工程
设计合同书
委托单位（甲方）：
承接单位（乙方）：
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
根据双方的多次协商，为做好工程整体规划，设计出与周边环境融为一体，具有鲜明个性特色的标志性环境景观，甲方经研究决定，委托承担园林景观设计任务。依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、合同基本内容：
1、工程名称：工程
2、设计规模：总规划用地面积平方米，景观设计面积约为平方米。
3、设计阶段及要求：
4、设计内容：
二、设计进度
1、景观方案完成时间控制在日以内，如遇景观方案调整则时间相应顺延。
2、景观施工图完成时间控制在日以内，如遇景观施工图调整则时间相应顺延。
三、设计费用及支付方式：
（一、设计费用
设计收费：按元/m2人民币，合同暂定价款为人民币
元整。该价格为包干价，包括税费、设计阶段和乙方往返的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。
注：如设计面积在50000平方米以上则设计收费按元/m2计算。
（二）付款进度：分三次付款
1，第一次付款：按总价30%即元作为定金，本合同在甲乙双方签订后3天内
2，第二次付款：按总价30%即元，乙方的设计成果经甲方认可后3天内
3，第三次付款：按总价40%即元，乙方的施工图设计成果经甲方认可后3天内
四、甲方应向乙方提交的有关基础资料和文件
已审定的建筑规划总平面图、建筑设计CAD文件、设计任务书等。
五、乙方应向甲方提交各阶段的设计成果。
1、方案初步设计阶段的设计成果。
2、施工图设计阶段的设计成果。
六、甲乙双方权责任
（一）甲方权责：
1、甲方应及时向乙方提交有关资料及文件，并对其完整性、正
确性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
2、甲方变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成设计工作需返工时，双方除需另外协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
3、甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、设计软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得用于本合同外的项目。
4、在要求乙方进行资源调查和技术服务时提供食宿。
5、甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意后，向乙方支付相应的赶工费用。
6、本项目范围内由乙方设计的全部成果，并享有该成果的知识产权。甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对设计文件不得复制或向第三方转让或使用，如发生以上情况，乙方有权索赔，甲方须承担相应的违约责任。
7、甲方指定为项目联络人，联系电话：。
（二）乙方权责
1、乙方负责提供设计范围所指定服务，保证设计成果的深度和质量符合相关政府部门要求；
2、乙方应注意维护甲方利益，未经甲方同意，不得将本项目甲方提供的有关技术经济资料用于合同外的项目或向第三方泄露、转让。
3、乙方负责对甲方本园林景观园林工程施工和验收进行配合：
3.1乙方在施工图完成后，需与甲方、本工程承建商及设计院一同出具设计交底会议；
3.2在工程定标以后及施工前应初察苗圃，以监管承建商预备植物料；
3.3在硬景施工前及施工期间乙方应按甲方的要求前往工地现场技术交底，以确保所有硬景工程按图施工，制备初步验收接受建设书，其上注明需待修改更正的项目。
3.4乙方应制备一份硬景和软景的遗漏清单，此清单上的内容需在工程整体完工后和贵方最终验收前进行修正；
3.5乙方最后参加所有与园林有关的工程验收，以签发竣工证明书；
3.6乙方负责解答施工过程出现的问题。
3.7乙方履行以上义务的一切费用已经包含在本合同的设计费用中。
3.8乙方指定作为负责人，联系电话：，主要设计人员未经甲方同意不得随意变更；所有的设计工作均应由合格的设计人员承担。
七、违约责任：
1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，不退还甲方已付的定金，甲方还应就乙方已进行的实际工作量支付（不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付）。
2、在合同履行期间，乙方无正当理由要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。
3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担该项目设计费金额千分之五的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。因此带来的设计进度的拖延由甲方负责。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应按规定支付全部设计费。
4、乙方应对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方自身的原因，延误按本合同规定交付设计资料或文件，每延误一天，应减收该阶段应收设计费的千分之五。
八、其它约定
1、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成的，双方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执正本一份、副本一份，均具有同等的法律效力。
3、本合同经双方签字盖章且甲方交纳保证金后生效。
4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方（签章）：乙方（签章）：
法人代表：法人代表：
法人委托代表（签名）：法人委托代表（签名）：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
日期：年月日日期：年月日
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 园林景观施工合同样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程名称： 工程地点： 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、工程内容包括……等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。 二、工程造价： 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式 1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。 2、开工日期________年____月____日。 3、竣工日期________年____月____日。 五、双方责任：
