您的本次作业分数为：100分单选题
1.【第01章】法律关系主体与客体的变更（）
A 必然导致权利的增加
B 必然导致义务的增加
C 必然导致容的变更
D 不会导致权利义务的变更
正确答案:C
单选题
2.【第01章】建设法规体系由很多不同层次的法规组成，下列选项中不属于建设法规的是（）
A 省城乡规划管理条例
B 市建筑工程施工许可办法
C 省高级人民法院发布的工程案件判例
D 工程建设标准
正确答案:C
多选题
3.【第01章】建设法规的调整对象是在建设活动中所发生的各种社会关系，具体包括建设活动中的( )
A 行政管理关系
B 经济协作关系
C 技术管理关系
D 民事关系
E 组织管理关系
正确答案:ABD
多选题
4.【第01章】建设法规的作用是( )
A 建立建设活动行为规
B 规指导建设行为
C 保护合法建设行为
D 规建设活动商业行为
E 处罚建设行为
正确答案:BCE
单选题
5.【第02章】在我国建设程序中“通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案”的阶段是( )
A 项目建议书阶段
B 可行性研究阶段
C 初步设计阶段
D 建设前期准备工作阶段
正确答案:B
单选题
6.【第02章】主要包括工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备等环节工作的是基本建设程序中的( )。
A 决策分析阶段
B 建设准备阶段
C 建设实施阶段
D 工程终结阶段
正确答案:C
单选题
7.【第02章】征地、拆迁、报建，属于( )阶段的工作
A 项目建议书阶段
B 可行性研究阶段
C 建设准备阶段
D 建设实施阶段
正确答案:C
多选题
8.【第02章】工程施工管理具体包括( )等几方面的容。
A 施工调度
B 施工准备
C 施工安全
D 文明施工
E 环境保护
正确答案:ACDE
单选题
9.【第03章】安全生产事故隐患报告义务，主要是( )的安全责任。
A 建设单位
B 勘察、设计单位
C 监理单位
D 施工单位
正确答案:C
单选题
10.【第03章】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处( )的罚款，并对在保修期因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。
A 工程合同价款2%以上4%以下
B 5万元以上10万元以下
C 10万元以上20万元以下
D 20万元以上50万元以下
正确答案:C
单选题
11.【第03章】甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是( )
A 乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
B 甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C 甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
D 甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任
正确答案:C
12.【第03章】根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额( )左右的比例预留保证金。
A 3%
B 5%
C 10%
D 15%
正确答案:B
单选题
13.【第03章】根据《建筑法》及相关法规，下列工程中应当办理施工许可证的是( )。
A 国务院批准开工报告的工程
B 大型市政基础设施工程
C 建筑面积200m2的农民自建低层住宅
D 工程投资额为25万元的工程
正确答案:B
单选题
14.【第03章】保证安全生产投入，是( )的安全责任。
A 建设单位
B 勘察、设计单位
C 监理单位
D 施工单位
正确答案:A
单选题
15.【第03章】建设单位应当自领取施工许可证之日起( )个月开工。
A 3
B 6
C 9
D 12
单选题
16.【第03章】《建设工程质量管理条例》对最低保修期限作出规定，正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为( )年。
A 2
B 5
C 8
D 合理使用年限
正确答案:B
单选题
17.【第03章】施工现场安全防护制度中，关于施工现场生活区、作业环境的要求，下列说法错误的是( )
A 施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离
B 施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
C 施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求
D 必要时可以在尚未竣工的建筑物设置员工集体宿舍
正确答案:D
单选题
18.【第03章】事故调查组应当自事故发生之日起( )日提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。
A 30
B 60
C 90
D 120
正确答案:B
单选题
19.【第03章】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处( )的罚款。
A 工程合同价款1%以上2%以下
B 5万元以上10万元以下
C 20万元以上50万元以下
D 50万元以上100万元以下
正确答案:D
多选题
20.【第03章】下列不属于《建筑法》调整对象的是( )。
A 各类房屋建筑的建筑活动
B 水利工程的发包与承包活动
C 农民自建低层住宅的建筑活动
D 古建筑等的修缮
E 抢险救灾等工程的建筑活动
正确答案:CDE
多选题
21.【第03章】根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有( )。
A 迫使承包方以低于成本的价格竞标的
B 任意压缩合理工期的
C 未按照国家规定办理工程质量监督手续的
D 施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的
E 欠付工程款数额较大的
正确答案:ABCD
多选题
22.【第03章】根据《建设工程质量管理条例》，下列选项属于建设工程竣工验收应当具备的条件的是( )。
A 完成建设工程设计和合同约定的各项容
B 有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件
C 有完整的技术档案和施工管理资料
D 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
E 有建设单位签署的工程保修书
正确答案:ACD
多选题
23.【第03章】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是( )
A 检举权
B 控告权
C 批评权
D 接受安全教育培训的权利
E 危险报告权
正确答案:ABC
多选题
24.【第03章】《建设工程安全生产管理条例》规定，违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列( )行为的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
A 未编制拆装方案、制定安全施工措施的；
B 未由专业技术人员现场监督的；
C 未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；
D 未经监理工程师验收合格，擅自投入使用的；
E E.未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。
正确答案:ABCE
多选题
25.【第03章】施工作业人员应当享有的安全生产权利有( )。
A 获得防护用品权
B 获得保险赔偿权
C 拒绝违章指挥权
D 安全生产决策权
E 紧急避险权
正确答案:ABCE
多选题
26.【第03章】根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有( )。
A 国家重点建设工程
B 大中型公用事业工程
C 成片开发建设的住宅小区工程
D 限额以下的小型住宅工程
E 利用国际组织贷款的工程
正确答案:ABCE
单选题
27.【第05章】下列关于评标委员会的说法，错误的是( )
A 评标委员会不得私下接触投标人
B 评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以否决所有投标
