度230cm；空地周边全部围挡，围挡位置由甲方现场制定。 三、协议期限 合作期限暂定为2年，如围挡使用期间，城市建设需拆除该商业广告，甲方负责在滨河区同等地段选定地点，批准乙方设置商业广告并延长使用期限1年。
四、特别约定 1、乙方制作围挡必须达到安全标准，在使用期间发生意外，自行承担责任。 2、乙方围挡发布广告期间，画面出现损坏，甲方通知乙方后，乙方必须在1周内修复完毕，逾期未修复，甲方可依据相关对乙方实施行政处罚。 3、甲方在施工围挡上可以设置一块公益广告，费用由乙方承担。 五、违约责任 1．甲方因政府收回围挡使用权而中断乙方广告发布，甲方应在30日内选定同等地段另行规划，否则乙方有权索赔。 2、协议双方不得提前终止或解除本合同，否则将赔偿非违约方的直接经济损失，并承担违约责任。 六、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字生效，具有同等法律效力。 七、未尽事宜，双方应友好协商解决。 甲方（签章）：乙方（签章）： 签约代表：签约代表： 电话：电话： 签约日期: 年月日
合同编号：YT-FS-2645-18 广告牌围挡合同模板(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
广告牌围挡合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。 一、项目名称和地点 1、项目名称： 2、工程地点： 二、工程内容： 1、依据甲乙双方确认的效果图施工，广告牌加工安装，工程做法及选材标准应按相关要求执行。 2、乙方负责 三、项目总价款 本合同总价款为人民币
四、工程价款支付、结算方式：等工程完工验收合格后一星期内一次性付清。 五、工程期限为 15天。 六、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责牌的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。 2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场的主线由乙方负责。 3、加工好的半成品由甲方负责看管保护。 4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。 5、如甲方未按约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告柱进行处理或拍卖，同时此合同终止。 (二)乙方责任
项目一期广告围挡工程编号: 项目一期广告围挡工 程） 合同编号: 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 工程名称: 项目一期广告围挡工程 工程地点:
项目一期广告围挡工程编号:
项目一期广告围挡工程编号: 建设工程施工合同 一期广告围挡工程） 甲方（发包人）：商贸物流城有限公司 地址: 法定代表人: 电话: 传真: 乙方（承包人）： 地址: 法定代表人: 电话：传真: 甲、乙双方就甲方委托乙方承包广告围挡工程相关事宜，经协商一致，签 订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称: 广告围挡工程。 1.2工程地点: 1.3工程规模及特征：」 1.4现场条件：已满足施工要求。 第二条承包范围 2.1本工程承包范围包括甲方认可的一期广告围挡施工图纸所包含的内容 以及施工过程中甲方书面确认的设计变更、甲方书面通知的内容。 2.2承包范围包括但不限于：广告围挡的基础、钢结构、灯具、配电箱、彩钢墙 板等所有工作内容与费用，自行解决地质情况、降排水、垃圾弃运、道路、水电接驳与周边关系协调工作等。 2.3甲方有权根据工程的实际情况调整乙方工程承包范围，乙方不得以任何理由 拒绝接受。 第三条工程价款及承包方式
