当前位置:文档之家› 商品混凝土买卖合同协议书

商品混凝土买卖合同协议书

商品混凝土买卖合同协

议书

文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

商品混凝土买卖合同

买受方:___________________________________________________

出卖方: _____________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,依照平等互利的原则,为明确买卖双方的权利义务,经双方协商一致,订立本合同。

第一条混凝土的情况

以C30为基准,每增加一个强度等级价格上浮_元/m3,C40以上高强混凝土在C40基础上每增加一个强度等级上浮_元/m3,细石混凝土另加_元/m3;如遇特殊砼价格另议!如需泵送,另加_元/m3。

此价格含税!

工程各标号使用数量最后按实供方量结算!

如需早强剂,则另加_元/m3;冬季施工如抗冻剂,则另加_元/m3(含早强剂)

如需加膨胀剂,抗硫水泥,则以C30为基础:⑴P6抗渗30元

/m3,⑵P8抗渗50元/m3。⑶C30以下,中抗80元/m3。C35,中抗100元/m3。C40,中抗120元/m3。C45,中抗140元/m3。输送泵管道润滑砂浆:同标号砼单价。

第二条合同价款及支付

合同总价款:___________元,以最终结算为准。

大写:____________________元。

支付方式:出卖方累计供应量达到1000 m3时,为一个结算期出卖方供给买受方砼发票进行付款结算,每次支付砼款总额的______%,以此类推。

第三条计量

以买受方签收的出卖方送达商品混凝土的送货单据所记载的数量为基础量,再用图纸工作量加损耗进行复核,如果送货单据基础量与复核量相比,相差达到3%以上(含本数),则以复核量为准,否则,以基础量为准。

供应过程中买受方可随时抽检,如发现实测方量与送货单方量差超过2%(含本数),则已经供应的混凝土全部按所抽检的混凝土量计算。

第四条供应时间和地点

出卖方在接到买受方的《混凝土供应通知单》(见附件一)后,按买受方规定时间将混凝土送至指定地点。附件一为本合同的组成部分。

第五条验收

验收方式为:现场随机抽查。

验收时间为:货物达到现场时间为准。

买受方指定的验收人员:___________;出卖方指定的验收人员:______。

第六条双方的义务

买受方的义务

按合同约定支付已供应商品混凝土的价款。

完成商品混凝土供应前的准备工作。

大体量混凝土浇筑时,应提前 36 小时以书面形式通知出卖方供混凝土的部位、时间、标号、方量、具体技术要求,零星混凝土浇筑应提前 24小时通知出卖方。

负责混凝土的质量检验工作,并按规定对已浇筑混凝土进行养护。

出卖方的义务

按合同约定的质量标准、数量标准供应混凝土。

按合同约定的时间供应混凝土。

提供所供混凝土的材料质量证明书、试(检)验报告、合格证及复试报告。

指派试验员到现场控制塌落度、和易性、流动性,各项指标合格后方可浇筑,协助买受方制作现场试块,将试块的强度、试压报告在实验完成后28日内送交买受方。

肆份。

在商品混凝土供应过程中因特殊情况而不能继续正常供货时,应自情况发生之日起1日内以书面形式通知买受方。

应保证进出车辆不会对施工现场造成污染。

第七条违约责任

买受方的违约责任

的/%罚款,最高不超过合同总价的/%。

因准备不足造成待车时间超过5小时,使混凝土报废,赔偿给出卖方造成的实际损失。

出卖方的违约责任

未按合同约定的质量和数量供应混凝土,赔偿因此给买受方造成的损失;在买受方指定的期限内,仍不能达到合同约定标准,买受方有权解除本合同。

未按合同约定的时间供应混凝土,赔偿因此给买受方造成的损失;在经买受方催告后1日内,仍不能按时供应,买受方有权解除本合同。

未按合同约定提供各种单证,向买受方支付未提供单证的混凝土价款的/%的违约金。

不能按合同约定供应混凝土,且未按合同约定通知买受方,承担因此给买受方造成的损失。

第八条争议的解决方式

本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决;

协商不成的可按以下第 (二)种方式解决。

(一)向 / 仲裁委员会申请仲裁;

(二)向工程所在地人民法院起诉。

第九条不可抗力

不可抗力的范围包括:自然灾后、战争。

一方如因不可抗力无法履行合同时,不承担违约责任,但应及时通知对方。

一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除其违约责任。

第十条本合同的签订地点为:____________。

第十一条本合同自双方签字盖章后生效。

第十二条本合同一式陆份,双方各执叁份。

第十三条本合同未尽事宜,双方另行协商。

以下无合同正文

买受方:(公章)出卖方:(公章)

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

邮政编码:邮政编码:年月日年月日

商品混凝土买卖合同书

商品混凝土买卖合同书 订货单位(甲方): 供货单位(乙方): 签约地点: 签约时间:年月日 大连市预拌混凝土和工程检测协会统一制发 此页为与关于编号为《商品混凝土买卖合同》的签署页,双方按文首所述时间及地点签署本合同。

