消防工程
施
工
合
同
发包单位：****
施工单位：****
消防工程施工合同
甲方：******
地址电话传真邮编账户开户行
乙方：****单位地址:****
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程名称：******综合楼
二、工程内容：图纸内的消防工程，不含消火栓系统。
三、施工工期：执行大合同。
四、质量等级：工程质量达到该工程申报的质量等级标准；或达到消防验
收合格。（因单项消防工程不参与质量等级评定）
五、工程价款：执行大合同。
六、承包方式：
1、包工包料，按图施工，执行大合同。
2、在施工中，因需增加工程项目产生的费用，师范学校、汉中集团、
乙方三方应及时签证或补签有关协议。
七、甲方的责任和义务：
1、协助乙方办理各种工地施工手续，使乙方可顺利进行施工。
2、向乙方提供工程施工所必需的资料，提出施工具体要求。
3、组织人员监督、检查隐蔽工程。
4、负责协调施工中的用水、用电问题，使乙方能顺利进行施工。
八、乙方的责任和义务
1、施工单位必须出具合法的专业施工资质证书。
2、严格按照设计的施工图纸和设计要求施工，工程质量符合设计要求
和施工验收规范，确保工程质量。
3、工程所需的设备必须是经国家监测中心监测通过的合格产品。
4、接受监理单位的监理，执行监理单位的有关指令。
5、乙方支付甲方管理费、配合费、税费等合计工程总价 %，支付方
式每次业主付款同比扣除。
6、乙方不承担本合同内容外其它工程所造成的责任。
九、付款方式：执行大合同。在竣工验收前支付不超过预算价的60%，验收后交付业主使用前付预算价的95%。
十、合同标的物在甲方工程款未付清之前，所有权属乙方所有。甲方付清工程款后自动转移甲方所有。
十一、双方违反合同应承担的责任
1、双方都必须认真履行大合同<即******与****集团有限公司施工合
同>及本合同。
2、凡因业主设计变更、停电、停水、等原因造成的返工、停工，应由
业主、甲方给予签证认可，并赔偿乙方相关损失，工期顺延；凡遇不可抗力或重要变更，工期相应顺延。
3、因乙方原因造成的工程未能及时竣工，由乙方负责，并赔偿甲方相
关损失。
十二、工程验收
工程竣工后，乙方应通知甲方，由甲方邀约有关工程监理、消防单位在三周内验收；乙方向甲方提供竣工图纸一式两份及各类有关技术资料，办理移交手续。若工程不能被甲方及工程监理、消防单位验收通过，乙方应及时整改，以达到消防施工验收规范标准。
十三、本消防工程使用保修期限为一年，从竣工之日起计算。在保修期内因乙方施工质量问题出现故障，乙方须在接到甲方通知后12小时内到现场免费处理。如甲方人为或其它原因出现故障，处理费用由甲方承担。
十四、在执行本合同过程中如发生争议，由争议双方协商解决，如通过协商仍不能达成一致意见，可向所在辖区的法院起诉。
十五、本合同末尽事宜，双方可另订补充协议。
十六、本合同一式肆份，双方各持贰份签字盖章后生效。
甲方：乙方：
代理人：（签字盖章）代理人：（签字盖章）
年月日年月日
专业（甲指）分包安全生产文明施工协议 编号: 建设单位：_______________________________________ （以下简称甲方） 总承包单位：____________________________________________ （以下简称乙方） 专业分包单位：__________________________________________ （以下简称甲指方） 因专业承包单位非总包单位的直接分包，根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，总包单位只是作为对建设单位的服务来对进入总包现场的专业承包单位进行代建设单位管理，所以进入总包施工现场的专业承包企业，必须服从总包的管理与协调。专业承包单位出现的各种劳务用工问题及违反国家、南昌市行政主管部门的有关法律、法规和规定等行为由专业承包单位承担完全责任。甲、乙、甲指三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。为了明确三方的安全生产责任，结合本工程现场具体情况，确保施工安全，本着公平、自愿、诚信的原则，经三方协商一致，达成如下配合管理安全协议，三方必须共同遵守，严格执行。 一、施工内容 1、工程名称： 2、工程地址： 3、专业分包工程名称： 4、承包方式：包工□、包料□、包质量□、包安全文明施工口 5、工程项目期限： 开工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以乙方书面通知为准）； 竣工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以通过验收/备案制验收为准）； 6、工程施工范围及内容： ___________ 分项工程施工进程中的安全，主要是（简要叙述）： ________________________ 二、本工程安全控制目标及文明施工达标： 工程安全目标 1、年负伤事故频率：％。以下； 2、杜绝重伤、死亡、火灾、设备、食物中毒等重大事故; 3、一般安全事故为零；
消防工程施工合同范本2018最新整理版 合同范本
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1、工程名称：_______________________项目消防工程 2、程地点： 3、承包范围：按甲方提供的_______________________项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、___________消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为：