C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果
D 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、有明显文字或计算错误的容作出必要澄清、说明
正确答案:C
单选题
28.【第05章】关于招标程序和要求的说法，正确的是( )
A 依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜
B 招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款
C 招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准
D 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当重新发布经过澄清或者修改的招标文件
正确答案:C
单选题
29.【第05章】对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件( )。
A 归入无效投标书
B 不再进入详细评审
C 仍属于有效投标书
D 予以淘汰
正确答案:C
单选题
30.【第05章】下列关于投标联合体资格条件的说法，正确的是( )
A 联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可
B 联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
C 联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件
D 由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级
正确答案:C
单选题
31.【第05章】评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为人以上单数。其术、经济等方面的专家不得少于总数的。正确的选项是( )。
A 3；1/2
B 3；2/3
C 5；1/2
D 5；2/3
正确答案:D
单选题
32.【第05章】“不得限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是招标投标中的( )原则。
A 公开
B 公平
C 公正
D 诚实信用
正确答案:B
多选题
33.【第05章】招标活动中必须遵循的公开原则是指( )。
A 给所有投标人同等的信息量
B 招标活动信息公开
C 开标活动公开
D 评标标准公开
E 定标结果公开
正确答案:BCDE
多选题
34.【第05章】下列关于邀请招标的说法，正确的是( )。
A 邀请招标相比于公开招标更有利于获得最优报价
B 邀请招标相比于公开招标更节省成本
C 邀请的投标人不应少于3个
D 邀请招标适用于涉及国家安全，适宜招标但不宜公开招标的项目
E 邀请招标要经过资格预审，预审合格后才能发出投标邀请书
正确答案:BCD
单选题
35.【第06章】在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由( )承担。
A 提存机关
B 债权人
C 债务人
D 债权人与提存机关共同
正确答案:B
单选题
36.【第06章】以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的是( )。
A 变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行
B 合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力
C 合同的变更不产生追溯力
D 合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利
正确答案:D
单选题
37.【第06章】某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。根据( )规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。
A 对合同条款起草人不利
B 主合同有效的解释优先
C 排他
D 同类相容
正确答案:C
单选题
38.【第06章】《合同法》规定，债权人自知道撤销事由之日起年或者债务人的行为发生之日起年，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。正确选项是( )。
A 1，2
B 2，5
C 1，5
D 2，6
正确答案:C
单选题
39.【第06章】履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是( )。
A 同时履行抗辩权
B 后履行抗辩权
C 违约救济权
D 不安抗辩权
正确答案:A
单选题
40.【第06章】以下不属于合同法律关系客体的是( )。
A 行为
B 事件
C 物
D 智力成果
正确答案:B
单选题
41.【第06章】以下不属于代位权成立条件的是( )。
A 债务人对第三人享有债权
B 债务人实施了处分财产的法定行为
C 债务人的行为对债权人造成损害
D 债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。
正确答案:B
单选题
42.【第06章】在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议。根据( )解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修。
A 词句
B 整体
C 合同目的
D 交易习惯
正确答案:C
多选题
43.【第06章】据《合同法》规定，可引起合同终止的几种情形中，不影响合同中结算与清理条款及有关争议解决方法条款效力的情形是( )。
A 债务相互抵消
B 合同被解除
C 债务人依法将标的物提存
D 债权债务归于一人
E 法律规定或者当事人约定终止的其他情形
正确答案:BE
多选题
44.【第06章】合同解除有两种方式，即约定解除和法定解除。其中的约定解除包括( )。
A 不可抗力解除
B 约定解除
C 违约解除
D 其他解除权
E 协议解除
正确答案:BE
多选题
45.【第06章】不可抗力是指( )的客观情况。
A 不能判断
B 不可改变
C 不能预见
D 不能避免
E 不能克服
正确答案:CDE
多选题
46.【第06章】广义上的合同是指以确定权利、义务为容的协议，除了包括民事合同外，还包括( )等。
A 债权合同
B 行政合同
C 劳动合同
D 身份合同
E 经济合同
正确答案:BC
多选题
47.【第06章】合同成立的条件包括( )。
A 订立主体存在双方或者多方当事人
B 合同的订立符合法律规定
C 对主要条款达成合意
D 合同按规定办理了批准、登记手续
E 合同按约定办理公正、鉴证手续
正确答案:AC
多选题
48.【第06章】《合同法》中规定，在合同履行过程中必须遵循的基本原则是( )。
A 适当履行原则
B 全面履行原则
C 公平合理原则
D 诚实信用原则
E 遵守法律原则
正确答案:BD
多选题
49.【第06章】以下属于合同违约责任的特点的是( )。
A 违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任
B 违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式
C 违约责任具有相对性
D 违约责任具有法定性和任意性双重特征
E 违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性
正确答案:CDE
多选题
50.【第06章】无效合同具有以下法律特征( )。
A 合同已经成立
B 合同不能产生法律约束力
C 是当事人意思表示不真实的合同
D 合同自始无效
E 订立合同时显失公平
正确答案:ABD
单选题
51.【第07章】按照工程建设阶段分类，工程合同可分为( )
A 勘察合同、设计合同和施工合同
B 监理合同、担保合同和施工合同
C 设计合同、监理合同和施工合同
D 担保合同、设计合同和施工合同
正确答案:A
单选题
52.【第07章】合同结算，是指合同约定的( )终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。
A 竣工后检验
B 缺陷责任期
C 交付期
D 竣工试验
正确答案:B
单选题
53.【第07章】在工程项目合同体系中处于主导地位的合同是( )