3.1本合同暂定总价人民币：（小写：Y 元），其中不含税价星元；增值税率 %， 税款Y 元详 见附件：经甲乙双方确认的工程量清单报价书。 3.2本工程采用固定全费用综合单价包干，包括但不限于包工包料、包质量、包 安全、包工期、包文明施工、包施工措施、管理费、利润、措施费，规费、包赶工、 包吊装、包运输、包竣工验收、包保险、包保修、税金等为达到政府相关部门验收标 准完成合同工程内容。 3.3本工程总价款为在本合同明确的工期内、按照合同约定的质量、完成本合同 委托施工范围内所有工程项目的人工费、材料费、机械费、各项措施费、管理费、利 润措施费，规费等施工过程中发生的各项专项检验检测费、税金等所有相关费用，乙 方自行考虑现场实际环境和各种不可遇见因素，国家政策调整、金融汇率变化、银行 存贷款利率调整等其他风险因素， 发生的费用由乙方自行承担。除本合同约定的价款 外，甲方无须为实现合同项下权益再向乙方或第三方支付其它任何款项。 3.4在合同执行期间，无论何种原因引起的本工程的人工、主要材料及机械使用 等价格发生波动时，固定全费用综合单价不予调整。 第四条工程质量要求 4.1乙方必须严格按国家、行业、地方现行的质量标准及规范组织施工及验收服 从甲方为实现该目标而拟定的各项管理制度和措施， 并保证承包范围内的工程质量达 到上述标准及规范规定的工程质量合格标准以及一次性通过竣工验收。 4.2乙方对所承包的工程的可靠性和安全性承担全部责任及义务，在国家规定的 保修期内承担保修、维修的责任。乙方在施工过程中必须接受甲方管理。乙方在工程 施工过程要及时收集、汇总、整理工程档案资料，满足甲方对档案资料管理的要求。 4.2.1控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同 约定的标准; 负责施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作; 4.3因工程质量发生争议的，甲方有权单方委托有资质的工程质量检测机构进行 鉴定，工程质量鉴定合格的，鉴定费用由甲方承担。工程质量鉴定不合格的，鉴定费 4.2.2 4.2.3 参加工程的所有验收工作; 4.2.4 承担质量保修期的工程保修责任; 4.2.5 其他工程质量责任。
驻马店市练江河片区 LTFB-01地块围挡采购安装工程 合同名称： 发包方： 施工方： 签订地点： 签订日期 发包方（全称）：
承包方（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，结合本工程具体情况，经双方友好协商，订立如下合同条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点: 二、承包内容 1、承包范围：按图施工，施工内容包括：场地平整、放线定位、围挡基础施工、围挡材料采购和安装。 2、承包方式：本合同综合单价包含为完成承包范围内容所需全部费用：包括人工、材料、机械费、水电费、利润、税金、成品保护费、保险费、管理费、技术措施费、运输费、不可预见费、施工所需全部辅材以及为满足安全文明施工所采取的措施费。包括但不限于以上内容，乙方在合同履行期间不得再以其他任何名义计取其他费用。 3、工程量：（以实际结算据实测量为准） 三、合同单价、结算原则及支付方式 1、综合单价：100元/m2。（实际结算据实测量）。 2、工程量的确认：乙方施工完毕，通知甲方对完成工程量进行确认，最终工程量据实计量，以甲方最终书面签字确认的工程量作为结算工程量。
3、合同价款计算方式：现场据实测量工作量乘以综合单价计算。 4、付款方式：围挡工程施工完且乙方机械、设备、工具及施工人员全部退场后，经甲方验收无任何质量问题后，付至总工程款的95%，剩余5%做为质保金，质保期（一年）满无质量问题后15天内余款一次性付清。每次付款前，乙方必须提供已完工程量的全额正规发票，营业税改增值税后（以驻马店税改为准），乙方必须提供增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付工程款。 四、工期约定 开工日期以甲方书面通知进场时间为准。总工期天。因遇不可抗拒自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震、连续三天暴雪）影响无法施工情况工期顺延。 五、质量要求及验收 质量要求： 1、材质要求：立管Φ165mm*2.5mm*6m;横杆Φ40mm*60mm*2m；斜撑Φ40mm*60mm*2m；铁皮彩钢厚度0.3mm;混凝土C20， 2、结构施工图：见附图1。 3、工程质量达不到约定标准的，乙方应按甲方要求返工、重新施工，直到符合约定标准，因此而产生费用由乙方承担，工期不予顺延。 验收 工程完工后，乙方自检后认为工程具备竣工验收条件，提前5天向甲方提供工程验收申请单。由甲方组织乙方初验，初验合格后，乙方仍需做好成品保护工作；