施工工程劳务承包责任合同
工程名称：四川建院第四教学大楼
甲方：华西十二建四川建院项目部
乙方：
2002 年月
施工工程劳务承包责任合同
甲方：华西十二建四川建院项目部
乙方：
根据甲方施工任务的需要，为提高工程质量，加快工程进度，做到文明施工、安全生产、降低工程成本、提高企业的经济效益，经甲乙双方协商在平等互利、协商一致的原则下，进一步明确双方的权利和义务，结合具体情况，特定如下条款，共同遵照执行。
一、工程概况
二、承包范围
1、独立桩基
2、主体部份
3、架子部份
三、考核标准
1、工期考核
乙方承担的工程项目，必须服从甲方工期安排，确保甲方总承包合同工期，分阶段双方签订单项工程完成时间。
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
工程劳务承包合同通用范文 General model of engineering labor contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程劳务承包合同通用范文 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良
5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以 上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。
工程施工内部责任承包协议书样本 工程施工内部责任承包协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 x xxxxxxxxxxxxxx公司工程施工内部责任承包协议书甲方::乙方::（身份证::）根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《劳动法》以及项目法施工等有关法律法规，为充分发挥各级优势，本着平等互利，诚实信用原则。 经双方友好协商，决定设立“xxxxxxxxxxxxxx公司工程项目部”，并委托担任项目部负责人（项目部经理），对本项目负全面责任。 为明确双方的责任、权利和义务，就以下条款达成一致意见，特 签订本内部责任承包协议书，供双方遵守:: 一、甲方协助乙方完善经营管理有关工作，并设立xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部，该项目部对所承包工程有权处理一切事务，同时独立承担该项目部的人员调整及一切技术、经济、质量、安全与法律责任。 二、本内部责任承包协议书签订生效后，乙方对该项目要设立专 职管理机构，明确专职管理人员，并报甲方备案。 甲方为该工程项目部刻制项目专用技术自制章一枚，由乙方保管 使用，该章仅限于工程项目资料使用，若超出使用范围，由乙方全部承担本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 由此引起的一切责任，与甲方无关。 若乙方以任何理由以项目部名义刻制印章，一旦发现， 三、业主每次拨款必须拨到公司指定账户上((户名::x xxxxxxxxxxx账号x:xxxxxxxx开户行:xxxxxxxxx）），甲方按规定在每次拨款时扣除所缴纳的各种税费和上交的管理费用外，余款由甲方转入乙方专户。 四、乙方必须加强合同经营管理，不得以甲方名义筹集履行工程施工承包合同所需的建设资金,,不得私立账户。 五、甲方权利和义务 11、协助乙方办理工程项目的各种报批手续，协助乙方协调进行项目施工所引起的各种内外部关系。 22、协助乙方解决工程施工中出现的技术难题，协调该项目所需周转资金，所需费用全部由乙方承担。 33、甲方有权派管理人员，代表公司到项目部实行监督管理。 甲方所派人员有权对乙方的经营行为、工程施工中的技术质量、施工进度、施工安全、文明施工、资金使用、税费缴纳及施工合同条款履行等实施全面监督管理。 六、乙方权利和义务 11、在甲方的统一领导与管理下，乙方负责人为该项目的质本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
劳务施工承包合同范本 劳务施工承包合同范本第1篇 甲方：___________________(以下简称甲方) 乙方：___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须
确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期： 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，
劳务施工承包合同 欧阳学文 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1.计划开工日期：年月日； 计划完工日期：年月日，总日历天数天; 2.主要节点工期：
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范： ____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文
明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