A 保险合同
B 施工承包合同
C 工程设计合同
D 贷款合同
正确答案:B
单选题
54.【第07章】根据我国现行法律规定，一般建设项目按和两个阶段进行设计。正确选项是( )
A 初步设计、技术设计
B 初步设计、总体设计
C 初步设计、施工图设计
D 总体设计、施工图设计
正确答案:C
多选题
55.【第07章】总价合同是指业主付给承包商的款额在合同中是一个规定的金额（即总价）的合同，又称闭口合同、包干合同。根据工程合同总价变化的可能性，可进一步分为（），另外还有管理费总价合同。
A 固定总价合同
B 调值总价合同
C 固定工程量总价合同
D 纯总价合同
E 估计工程量总价合同
正确答案:ABC
单选题
56.【第08章】建设工程监理投标文件的核心是( )。
A 监理实施细则
B 监理大纲
C 监理服务报价单
D 监理规划
正确答案:B
单选题
57.【第08章】下列工程建设项目可以不进行招标的是( )
A 关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目
B 全部或部分使用国家融资的项目
C 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程建设项目
D 需要采用专利或者专有技术的工程建设项目
正确答案:C
单选题
58.【第08章】材料设备采购招标中，划分采购合同的原则是( )。
A 符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险
B 有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间
C 充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响
D 全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力
正确答案:B
单选题
59.【第08章】关于招标方式的说法，正确的是( )
A 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请5个以上特定法人或者其他组织投标
C 省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标
D 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标
正确答案:C
单选题
60.【第08章】下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标围的是( )
A 涉及国家安全、国家的项目
B 使用各级财政预算资金的项目
C 使用企事业单位自有资金的项目
D 使用上市公司资金的项目
正确答案:B
多选题
61.【第08章】依照《工程建设项目招标围和规模标准规定》，必须通过招标投标选择承包人的项目围，总投资低于3000万元人民币，但单项合同估算价达到( )的，也必须进行招标。
A 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的
B 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的
C 施工单项合同估算价在500万元人民币以上的
D 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上的
E 勘察、设计、监理等的服务采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
正确答案:ABE
多选题
62.【第08章】勘察投标书的评标容主要包括( )
A 勘察方案是否合理
B 勘察技术水平是否先进
C 勘察进度快慢
D 报价是否合理
E 投入、产出经济效益比较
正确答案:ABD
多选题
63.【第08章】世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有( )。
A 运输费用
B 技术性能、维修、运行费
C 售后服务
D 标准备件
E 企业财务状况及银行信用
正确答案:ABCD
单选题
64.【第09章】根据《建设工程监理合同（示文本）》（GF-2012-0202），监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。
A 完成监理合同约定的监理工作之日
B 签订监理合同时约定的结束日
C 被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日
D 完成正常监理工作和附加监理工作之日
正确答案:C
单选题
65.【第09章】根据《建设工程监理合同（示文本）》（GF-2012-0202），对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是（）。
A 通用条件—协议书—委托书
B 委托书—通用条件—协议书
C 委托书—协议书—通用条件
D 协议书—委托书—通用条件
正确答案:D
单选题
66.【第09章】《建设工程监理合同（示文本）》（GF-2012-0202）对监理人职责的规定中，不包括（）。
A 对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处置意见
B 当委托人与承包人之间发生合同争议时，协助委托人与承包人协商解决
C 当委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三方公正地作出处理决定
D 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，作为证人提供必要的证明资料
正确答案:C
单选题
67.【第09章】工程监理招标的标的是( )。
A 监理酬金
B 监理设备
C 监理人员
D 监理服务
正确答案:D
单选题
68.【第09章】《建设工程监理合同（示文本）》（GF-2012-0202）附录A是用来明确约定（）。
A 相关服务工作容和围
B 项目监理机构人员及其职责
C 项目监理设备配置数量和时间
D 监理服务酬金及支付时间
正确答案:A
单选题
69.【第09章】根据《建设工程监理合同（示文本）》（GF-2012-0202），委托人与违约承包人
解除合同后，监理人完成的善后工作属于（）。
A 正常工作
B 本职工作
C 额外工作
D 附加工作
正确答案:D
单选题
70.【第09章】下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是( )。
A 最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金
B 最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金
C 赔偿额为该部分正常工作酬金占工程概算投资的的比例乘以直接经济损失
D 赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以直接经济损失
正确答案:D
单选题
71.【第09章】下列情形中，属于监理人不履行合同义务的是( )
A 无正当理由单方解除合同
B 未按规程序进行监理
C 未能及时发出相关指令，导致工程实施进程发生重大延误或混乱
D 未完成合同约定围的工作
正确答案:A
多选题
72.【第09章】根据《建设工程监理合同（示文本）》（GF-2012-0202），下列属于监理人需要完成的基本工作容的是（）。
A 主持工程竣工验收
B 编制工程竣工结算报告
C 检查施工承包人的试验室
D 验收隐蔽工程、分部分项工程
E 主持召开第一次工地会议