（1）与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 （2）消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统。 （3）喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统。 （4）自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 （5）消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 （6）整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 （7）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 （8）移动灭火器设备配置。 （9）风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 （10）切断非消防电源线路。 （11）消防水池水位报警系统、线路等。 （12）消防设备的监控及反馈系统。 （13）气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送___________消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过________消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
消防安全协议书 甲方：咸阳新元物业管理有限责任公司 乙方：咸阳帝都酒店管理有限责任公司 为坚决贯彻《中华人民共和国消防法》的实施和执行，落实“预防为主，防消结合”的消防方针，严格消防监督管理，加强消防管理力度，防止火灾发生，减少火灾损失，保障巨龙古玩城（简称本城）的正常生活秩序及人员、财产的安全，甲乙双方根据《中华人民共和国消防法》及中山市地方消防安全法规的要求，特签订本消防安全协议书，具体约定如下： 一、根据“谁主管、谁负责”的消防责任界定原则，甲方将本城区属乙方购买所有或租赁的商铺范围的消防安全保障工作分割委托给乙方负责。 二、甲方责任义务： 1.负责本城区消防安全防范的组织工作，定期开展消防安全知识宣传和消防逃生演习活动，定期安排防火检查，对火灾隐患及时上报或整改。 2. 负责本城区公共消防设施设备的管理维护工作，贯彻执行各项消防管理规定，认真落实安全管理措施。 3. 负责在本城区发生火警时及时组织扑救和协助政府消防部门进行消防灭火施救工作。 4. 其它作为本城区物业管理公司所应承担的消防责任义务。 三、乙方责任义务： 1. 积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。 2. 不在所属住宅房屋或车辆内贮藏保存易燃易爆危险物品。 3. 不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具。 4. 教育和培养家庭成员特别是小孩学习消防逃生技能、会报警、不玩火和不燃放烟花爆竹。 5. 遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范。 6. 在有火警紧急情况下能冷静准确向119报警并灭火、指引和协助他人逃生。 7．在政府组织的相关职能部门，对乙方自己搭建的铁棚或雨棚等检查时，如需进行整改或拆除时，所产生的费用均由乙方承担，甲方不做任何补偿。
消防工程施工承包合同书 随着经济的发展，消防工程在日常生活的应用越来越广泛，消防工程是建筑工程的重要环节，消防工程施工合同是怎样的？小编整理了“消防工程施工承包合同书”仅供参考，希望能帮助到大家！ 消防工程施工承包合同书发包人： 承包人：xxxxxx 年TrueTrueTrueTrue月TrueTrueTrueTrue日 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：xxxxxx 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围
消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收
常州市东方红日建筑有限公司 工程施工总包与分包单位安全生产协议书 总包单位：_________________________ （以下简称甲方） 分包单位：_________________________ （以下简称乙方） 为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同 工程名称: 工程地 点：工程 内容: 分 包范围: 进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安 全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生、依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规规定，签订本协议。 本协议为《建设工程施工专业分包合同》第三部分专用条款中的第20条补充条款，在双方签订《常州市建设工程施工分包合同》的同时签定本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构、定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。 三、坚持安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 四、抓好安全教育；严肃安全纪律;规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照三不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业，本施工现场安全检查生产规章制度，核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目，组织指导
包工不包料消防工程承包合同范本 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 身份证号码： 为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。 一、工程(工段)名称及地址 1、工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装 2、工程地址：重庆市南川区 3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。 二、承包形式和承包内容 (一)承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次
性大包干不变。 (二)承包内容 1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方(但要扣除甲方代购的材料费用)。 2、本工段所需的各种机械设备、工具。 3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。 三、合同价款及计算办法 以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。 四、劳务费用的支付办法
消防安全管理协议 总包方：（以下简称甲方）长业建设西安分公司DK-B项目A标段项目部分包方：（以下简称乙方） 为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部６１号令）、《陕西省建设工程施工现场消防安全管理规定》、《陕西省消防安全责任监督管理办法》等法律、法规，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的消防安全。 工程名称、地址及工程分包内容： 工程名称：西沣路地区城市综合改造项目DK-B项目A标段 工程地址：西沣路以东，西部大道以北，翟家堡村 工程分包内容： 一：甲方的权力、责任和义务 1：贯彻落实国家消防法律、法规和总包的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面的管理、监督、检查和指导。 2：通过多种方式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员至少每年进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备有火灾危险性的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核或考试不合格以及经审查有其它不符合规定要求的人员，有拒绝进入施工现场或清退出现场。
3：建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确逐级和岗位安全职责，确定现场各栋号、分包、外分包单位和各职能部门、各工种和各区域、层段各级别和岗位消防安全负责人；建立健全施工现场的各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重点工种人员如：电气焊人员、防水作业人员进行登记和，建立档案。 4：严格落实有关动用火的管理制度，施工现场动用明火，应当按照规定事先办理审批手续；开具明火证人员必须由消防专职人员担任，其他人员代理应有书面委托；高层、外檐和孔洞周围作业，必须要求乙方在动火证上注明具体要求和措施；有防水施工和火灾、爆炸危险作业的，应停止各种明火作业。 6：负责人对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、防水作业以材料存储进行审查、批准和监督、检查。对违章指挥、违规操作等违章违纪行为进行制止、纠正，并按有关规定进行处理。 7：定期召开施工现场消防安全会议，组织防火检查，督促落实火灾隐患整改；有针对性的部署做好防水施工、聚苯保温材料的使用、冷却塔、贵重机器设备（电梯、冷水机组、空调机等）安装以及装修等各阶段的防火工作；协调和处理本施工现场的有关消防安全问题。 8：要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。 9：发生火灾，应及时报警、迅速组织扑救和疏散人员。紧急情况下甲方有权调用乙方的相关人员及物资。 10：积极配合各级消防监督检查机关进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查、处理。
土方开挖分包安全管理协议书
