电力线路施工劳务分包合同

篇一：电力建设工程安装劳务分包合同

电力建筑工程安装劳务分包合同

合同编号：

甲方：湖北汉伟种猪有限公司（以下简称甲方）

乙方：湖北省有劲电力工程有限责任公司（以下简称乙方）

一、名称工程：

1、10kV东春线新增315配变线路工程

二、工程地点：阳新县田畈村

三、工程内容：

新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架10kv线路，新立电杆21基（具体以正阳电力设计院设计为准）。

四、工程工期

1、工程施工期限：从签定合同之日起到 20XX年 08 月 10 日止。

2、如遇下列情况，工期相应顺延外，乙方不得以任何理由延误工期。

（1）不属包干范围内的重大设计变更影响工程；

（2）因遇人力不可抗拒的原因而影响施工；

（3）因甲方工程合同资金不能及时到位，而被迫停工；

（4）因第三方阻止施工；

（5）因甲方其它原因影响工程施工。

五、施工与设计变更、施工要求

1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范，质量检验标准以及设计要求组织施工；

2、工程施工中要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。乙方在施工中如发现设计有误或严重不合理处，应及时书面反映，在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前，不得自行改动；

3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图，经双方确认后视为正式施工图。

六、甲、乙双方责任及义务

（一）甲方

1、负责工程的质量管理，参加竣工验收；

2、组织有关部门人员参加设计交桩，技术交底；

3、责督促乙方按合同工期进行施工；

4、责工程施工中的青苗补偿；

5、责工程施工中的工农关系协调，如遇任何人为外力阻挠施工，甲方应及时协调解决，以确保工程顺利完工；

6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题给予协助。

（二）乙方

1、根据设计施工图和现场设备运行状况，自工程开工准备、施工中间、工程竣工，负责制定全过程切实可行的安全组织、技术措施，并始终贯彻执行；

2、工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误登电杆，误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；

3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；

4、工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；

5、负责施工过程中发生的二次运输工作，并承担一切费用。

6、负责工程竣工验收。

八、承包方式、付款方式及结算

（一）承包方式：按工程总造价48万元发包给乙方。

（二）付款方式：甲方一次性付清48万元给乙方。

九、工程质量、竣工验收与保修

双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收，确保验收合格。

十、违约责任及其它

1、甲乙双方必须严格遵守合同，任何一方的过失，造成合同不能履行者，应负违约责任。违约责任按《合同法》和有关法规执行；

2、乙方未经甲方同意延误工期，每延误一天按合同包干价的3%交付违约金；

3、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定另订补充协议，作为本合同附件，并与本合同具有同等效力；

4、本合同一式四份，自双方签定之日起生效，双方各执两份；

5、解决争议的办法：（1）双方协商解决；（2）诉讼至阳新县人民法院判决。

甲方（公章）乙方（公章）

法定代表：法定代表：

委托代理人：委托代理人：

经办人：经办人：

年月日年月日

篇二：10kV电力线路迁改施工劳务承包合同

10kV电力线路迁改施工劳务承包合同

甲方：铜仁市国有资产投资有限公司（以下简称甲方）乙方：重庆市龙威送变电工程有限公司_ （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本公司的《城市棚户区改造工程项目》中的粮食直库10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为《铜仁市城市棚户区改造工程项目》10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程，地点在铜仁市碧江区粮食仓库宿舍区。

二、承包方式与要求

该工程总承包的形式，以包工、包料的方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书。

三、工程承包单价与内容

经双方协商，该工程《铜仁市碧江区城市棚户区改造工程项目》10kV电力线路迁改工程按总承包价（人民币）_叁拾壹万元整_承包给乙方进行进行施工，其承包单价包括以下内容： 1.拆除10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV 喻广线粮油宿舍公变段。2.另外从10kV喻二线红色二八环柜 4 号间隔搭火采用VJLV22 * 3*95电缆接入至原10kV喻广线陆军地支线红色二八电缆下火电杆上。

3.迁改原来施工用电10kV线路。

四、工程质量与安全

根据业主要：

1、该工程质量要求乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。

五、文明施工与奖罚

乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。

六、付款方式：

该工程乙方施工队伍进场后，甲方付给乙方10万元的的工程预付款，电缆材料到位后甲方再付10万元的材料款，余下款项等施工完成后、在供电局线路管理单位和甲方现场代表验收通电后十五日内付清所有工程款。乙方在施工现场必须按照电力线路施工要求，认真组织，精心施工，保证工程目标的实现。

七、双方权力与义务

（一）甲方