甲方(合同章):乙方(合同章): 住所:住所: 法定代表人:【姓名】法定代表人: (签名)(签名) 委托代理人:【姓名】委托代理人: (签名)(签名) 代理人身份证号:代理人身份证号: 代理人住所:代理人住所: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《辽宁省合同监督条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,就商品混凝土买卖事宜进行协商,达成并签定如下合同条款,由双方共同遵守履行。

第一条甲、乙双方的主体资格 1、甲方应出示有效证件(企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、提供商品混凝土工程施工合法手续等)的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 施工企业资质证书号: 税务登记证号: 开户行: 账号: 2、乙方应出示有效的工商营业执照、组织机构代码证代码、税务登记证号和企业资质证书等的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 税务登记证号: 第二条工程概况 2.1工程名称:【写明具体的建筑单体】 2.2工程地址: 2.3建设单位: 2.4施工单位: 2.5结构形式: 2.6建筑面积:约m2

货物买卖合同协议书样本(完整版)

合同编号:YT-FS-8542-24 货物买卖合同协议书样本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

货物买卖合同协议书样本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 表达货物买卖合同样本 供方:(以下简称甲方) 需方:(以下简称乙方) 一、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、 金额:单位:人民币(元) 二、品质保证:原厂包装、原厂标准。 三、交货地点及方式:供方负责送货至需方公司 所在地,供需双方共同验收并签字确认。 四、交货期:合同签订之日起一周内。 五、产品保修责任:自交货验收合格之日起,主 机保修24个月,人为及不可抗力原因造成损坏除外, 保修期满后供方负责使用原厂配件进行有偿维修。 六、付款方式:货到当日内支付总额的80%,十日 内付清其余20%。

七、违约责任:供方不能按时交货每延迟一天需支付合同总额1‰的违约金,需方于付款之日不能按时付款每延迟一天按合同总额的1‰支付违约金。 八、其他约定事项:合同执行过程中如出现争议,双方友好协商解决。 九、本合同一式贰份,供需双方各执壹份。 甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ _____年____月____日 _____年____月____日 货物买卖合同范文协议书 出卖人:_____(以下简称甲方), 买受人:____(以下简称乙方), 兹为_____货物欠款买卖,经双方缔结合同如下:第一条甲方愿将_____货_____件卖与乙方,约定_____年_____月_____日交付清楚。 第二条货价议定每件人民币____元整(或依照交货日交货地的市价为标准)。

工厂买卖合同通用版

工厂买卖合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-045994

工厂买卖合同通用版 出卖人xxx(以下简称甲方) 买受人xxx(以下简称乙方) 保证人xxx(以下简称为丙方) 兹为工厂及机器连同附属物件买卖经居间人xxx、xxx之介绍各方面同意议定买卖契约条件如下: 第一条甲方愿将其独资设置于xx市x区xx路x号xx工厂及厂内设备生产机器连同附属物件,(详细如后附加税买卖标示记载)全部出卖与乙方而乙方愿依约付价承买。 第二条本件买卖价金经双方协议分别订定如下: (一)厂房连同附属建筑物全部议价为人民币xxxx元整。 (二)厂房连同附属物件全部议价为人民币xxxx元整。 (三)发电机议价为人民币xx元整。

(四)厂内水电设施工费补贴金议定为人民币xx元整。 共计价金人民币x万x仟x佰x拾元整。 前项价金于契约订立同日由乙方全部一次付清与甲方,经居间人等见证之下甲方亲自点收足讫并以价金项下盖章为据而不另立收据。 第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同乙方及保证人、居间人至契约第一条所载工厂地址,将工厂建筑物(包括所著门窗户、扇厂、内隔屏、添造物、电气、自来水设施等在内)及生产机器连同附属物件全部逐件验对交乙方前去营业收益纳课清楚。 第四条甲方对于买卖标的物交付同时已告知乙方并经乙方验明所接交的标的物理学件以为完整确认,交无物上任何的瑕疵。 嗣后乙方不得主张标的物件的瑕疵为由,向甲方请求减少价金而退还部分价金等情况。 第五条甲方于契约成立同日将出卖工厂的工商登记证(字号)及xx政府的商业营业登记证(字号),并其他有关证件全部移交乙方以便名义变更或继受的手续。

商品混凝土购销合同(2)

商品混凝土购销合同 甲方:________________________ 乙方:________________________

签订日期:___ 年_____ 月___ 日 (简称甲方) 需方: 供方(席位单位):(简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,为规范商品混凝土购销行为,保护 双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。 、商品混凝土供应工程概况: 工程名称:交货地点(工程地址): 、供砼搅拌站(公司)名称 三、商品混凝土的供应要求及价格 1、一般情况:

上述货款金额,如有以原料抵扣砼单价的情况,则填写原料抵扣砼单价后的金额。 2、假如需方以原料抵扣砼单价的交易方式,必须填写料款总额作为本次交易总额的一部分。以原料抵扣砼款总额(大写): 3、其它约定事项 本次交易总金额如发生运输、泵送、以料抵扣砼款情况的,应合并计算金额。交易总金额(大写): 四、商品混凝土方量结算方式: 五、商品混凝土付款方式和期限:

六、技术要求: 1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应,高于国家标准的特殊要求, 甲乙双方另行协商决定。 2、为确保质量,乙方为同一工程同一部位提供的商品混凝土必须使用同一配比,同一品种规格的原材料 3、凡一次浇捣大体积(3000m及以上)或特殊商品混凝土浇筑,甲方应在十五天前向

乙方提供施工组织方案, 乙方依此编制混凝土生产供应组织方案, 核批准后方可实施。 4、 甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土施工养护工作。 4、其他要求: 七、 验收标准、方法及提出异议期限: 1、 乙方应在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》 2、 商品混凝土的验收标准,按 GB14902- 94 《预拌混凝土》, GBJ101 87《混凝土强度 检验评定标准》、 DBJ08- 227 - 97《预拌混凝土生产技术规程》( 等执行。 3、 在混凝土供应中,乙方应出具发货单(一车一单) ,具体按 定执行。 4、 在商品混凝土供应过程中,甲、乙双方如更改约定的重要技术数据,要求更改的一 方必须出具有效 的书面凭证。 5、 商品混凝土浇筑后,甲方如发现质量等问题,应在三天内书面通知乙方,甲、乙双 析解决,并及 时上报有关质监部门。 八、 违约责任: 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方或双方违约,由违约方承担责 同法等有关条款,承担违约金或赔偿经济损失。 九、 解 决争议的方式: 本合同在履行过程中如产生争议,甲、乙双方应友好协商,协商不成的,可以提请 市建设工程交易管理中心商品混凝土分中心依照 《 市建设 工程交易管理中心商品混凝土分中心业务 此方案必须经甲方审 市标准) 的有关规 方及时协商分 任,并参照合

商品买卖合同书样本(官方版)

编号:QJ-HT-0721 商品买卖合同书样本(官方 版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

商品买卖合同书样本(官方版) 说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 合同编号:_________________ 甲方:中国银行股份有限公司______________________________ 乙方:_________________________________________________________ 经甲乙双方友好协商一致,就甲方向乙方购买本合同约定的产品达成以下合同条款,以供共同遵守执行: 一、甲方所购商品信息 二、交(提)货时间及地点 乙方应在本合同生效后______天内将所购产品运至________________,并在产品到达前_____天通知甲方。 三、产品包装 所有产品应当采取生产厂商的原包装,并辅以足以保护产品在运输过程中不受任何形式损坏的合适包装。

四、运输方式及相关费用负担 本合同项下的产品采用汽车(或/和)火车运输及其他能够确保产品 安全并按时到货的方式运输。产品运输过程中产生的运输费、保险费、检验检疫费等所有费用均由乙方承担,产品交付甲方前毁损灭失的风险由乙方承担。 五、产品验收及验收标准 产品到货后_____内,由甲乙双方组织人员按_______________________标准进行共同验收,并出具书面验收报告。 产品运至甲方指定地点后,因甲方原因超过________日无法进行验收的,视同产品验收合格。 六、货物的保修及维修 (一)所购产品经甲乙双方验收合格后(含视同产品验收合格的情形),开始计算保修期。 (二)本合同项下的货物保修期为________年。产品在保修期内出现质量问题的,乙方在接到甲方保修电话后应当在_____(小时/天)内提供维修或更换的保修服务,并保证保修服务在_____(小时/天)内完成。如保修中需寄送相关产