合同法形成性考核册参考答案 第一部分课堂讨论 1．什么是合同的标的？ 2、如何解释该合同的标的？ 3．请用合同法学原理、合同解释的知识和有关法律规定分析和处理本案。 合同的标的的概念：合同的标的是指合同约定的权利义务所指向的目标。 课堂思考题讨论记录表1 参加讨论人员：5-20个同学的名字（包括自己） 发言提纲：根据我国合同法第61条的规定，当事人对合同条款发生争议的，协商解决订立补充协议，不能达成补充协议的，按照合同条款的意思或订立合同的目的解释。 其他人发言摘要： 本合同双方当事人的争议在于合同的标的不能达成一致意见。应当根据合同法的规定对此做出解释。乙公司对合同做出的解释有点过于按照自己的意思解释合同，严格按照合同的条款看其也无大的过错。但是乙公司的行为与合同法中规定的诚实信用原则不太符合。按照诚实信用原则的精神，当事人对合同条款不清楚之处应当本着协商的精神履行合同，而不应该自己单方面解释合同，给对方造成被动。 甲公司的主张也缺少法律依据和合法依据，只是强调自己的炊事员少并不能成为自己单方面指定合同标的理由。但是根据甲公司与乙公司长期合作的事实，乙公司应当考虑到甲公司的具体情况，在提供蔬菜前征求甲公司的意见。如果不能达成一致意见的，就按照合同法规定的解释原则解决双方争议。在此不能适用合同文字含解释，不能适用合同条款原则解释，也不能适用合同上下文的意思解释。只能适用交易习惯原则解释，按照交易习惯原则，甲公司与乙公司经常有提供蔬菜的合作关系，平常如何供应蔬菜的，在本合同争议中也应当参照平时交易习惯确定合同的标的。 国内电视大学学生交流社供学习资料下载，交流，电大就业指导等。 参加讨论人员：5-20个同学的名字（包括自己） 发言提纲：（1）代位权和撤销权的概念（2）代位权和撤销权的法律特征和法律后果（3）总结代位权和撤销权的区别 其他人发言摘要：代位权是指合同依法成立后，尚未完全履行之前在债务人怠于行使其对第三者的到期债权，可以以自己名义行使债务人对第三人的债权的权利。 撤销权指债权人在债务放弃对第三人到期债权实施无偿处分财产，财产或以非正常低价处分财产的行为而妨害其债权实现时，依法享有的请求法院撤销债务人所实施的上述行为的权利。 主要观点概括：主要观点是指两者的共同点都是侵犯了债权人的合法权利，都是因为债务人的处分行为引起的。电大答案，电视大学教学，电大交流 代位权的行使主体是债权人以债务人的名义行使对第三人的权利，而撤销权是债权人对债务人的处分行为必须依靠人民法院才能保障债权人的权益。 第三部分记分作业 一、单选题 1、应当采取书面形式的是 A, 技术转让合同涉及到比较复杂的标的的让渡，应该以文字形式来确定，以便于合同的履行以及一旦产生争议，解决争议有明确的依据，对此法律作了明确的规定此类合同须以书面形式订立。 2、我国《合同法》规定：合同成立的地点是B合同承诺生效地, 第34条承诺生效的地点为合同成立的地点。 3、法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，该合同A, 有效成立
2017 年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案 1.关于建设合同的说法，错误的是( )。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案： D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案： C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案： C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案： B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由 ( )。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案： B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估 算价的 ( )。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案： A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保 证金时间限定在 ( )。 A. 与中标人签订书面合同后的15 日内 B.与中标人签订书面合同后的 5 日内 c.招投标结束后的30 日内 D.招投标结束后的15 日内 参考答案： B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供 履约保证金的，其额度不应超过合同价格的 ( )。
试卷代号：1044 中央广播电视大学2013-2014学年度第一学期“开放本科”期末考试 合同法试题 一、单项选择题【每小题1分，共10分。请在每小题的四个备选答案 中选出一个正确的答案，并将正确答案的序号填在括号内） 1．下面各项中，不属于书面合同的是( )。 A．表格合同 B．合同确认书 C．定式合同 D．保险单 2．我国《合同法》规定，一般情况下，合同成立的地点是( )。 A．合同签订地 B．合同承诺生效地 C．当事人户籍所在地 D．当事入主营业地 3．法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，该合同( )。 A．有效成立 B．可变更 C．无效 D．可撤销 4．对于可撤销合同，撤销权的除斥期间为具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )。 A．六个月 B．一年 C．两年 D．三年 5．我国对合同权利转让采取的标准是( )。 A．自由主义 B．当事人同意主义 C．通知主义 D．法定主义 6．除法律另有规定或者当事人另有约定，买卖合同标的物毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( )。 A．买受人承担 B．出卖人承担 C．担保人承担 D．第三人承担 7．当借款合同双方当事人不能确定支付利息期限时，借款期间不满( )的，应当在退还借款时一并支付。 A.3个月 B．6个月 C．12个月 D．24个月 8．除当事人另有约定，共同承揽人对定作人( )。 A．不承担连带责任 B．承担按份责任，‘ C．依过错各自承担相应责任 D．承担连带责任 9．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于( )。 A．研究开发人所有 B．委托开发人所有 C．研究开发人与委托开发人共同所有 D．国家所有 10.行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人订立买卖合同，在该买卖合同关系中，行纪人属于( )。 A．利害关系人 B．代理人 C．居闻人 D．当事人 二、多项选择题（每小题2分，共20分。请在每小题的四个备选答案 中选出二个以上的正确答案，并将其序号填在括号内。正确答案 未选全或选错的，该小题不得分） 11．合同法的基本原则有( )。
您的本次作业分数为：100分单选题 1.为了实现多道程序设计，计算机需要有（） A 更大的内存 B 更快的外部设备 C 更快的CPU D 更先进的终端 正确答案:A 单选题 2.下列选择中，（）不是操作系统关心的主要问题 A 管理计算机裸机 B 设计、提供用户程序与计算机硬件系统的界面 C 管理计算机系统资源 D 高级程序设计语言的编译器 正确答案:D 单选题 3.实现进程互斥时，用（）对应，对同一个信号量调用PV操作实现互斥。 A 一个信号量与一个临界区 B 一个信号量与一个相关临界区 C 一个信号量与一组相关临界区 D 一个信号量与一个消息 正确答案:C 单选题 4.在采用抢占式优先权进程调度算法的系统中，正在运行进程的优先权是（）。 A 系统中优先权最高的进程 B 比就绪队列中进程优先权高的进程 C 比就绪队列中进程优先权不一定高的进程 正确答案:B 单选题 5.分时系统中，为使多个用户能够同时与系统交互，最关键的问题是（）。
A 计算机具有足够的运行速度 B 内存容量应足够大 C 系统能及时地接收多个用户输入 D 能在一短的时间内，使所有用户程序都能运行 E 能快速进行内外存对换 正确答案:D 单选题 6.支持多道程序设计的操作系统在运行过程中，不断地选择新进程运行来实现CPU的共享，但其中（）不是引起操作系统选择新进程的直接原因。 A 运行进程的时间片用完 B 运行进程出错 C 运行进程要等待某一时间发生 D 有新进程进入就绪状态 正确答案:D 单选题 7.进程从阻塞状态进入就绪状态可能是由于（）. A 现运行进程运行结束 B 现运行进程执行了P操作 C 现运行进程执行了V操作 D 现运行进程时间片用完 正确答案:C 单选题 8.在操作系统中进程是一个具有一定独立功能程序在某个数据集合上的一次（）。 A 并发活动 B 运行活动 C 单独操作 D 关联操作