项目施工经济责任内部承包合同 合同名称：中铁十五局一公司蒙华铁路 MHTJ-29标防护附属工程 年月日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据工程需要，甲方将工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国 建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称：中铁十五局蒙华二十九标一工区 二、工程地点：浏阳市古港镇 三、承包方式：包工、包料 四：承包内容：护坡防护附属工程 施工图纸设计内容中所涉及的所以工作内容，及本工程相关的临时设施工程（含生活设施）、场内文明施工、场地整洁整理、技术管理（资料、施工放线）、全面安全管理等工作。 五、承包价格见（劳务项目工程分项报价表） 1、临时设施 1·1乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。乙方临时设施完成后，由甲乙双方共同对乙方临时设施投入成本进行估价并经双方签认，费用由乙方承担。 1·2乙方同意：若乙方中途退场，包含在合同单价中的临时设施，甲方需 要继续使用时，按照1·1条临时设施成本估计和已完成价值占合同总价的 比例折旧转让给甲方；单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施，由乙方无偿交还甲方，影响正常使用的损坏部分由乙方负责维修或赔偿费用。 1·3施工所需要贯通便道或场外引入便道、钢觞场建设、拌合站建设、变 压器按照至二级配电箱、供水接口由甲方提供并承担费用；场内便道由乙方承担；施工便道维护由乙方负责并承担费用；二级配电箱、供水接口至工点的电力设施及供水设施由乙方负责并承担费用。 2、甲方义务 2·1组织实施项目管理，对工程的质量、安全、工期和环境保护由总包方 负责。 2·2办理项目开工手续，向乙方提供必要的开工条件。
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
建筑施工劳务承包合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑施工劳务承包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：___________ 乙方：___________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________
工程施工承包合同协议书 发包方(即甲方):河北汉光重工有限责任公司 承包方(即乙方): 乙方承建甲方修建的镇宁自治县公路安全生命防护工程，经甲乙双方协商,同意签订本协议如下： 第一条工程概况： 1、工程名称：贵州省安顺市镇宁自治县公路安全生命防护工程 2、工程地点：贵州省安顺市镇宁自治县马厂乡、扁担山乡乡村公路 第二条承包方式 根据单价的形式承包，工程量按实计算。此单价包含本项目的实施完成和缺陷的修复以及其相关的附属工程。单价一次性包死。本合同单价、价为人民币：￥：元，作为计算各类费用的依据，为结算的依据。 第三条：工期 第四条工程质量
工程质量以上级质量鉴定为标准，必须达到合格或以上等级。如乙方质量达不到合格或以上等级，必须无条件进行返工或缺陷的修复，直到工程合格为止，由此所发生的一切费用由乙方自理，并承担给甲方造成一切损失。 第五条工程款的支付 1、结算：乙方在完成本合同的全部工程并经质量鉴定为合格（或以上等级）后，甲方付清实际计算总工程款的%给乙方，留下的%作为保留金。待缺陷责任期满并完成缺陷修复时一次付清。同时，甲方应及时退还给乙方的履约保证金。 第六条双方职责 1、甲方职责： （1）在工程开工后，做好政策处理工程。为乙方按时进驻工地和顺利开工创造条件； （2）负责组织技术交底工作； （3）协助处理施工工程中图纸、技术等有关问题。 （4）在工程完工后，及时与上级有关部门联系，做好工程交验工作； （5）负责按双方商定的属甲方责任的其他事项。 2、乙方职责： （1）负责本合同范围的所有工程的实施、完成及维护和缺陷修复；
（2）在施工工程中，应做好文明施工，安全生产工作，做好施工记录和质量保证资料工作； （3）应积极协助和配合甲方及监理工作，为他们提供便利，并无条件地接受上级质监部门监督； （4）在工程施工过程中，应及时、真实、完整地提供影像资料给甲方； （5）遵守项目部的各项规章制度，如不按项目部要求野蛮施工的造成的一切损失（材料、人工等）由乙方自行承担。 （6）施工中所用的机械设备及辅材由乙方自购、但必须为合格产品，如材料不合格造成的损失自行承担。 （6）负责按双方商定的属乙方责任和其他事项。 第七条违约责任 1、甲方无正当理由擅自变更或解除合同，应支付乙方合同总价5%的违约金，并补偿由此引起的乙方损失。 2、乙方违约：除没收履约保证金外，乙方还要赔偿由此引起给甲方造成的损失。 3、在工程实施过程中，甲方如发现乙方确实在工程进度、质量等到方面严重达不到合同规定要求的，甲方有权单方解除合同，并作乙方违约处理。 第八条争议解决 甲乙双方因合同发生争议,除工程质量方面由上级质监部门仲裁外,其余的可自行选择调解、仲裁、起诉的方式解决。 第九条安全生产保障