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同 一、案情简介: 甲建材公司与乙房地产开发公司在1998年6月8日签订一份《商品砼供需合同》,约定总合同价款(约)为99万元,单价165元/立方米,砼方量结算以图纸、定额计算规则和变更签证加1%的损耗计算;甲建材公司在商品砼全部供应完成后,7日内将决算书送乙房地产开发公司,乙房地产开发公司收到成新公司决算书后30日内审核完毕,逾期视作决算被审核认可,乙房地产开发公司应在商品砼供应完成后30日内付清全部款项,每月结算、付款一次。合同签订后,甲建材公司按约定履行了合同,累计供应商品砼立方米,价值元;水泥结算应送量为吨425R,吨525R,乙房地产开发公司实际供应吨525R,应补差57812元;乙房地产开发公司实际供应抗渗剂吨,结算应送量为吨,乙房地产开发公司应补差5760元。截至起诉前,乙房地产开发公司共付款1052808元,尚欠元。1999年9月,甲建材公司将其制作的决算书送交乙房地产开发公司。2000年7月7日,甲建材公司向乙房地产开发公司发出催收货款通知无果,遂提起诉讼。 二、一审判决:甲建材公司胜诉: 一审法院经审理认为,甲建材公司与乙房地产开发公司签订的《商品砼供需合同》有效。甲建材公司按合同规定向乙房地产开发公司提供商品砼,乙房地产开发公司不能提供证据证明其对甲建材公司该商品砼的质量和数量提出过异议,故甲建材公司已完全履行了义务,乙房地产开发公司在甲建材公司履行供给商品砼义务后,未付清工程款,应承担相应的民事责任,乙房地产开发公司辩称合同约定的合同款为99万元,乙房地产开发公司已支付了超过合同约定的金额。因合同约定的只是大约数,且乙房地产开发公司支付超过合同款的金额也表明了其实际已承认了实际款额超过原预期约定数,同时成新公司将《商品砼(机械租赁)决算书》送给了乙房地产开发公司,乙房地产开发公司在一年多时间内,未作答复,依照《四川省建筑工程预结算管理办法》的有关规定,工程规模在100万元至300万元之间的,其审查时间从接到结算书之日起35天完成,审查单位未审查完成或提不出正当理由延期的,送达的工程结算书视同已认可。所以乙房地产开发公司应给付甲建材公司尚余货款。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第二十九条第一款、第三十一第一款之规定,判决:乙房地产开发公司于判决发生法律效力之日起十日内给付甲建材公司货款元,偿付违约金(按日万分之二点一计算,从1999年1月至给付清了之日止)。 三、乙房地产开发公司不服一审判决上诉,二审甲建材公司仍然胜诉 宣判后,合力达公司不服,向二审法院提起上诉称,原判将被上诉人单方提交的六份工程进度表认定成决算书,进而以上诉人收到决算书一年多时间未作答复,送达的决算书视同认可为理由,就认定上诉人应付工程款总计为元是错误的。原审未对实际工程量进行审计和鉴定,也没有对上诉人提出的被上诉人提交的工程进度表只是封面上印有“决算书”字样,其内容没有决算书就包含的要素说明为什么不支持的理由,本案所涉及的合同未建设工程合同,不是买卖合同。被上诉人提供的“决算书”根本不符合《四川省建设工程预结算管理办法》的规定。二审法院认为:乙房地产开发公司在合同约定的期限内未、做出审核意见,亦无证据证明其对该决算书向架建材公司提出过异议,故甲建材公司所提供的该决算书应视作被乙房地产开发公司审核认可。乙房地产开发公司未付清货款,应承担相应的民事责任。乙房地产开发公司关于甲建材公司所提供的决算书不符合国家的有关规定,不应作为决算书的上诉理由不能成立,本院不予支持。原判认定本案事实清楚,适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。 本案第二审案件受理费8223元,其他诉讼费4111元,共计12334元,由上诉人乙房地产开发公司负担。本案第一审诉讼费用的负担方式不变。本判决为终审判决。 四、到底是买卖合同还是建设工程合同? 这个问题对商品混凝土供应企业影响较大,本人认为影响主要在两个方面,一是直接影响案件定性,使用法律不同,进而会影响商品混凝土供应企业的利益;二是法院对商品混凝土供应合同的定性将影响商品混凝土供应企业的内部管理和政府对该行业的管理模式。 认为商品混凝土供应合同属于买卖合同的法律界人士认为:商品混凝土供应是半成品供应合同,商品混凝土供应企业将混凝土交付到指定地点后(泵送、吊送或直接倾倒),并不负责振捣、成型、养护,实际上是将搅拌后的混凝土交付给施工方(或需方),商品混凝土供应企业除了要对混凝土本身质量(含材料本身和配合比)负

商品混凝土购销合同

商品混凝土采购合同 购货方:(以下简称甲方) 供货方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、法规,遵循平等、互利的原则,双方就建设工程施工用 商品混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 二、供货范围(m3) 名 普通商品混凝土抗渗商品砼(P8)称 标 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C30 C35 C40 C45 号 数 按实际发生量计算按实际发生量计算量 三、供货(含税、使用汽车泵、地泵)综合单价(元/m3) 单价以广西省钦州市定额站发布的当月信息价下浮8%,市场价的 浮动参与调整(暂定五五分) 记取办法: 上月份当月份 市场价信息价市场价信息价 A B A1B1