合同法作业 一、单项选择： 1．无处分权的人处分他人财产的合同属于（B )。 A．自始无效合同B．效力待定合同 C．可变更可撤销合同D．以上都不是 2．合同履行费用的负担不明确的，由( A )负担。 A．履行义务的一方B．接受履行的一方 C．合同双方当事人D．协商确定 3．无名合同是指（C ） A．无名称的合同B．无法理基础的合同 C．无法律明文规定的合同D．非正式的合同 4．不适用《合同法》的合同有（ B ） A．企业咨询协议B．离婚协议 C．技术引进合同D．旅客运输合同 5．以下合同为无效合同的是（ B ） A．代理人超越代理权签订的合同 B．买卖色情书刊的合同 C．被胁迫而签订的合同 D．显失公平的合同 6．下列有关要约的说法不正确的是（C ） A．要约必须具有订立合同的意图B．要约内容必须具体确定 C．要约不能撤回D．要约必须送达受要约人 7．下列情况中合同已经成立的是（D ） A．必须履行特定形式的，形式尚未履行 B．要求签定确认书的合同，尚未签定确认书 C．要求承诺必须通知，但一方以行为做出承诺 D．未按规定采用书面形式，但一方已经履行且对方接受 8．当事人订立合同有书面形式、口头形式和其他形式。其中，电子邮件属于（A）A．书面形式B．口头形式 C．推定形式D．其他形式 9．采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同（B） A．不成立B．成立 C．无效D．成立但无效 10．损害社会公共利益的合同，自（ C ） A．发生纠纷时起无效B．开始履行时起无效 C．订立时起无效D．被确认时起无效 二、多项选择题： 1．能够行使同时履行抗辩权的合同有（AB ）
建设工程合同管理办法 第一章总则 第一条为加强公司合同管理，规范合同管理工作，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及公司制定的部门职责，结合建设工程合同管理实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指合同主要为项目前期合同、工程前期合同、工程建设合同、材料设备采购合同等。 第三条公司所有建设工程的咨询、评价、勘察、设计、监理、施工、材料设备采购等工作，必须签订相关合同，并以书面形式订立。 第四条合同管理工作接受公司经营班子的统一领导、协调和监督。 第二章合同的分类 第五条项目前期合同，主要包括：土地、委托评估等与项目前期工作相关的合同（详见附件工程建设合同清单），由开发经营部负责拟定合同草稿或采用对方标准合同，并负责合同的洽谈。 第六条工程前期合同，主要包括：临时供水、供电等工程前期合同（详见附件工程建设合同清单），由工程部负责拟定合同草案或采用对方标准合同，并负责合同的洽谈。 第七条工程建设合同及材料设备合同： 1 工程建设合同主要包括：工程勘察、设计、监理、施工及重要设备采购等需经公开招标确定的合同，由预算部负责根据招投标文件，参照各类合同的示范文本拟定合同草稿，组织相关部室进行洽谈。 2 根据工程建设实际须经专业分包的合同，主要包括：幕墙、弱电、装修、外围工程等合同，由预算部负责根据招投标等资料，参照各类合同示范文本拟
订合同草案，组织相关部室进行洽谈。 3 重要材料设备采购三方签证合同，主要包括：新风机组、组合式空调箱、风机、水泵、冷却塔、热交换器、发电机、消防报警等，由预算部根据内部招投标文件所确定的价格，参照各类合同示范文本拟订合同草案，组织相关部室进行洽谈。 以上工程建设合同详见附件工程建设合同清单。 第八条其他零星合同，根据公司制定的部室职责，由经办部室负责拟订合同草案，负责合同的洽谈。 第三章合同洽谈、签订的审批程序第九条各经办部室负责牵头，组织相关部室与合同对方进行洽谈，洽谈结果及时向公司经营班子报告，经公司领导批准后，方可签订合同。 1 项目前期合同由开发经营部负责洽谈与签订，合同会签按预算部、分管领导、公司领导顺序依次审批。 2 工程前期合同由工程部负责洽谈与签订，合同会签按预算部、分管领导、公司领导顺序依次审批。 3工程建设合同由预算部负责洽谈与签订，合同会签按预算部、分管领导、公司领导顺序依次审批。 4 其他合同的审批顺序参照上述方式进行。 各级审批人员应对合同详细审核，并签署具体意见。经办部室着重审查合同的真实性、资信能力、履约能力；工程部着重审查合同技术条款，包括技术、质量、工期的标准和要求；预算部着重审查合同经济条款，包括合同价款、计价方式、付款方式是否严密、是否能有效保障公司利益，由公司领导签署意见后，合同才能盖章生效。
98488单选题98488 您的本次作业分数为：96分 1.【第1章】从管理决策问题的性质来看，在运行控制层上的决策大多属于（）的问题。 A 结构化 B 半结构化 C 非结构化 D 以上都有 正确答案:A 98435单选题98435 2.【第1章】局域网与使用调制解调器进行计算机通信的远程网相比，它的信息传送速度要 （）。 A 高得多 B 低得多 C 差不多 D 无法比较 正确答案:A 98490单选题98490 3.【第1章】EDPS是以下哪个术语的简称？ A 电子数据处理系统 B 单项数据处理阶段 C 综合数据处理阶段 D 管理信息系统 正确答案:A 98492单选题98492 4.【第1章】对管理信息系统进行综合，我们可以了解到，管理信息系统是由多个功能子系 统组成的，这些功能子系统又可以分为业务处理、运行控制、管理控制和（）几个主要的信息处理部分。 A 财务管理
B 信息管理 C 人力资源管理 D 战略管理 正确答案:D 98489单选题98489 5.【第1章】管理信息系统的应用离不开一定的环境和条件，这里所说的“环境”具体指的是（）。 A 组织所处的自然环境 B 组织所处的社会环境 C 组织内外各种因素的综合 D 组织所处的自然环境和社会环境的综合 正确答案:C 98436单选题98436 6.【第1章】DSS是以下哪个术语的简称？ A 决策支持系统 B 群体决策支持系统 C 智能决策支持系统 D 管理决策系统 正确答案:A 98437单选题98437 7.【第1章】（）反映了某个企业、组织或部门所涉及的数据本身的内容，同时也反映了数 据之间的联系。 A 数据库 B 数据文件（表） C 文件系统 D 数据结构
、单项选择题（共20 道试题，共40 分。） 1. 合同根据其成立是否需要实际交付实物为标准可分为（A）。 A. 诺成合同和实践合同 B. 要式合同与不要式合同 C. 单务合同与双务合同 D. 有偿合同于无偿合同 满分：2 分 2. 合同法调整的是（ B ） A. 静态的财产流转关系 B. 动态的财产流转关系 C. 社会关系 D. 人身关系 满分：2 分 3. 下列说法正确的是（C）。 A. 合同法是刑法体系中的刑事单行法 B. 合同法是商法体系中的单行法 C. 合同法是民法体系中的民事单行法 D. 合同法是经济法体系中的单行法 满分：2 分 4. 某商店橱窗内展示的衣服上标明“正在出售”，并且标示了价格，则“正在出售”的标示视 为（ A ）。 A. 要约 B. 承诺 C. 要约邀请 D. 既是要约又是承诺 满分：2 分 5. 关于要约撤回和要约撤销说法中，不正确的是（B）。 A. 撤回要约的通知在要约到达受要约人之前有效
B. 如果撤回要约的通知与要约同时到达受要约人，撤回要约的通知无效 C. 撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 D. 如果受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作，则要约不得撤 销 满分：2 分 6. 合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为（ C ）。 A. 承诺生效的地点 B. 经常居住地 C. 收件人的主营业地 D. 合同签订地 满分：2 分 7. 甲公司与乙公司签订了一份书面合同，甲公司签字、盖章后邮寄给乙公司签字盖章。 则该合同成立时间为（D）。 A. 甲乙公司达成合意时 B. 甲公司签字盖章时 C. 乙公司收到甲公司签字盖章的合同时 D. 乙公司签字盖章时 满分：2 分 8. 下列属于附条件的合同是( B )。 A. 如果天下雨，我就送给你雨伞一把 B. 如果你考上大学，我就支付你四年的学费 C. 父亲对儿子说，如果我死了，你就继承我的财产 D. 如果你把这辆自行车偷来，我会以两倍的价格购买 满分：2 分 9. 据合同法律制度的规定，下列各项中，当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤 销的是（A）。 A. 因重大误解订立的合同 B. 包含因重大过失造成对方财产损失的免责条款的合同
1.关于建设合同的说法，错误的是()。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是()。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。 A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。