甲方：**国际建设有限公司 乙方： 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好工程的安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求，同时依据甲乙双方合同要求，特签订本协议。 一、工程概述： 1、工程名称： 2、工程地址：北京市朝阳区孙河乡 3、分包工程范围和内容： 4、分包形式： 二、工程项目期限： 自2020年月日开工至 2020年月日止完工。 三、协议内容： 1、施工期间，甲方授权于春革同志为本工程甲方项目负责人，乙方授权同志为本工程乙方项目负责人。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作，上述人员发生变更，甲乙双方应及时沟通，并留下书面变更记录。 2、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工
作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。 3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。 4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。 5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。 （二）安全责任划分原则： 1、甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位的安全生产管理工作，健全各自的安全管理体系。包括分管安全生产的领导，配备专职或兼职安全员，应有各种机械、各工种的操作工程，特种作业人员、驾驶人员的操作证、驾驶证的审证考核制度，各级管理人员的安全生产责任制和定期安全检查制度。 2、甲乙双方在施工前要认真勘察现场： ①工程项目应由甲方编制施工组织设计 ②工程项目由乙方按照甲方的要求自行编制施工组织设计、制定有针 对性的安全技术措施，乙方必须严格按照施工组织设计的要求施工。 ③甲乙双方的安全管理人员及有关技术人员必须认真的对本单位职工 进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全法规、纪律、制度。 ④施工前及施工中，甲乙方应共同对乙方进场的人员进行安全三级教育
**********项目消防工程 专业分包工程合同 发包人： 承包人： 分包人：
日期：年月
合同协议书 编号： 承包人（全称）： 法定代表人： 法定注册地址： 分包人（全称）： 法定代表人： 法定注册地址： 鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人差不多签订的工程施工总承包合同（以下称为“总承包合同”），承包人为完成建设中的分包工程（以下简称“本分包工程”），已同意分包人提出的承担本分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 分包工程名称：（分包工程名称） / 标段 工程地点： 分包工程内容：
群体工程应附“分包人承揽工程项目一览表”（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、分包工程承包范围 承包范围： 详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。 三、分包合同工期 打算开工日期：年月日 打算完工日期：年月日 工期总日历天数天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算（具体开工时刻以发包人和承包人通知为准，工期须配合及满足整体工程的工期要求）。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同形式 本分包合同采纳固定单价合同形式。 六、签约合同价 金额（大写）：（人民币） （小写）￥：元 其中：安全文明施工费：元 暂列金额：元 七、分包人项目经理：
姓名：； 职称：； 身份证号：； 建筑师执业资格证书号：； 建筑师注册证书号（或建筑师临时执业证书 号）: ； 建筑师执业印章 号: ； 安全生产考核合格证书 号：。 八、合同文件的组成 下列文件共同构成合同文件： 1、本协议书； 2、中标通知书； 3、投标函及投标函附录； 4、专用合同条款； 5、通用合同条款； 6、技术标准和要求； 7、图纸； 8、已标价工程量清单； 9、其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以分包合同约定次序在先者为准。
乙方： 为加强本工程施工现场消防管理，确保安全生产，保障施工顺利进行，杜绝火灾事故及各类人身伤亡事故，依据公安部、建设部、XX市消防局和其他政府部门的有关规定：《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令61号）、《XX市消防条例》、《XX市建设工程施工现场消防安全管理规定》、《XX市建筑工程施工安全操作规程》等，特制订本协议。甲、乙双方必须在正式施工前签定本协议。 一、甲、乙双方均应遵守、执行公安部、XX市消防局的规定。甲方贯彻执行国家、XX市有关消防安全的各项政策、法规、规程、标准和要求。并对乙方行使施工管理职能，全面负责施工现场的管理，执行国家、XX市及合同等有关规定执行，不得违章指挥。 二、甲、乙双方的消防安全工作要坚持以确保安全生产为中心，认真贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针和“谁主管，谁负责”的逐级防火责任制。提高消防安全管理水平和消防安全施工水平，杜绝火灾事故。 三、乙方对施工现场的消防安全负直接管理责任。乙方应严格按照有关规定对自有全部管理人员、施工人员进行消防安全管理。对不遵守有关条例、不服从管理的乙方人员，甲方有权将其清退出场。 四、甲方督促乙方作好消防安全工作，随时检查巡视现场，对发现存在消防安全隐患的，下发整改通知书，监督乙方按“三定”措施进行整改，确保落实。五、乙方必须建立消防组织，实施全员安全教育，建立义务消防队，实行逐级防火责任制；必须确定一名施工现场负责人为消防负责人，全面负责现场消防安全