当月份的结算价为=B 1*0.92+[(A1-A)-(B1-B)]*0.5 四、交货条件 1、需方应提前24小时向供方提供商品混凝土需求计划,需求计划需方应以书面形式或传真、专人电话等形式及时通知供方,需方计划要把需求的部位、型号、数量、时间提供准确,供方根据各施工单位的提报情况合理安排供货计划后通知需方具体的供货时间。 2、需方应做好混凝土浇筑前的准备工作,确保厂区道路坚实,保证供方搅拌运输车到达现场施工部位,若搅拌运输车、泵车没有按需方人员指挥造成的车辆事故由供方负责。 3、需方应按供方要求做好运输车、泵车工作区域的安全保障工作:臂架式泵车布料杆活动范围内无高压线;拖式泵车工作地点上方搭防护棚,保证人机安全。 4、需方应保证供方在施工现场的水电畅通。 5、因供方操作人员不按时到岗,或供方商品砼未按需方要求的时间到场,每拖延一小时,应承担需方人员窝工、设备闲置、周转材料费用、影响工期等损失,每小时按元计算。 6、供货过程中,供方不能及时供应砼时需方有权指定另一家商品砼供应商供货。 五、质量标准 1、供方所供混凝土必须符合国家质量GB/T-14902-2003。出现混凝土不合格时,一切责任及损失均由供方承担。 2、砂、石符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》标准。 3、水泥符合GB175—2007《普通硅酸盐水泥》标准。 4、混凝土外加剂符合GB8076—2008《混凝土外加剂》标准、GB8077

商品混凝土买卖合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-6777-74 商品混凝土买卖合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土买卖合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 买方(甲方):响水县金港家园工程项目部 卖方(乙方):盐城鼎鸿混凝土有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法 规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用 的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 第二条混凝土的等级及单价 备注:如使用特殊外加剂费用另议;每个等级差价 10元/方;此合同价格为泵送价格,非泵送混凝土单价 每方下浮10元,另混凝土重量要确保2380公斤/方。 第三条供货数量及质量的验收确认 1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标 准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、

质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。 2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验,如有质量异常现象的,甲方应及时通知乙方进行核实,经核实后如有质量问题甲方有权作退货处理,乙方应承担甲方误工损失。 4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在浇筑之日起40日内书面通知乙方进行核实:如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。 5、到场混凝土的塌落度要求。 6、混凝土强度标号以标养试块28天强度为依据。

工厂转让合同书范本

编号:_____________工厂转让合同书 转让方:________________________________________________ 受让方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

转让方(甲方): 受让方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,自愿签订以下工厂转让合同。具体如下: 一、甲方将位于____________________________的工厂(面积_______㎡,合同租赁期自年 月日至年月日)转让给乙方,工厂的经营权及房屋租赁合同、机器设备、生产物料、物业及厂房押金、经营权益等随之转让给乙方,甲方书面附相关合同书、税、及相关费用收款收据、营业证照、注意事项等清单。 二、乙方同意支付甲方工厂转让费用人民币元。(大写: ______________元整)。甲方收款后,经甲方开收据签章后给乙方。 三、甲方的相关义务: (1)甲方需详细告知乙方因工厂相关需要缴交的所有费用(如水电费用、房租费用、管理费用、卫生费用、人员薪资费用、厂房押金费用、其它费用等)、所需要的手续合同、所经手的人员和联系人等,并知会房东等相关人员。 (2)甲方向乙方移交与工厂相关的房屋租赁合同书以及物业,押金凭据.并与乙方一起与房东协商,在乙方经营期间,甲方与房东协助乙方的证照办理、生产经营、与村委、工商、治安、税务等相关的关系协调、突发事件处理、其它相关事宜等。若厂房租赁合同到期后,在同等条件下,乙方有优先租赁的权益。以上与甲方及房东等的相关事宜可与之达成口头或书面协议。 (3)甲方缴交清楚以前与甲方签约的相关合同,结清以前所有与甲方相关的债权债务。 (4)甲方详细交接注意事项、工厂安全、工厂的优势、劣势等相关情况,不能刻意隐瞒对乙方不利的信息。 (5)甲方应切实履行以上相关义务,当乙方经营过程中遇到困难时,甲方有义务提供必要的协助。对此,乙方表示感谢。 四、乙方的相关义务: (1)按照本合同的约定,乙方按时付款给甲方,甲方收款后应写收据经甲方签章后给乙方。(2)乙方应履行甲方之前签订的相关合同,按时缴交房屋租赁费用、水电费用、卫生费用、管理费用等,不可因乙方的原因造成甲方的困扰。 (3)乙方不可向第三方透露有损甲方利益的商业信息,不可做有损甲方利益的事情。 五、违约责任: (1)以上甲、乙双方应尽的责任,自甲乙双方及公证方签约后生效,若任一方有未尽责任的情

