项目名称:

合

同

书设计单位:

日期: 二○一六年十二月十五日

甲方:

乙方:

根据《中华人民共与国合同法》得有关细则规定,结合建筑楼体灯光亮化具体情况,经双方协商一致,本着自愿､平等､互利为原则,签订如下条款｡

一､项目名称与地点

1､项目名称: 亮化工程

２､工程地点:

二､工程内容、技术资料、图纸提供办法及质量技术要求:

依据甲乙双方确认得《工程效果图及预算内容》施工、项目内容及要求:

1、楼顶ＬＥD瓦楞灯(黄色)

2、楼顶塔楼ＬED洗墙灯(黄色)

3、外墙LED投光灯(暖白色)

4、LED发光字(字壳白色,光源白色)

5、酒店门厅入口LＥＤ景观壁灯(暖白色)

5、其她工程材料内容及规格依据甲乙双方确认得

《亮化工程预算表》内容为准施工。(详见附件) 三､承包方式与造价:

本项目由甲方以包工包料方式委托乙方设计、安装。

《亮化工程》合计总造价为元整, (大写: 元整)｡

四､工程价款支付､结算方式:

1、合同签订后甲方支付给乙方工程总价3０%做为工程材料预付款,即

元整,(大写:元整);

2、工程材料进工地施工后,甲方支付乙方工程总价４0 ％做为工程进度款,即元整,(大写: 元整);

3、工程完工后由甲方验收后,甲方支付乙方工程款３０%,即

元整,(大写: 元整);

五､工程期限:

1、计划工程日历期限为个工作日,如遇到无法抗拒自然因素(如刮风下雨､雪等)等原因,工期相应顺延｡

2、如因甲方现场配合问题造成得窝工、停工,工期相应顺延,乙方不承担工期延误得相关责任、

六､双方责任

(一)甲方责任

1､甲方须预留该工程总电源(负载功率不低于 10 ＫW)。甲方为乙方提供施工工具用电源(即手枪钻、切割机等),不计电费。

2、材料进场前,甲方安排相关负责人员协调现场、配合施工, 并协助乙方选好材料堆放场地,为乙方提供必须得施工条件。

3､甲方应按本合同及时拔付工程款项｡如工程款不能及时到位,工期相应顺延｡造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失｡

４、工程竣工后,甲方负责工程验收及款项拔付手续。

(二)乙方责任

1､乙方必须按质按量完成合同所约定得项目内容,并确保灯具安装及结构得安全性｡乙方必须保证结构使用安全,施工操作安全,并承担施工过程中得安全保险及安全责任。

２、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域得管理规定,服从管理,遵纪守

法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重得移交地方司

法部门追究其法律责任｡

３、乙方在施工前对现场施工人员进行安全培训,并对施工现场设置安全防护设施,准备安全防护用品;

4､乙方工程竣工,应书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知５日内

未验收工程,视为验收通过｡

5、乙方对该工程中所有产品免费保修期为年。

七、工程竣工验收

1、该工程中主要材料需有相关质检报告做为产品质量合格依据;

2、工程中所使用其她得辅助材料依据国家相关规范标准为准;

3、工程竣工后,保证所有产品正常工作,即为合格、如因产品质量问题不能交付使用,由乙方及时检修更换。

八、工程变更

凡涉及到本工程确定得设计方案以外得变更或增加项目,由甲、乙双方协商确定后,以书面形式签字盖章生效,作为本合同有效附件,并相应调整合同价款

及竣工日期。

九､违约责任:

１、如工程竣工后,无质量问题并达到合格验收标准,但甲方逾期验收或以其她理由推诿、扣除、拒付等行为,不履行合同约定支付款项,则乙方有权对该工程中所有产品进行拆除处理,并无需退还甲方所预付得所有款项。同时该合同终止。

２、如因乙方自身原因导致工期延误,不能按时交付甲方使用,则每推迟一天乙方向甲方支付合同总价款得3‰做为违约补偿、

３、如甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民

法院裁决｡

十、其她事宜

1、合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守｡

2、本合同一式二份,具有同守效力,其中甲方持一份,乙方持一份｡

３、经双方确认后得设计图纸为本合同得有效附件｡

4、本合同由甲乙双方签字盖章后生效｡

甲方(盖章): 代理人: 日期: 乙方(盖章):代理人: 日期: