编号:______________ 轻质隔墙板安装工程施工合同
甲方:____________________________________
乙方:____________________________________
签订日期:__________ 年______ 月_______ 日
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:______________________________________________________
2、工程地点:______________________________________________________
3、工程内容:______________________________________________________
二、工程承包范围、方式、工程量
1、承包范围:本工程图纸上所包含的所有的 _______________ cm厚轻质隔墙板安装工程施工(详见
施工图)。
2、承包方式:包工包料,包运输、装卸、安装。
3、工程量:约_____________ 平方米。
三、合同工期及延误的处理办法
1、开工日期:________________________________________
2、竣工日期:________________________________________
3、工期延误:乙方严格按本合同约定日期开工、组织施工和按期竣工;乙方没有甲方书面确认
延期文件而造成的工期延误,应当承担工期延误责任,因天气原因或甲方变更施工方案不能组织
施工除外。甲方付款、施工条件的具备没有按本合同约定造成工期延误,按____________ 元/
天处罚,工期顺延;延误超过约定工期 ________________ / ______________ 后,乙方有权停工,并要
求甲方按照乙方已完成工程量按合同约定条款结算工程款。
四、工程验收与确认甲方按本约定进行的验收,乙方应主动申报甲方验收,并以甲方签字认可为准。乙方申报
____________ 日内甲方无组织验收、乙方施工完毕,乙方已组织进入下一道施工工序的都视为甲方自行验收
认可。
五、合同价款、支付方法及结算合同价款、
1、工程单价约定:工程单价为_______________ 元/rf;工程单价包括所有主辅材料、施工人员工资、机械、运输费用,甲方的施工管理费、现场配合费用不包括在内。
2、合同总价款为单价乘实际安装隔墙面积计算。
3、合同款支付:乙方每施工安装完成 _______________ 平方米,经甲方验收合格后付工程量的 %工程款,乙方再进行施工,否则乙方有权停工,由此造成的一切后果由甲方承
担;乙方完成所有工程量后,申请甲方组织验收合格后,一周内甲方配合办理结算,并一次性付
清所有工程款,若拖延付款期限,每天按总工程款的 _________________ %利息付给乙方。
4、工程结算:工程结束乙方提岀申请结算,结算中工程量按照实际施工量测量结算;墙体门窗洞、管道洞等闭合空洞纳入结算面积;遇设计变更而引起的价格调整,双方可商定工程款办理;结算书甲乙双方签字盖章后生效。
六、甲乙双方的权利、义务和责任甲乙双方的权利、
(一)、甲方的权利、义务
1、甲方的权利:甲方有要巡查、监督、指正乙方的施工;有权随时纠正乙方不正确的施工方法
和施工质量;有权要求乙方按正确的施工方法和质量施工;有权要求乙方提供材料进行检测;有
权清退不合格的施工材料。
2、甲方的义务:按照合同确认的日期支付乙方工程款;为乙方提供完整的施工图纸和方案;需
要调整变更的工作量须提前一周书面通知乙方;为乙方免费提供施工人员的住宿、施工水电;积
极配合、协助乙方工程现场施工;因甲方原因或工程现场的其他作业单位的原因导致的乙方停工、变更、材料损耗等由甲方承担损失。
(二)乙方的权利、义务
1、乙方权利:乙方有权按照合同约定的方法,自主组织施工;有权按照合同约定的方法及时与
甲方就工程验收进行确认;有权要求甲方按照合同约定的支付时间支付工程款项;有权在甲方没有支付应支付的工程款项时,停止施工和不进施工材料;有权要求甲方在合同约定工程总量范围
内对没有使用的进场材料进行运输、上下人力等费用的补偿;有权要求甲方提供合同约定的各项
协助。
2、乙方义务:按照或提前完成施工任务,在进度明显落后的情况下,及时组织施工人员加班作业;积极配合甲方的检查、验收、工程量确认工作;服从甲方代表的现场指挥;确保工程质量合同约定要求;节约用水、用电;确保施工安全。
七、违约、争议:
1、违约:除按本合同约定承担相应责任外,违约方向守约方支付合同给定价款的20 %的违约金。
2、争议:甲乙双方在履行合同过程中,若有争议应尽力友好协商解决,协商不成时,可以单方
面向各自所在地人民法院提起诉讼。
八、其他
1、不可抗力:按《合同法》通用解释执行
2、合同生效:本合同甲乙双方签字盖章后生效,本合同一式____________ 份,甲方执
份,乙方执份,本合同至工程尾款清后自行终止。
甲方:代表(签字)盖章
乙方:代表(签字)盖章盖^章