当前位置:文档之家› 新玻璃贴膜施工合同

新玻璃贴膜施工合同

玻璃贴膜施工合同

施工地址:承包人(乙方):联系人:手机:公司地址:第一条、第一条项目概述项目概述1.1.

项目名

2.2.

工程地点

3.3.

工作范围:建筑窗贴膜区

平方米,第二条第二项工程工期1.1.

项目合同的总期限为

天数(从开始日期算起)。

2.2.项目从一年中的某月某日开始,在一年中的某月某日完成。

第三条第三条工程合同总价工程合同总价本工程单价为人民币/平方米,总价为人民币。第4条、第4条金额中的“工程质量及工程质量检查验收”和“检查验收”11..乙方必须严格按照相关要求进行施工,并接受甲方的监督和检查。

第五条第五条双方负责的事项1 、1 、1

甲方((1-1))对施工现场的室内环境负责,使施工环境不影响工程质量;((2-2))审核乙方的工程进度,及时向乙方支付工程进度款;((3-3))组织工程竣工验收,配合乙方按合同规定的日期完成竣工决算,及时结清工程财务和工程余额。

((4 4))非操作人员失误造成的安全事故应负全部责任。

2 、乙方2 、乙方((1))应按双方商定的分工按时、按量完成。

((2 2))确保施工期间的施工秩序和进度。

第六条工程价款的支付与结算签订工程价款支付与结算合同后,甲方应先向乙方支付总额的50%,即人民币(大写)的预付款,其余款项在甲方施工完毕并验收合格后一次性支付

第七条责任条款第七条工程质量不符合合同规定的,乙方应负责免费修复或返工。

((2-2))甲方应对非乙方施工造成的质量或其他问题负责。

第八条争议的解决第八条争议的解决本合同执行过程中,如有争议,双方应及时协商解决。调解不成的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院提起诉讼。任何一方提起的诉讼均由甲方所在地人民法院管辖。

第十条专用条款第十条特殊情况下,本合同条款如有未尽事宜,双方可根据具体情况,结合有关规定,约定专用条款:甲方代表(签字):乙方代表(签字):身份证号码:身份证号码:年、月、日

相关主题