如何加强建设工程合同管理 0 前言 从建筑市场经济活动及交易行为来看，工程建设的参与各方缺乏市场经济所必需的法制观念和诚信意识，不正当竞争行为时有发生，承发包双方合同自律行为较差，一定程度上导致了建筑市场经济秩序的混乱。因此，加强建设工程施工合同的管理，对规范市场主体的交易行为、促进建筑市场的健康稳定发展十分必要。 建设工程合同管理是体现建筑企业经营责任的重要载体，也是确保建筑企业经济效益的关键环节。因此，做好合同管理是整个建筑企业进行生产经营管理的核心与关键所在。 1加强建设工程合同管理的现实意义 1.1加强合同管理是市场经济规律的必然要求。市场经济机制的有效发挥要靠契约和法律。施工合同作为调节业主和承包商经济活动关系的主要法律依据，必须按照市场规律要求，健全和完善内部各项管理制度，其中合同管理制度是其管理制度的关键内容之一，其对建筑市场机制的健全和完善，作用不言而喻。 1.2加强合同管理是规范建设各方行为的需要。目前，从建筑市场经济活动及交易行为来看，工程建设的参与各方缺乏市场经济所必需的法制观念和诚信意识，不正当竞争行为时有发生，承发包双方合同自律行为较差，一定程度上导致了建筑市场经济
秩序的混乱。因此，加强建设工程施工合同的管理，对规范市场主体的交易行为、促进建筑市场的健康稳定发展十分必要。 1.3加强合同管理是建筑业迎接国际性竞争的需要。自从我国加入WTO后，建筑市场将全面开放。如果业主不以平等市场主体进行交易，仍然盲目压价、压工期和要求垫支工程款，就会被外国承包商援引“非歧视原则”而引起贸易纠纷。另外，由于我国的一些建筑企业不能及时适应国际市场规则，特别是对 FIDIC 条款的认识不深和和理解不透，将丧失大量参与国际竞争的机会。因此，承发包双方应尽快树立国际化意识，加强建设工程施工合同的规范管理，建立行之有效的合同管理制度，以避免不遵循市场规则而造成巨大经济损失的严重后果。 2当前合同管理工作中的主要问题 2.1 合同管理意识淡薄，合同执行力度不够。一方面合同双 方当事人不习惯按合同办事，且又不进行及时、必要的经济技术 签证，造成双方均违约，致使工程不能按期完工，工程款不能按 时拨付。由此，对于承包商来讲，即使是正当的索赔也不能理直气壮地提出；另一方面大多数项目管理机构都未设立合同管理部门，缺乏可行、有效的合同管理体系和具体的操作流程，不能对工程进行及时的跟踪和有效的动态合同管理，致使合同管理流于形式。 2.2缺乏有效的分包合同管理。目前，我国缺乏统一的分包合同示范文本。总承包商和各专业分包商之间及各分包商之间因 合同界定不清，责、权、利不明确，而互相推诿，影响工程建设的顺利进行。特别是土建和水电、设备安装之间的交叉施工，扯皮现象时有发生。 2.3不重视合同文本分析。合同订立时缺乏预见性，缺少对合同文本的分析。在工程实施过程中常常因为缺少某些重要的条款，导致缺陷和漏洞较多，双方就会因为对条款的理解有差异以及对合同风险预估不足等问题而发生争执。 2.4专业的合同管理人才匮乏。合同管理涉及诸多法律问题，专业性、技术性较强，同时也是涉及全局、极为复杂的管理工作。但由于建筑行业对合同管理人才缺乏足够的吸引力，极大地影响了我国合同管理
合同法一、单项选择1．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于(研究开发人所有) 1.在铁路运辖过程中，由于托运人．收货人或其所派押运人的过错，造成货物灭失、短少、变质、污染损害的，承运人( 不负赔偿责任) 2.承揽人擅自将承揽的主要工作任务交由第三人完成，定作人的权利有（可以解除合同）。 3.建筑工程合同的形式（必须是书面的） 4.承揽合同成立后，定作人的权利和义务主要有( 定作人要求解除合同的，但要赔偿承攒人的损失 ) 5.共同承担人对定作人( 承担连带责任 ) 6. 我国(合同法，规定租赁合同的租赁期限最长不得超过(20年) 7.融资租赁合同的租赁标的物瑕疵担保责任(出租人不承担瑕疵担保责任) 8．在借款合同中的抵押担保中，可以抵押的财产有（著作权中的财产权） 9.当借款合同双方当事人不能确定支付利息期限时，借款期间不满(12个月)的，应当在退还借款时一并支付 10.借款合同中对货币种类的要求是(必须写明货币种类)． 11.按照合同或者其他合法方式取得财产的，财产所有权从( 财产交付时起转移)。 12.买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( 出卖人承担) 13.依照当事人所要达到的经济或社会的效果而对合同进行的解释属于(符合合同目的解释) 14.承担违约的方式有（继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失） 15.当事人在合同中约定有定金和违约金的情况时，可以（可以定金和违约金一起适用） 16．违约责任的一般归责原则是(严格责任原则) 14.违约责任的确定是指当事人(表示要承担由于违约给对方造成的损失，并且采取积极措施补救合同损失和应对方的要求继续段行合同) 15.从提存之日起超过（20年）无人受领的物视为无主物。 16.下列那些权利不因合同权利的移转而当然地移转于受让人。（撤销权、解除权等形成权） 17.合同义务转移时，下列从属于主债务的从债务中并不一并移转于承担人承担的有（非经保证人同意的保证债务）。 18.当事人一方（经对方同意），可以将自己在合同中的权利义务一并转让给第三人。 19.合同的变更，仅仅涉及（内容的局部变更）。 20.合同正常变更的唯一条件是当事人（协商一致）。 21.关于合同的变更，（不存在朔及力的问题）。 22.合同的转让就是合同的（主体的变更）。 23.合同的转让就是合同的( 主体的变更 ) 24.债权人转让权利的，( 应通知债务人 ) 25.我国对合同权利转让采取的标准是（通知主义）。 26.当事人在支付标的之价金或酬金时（A应依照合同约定的标准和计算方法确定的价款来履行） 27.代位权行使的费用由（债务人承担） 28.合同法律效力的主要内容和整个合同法的核心是（合同的履行）。 29.甲乙两公司依法签订一份药材买卖合同，合同约定甲公司向乙公司提供药材党参2吨，依规定执行国家定价。甲公司因主观原因迟延20日交货，在此之前正好赶上党参提高收购价，按照《合同法》第63条规定，此合同价款执行标准是( 遇到价格上涨时，按原价格执行) 30.合同履行费用的负担不明确的，由( 履行义务的一方)分担。 31.代位权行使的费用由( 债务人承担 )． 32.无处分权的人处分他人财产的合同属于（为效力未定合同）。 33.甲乙两商贸公司订立了联营合同，甲以货币投资，乙以营业用房投资，但约定乙不参加经营，不承担风险，乙向甲每年支付其投入资金的20%，该联营合同（完全有效） 34.依照《合同法》的规定，合同无效后，（只是不发生履行的后果，但恢复原装、缔约过失责任有可能发生）。 35.无处分权的人处分他人财产的合同属于(为效力未定合同) 36.合同无效后,合同中解决争议的条款( 继续有效) 37.具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为(除斥期间)。 38.承担违约责任的方式除继续履行合同外，还有（采取补救措施、赔偿损失） 39.违约责任是一种（合同）法律责任。 40.下列哪些权利不因合同权利的移转而当然地移转于受让人。（A撤销权、解除权等形成权） 41.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。故（合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效）42.所谓合同的情势变更是指，在合同成立以后，作 为该合同的基础的事由，（由于不可归责于当事人的 原因）发生了并非当 43.合同的变更，在一般情况下都是指（依法成立的 合同于其尚未履行或者尚未完全履行完毕之前）,由 当事人达成协议而对其内容进行修改和补充。 44.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日 起一年内行使，自债权人的行为发生之日起（5年） 内不行使撤销权该撤销权消灭。 45.甲乙双方协商达成协议，双方代表人均在合同文 本上签了字，但都未盖合同公章，不久甲方开始分批 交货，乙方收货后付款。后因货物质量问题诉至法 院，该合同（有效，已履行部分不再返还） 46、甲公司有一批羊毛待售。4月2日，甲公司销售 部以信件的形式向乙纺织厂发出要约，……略……遂 起诉甲公司，要求其赔偿由于信赖其要约而造成的一 切损失。本案应当认为（承诺期限的起算点应按投邮 日期即邮戳日期4月4日起算，所以，到4月19日 才是第15天，这样承诺即在有效期限内作出.合同当 然有效成立.甲公司应负违约责任） 47.合同的订立必须要经过（要约和承诺）两个法定 阶段。 48.我国《合同法》规定：合同成立的地点是（合同 承诺生效地）。 49.我国合同法的有关规定对承诺开始生效的时间采 取的是(通知主义)。 50.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式 条款不一致的，应当采用：( 非格式条款 )。 