(一)甲方责任： 1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。 2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。 相关的合同范本：《弱电施工合同》《消防工程施工合同》《防水工程施工合同》《爆破施工合同》《电力建设工程施工合同》《水利水电工程施工协议书》《绿化施工合同》《水利水电工程施工协议书》《装修施工协议书》 (二)乙方责任： 1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。 2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%.保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。 六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 代表(签字)：代表(签字)： ________年____月____日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法规，双方就绿化设计事宜协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。 一、甲方委托乙方对园林绿化进行设计。 二、设计内容：等。 三、设计范围：（具体范围见附件。） 四、设计时间： (一)乙方接到甲方的设计通知后，甲乙双方在工作日内举行方案意向讨论会，双方以书面形式订立设计意向，作为乙方设计师设计依据； (二)乙方应在双方订立设计意向之日起个工作日内，向甲方提交设计方案； (三)经甲方审核和双方协商确定方案后，区域一的深化图于年月日提交甲方，区域二的深化图于年月日提交甲方； (四)施工图于双方确定深化方案日起个工作日内完成并提交予甲方； (五)甲方于收到施工图日起个工作日内提出反馈意见，乙方在双方商定的期限内进行调整，调整后的方案为最终施工图。 五、合同价款： 设计费为元/平方米，设计园林绿化面积约为平方米，暂定设计价款为人民币大写：元整(￥元)，设计项目完成后，按实际设计的环境绿化面积计算设计价款。
六、双方责任： (一)甲方责任： 1、及时向乙方提供进行环境、绿化方案及施工图设计所需的基础资料(包括电脑绘制的小区总平面图、四至图、首层平面图、地下管网图、相关的基本数据等)。 2、带领乙方参观、了解现场实际情况。 3、对乙方的方案进行评审，及时反馈甲方的评审意见及要求。 4、按时支付设计费。 5、 (二)乙方责任： 1、按时、按质、按量向甲方提交有关资料、文件及图纸，其中需提供： （1）设计方案阶段： A.整体规划概念图； B.局部立面、剖面概念图； C.局部景点图片； D、A1幅面的环境绿化总平面图板一张。 （2）施工图阶段(一式份)： A.总平面图； B.绿化配置图； C.园建各节点详图； D.给排水施工图； E.电气施工图； F.背景音乐施工图。 2、负责进行施工图的技术交底。 3、施工阶段跟踪工作： A.协助甲方解决现场景观施工技术性问题； B.协助甲方控制整体效果。
园林工程合同范本_合同范本 业主(以下简称发包人)： 承包单位(以下简称承包人)： 依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工的有关事项协商一致，订立本合同。 第一条项目概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、本工程合同开工日期：年月日 4、本工程合同竣工日期：年月日 5、工程质量标准：优良 6、本合同总金额￥： 大写金额：人民币： 第二条组成本合同的文件包括： 1、本施工合同(合同编号: ) 2、工程施工图(图纸档案编号) 3、工程预算书(预算书) 4、双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第三条合同文件适用法律、标准及规范 1、适用法律和行政法规：依照《中华人民共和国合同法》，《中
华人民共和国建筑法》省、市有关工程建设的法律、法规。 2、适用标准、规范的名称：现行国家、省、市园林工程相关的施工规范及验收规范标准。 第四条发包人工作 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前 3 天完成建筑垃圾清理、水电线路、平整场地等。 （2）由发包人协助办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：动工前必要的证件等开工前3 天完成。 （3）发包人在开工前3 天提供工程地质和地下管线资料。 第五条承包人工作 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）应提供计划、报表的名称及完成时间：签定合同后 3 天内提供施工总进度。 （2）施工场地清洁卫生要求：达到当地政府主管部门所规定的文明施工要求和标准。 （3）乙方必须按照甲方的要求提供绿化及其他的服务，乙方不的擅自变更甲方所需的绿化植物规格档次（附清单）； （4）乙方承担甲方绿化所需各类植物以及其他景观材料的运输和植物的养护工作； 第六条质量与检验 1、发包人应当达到协议书所约定的质量标准，质量标准的评定
园林景观施工合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
园林景观施工合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 工程名称： 工程地点： 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行 _______________园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配 合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵 守。 一、工程内容和承包方式： 1、工程内容包括……等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配
置方案及工程预算书。 二、工程造价： 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式 1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。 2、开工日期________年____月____日。 3、竣工日期________年____月____日。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029014 园林工程建设合同(合同示范文Landscape engineering construction contract
园林工程建设合同(合同示范文本) 发包方：___________（以下简称甲方） 承包方：___________（以下简称乙方） 经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：一、工程内容 包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 二、工期 1．开工日期：本项目工程工期从______年______月______日起至______年______月______日止，共______个日历天。 2．施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3．因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 三、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。 四、承建方式 乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包
文明施工。 1．乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。2．施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 五、工程付款办法 1．本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：______元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。 2．待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：______元整。 3．工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：______元整。 4．竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：______元整。 六、程质量要求 1．乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。 2．施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。 七、工程竣工验收结算 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方