六、乙方应按照XX集团有关内业资料标准的要求，建立、完善消防安全工作内业资料。 七、乙方因施工需要搭设的临时建筑，必须报甲方消防主管部门审批，并符合防火要求，不得使用易燃材料。 八、乙方使用电器设备和化学危险品，必须报甲方消防主管部门审批备案。符合技术规范和操作规程，严格防火措施，禁止违章作业，确保施工安全。施工作业用火必须经甲方消防主管部门审批，领取用火证方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效。 九、乙方施工材料存放、保管，应符合防火安全要求，易燃材料必须专库储存；化学危险品和压缩可燃气体容器等，应按其性质设置专用库房分类存放，其库房的耐火等级和防火要求符合公安部制定的《仓库防火安全管理规定》，使用后的废弃物料应及时消除。建设工程内不准存放易燃、易爆化学危险品和易燃可燃材料。 十、乙方安装电器设备，进行电、气焊作业时，必须由合格的焊工、电工等持有效岗位证书的专业技术人员操作。 十一、乙方冬季施工使用电热器，须有技术部门提供的安全使用技术资料，并经现场甲方消防主管部门同意。保温材料不得采用可燃材料。 十二、乙方施工中使用化学易燃物品时，应限额领料。禁止交叉作业；禁止在作业场所分装、调料。 十三、施工现场严禁吸烟。乙方未经甲方消防主管部门批准，不得在施工现场内设宿舍。工程内严禁住人。生活区严禁使用电热毯、电炉，未经甲方消防主管部
中建一局集团第二建筑有限公司即墨蓝色新区工程市政项目部总分包安全管理协议书总分包安全管理协议书 甲方：中建一局集团第二建筑有限公司乙方： 为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工人员的安全与健康，促进施工生产的顺利进行，依照国家安全生产法及安全管理标准以及《北京市施工现场管理法规及文件汇编》和中建一局集团《工程项目安全生产标准》，就本项工程施工生产中的有关事项，经双方协商达成如下协议：在施工工程总分包合同的执行上，本协议书具有优先权。安全生产组织管理第一条一、甲方需设置安全生产专职机构——安全管理部门；乙方必须配备一名以上专职安全管理人员；二、乙方必须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》及《北京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及。条例（若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）任何因乙方违反上述条例而造成的案件、事件、事故所连带的经济及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；三、乙方的所有工人必须同时具备北京市建设工程专业劳务发包、承包交易中心《施工项目《现场出入证》并在甲方将施工人员登记在册，、办理《安全教育上岗卡》、交易备案注册》，严禁使用童工和未成年人。若在京外施工，必须遵守当地政府关于（费用由乙方承担）企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事件、事故等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，
编号：_____________气体灭火消防工程承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日 发包方(全称)：（以下简称甲方）
承包方(全称)：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方将____________________________________________工程发包给乙方，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 一、本工程概况 工程名称： 工程地点： 二、本工程承包范围及方式 1、工程内容及承包范围：____________________________________________施工图描述的内容、资料整编、包设计、包工、包料、包运费、包备案、包安装调试、包验收合格的大包干形式进行及不可预见的费用。 三、工期与工程总造价 1、合同签订后十天内施工完毕. 2、工程总造价：（大写：______________________）,此工程合同总价为包干价格 四、工程质量标准、验收标准及售后服务 乙方按大包干的原则进行设计、施工、质量管理、中间和竣工验收和整改工作。 1、按国家有关消防规范的要求进行施工。 乙方应严格按照消防规范、设计要求进行施工，随时接受消防部门的检查和整改要求。双方协调解决施工中出现的问题。本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。 接受监理（业主）和甲方的检查，并提供检查方便。经消防部门验收，质量达不到规范要求的，业主甲方有权要求乙方返工修改直至符合要求为止，乙方应承担因自身原因所造成返工的费用，