51.在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的， 合同的成立地点为(收件人的主营业地)。 52.按照我国《合同法》第33条的规定，当事人采用 信件、数据电文等形式订立合同的，若合同要成立， 对确认书的要求是( C可以在合同成立之前要求签订 确认书，签订确认书时合同成立) 53.我国《合同法》规定属于实践合同的有( 保管合 同) 54.下列合同中，应当采取书面形式的是（技术转让 合同） 55.下列合同中，属于单务合同的是：(赠与合同) 56.公序良俗原则中的公序是指社会的(公共秩序) 57.我国合同法调整的关系有( 财产关系) 58.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式 条款不一致的，应当采用（非格式条款） 59.下列合同中，属于实践合同的是（借贷合同） 60.下列合同中，属于要物合同的是：( 借用合同) 61.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采 用书面形式，但已履行主要义务的，该合同（有效成 立） 62.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采 用书面形式，但已履行主要义务的，该合同：（有效 成立） 63.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采 用书面形式，但已履行主要义务的，合同（ A有效 成立） 64.甲公司出售一批衬衫，每12件装一纸箱，乙公司 向甲公司发电报订购2400件……略……故他们没有 任何责任。下列答案正确的有:（只要合同的主要条 款一致，合同就能成立，故此合同成立） 65.某市化学纤维厂与某市针织厂第一车间签定购销 合同一份。但化纤厂因原材料涨价，生产经营方向须 调整，不原继续生产此种微利产品，遂停止向该车间 供货。经多次协商没有结果，针织厂第一车间遂遂诉 至法院，要求化纤厂履行合同，并承当违约责任。就 本案的合同而言：（该车间不具备诉讼主体资格，只 能由其所属的针织厂来享有权利和承当义务，负民事 责任） 66.“若三年内不结婚，则赠与你一万元”，对此说 法，正确的是（ D该合同为无效合同，所附条件不 合法） 67.甲乙双方协商达成协议，双方代表人均在合同文 本上签了字，但都未盖合同公章，不久甲方开始分批 交货，乙方收货后付款。后因货物质量问题诉至法 院，该合同（有效，已履行部分不再返还） 68.“若三年内不结婚，则赠与你一万元”，对此说 法，下列各项正确的是（该合同为无效合同，所附条 件不合法） 69.合同无效后，合同中解决争议的条款（有效） 70.可以任意撤销的赠与合同（仅限于一般的赠与合 同） 71.买卖合同标的物不需要运输的,出卖人和买受人 订立合同时不知道标的物在某一地点的,交付标的物 的地点应当为（出卖人订立合同时的营业地） 72、违约责任是一种（合同）法律责任。 73.保管合同自(保管物交付 )时成立，但当事人另 有约定的除外。 74.保管合同和保管人拍卖、变卖保管物其所得价款 （扣除保管费用和其他费用后将剩余部分返还寄存 人） 75.具有撤销权的当事人自知道或应知道撤销事由之 日起1年内行使撤销权，1年的性质为（除斥期间） 66.行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人 订立买卖合同，在该买卖合同关系中，行纪人属 于(当事人) 二、多项选择1.下列合同中，属于诺成合同的是：(买 卖合同\承揽合同\租赁合同) 2.依照我国有关法律及行政法规的规定，须经审批机 构审批方为生效的合同有( ABE中外合资经营企业合 同\ 中外合作经营企业合同\对外合作开采海洋石 油资源合同)。 3.合同法的基本原则有( ABCDE平等、自愿原则\公 平原则\合法原则\诚实信用原则\保护公序良俗原 则 4.下列那些合同即属于双务合同，又属于有偿合同。 （ACD买卖合同\租赁合同\附有保管费的保管合同） 5.下列那些合同属于应办理登记的合同（ABD出版合 同\股票质押合同\土地使用权出租合同） 6.委任合同是（BC双务合同\持续性合同） 7.下列合同中，属于持续性合同的是（ABC雇佣合同 \委托合同\合伙合同） 8.要约可以撤回的条件是，撤回要约的通知应当在 （AB要约到达受要约人之前到达\与要约同时达到 受要约人） 9.招投标的程序有( ABCDE招标\投标\开标和验标\ 评标和定标\签订合同) 10.某经营部连续在一家报纸刊登销售一种编织机的 广告。……略……双方争执不下，某女诉至法院。 （ABCD经营部的广告不是要约\该广告是要约邀请\ 广告没有许诺是免费培训.自然可以收费\双方当事 人之间买卖关系合法） 11、某市纺织品公司与某市第三毛纺织厂在某市经委 有关领导的主持下，口头……略……故其不向某市纺 织品公司供货，不是违约行为。此合同因（AD被告 违反合同约定，不向原告供货，显然构成违约\口头 合同同样受法律保护）。 12、甲海外贸易公司与外国乙矿业公司洽谈外销硅 铁。某年8月29日，………略………甲公司于9月 30日当日将该批硅铁交付北京丙公司。乙公司诉至 法院，要求甲公司履行合同。法院应判决：（BC要 约到达受要约人时方可生效，本案中承诺期间为一个 月，要约到达受要约人的时间为9月29日，故承诺 期限为10月29日。原告在承诺期限内作出了承诺， 双方合同成立\我国《合同法》对要约的生效时间采 取受信主义原则，到达才生效） 13.下列合同中，可撤销的情形是（AB因重大误解订 立的\在订立合同时显失公平的） 14.下列免责条款，无效的是（ACD因故意或重大过 失造成双方人身伤害的\因故意或重大过失造成双方 财产伤害的\过失造成人身伤害的） 15.合同的履行原则为（ACD全面履行原则\协助履行 原则\经济合理原则） 16.下列那些情形可中止履行（ABCD经营状况严重恶 化\转移财产抽逃资金逃避债务\丧失商业信誉\有 丧失履行债务能力的情形 17.下列哪种情况可导致权利义务关系中止。（ABCD 清偿\提存\抵消\免除） 18.下列情况中，发生混同并消灭权利义务关系的 是：（AB互负债务的男女结婚\有合同债务关系的甲 乙企业合并） 19.下列情况可形使法定解除权的是：（ABC因洪水 泛滥成灾农作物大幅减产导致粮食购销合同无法履 行\甲根据合同规定出售铝锭给乙，合同期未满便将 铝锭卖给丙\出租婚纱的人于婚礼后交付新婚婚纱） 20、解除权因下列原因消失：（ABCD解除权人抛弃 解除权\法律规定解除权行使期限，期限届满\当事 人约定解除权行使期限，约定期限届满\法律没有规 定且当事人没有约定履行期限的，经双方催告后该权 利在合理期限内不行使的） 21.下列有关清偿费用的说法正确的是：（ＣＤ原则 上债务人承担\因债权人的原因导致清偿费用增加的 由债权人承担） 22.对于法定抵消，说法正确的是：（ＢＣ债权的种 类和性质必须相同\只须主动债权到期） 23.下列合同中，可撤销的情形是(AB因重大误解而 订立\因显失公平而订立)。． 24.下列情况，属无效合同的有( CDE损害国家利 益的合同\无行为能力人订立的合同\当事人以合法 形式掩盖非法目的合同 )。 25.张某13岁，被称之为天才小画家，并在美术馆举 办个人画展，美术馆与其达成协议有偿展出该画，该 协议（A有效）。 26.下列情况，属无效合同的有（CD无行为能力人实 施的\当事人以合法形式掩盖非法目的） 27.下列免责条款,无效的是（ACD因故意或重大过失 造成双方人身伤害的\因故意或重大过失造成财产损 害的\过失造成人身伤害的） 28.合同的履行原则为( ACD全面履行原则\协助履行 原则\经济合理原则)． 29.不安抗辩权的适用条件有（ABDE须是同一双务合 同所产生的两项债务，并且相互为对价给付\互为对 价给付的双务合同规定有先后履行顺序\应后履行债 务的一方当事人,在合同依法成立后,出现丧失或有 可能丧失对待履行债务的能力\应后履行债务的当事 人未能对待给付或为债务的履行提供适当的担保） 30.同时履行抗辩权的理论基础是源于合同法的（AB 诚实信用原则\公平原则）
2017浙大远程管理信息系统在线作业 窗体顶端 您的本次作业分数为：97分 1.【第1章】对管理信息系统进行综合，我们可以了解到，管理信息系统是由多个功能子系统组成的，这些功能子系统又可以分为业务处理、运行控制、管理控制和（）几个主要的信息处理部分。 A 财务管理 B 信息管理 C 人力资源管理 D 战略管理 正确答案:D 2.【第1章】DSS是以下哪个术语的简称？ A 决策支持系统 B 群体决策支持系统 C 智能决策支持系统 D 管理决策系统 正确答案:A 3.【第1章】管理信息系统的应用离不开一定的环境和条件，这里所说的“环境”具体指的是（）。 A 组织所处的自然环境 B 组织所处的社会环境 C 组织内外各种因素的综合 D 组织所处的自然环境和社会环境的综合