施工劳务承包合同范本 甲方：___________________（以下简称甲方） 乙方：___________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的木塑板加工及安装工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 商洛市滨江银杏公园五标段马连峪人行栈道桥和构峪河人行桥。 二、承包方式与要求 该工程甲方采用包工包料一价清的方式将本项目的木塑板材料，安装、人工、运输以及工人食宿承包给乙方。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该工程按照完工后实际完成量据实结算，综合价为_______元/㎡的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：木塑板原材料，木塑板运输费用、图纸木塑板安装所需的各种辅料、木塑板安装所需的一切劳务用工、正常施工工艺下的所需辅料、劳务人员食宿等，甲方只提供木塑板安装所需的电源。 四、工程质量与安全
乙方必须严格按照图纸设计以及相关规范要求施工，所有的原材必须按照合同签订时决定的原材供料，不得私自更替变动。 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期： 该工程乙方原材队伍进场后，其先期费用由乙方负责，待人料到位后甲方适当支付乙方部分生活费用，待木塑板安装施工后甲方按照
劳务施工承包合同 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1. 计划开工日期：年月日； 计划完工日期：年月日，总日历天数天; 2.主要节点工期： 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范 本合同适用标准规范：____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、
工程施工内部施工班组分包协议书 甲方：建设工程有限公司 乙方：（班组负责人） 甲方承建的工程，经研究决定，落实由施工班组负责施工。为明确双方职责，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守执行。 第一条：工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称： 第二条：工程内容及方式 内容： 承包方式：实行质量、安全、工期承包施工，经济独立核算承包。 第三条：双方职责 1、甲方职责 ①对乙方的施工队伍素质力量、现场管理班子、机械设备的配备实行监督。 ②对乙方定期或不定期进行检（抽）查，如发现乙方现场管理混乱，工程质量、安全和进度达不到要求，甲方有权要求乙方进行整改，调整充实施工力量。 ③甲方委派代表，代表甲方对乙方施工进度、施工质量、安全生产及现场施工情况等进行监督检查。 ④配合乙方做好工程所需的各项工作，及时为乙方办理工程款结算业务。 ⑤监督乙方做好内部工程管理工作。 2、乙方职责 1、必须牢固树立“质量第一、安全第一、用户至上”的思想，全面履行甲方与建设单位的承包合同相关条款和一切承诺。 2、严格按业主合同要求及职能部门现行施工规范、质量检验评定标准及设计图纸要求进行组织施工。严格做好工程施工安全、质量等各项工作。 3、编制施工组织设计，开工前报建设单位，经批准后，由乙方组织实施，做好施工现场布置。 4、做好文明施工现场范围内各种管线及建筑物保护工作，确保管线正常使用。如有损坏，由乙方负责修复并承担所发生费用和责任。 5、在施工中指定专人负责现场施工、技术质量、安全、治安消防等工作。
并经常与建设单位保持联系，做好文明施工及工地整洁，同时做好临时用工的计划生育工作，执行国家颁发计划生育工作法规、法则。 6、施工项目全部完成竣工后，在未验收接管使用之前，做好成品保护工作，在保护期间发生损坏，由乙方自费予以修复。 7、对进场施工人员必须进行安全生产，文明施工的教育，杜绝因工死亡和重大工程安全事故。安全事故确保控制在1‰以下。发生事故引起的一切经济损失列入项目成本支出，且每起事故处罚1.0—2.0万元。施工现场文明施工达不到要求的惩处3000—10000元。省、市、县各级施工文明大检查应达到合格，达不到合格，通报批评的处以1.0—2.0万元罚款。做好综合治安管理工作，杜绝民事、刑事案件的发生。 8、对工程质量问题无条件处理。如由乙方原因造成的，其处理费用和工期损失，由乙方承担。省、市、县各级施工过程质量大检查达不到合格，处以3000—10000元惩罚，达到通报表扬以上的给予奖励。 9、施工防护工程需要在施工范围内采取必要措施，并做好施工照明、看守、围栏和警卫等安全措施。如乙方未履行上述义务造成人身伤害，由乙方承担责任及发生的费用。 10、按月支付施工人员工资，不得拖欠。如有违约，甲方从工程款或工程履约保证金中扣除，并处以所欠工资2倍的罚款。 11、应积极纳税，并全额承担工程所产生的一切税金、规费。 12、乙方严格按甲方公司规章制度相关条例执行，全力维护甲方公司信誉。 13、由于项目管理不善造成的项目亏本，由乙方承担一切责任，并补亏为盈。情节严重的，追究法律责任。 第四条：工程质量检查与验收 1、本工程施工质量，乙方保证达到合格。 2、乙方提供竣工资料和验收报告时间，应在验收前15天内提供完整的符合建设单位要求的竣工资料，甲方公司备案一份。由建设单位邀请有关单位进行预验，在预验中发现质量问题，乙方应及时纠缺。正式验收待工程全部竣工后，按有关规定办理交接手续。 3、乙方在施工中如发现设计、质量、材料等问题应及时与建设单位及设计单位联系，共同协商处理。 4、本工程因乙方施工质量原因，经验收单位验收后达不到合格工程，翻工至验收合格为止，费用由乙方自负。 第五条：工期