合同编号：YT-FS-4643-22 消防安全责任合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
消防安全责任合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方 针，强化安全管理，落实消防安全责任，有效强制各 类事故的发生，特与承租户签订消防安全管理合同书， 明确内容如下： 一、承租单位应按“谁主管，谁责任”的原则， 建立和健全企业内部各项安全生产规章制度，明确法 人代表是安全生产第一责任人，并要逐级落实安全生 产、消防安全责任。 二、承租单位每月要组织一次安全生产、消防安 全大检查。并根据企业的实际情况，加强日常安全检 查，发现问题及时上报，限期整改。 三、根据安全生产和消防安全职责，积极开展形 式多样的生产安全、消防安全宣传教育，认真开展“安 全生产月”和“冬防119”等专项活动，积极营造安全
生产氛围，努力提高员工安全意识。 四、承租期间必须搞好自已的生产经营工作、安全保卫、货物保管保险工作、必须遵守有关消防安全管理规定和用火、用电等各项防火安全制度。 五、必须保持消防通道的畅通、严禁占用防火间距、消防通道搭建工棚等，车辆应按指定地点停放。 六、甲方有权要求乙方整改安全隐患，并可协助乙方进行有利的整改。如违反上述安全规则，后果由乙方独自承担。 六、本协议一式贰份，甲、乙各执壹份。双方签字(盖章)后生效 甲方：乙方： 代表：代表： 年月日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特
点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
消防工程施工合同范文 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1 工程名称：项目消防工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。 1.4 承包方式： 承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条：工程造价（大包干价）： 2.1 本工程大包干承包总价为（人民币）： 大写：人民币（￥元）。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 消防施工安全协议书
编号：FS-DY-20178 消防施工安全协议书 建设（监理）方：xx有限公司(以下简称甲方) 施工总承包方：xx有限公司(以下简称乙方) 为确保xx施工改造及装饰工程的顺利完成，依据国家、北京市的有关规定，特签订本安全协议书。 1、贯彻消防“谁主管，谁负责”的工作原则，乙方须认真执行北京市消防条例和政府关于北京市建设工程施工现场消防安全管理规定(第84号令XX年)第四条规定：“施工现场的消防安全由施工单位负责”。甲、乙双方应共同督促施工单位做好消防安全工作。乙方要组建安全领导小组，全面负责施工现场的安全工作。 2、乙方在本协议签订三日内，必须向当地公安消防机构申报，经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后，方可继续进行施工。 3、乙方须在三日内到北京市消防局领取并如实填写《北
京市建筑工程施工现场消防安全审批表》、《北京市建筑工程现场消防安全审核备案表》，并将施工组织设计、施工现场防火安全措施和消防保卫方案及现场治安措施方案一并报市公安消防监督机构审批。 4、乙方对进驻施工现场人员须进行严格审查，并负全部责任，做好对施工人员的法律、法规、及消防安全教育，严格遵守甲方及长城饭店的各项安全规定。 5、乙方与各分包及班组应签订安全协议书，专业施工队应与每个进场的工人签订安全协议。施工现场实行逐级防火责任制。乙方应组成现场安全保卫组，制定施工现场各项安全制度和措施并张贴在施工现场，负责施工现场安全管理。甲方负责施工现场防火安全的监督检查。 6、施工单位每天收工后，乙方须留有一定的保安人员，负责施工现场的消防安全，因乙方安全检查员不到位，经甲方查出，将对乙方进行人民币100元罚款。 7、施工现场由乙方负责配备abc干粉灭火器及其它消防器材设施，乙方防火负责人对施工人员进行消防知识和器材使用的培训。长城饭店保卫部可协助，做到未经安全培训
分包安全生产管理协议书 发包方：北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目（简称甲方）承包方：（简称乙方）按照各方责任主体单位应坚持“各司其职，各负其责”的原则，经协商，甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内，另签订本《分包安全生产管理协议书》，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。 第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司（以下简称“公司”）各项安全生产管理制度，贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。 第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育，对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带（含租赁）施工机具、设备进行检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。 第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求，建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员：实行专业分包的单位，必须配备专职安全员至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加；实行劳务分包的单位，作业人员50人以