正确答案:C 4.【第1章】按照不同级别管理者对管理信息的需要，通常把管理信息分为以下三级（）。 A 公司级、工厂级、车间级 B 工厂级、车间级、工段级 C 厂级、处级、科级 D 战略级、战术级、作业级 正确答案:D 5.【第1章】从管理决策问题的性质来看，在运行控制层上的决策大多属于（）的问题。 A 结构化 B 半结构化 C 非结构化 D 以上都有 正确答案:A 6.【第1章】EDPS是以下哪个术语的简称？ A 电子数据处理系统 B 单项数据处理阶段 C 综合数据处理阶段 D 管理信息系统 正确答案:A 7.【第1章】（）反映了某个企业、组织或部门所涉及的数据本身的内容，同时也反映了数据之间的联系。 A 数据库 B 数据文件（表）
C 文件系统 D 数据结构 正确答案:A 8.【第1章】局域网与使用调制解调器进行计算机通信的远程网相比，它的信息传送速度要（）。 A 高得多 B 低得多 C 差不多 D 无法比较 正确答案:A 9.【第1章】数据库是比文件系统更高级的一种数据组织方式。 正确错误 正确答案: 对 10.【第1章】DSS是在人和计算机交互的过程中帮助决策者探索可能的方案，为管理者提供决策所需的信息。 正确错误 正确答案: 对 11.【第1章】通常认为，管理信息系统主要解决结构化的决策问题，而决策支持系统则以支持半结构化和非结构化问题为目标。 正确错误 正确答案: 对 12.【第1章】组织内对管理信息系统的理解和认识程度，对管理信息系统的应用有着重要影响 正确错误
建设工程施工合同管理要点 为加强建设工程施工合同管理，突出合同起草、审核工作重点，提高工作效率，明确合同管理工作思路，根据国内现行《建设工程施工合同（示范文本）》以及集团已完和在建项目建安工程施工合同经验，特总结了建设工程施工合同管理要点，以供参考。 第一部分协议书 一、承包范围 明确工程地点、具体的工程内容或施工所形成的成果，表述应简洁清晰，且不得遗漏，注意与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致。 二、合同工期 明确“开工日期”、“竣工日期”、“工期总日历天数”。注意合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同，工期日历天数要计算准确。若“开工日期”在施工合同签订时还难以确定，可以注明“暂定”，并约定以何种书面文件作为确定开工日期的依据。 三、工程质量 明确应达到的工程质量标准。采用的质量标准或规范的名称要详细、准确。 四、合同价款 根据工程实际情况确定合同计价方式/承包方式：固定价格合同（固定总价）、可调价格合同（包括固定单价合同）、成本加酬金合同；在此基础上填写合同价款或暂定合同价款，并详细说明合同价款或暂定合同价款所包含的具体内容，应尽量考虑全面（包括责任、风险等）。（详见合同条件中相应条款说明） 五、组成合同的文件 合同文件的组成及解释顺序在合同中要予以明确，要结合工程实际情况，确定一个对自己有利的解释顺序。同时还应注明：文件内容发生冲突时，顺序在前的优先于顺序在后的文件，在同一顺位的合同文件中，时间在后的优先于时间在前的文件。
第二部分合同条件 一、词语定义 在《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款中，虽然对有关概念给出了定义，但是不可能涵盖施工合同所有方面，有必要在专用条款中对比较重要的和可能产生歧义的概念进行补充，如开工时间、竣工时间的界定等。 二、双方的责任和义务 1、发包人的责任和义务 发包人的责任和义务在合同条款中必须做出十分详细的规定，主要包含以下内容： (1)发出开工通知； (2)安排监理人及时进场实施监理工作； (3)提供施工用地：注意对所需提供施工用地的场地条件进行具体的描述； (4)提供的工作：包括提供图纸、勘测资料、测量基准点、水、电等，办理 用地审批、规划许可证等行政审批手续等工作，对各项工作的时间与要 求进行具体的描述，力求准确详细，避免承包人借此提出顺延工期的要 求，双方因此产生纠纷。 (5)办理发包人应该办理的各类保险； (6)审批设计变更、工程签证； (7)组织竣工验收； (8)支付合同价款；等等。 特别注意民事责任的承担问题，如承包人施工过程中造成地下管道事故由谁承担的问题，如果发包人已经提供了地下管网资料，则由承包人承担赔偿责任，反之，则由发包人承担。 2、承包人的责任和义务 承包人的责任和义务在合同条款中必须做出十分详细的规定，主要包含以下内容： (1)及时进场施工； (2)按时完成各项承包工作，保证施工进度和施工质量； (3)提交施工组织设计、施工措施、施工计划和部分施工图纸； (4)办理承包人应该办理的各类行政审批手续； (5)办理承包人应该办理的各类保险； (6)安全文明施工，保护环境；
1、无行为能力人不能作为购买人订立买卖合同，但可以作为赠与人订立赠与合同。(╳ ) 1、有名合同和无名合同的区分不是绝对的，无名合同如经法律确认或在形成的统一的交易习惯后可转为有名合同。(√ ) 1、赠与为一种要物合同。(√ ) 1、双务合同为有偿合同，有偿合同也为双务合同。(╳ ) 1、持续性合同之债务不履行适用终止；一时性合同则适用解除。(√) 1、利他合同是既为满足自己利益又为满足合同当事人外的第三人利益而订立的合同。(╳ ) 1、赌博合同为射幸合同。(√ ) 1、当事人订立的合同类型以法律的明文规定为限。(╳) 1、所谓合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的意思表示一致的协议（√）。 1、合同订立的过程表现为一种无须通过要约和承诺即可使双方当事人意思表示达成一致的民事法律行为（╳）。 1、合同必须具有两个以上的当事人（√）。 1、只要有要约和承诺，即使没有明确的订立合同的目的，也能使合同得以成立(╳)。 1、在日常生活中，合同的成立与合同的生效更是常常联系在一起的（√）。 1、合同的成立仅仅是说明双方当事人有发生、变更和消灭各种民事权利义务的目的，并不一定能产生当事人预期的法律后果（√）。 1、如果合同仅仅是成立，而并未生效，不存在缔约责任问题(╳)。 1、即使合同内容不完全，条款有疏漏，只要当事人自愿，也应当认为合同业已成立，国家无须主动干涉（√）。 1、订立合同的当事人必须具有意思能力（√）。 1、有没有民事权利能力与当事人参与合同法律关系无关(╳)。 1、法人超越经营范围所订立的合同绝对是无效的合同(╳)。 1、法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为视为有效（√）。 1、要约是事实行为，当然也是法律行为(╳)。 1、要约作为意思表示其内容可以是合法的，也可以是非法的（√）。 1、要约一经发出即对要约人和受要约人产生了法律上的拘束力（√）。 1、发出要约的人可以是订立合同的一方当事人，但不能是未来合同的当事人的代理人(╳)。 1、要约人向其发出要约的相对人既可以是特定的人，也可以是非特定的人（√）。 1、向不特定的人发出的要约无须有特殊的构成要件(╳)。 1、要约的内容中必须包括足以使合同成立的主要条款（√）。 1、要约邀请是当事人在订立合同的过程中的一种必经程序(╳)。 1、商业广告是要约(╳)。 1、在要约的有效期间内要约人可以随意撤消要约(╳)。 1、要约并非只有在到达受要约人时才能产生法律上的效力(╳)。 1、要约生效以后，任何人都有权对要约作出承诺，受要约人之外的第三人作出的承诺，同样具有法律上的效力(╳)。 1、撤回要约的通知按照通常情形可以先期到达或者同时到达对方，但因途中障碍而迟到的，视为撤回的通知未迟到(╳)。 1、在受要约人作出承诺的通知中，即使仅仅是对要约的非实质性内容进行了一些变更，该承诺亦应被视为是对要约的拒绝(╳)。 1、沉默或不作为同样能构成承诺（√）。 1、如果受要约人是向要约人以外的其他人作出了承诺，则只能视为是向其他人发出了新的要约（√）。 1、如果要约人在收到承诺通知后，立即对受要约人所作的非实质性内容的变更，表示了不同意，此项承诺同样不能产生法律上的效力（√）。 1、以行为作出承诺，不包括单纯的沉默或不行为（√）。 1、仅凭受要约人作出的承诺行为，任何情况下都不能使承诺产生法律上的效力(╳)。 1、受要约人超过承诺期限发出承诺的，任何情况下都只能是新的要约(╳)。 1、采用数据电文形式订立合同的，如果要约人指定了特殊系统接受数据电文的，受要约人的承诺的数据电文被在该特定系统内阅读的时间，视为到达时间(╳)。 1、承诺生效的地点，不可以由当事人约定（√）。 1、招标是要约，是向不特定的投标人发出的要约(╳)。 1、投标其实仅仅是一种简单的报价(╳)。