施工劳务承包合同标准范本 在施工之前，通常要签订施工劳务承包合同的。以下是由为大家精心整理的“施工劳务承包合同标准范本”，仅供参考，欢迎大家阅读，希望能够对大家有所帮助。 施工劳务承包合同标准范本【一】 甲方：___________________(以下简称甲方) 乙方：___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为_____________工程，地点在__________________________。
二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至
合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
装饰工程施工承包合同 甲方：销售服务有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方 同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力及义务，特签订如下协议条款， 供双方共同遵守。 一、工程名称及地点： 二、承包方式及要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承 包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价及内容 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、）的承包单价由乙方进行承包，其承包单 价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整
及清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；及其他队伍配合等内容。 四、工程质量及安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优 良工程，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担， 并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全 意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安 全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙 方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工及奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格 把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须 管好自己的队伍，安庆市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有
工程施工承包框架协议书 合同编号：甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。 2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，
若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%； 质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工 1）现场施工人员安全保护 A、现场施工人员必须遵守现场用户代表的统一指挥。 B、进入施工现场必须配戴安全帽；高空作业施工人员必须系好安全带；强电作业施工人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，接好保护接地线。 C、乙方负责人应向施工人员进行安全教育，组织施工人员，文明施工。 D、进行过楼板墙孔作业施工时，必须经用户代表或土建方同意后方可施工。 E、乙方负责人应与施工人员签定用工协议，上人身保险，费用自理。施工期间，如出现伤亡事故，由乙方及乙方项目负责人全权负责。 F、对于已经完成工作的屋面（电、水系统），乙方应做好现场保护。施工的原材料要保管好，若有丢失，乙方全价赔偿。
施工劳务承包合同 甲方：____________________ （以下简称甲方） 乙方：___________________ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的________ 程的劳务承包给乙方，为明确双方权 力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 、工程名称与地点 该工程为______________ 工程，地点___________________ 二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该________ 程按________ 元/ （m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证”严禁有非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。