园林绿化工程合同书 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包方式：包工、包料、包养护成活、包工期、保质量、保安全 二、工程价款 1、合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为万元整，增减项根据甲方意见进行调整，竣工后据实结算。 2、合同价款涵盖内容为： 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。 三、施工工期 1、本工程计开工时间年月日。 2、本工程预计完工时间年月日。 3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。 4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币600元。甲方可从乙方的工程款内扣付。 四、工程支付 苗木，植被栽植至该标段的70%，支付总造价的50%，竣工验收后再付款45%，保修期满后付清5%的尾款，保修期为一年。尾款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。 五、工程质量 1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责; 3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负; 4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。 5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。 六、甲方责任 1、提供施工场地、水准点、坐标控制点、水电源接引点。 2、监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的处理、现场签证、工程进度款的支付、办理竣工结算。 3、由于乙方原因导致工程质量不合格的，甲方通知乙方后方可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。 4、甲方负责提供四套施工图纸。 5、甲方委派为本工程现场代表，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与各种验收和签证工作，如变更现场代表应及时通知乙方。 七、乙方责任 1、乙方在签订本合同后三天内进场施工，否则乙方每日需承担合同总价3%的违约金;乙方超过七天没有进场施工的，甲方无需通知即可解除合同，若因此造成工程延误的，乙方负全部责任，并按合同总价30%的违约金赔偿甲方。 2、乙方进场施工后，五天内完成《施工组织设计》的编制，并报监理和甲方批准。乙方必须按批准后的《施工组织设计》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度;否则，甲方有权另行聘请其他施工单位代理乙方完成需要赶工的工程量，并按实际支付费用的1.5倍从乙方合同款项中扣除。 3、乙方负责办妥政府规定与本工程有关的施工手续，并自行承担因此产生的乙方需支付全部费用。 4、乙方遵守有关法律的规定，接受甲方、监理的指令，按照施工图纸。设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。 5、乙方进行施工后，在各方面与其他单位密切配合和承担管理协调责任。 6、乙方需从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并采取措施避免工程施工对红线周围的地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，因乙方原因导致破坏而造成的损失由乙方承担。 7、每周例会前一天向甲方、监理单位报送周报，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。
设计协议书 甲方： __________________________ 乙方: ___________________________
委托方（甲方）：_______________________________________________ 承接方（乙方）：_______________________________________________ 根据双方的多次协商，为做好 __________________ 工程整体规划， 设计出与周边环境融为一体，具有鲜明个性特色的标志性环境景观，甲方经研究决定，委托______________________ 承担_____________ 园林景观设 计任务。依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 一、合同基本内容： 1、工程名称：工程 2、设计规模：总规划用地面积平方米，景观设计面积 约为平方米。 3、施工图设计内容: 二、设计进度 1、景观施工图完成时间控制在—日以内，如遇景观施工图调整则时间相应顺延。 三、设计费用及支付方式： （一、设计费用 设计收费：按元/m2人民币，合同暂定价款为人民币
____________________________ 不包括税费、设计阶段和乙方往返的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。 注：1、如设计面积在50000平方米以上则设计收费按元/m计算。 2、如果设计难度系数高，则双方协商后按新的计价方式收费。 （二）付款进度：分三次付款 1, ________________________________ 第一次付款：按总价20%即_________________________________________元作为定金，本协议在甲乙双方签订后3天内支付。 2, _______________________________ 第二次付款：按总价60%即_________________________________________ 元，乙方的设计图纸（不含方案）经甲方认可后立即支付。 3, ________________________________ 第三次付款：按总价20%即_________________________________________元，乙方的施工图设计图纸经甲方认可后3天内支付。 四、甲方应向乙方提交的有关基础资料和文件 已审定的建筑规划总平面图、设计CAD文件、设计任务书、竖向图等。 五、乙方应向甲方提交施工图设计阶段的设计成果。乙方不参与甲方设计方案阶段的工作。如需乙方参与，相关费用经甲乙双方协商认可后追加。 六、甲乙双方权责任
工程合同书 工程名称：七台河市新兴区宝泰隆厂区绿化甲方：宝泰隆集团 乙方：七台河市凯峰园林绿化有限公司
园林绿化工程合同书 甲方： 乙方： 为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。 第一条工程概况 1、工程名称：宝泰隆厂区绿化 2、工程地点：宝泰隆厂区院内 3、工程内容：草坪种植、补种、植物配置、植物养护、浇 水 4、承包方式：包工、包料 5、工程造价：整个绿地配置植物按实际发生绿化的面积每平 方米42.92元 第二条工程期限 1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。 第三条工程延误 1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条甲方工作 1、确保施工面，现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工 程进度的监督检查。 2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承 担质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工， 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。 第六条质量验收 1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低 于% 2、土建工程及换土工程要按图施工。 3、苗木质量要经卫生防疫部门检验。 第七条付款方式 第一期付款：工程竣工后付60% 第二期付款：七月末工程验收合格后付35% 第三期付款：2012年苗木成活率验收合格后