商品混凝土买卖合同协议

出卖方:(以下简称甲方) 买受方:(以下简称乙方) 乙方因工程需要购买甲方商品混凝土,为明确双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,经协商,订立本合同,以便双方共同信守,具体条款如下: 一、乙方工程名称: 二、混凝土交货期限、地点及验收: 1、交货地点:甲方混凝土运到乙方承建工程的施工现场。 2、交货数量及验收方法:甲方供应的商品混凝土数量以随车“供货单”为凭证(由乙方指定专人在砼供货单上签字验收;该人不在现场时,由持有乙方书面委托书的人代为签收),作为商品混凝土实际供货数量的结算依据。 3、乙方工地运输:手推车□、翻斗车□、井架手推车□、塔吊及吊罐□,由乙方负责。泵送混凝土卸料口,由乙方负责。 三、商品混凝土质量、技术要求、交货检验: 1、商品混凝土质量按国标GB—14902—2003《商品混凝土》、海南省建设厅转发建设部《建设工程质量检测管理办法》的通知及《海口市商品混凝土管理办法》等有关规定执行。 2、交货检验费用:在交货地点,标养试件应由双方检验人员和监理人员共同取样,制作试件并标识明确后,由施工方暂时保管,试块在工地静置24小时后拆模。试块由工地送至标准养护地点标养,混凝土养护龄期到达时,乙方提前一天通知甲方及监理派员到规定的检测地点共视检测、签认,其运费、养护费及检验费用均由乙方承担。同条件、拆模试件的制作由乙方负责承做,但需通知甲方现场质检员旁站,其运费、养护费及检验费用亦由乙方负担。 四、商品混凝土单价:元/m3 五、商品混凝土结算及付款方式: 1、货款结算:甲方根据乙方现场签收的供货单编制当月一式四份的对账结算单作为货款结算依据;乙方对此如有异议,应在________天内提出,逾期视为确认。 2、乙方需要甲方一次泵送混凝土量不足50m3,按50m3向乙方收取泵送费。 3、甲方向乙方供应砂浆均按________元/m3收取费用。 4、泵送费用: 5、付款方式: 六、甲方的权利与义务:

商品买卖合同模板(标准版)

编号:GR-WR-66897 商品买卖合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

商品买卖合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 立契约书人_____股份有限公司(以下简称甲方)、_____股份有限公司(以下简称乙方),今就连续性商品交易事宜订立契约条款如下: 第一条甲乙双方约定,甲方将其制造下列内容的商品连续卖给乙方,乙方买进。 商品内容:合成清洁剂、肥皂、牙膏、洗发精。 第二条货款的支付方式,以每月底甲方所交货物的数量为准,乙方于第二个月底前以现金支付。但如获甲方的同意,乙方可以九十日内的支票支付甲方。 第三条乙方若有不支付货款、支票无法兑现、停止付款或违反本合约条款的情况,则无需通知催告,乙方即失去货款债务期限的利益,并需一次付清本合约所规定的一切债务。 第四条本合约不预先订定期限。 第五条乙方就第一条的产品保证,以甲方所定的批发价销售,并指导其所属的零售店亦当以此价格销售。

买卖合同(商品混凝土)合同范本

合同编号: (填写全称)工程 商品混凝土买卖合同 买方: 卖方: 签订地点: 签订日期:年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地,各单位可根据实际情况填写,与第10条配套使用;本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语,合同起草时,应予以删除;合同条款中的下划线是方便提示填写设置的,合同起草完成后,请将所有下划线删除)

合同编号: 商品混凝土买卖合同 买方:(以下简称甲方) 卖方:(以下简称乙方) {提示:为适应“营改增”需要,满足“三流一致,应抵尽抵”的要求,合同主体名称应是企业名称的全称,不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人}根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方经充分平等友好协商,现就商品混凝土供应达成如下条款并共同遵守: 1.1 上述单价包括产品送达供货地点含入模在内的所有费用,包括产品成本(含利润)、运杂费(含装卸费)、保险费、协调费及所有其它费用;如泵送则价格上调元/立方米。 (提示:单价中应包含的实际费用可根据实际情况在合同中具体约定。) 1.2 此单价在合同履行期间内调整,调整方式为:。 (提示:综合单价在合同履行期间内是否调整,由签订单位自行约定,如约定调整价格的,应明确具体调整方法。) 1.3 上述数量为暂定量,甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。 1.4乙方应于签订本合同前向甲方缴纳万元(大写: )履约保证金(履约保证金不计利息)。合同履约完毕3个月内,甲乙双方在履行中无争议时,甲方一次性退还乙方履约保证金。 (提示:1万元至20万元履约保证金(具体按照合同总额的5%缴纳),不得使用履约保函等非现金形式。) 第二条合同履行期限 合同履行期限自年月日至年月日;该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前日通知乙方。

工厂转让合同协议书

工厂转让合同书范本 工厂已经不再是传统概念中的生产和加工等简单的部门叠加,而是包含了行政、研发、生产、仓储、物流、接待处、办公室、餐厅、后勤处、停车场等多个场所的综合区域。以下是小编整理的工厂转让合同书,欢迎参考阅读。 工厂转让合同书范文一 转让方(以下简称甲方): 地址: 受让方(以下简称乙方): 地址: 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和其它相关法律的有关规定,甲乙双方就——————工厂转让事宜,按照“平等、自愿、合法”的原则,签订该房地产转让合同。 一、转让房地产情况: 房屋所有权证号码: 土地使用权证号码: 房地产座落:市区街(路) 号 # 建筑面积:平方米;转让面积:平方米 占地面积:平方米;房屋用途:工业厂房 房屋权利来源: 土地使用权来源:划拨出让