消防改造专业分包合同(示范合 Fire protection renovation subcontract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-035825
消防改造专业分包合同(示范合同) 说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或 打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 发包人(全称)：xx 宾馆以下简称【甲方】 承包人(全称)：北京 xx 消防工程有限公司以下简称【乙方】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：xx 消防改造工程 2、工程地点：北京市丰台区 3、建筑面积：暂估建筑面积：4000m2 第二条承包范围及承包方式 1.分包工作内容及范围：
本次承包范围包括 xx 宾馆消防火灾自动报警系统及联动系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统(含泵房设备、屋顶消防水箱供货安装)、防排烟系统及未明确的可合理推断出的内容(每单项的施工内容包括但不限于工程量清单中所列明内容)。具体包括但不限于安装消防喷淋系统，增加喷淋泵;安装消火栓系统; 安装烟感报警系统及防排烟系统;安装防火门;负责消防设计及费用;消防检测及费用、单项验收及工程完工后的消防总验收及整改等手续及费用等。 特别约定： 其他涉及消防工程的内容：除甲方明确不属于乙方工作范围的内容外任何图纸上显示涉及消防工程的工作内容都属于乙方的工作范围，工程量清单内未明确列出的施工项目，乙方自愿承担该施工风险，如发生超出清单中所列内容的施工 项目，双方一致同意该费用已包含在合同总价内。 2.乙方还负责完成专业分包工程的配合工作，包括进度管理、质量管理、安全生产管理和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务，也包括完成成品保护、交工前的竣工清理、现场垃圾的清运，资料整理归档等工作。 3.乙方工程量清单说明： 3.1所有消防改造工程材料均有乙方供应。 3.2清单中所列工程量为图纸净工程量，损耗及预留部分含在清单综合单价内。 3.3相同清单项单价应一致。 3.4消防清单中管道的各项试验含在清单综合单价内。 3.5清单综合单价为完税单价，任何情况下不再发生变化。 3.6本次消防验收费用已包含在合同总价中，不再另行取费。 3.7工程量清单作为本合同附件，其内容及解释如与本合同发生冲突，应以
消防安全管理协议书 工程名称：石嘴山银行银川分行办公大楼工程 分包项目：基坑支护工程 总包方（甲方）：江苏江都建设集团有限公司 分包方（乙方）：宁夏夯利地基有限责任公司 江苏江都建设集团有限公司 年月日
消防安全管理协议书 一、总则 为了加强建设工程施工现场消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，江苏江都建设集团有限公司依据中华人民共和国公安部颁布的61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求，结合我公司施工现场实际情况，特制订此协议。 凡以分包的方式，从江苏江都建设集团有限公司所承建的工程项目中，分包的分部分项工程任务的施工单位，或由工程建设单位直接分包的分部分项工程承接的施工单位，在进入江苏江都建设集团有限公司所属的施工现场后，必须要与江苏江都建设集团有限公司所属的项目经理部签订此协议。 双方单位应当严格遵守消防法律、法规及行业消防管理制度，认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。履行消防安全职责，明确各自的责任，实行统一管理和自我管理、自我约束、相互配合，共同搞好施工现场的消防安全工作。 二、协议条款 甲方职责和权力： 1、依据谁总包谁负责的消防安全管理原则，甲方负责对
施工现场的消防安全实行统一管理。建立健全各项消防管理制度，设置消防通道和消防设施。 2、负责编制施工现场消防预案和消防应急响应方案，开展消防安全宣传教育和消防灭火演练活动。 3、协调分包单位的住宿、办公、堆料场所的安置，施工用火审批。协调两个单位在同一场所交叉施工用火的安全问题，共同采取措施，确保施工范围的消防安全。 4、建立消防管理档案，保管备查。负责接待各级消防管理部门的领导到工地检查。 5、甲方有权对乙方在施工中的消防安全工作进行监督检查、指导；有权对施工中存在的消防隐患，提出意见限期整改。对存在重大隐患整改不利的分包单位，有权按照施工现场管理制度实行经济处罚，或向当地公安消防管理机构举报。 乙方的责任： 1、分包单位要向总包单位负责，服从总包单位对施工现场的消防安全统一管理。 2、加强对自有员工的消防安全教育，教育内容包括：消防法规、消防安全制度、火灾的危险性、防火措施、灭火器材的使用、报警、扑救初起火灾及自救逃生知识和技能。提高全体员工的消防安全意识，杜绝违章违纪现象的发生。