园林绿化工程合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 建设单位（甲方）：承建单位（乙方）：为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。第一条工程概况
1、工程名称：园林绿化 2、工程地点： 3、承包方式：包工、包料 4、工程造价：________ 万元人民币 第二条工程期限 本工程 ________ 年 _________ 月 _________ 日开工，_______ 年_________ 月_________ 日竣工。 第三条工程延误与工程奖罚 1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲 方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工，应提前24 小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定 是否停工。 3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。 第四条甲方工作 1、确保施工现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。 2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工， 施工中如因乙方安全措施不 力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。
绿化工程 甲方（发包人）：。。。。。。。。乙方（承包人）：OOOOOOOO
第一部分协议书 发包人（全称）： ____________________________________________ 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：本工程工程量清单范围内的全部内容 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围：包工料包 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数60__________ 天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额： ￥ 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1.本合同协议书
2. 中标通知书 3. 投标书及其附件 4. 本合同专用条款 5. 本合同通用条款 6. 标准、规范及有关技术文件 7. 图纸 8. 工程量清单 9. 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋 予他们的定义相同 八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期 内承担工程质量保修责任。 九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其 他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：—年—月 _____________ 日 合同订立地点： 本合同双方约定 签字、盖章后生效。 承包人：（公 住 法定代表人： 委托代理人: 电 开户银行: 发包 人：（公章） 章 ） 住 所： 所: 法定代表人: 委托代理人: 电 话: 话： 开户银行:
2020年园林景观设计合同范本 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称：别墅园林景观工程。 2.工程地点：润成科技院内 3. 工作内容：别墅周边约5000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 （一）如遇下列原因工期顺延： 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划； 2.设计变更； 3.甲方未能按期提交施工场地； 4.连续4 小时遇雨和停水、停电； 5.未按合同规定时间拨付工程款项；
6.遇不可抗拒因素。 （二）竣工验收： 1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算； 2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。 第三条工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价520xx0元（预算详见“合同附件一”）； 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算； 3.结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后5 日内，甲方支付乙方工程预付款100000 元整； 5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整（更改） 本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。 第五条保修期
园林绿化工程施工合同书 委托方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程基本概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：国道路、苗木、花卉、绿化（祥见招标文件工程量清单）见附件：承包人承揽工程项目一览表。 4、工程立项批准文号： 5、资金来源：政府投资 第二条工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容； 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植； 3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。 并保持良好的景观效果； 4、土建工程的质量保修。 第三条工程施工期限共个工作日。 议定自年月日开工，至年月日全部栽植结束。（除非经发包人同意否则工期不予顺延）。 第四条工程质量标准：达到城市绿化工程验收合格。 在工程进行中，承包人应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范，做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不合要求而发生的返工费用，由承包人负责。 第五条材料和设施供应 材料进场时应及时向监理进行报验并确保其所提供的材料符合本合同约定