二、房地产转让包括土地使用权和房产所有权的转让,该产权清晰,无纠纷。否则,甲方违约,该合同无效,并赔偿乙方全部损失。 三、双方申报成交价款(或房产价值)为人民币(大写) 仟佰拾万仟佰拾元整。 四、本合同经双方同意、盖章,并经房地产交易部门审查批准后有效。 五、双方议定付款及房屋交付办法(按下列第种办理) 1、合同生效后,乙方付甲方定金(大写) 仟佰拾万仟佰拾元整,经房地产交易部门批准后乙方即付清余下的全部购房款: (大写) 仟佰拾万仟佰拾元整,同时到房屋产权登记发证部门申请办理房屋所有权登记,甲方将房屋交付乙方。 2、乙方一次性付清全部购房款:(大写) 仟佰拾万仟佰拾元整,并到房屋产权登记发证部门办理《房屋所有权证》后,甲方将出卖的房屋交给乙方。 六、本合同签订生效后,双方应认真履行,如甲方中途反悔不卖,须以定金的两倍赔偿乙方,如乙方反悔不买,则定金归甲方所有。 七、甲、乙双方应遵守国家房产政策、法规,并按规定交纳税费。 八、本合同未尽事项,甲、乙双方可另行协议,其补充协议经双方签章后与本合同具有同等效力。 九、本合同一式肆份,甲、乙方各执一份,房地产交易部门存档一份。 十、双方在履行本合同过程中如有纠纷,可选择如下解决纠纷方式之一: 1、向仲裁委员会申请仲裁( ) 2、向人民法院提起诉讼( )

商品混凝土买卖合同

商品混凝土买卖合同 购货单位(甲方): 供货单位(乙方): (具备相应资质的公司名称,必须填写全称,应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致;公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后,复印件作为合同附件) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为规范合同当事人的交易行为,保护合同双方的合法权益,就本合同事宜,经双方协商一致,达成如下一致条款: 2 产品的质量标准,按下列标准执行:

2.1遵照国家强制标准(具体质量标准文件代号); 2.2遵照行业标准(具体质量标准文件代号); 2.3遵照企业标准(具体质量标准文件代号)。 3 产品的包装标准和包装物的供应与回收:包装物甲方不回收,由乙方自行回收处理。 4 产品的交货方法、运输方式、到货地点 4.1乙方在接到甲方的《混凝土供应通知单》(见附件一)后,按甲方规定时间将混凝土送至甲方指定地点。附件一为本合同的组成部分。 4.2运输方式:(自运、他运),运输至甲方施工指定地点的费用由承担,工地卸车费用由承担。 4.3甲方指定接货人(身份证号:,联系电话:)。 4.4产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:(换算标准要明确)。 5 合同价款及支付 5.1合同暂定价款:元,大写:元。 以最终实际结算为准。 5.2支付时间:(写明是分期支付还是一次性支付,明确付款比例;写明付款的具体时间要求,如果是分期付款,应写明每期付款比例和金额数)。每次结算中扣除% 作为质量保证金,待工程完工后无息退还。 5.3支付方式 5.3.1甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后,以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银

产品购销合同协议书

产品购销合同协议书文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

产品购销合同购货方(甲方):供货方(乙方): 兹购货方向供货方提供设计及采购以下产品,经双方友好协商,达成如下协议: 一、产品清单 二、应付总金额(RMB):贰佰捌拾陆万叁仟元整 三、付款方式及周期:产品总金额为¥584000元,本合同一经签订,甲方即应支付定金¥84000元。剩余货款通过银行贷款转账。 四、包装要求:按厂家出厂包装。 五、到货日期:款项到位7个工作日内提货。 六、运输方式:供货方送货,送货费用由供货方支付。 七、双方约定事项 1.供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品,不耽误购方的采购计划。 2.购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕,并和供方随货出库单核对,如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况,应于收到货物后四十八小时内书面通知供方,在此期限内购方没有提出书面异议的,供方将视同购方收妥货物。

八、产品质量承诺 自购方收到产品起算,只要是属于产品本身质量问题,供方承诺,15天内包换,终身保修。 九、不可抗力及争议解决方式 1.产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 2.双方合同履行过程中发生争执的,双方应协商解决或请求调解。十、未尽事宜,由双方协商解决,或向供货方所在地法院提请诉讼。 十一、其他约定事项:甲方将剩余货款贰佰壹拾肆万元通过银行转账打入乙方指定收款账户,收款人收款行账号。支付日期以银行实际放款日为准,最迟支付日期不能超过2018年8月10日。 十二、合同生效及失效 本合同一式二份,购销双方各执一份,经双方签字盖章后生效,传真件有效。本合同生效时限,以双方中的一方最终签订日期为准,产品服务期起始同日计算。在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起,本合同自动失效。 购货方(甲方):供货方(乙方): ________年月日年月日

商品混凝土买卖合同书完整版

商品混凝土买卖合同书完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

商品混凝土买卖合同书完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 需方:____ 供方:____ 为规范商品混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(gb/t14902-XX)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供需双方就购销商品混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称

工厂买卖合同一实用版

YF-ED-J6755 可按资料类型定义编号 工厂买卖合同一实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工厂买卖合同一实用版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 出卖人_________(以下简称甲方) 买受人_________(以下简称乙方) 保证人_________(以下简称为丙方) 兹为工厂及机器连同附属物件买卖经居间 人_________、_________介绍各方面同意议定 买卖契约条件如下: 第一条甲方愿将其独资设置于 ____________市____________区____________ 路____________号____________工厂及厂内设 备生产机器连同附属物件,(详细如后附加税买 卖标示记载)全部出卖与乙方而乙方愿依约付价

承买。 第二条本件买卖价金经双方协议分别订定如下: (一)厂房连同附属建筑物全部议价为人民币____________元整。 (二)厂房连同附属物件全部议价为人民币____________元整。 (三)发电机议价为人民币xx元整。 (四)厂内水电设施工费补贴金议定为人民币____________元整。 共计价金人民币x万x仟x佰x拾元整。 前项价金于契约订立同日由乙方全部一次付清与甲方,经居间人等见证之下甲方亲自点收足讫并以价金项下盖章为据而不另立收据。 第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同

商品混凝土购销合同

预拌混凝土购销合同 需方:(以下简称甲方) 供方:(以下简称乙方)为规范预拌混凝土购销行为,保护甲乙双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(GB/T14902-2003)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据工程建设的具体情况,甲方向乙方购买预拌混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、供货期由:合同签订之日起至该项目路面工程结束。 四、甲方委托乙方供应预拌混凝土,经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量及浇注方式。详下表 五、 结算:混凝土结算以业主给项目部结算量作为结算依据。 付款方式:每月29日,乙方和甲方核对该月已供给甲方的预拌混凝土的数量;在业主扣除质保金拨付进度款后,5日内向乙方支付实际已使用混凝土货款的60%,

剩余货款在验收后一次付清。 六、预拌混凝土质量标准要求 1、乙方所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准GB/T14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 2、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应预拌混凝土。(混凝土设计弯拉强度为5.0MPa,弯拉弹性模量为31Gpa) 3、为确保质量,乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土使用的配合比基本相同,并使用同一品种规格的原材料。 4、乙方必须按照预拌混凝土规范要求,进行混凝土试块制作和标准养护,乙方必须具有生产资质、检测资质和出具检测报告。 5、甲乙双方及监理方三方现场抽取乙方提供的混凝土,每100m3抽取一组标准养护试块,每次取样不少于2组,一组进行标准养护,一组现场同施工条件养护,并符合GBJ107—87《混凝土强度的检验评定标准》、并按国家标准GB/T14902-2003进行标准养生,做抗压检验。 6、经甲乙双方及监理公司现场取样,经标准的养护的检验试样的试压结果,是判断商品混凝土质量的重要依据。对于批量检测不合格的,由此造成的一切质量问题由乙方负责。 七、验收标准、方法及提出异议期限 1、乙方在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》。 2、乙方负责按国家有关规范规定向甲方提供商品混凝土原材料(砂、石、水泥、外加剂)检验试验报告、配合比报告。原材料检验试验报告必须按规定的抽检批次数量足额提供。提供的检验试验报告必须是具备国家认证资格的实验室出据的报告。 3、预拌混凝土的验收标准,按照GB14902-2003《预拌混凝土》、GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》执行。 4、在预拌混凝土供应过程中,甲乙双方如有更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证。 5、乙方混凝土到现场后发现坍落度小于规定值时严禁加水,严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。

商品买卖合同范本

商品买卖合同范本: 订立合同双方: 供方:______ 需方:______ 供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。 第一条商品名称、种类、规格、单位、数量 ┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │品名│种类│规格│单位│数量│备注│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │││││││ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │││││││ └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 第二条商品质量标准 商品质量标准可选择下列第__项作标准: 1.附商品样本,作为合同附件。 2.商品质量,按照____标准执行。(副品不得超过__%)。 3.商品质量由双方议定。 第三条商品单价及合同总金额 1.商品定价,供需双方同意按____定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。 2.单价和合同总金额:_________。 第四条包装方式及包装品处理_______。

(按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。) 第五条交货方式 1.交货时间:_________。 2.交货地点:_________ 3.运输方式:_________。 第六条验收方法__________。 (按照交货地点与时间,根据不同商品种类,规定验收的处理方法。) 第七条预付货款 (根据不同商品,决定是否预付货款及金额。) 第八条付款日期及结算方式_______。 第九条运输及保险_________。 (根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。) 第十条运输费用负担________。 第十一条违约责任 1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价__%的违约金。 2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值__%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值__%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。 3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。 4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

相关主题