的质量、规格等要求原则，否则承包人应无条件及时更换，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包人应该足额赔偿，并支付发包人合同价款5%的违约金。 第六条工程价款及付款方法 本工程款按下列办法分期付款。 1、本工程采用公开招标、合同约定。 2、工程价款（中标价）（￥）（主要材料清单报价表见附件）。 3、付款方式：完成率达到70%，付工程款30%，被验合格后付工程款40%，合计70%，终验后，一年养护期后，付清全部工程款。 第七条组成本合同的文件 1、本合同协议书； 2、中标通知书； 3、投标书及其附件； 4、标准、规范； 5、图纸； 6、工程量清单； 7、工程报价单。 第八条双方的一般权利和义务 1、工程师：在工程施工中，发包人委托为施工监理；委托为现场施工代表；承包人指派（项目经理）为工程项目负责人，承包人应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核。 2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”；图纸会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；古树名木的保护工作； 3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线、供水管道和邻近建筑物等；提供施工组织设计和进度计划。 第九条种植要求 1、种植地平整要符合设计意图和种植标准； 2、苗木要保证质量，乔木要求全冠进场，按要求现场修剪，确保树型优美，
园林绿化工程施工合同 工程名称： 发包方： 承包方： 合同编号： 二O一六年月
园林绿化工程施工合同协议条款 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同： 一、工程概况 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：施工图纸标注绿化和园建范围的苗木采购、种植、施工及养护管理等全部绿化和园建工作。 第2条工程承包范围 2.1 承包范围：（施工图纸所包含的全部内容）。 2.2 工程总面积： 二、合同文件及图纸 第3条本合同文件及解释顺序 3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1) 双方签订的补充协议 (2) 本合同条款 (3) 中标通知书 (4) 投标函及其附件 (5) 标准、规范及有关技术文件 (6) 图纸 (7) 工程量清单或预算书 (8) 其他合同文件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第4条适用法律、标准及规范
4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ 82-2012)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211—2003）、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213—2003）。 4.3 双方另有约定列入补充条款。 4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。 第5条图纸 5.1 发包人提供图纸日期及套数：开工前7天提供一套（含电子版）图纸。 5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3 发包人对图纸的特殊保密要求： 三、双方的权利义务 第6条监理 6.1 监理单位名称： 6.2 监理工程师 姓名：职务：总监理工程师 需要取得发包人批准才能行使的职权： / 除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。 第7条双方派驻工地代表 7.1 发包人派驻工地代表姓名： 职权：代表发包人在一线行使工程组织管理的职责，全面负责工程部署、质量、进度、验收工作。 7.2 承包人派驻工地代表姓名： 职权： 7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。 第8条发包人工作 8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用： (1) 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：已具备施工条件。
园林绿化工程施工合同 发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程基本概括 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 第二条：工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容； 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植； 3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。 第三条：施工工期限共个工作日。 议定自年月日开工，至年月日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）。 第四条：工程质量标准： 在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。 第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。 第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列办法分期付款。 1、本工程采用承包方式； 2、工程价款元（暂定价以决算价为准）。 3、付款方式： 第七条：组成本合同的文件 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标及其附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸
编号：FS-HT-05018 园林景观工程承包合同书Model contract for garden landscape project 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
园林景观工程承包合同书 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将_____工程的园林景观结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工作内容： 二、工期 1、本工程工期为______天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
2、工期顺延： （1）未及时签审施工图纸和施工组织计划； （2）设计变更； （3）甲方未能按期提交施工场地； （4）连续4小时遇雨和停水、停电； （5）未按合同规定时间拨付工程款项； （6）其他。 三、工程合同价款及支付方式 1、经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价______元；按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；结算工程量以现场实际收方量为准。 2、合同签订后______日内，甲方支付乙方工程预付款______元整。 3、工程竣工并验收合格后_______日内，双方上述方式办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%，余结算总额的_______%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。 四、设计调整
甲方： 乙方： 一、工程概况 1、工程名称：业主姓名： 2、工程地点：业主电话： 3、工程范围；以本工程甲方与业主的合同、报价清单（方案图）、施工图和说明中所含全部工作内容； 4、工程期限：开工至竣工期限为天； 5、工程承包方式：乙方以全包工、包材料的方式向甲方承包。 二、工程质量标准 1、以国家相关验收规范和《园林景观土建质量验收规范》标准执行； 2、乙方在施工过程中发生不符合设计要求，质量达不到验收规范标准，或因材料未送样、与业主和甲方勾通不畅、工作失误等引起业主不满意而造成直接、间接的经济损失，全权责任由乙方自行承担； 3、木材、石材为天然物品，允许有自然色差与纹理，乙方有义务提醒业主； 4、工程质量优良，经业主签证、由甲方评审，甲方给乙方质量奖励元。 三、工程期限 1、开工日期：年月日，竣工日期：年 月日； 2、有下列因素工期相应顺延：○1工程增项或设计变更，○2人力不可抗拒因素、○3业主同意顺延、甲方又同意；
3、工期延误：前三天以每天处罚元，次后以每天处罚元。 四、工程验收及质保 1、甲乙双方与业主签定隐蔽工程资料工作，业主未签证认可，不能进行下道工序施工；若业主有特殊情况来不到现场，可提前通知甲方经同意施工与否； 2、工程竣工：乙方应通知业主和甲方，现场验收并办理移交手续，若验收不合格，限期返工和修整，产生一切费用概由乙方自行负责； 3、质保期限：以验收签字之日起为期一年，在质保期间产生的一切费用均由乙方自理。 五、工程价款及结算方式 1、工程承包价款为元，若有增减项另计价款（或增或减价款）； 2、工程量以甲方同业主间的报价清单分项工程量为结算依据； 3、工程价款支付：○1乙方进场后甲方首付进场款元，○2每周两次按实际完成报价清单分项价款总和的60%付给乙方，○3工程竣工验收合格及业主的尾款付清后，两月内结算付清工程价款的95%。 六、安全责任 1、乙方在施工中自觉遵守《建筑安全条例、操作规范》；若在施工期中发生的一切安全事故，责任均由乙方全权负责； 2、甲方向乙方提供的图纸，属图纸结构发生的安全事故，由甲方负责；由乙方违规等因素造成的一切安全事故，产生的一切经济损失和责任均由乙方全权负责。 七、甲、乙方职责 （一）甲方职责：
园林绿化工程施工合同书详细 版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-078901
园林绿化工程施工合同书详细版 发包单位：××公司（以下简称甲方） 承包单位：××绿化有限公司（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担××公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。 一、工程概况 1、工程名称：××公司院内环境景观绿化工程 2、工程地点：××市××县××路××号 3、工程承包方式：包工、包料、护成活、包工期、保质量、保安全 二、工程价款 1、合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为××万元整，竣工后据实结算。
2、合同价款涵盖内容为： （1）绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、护等全部内容。 （2）绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量 后，方可外运。 三、施工工期 1、本工程计开工时间××年××月××日。 2、本工程预计完工时间××年××月××日。 3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。 4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币元。甲方可从乙方的工程款内扣付。 四、工程支付 苗木栽植完毕，余款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 园林绿化工程合同书(合同范 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
园林绿化工程合同书(合同范本) 园林绿化工程合同书范文1 发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 甲方委托乙方承担××公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。 一、工程概况 1、工程名称：××环境景观绿化工程 2、工程地点：××市××县××路××号 3、工程承包方式：包工、包料、包养护成活、包工期、保质量、保安全 二、工程价款 1、合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为××万元整，竣工后据实结算。
2、合同价款涵盖内容为： (1) 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。 (2) 绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量后，方可外运。 三、施工工期 1、本工程计开工时间××年××月××日。 2、本工程预计完工时间××年××月××日。 3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。 4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币1000元。甲方可从乙方的工程款内扣付。 四、工程支付 苗木栽植完毕，余款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 园林景观施工合同
编号：FS-DY-20893 园林景观施工合同 园林景观施工合同范本一 发包方：某房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方：某园林景观工程有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称：某园林景观工程。 2.工程地点：某小区内 3. 工作内容：约50000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为80 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或
不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 (一)如遇下列原因工期顺延： 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划; 2.设计变更; 3.甲方未能按期提交施工场地; 4.连续4 小时遇雨和停水、停电; 5.未按合同规定时间拨付工程款项; 6.遇不可抗拒因素。 (二)竣工验收： 1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。 第三条工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价10000000 元(预算详见“合同附件一”;) 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算 3.结算工程量以现场实际收方量为准。
园林景观施工合同范文2020版3篇Landscape construction contract model 2020 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
园林景观施工合同范文2020版3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：园林景观施工合同范文 2、篇章2：园林景观施工合同文档 3、篇章3：园林景观施工合同范文 篇章1:园林景观施工合同范文 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况
1.工程名称：工程。 2.工程地点： 3.工作内容：别墅周边约平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 （一）如遇下列原因工期顺延： 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划; 2.设计变更; 3.甲方未能按期提交施工场地; 4.连续4 小时遇雨和停水、停电; 5.未按合同规定时间拨付工程款项; 6.遇不可抗拒因素。 （二）竣工验收：