×××××××××××项目
土石方工程施工合同
建设单位：
施工单位：
合同履行地点：
签订日期：
一、合同协议书
建设单位：（以下称业主）
施工单位：（以下称承包人）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就××××××土石方工程有关事项协商达成一致，订立本合同，具体内容如下：
一.工程概况
1.工程名称：（以下简称“本工程”）。
2.工程地点：
3.工程内容及承包范围：××××××土石方工程，包括土石方开挖（含爆破）、外排、场地平整、地下砼障碍排除、坡道铺设及施工后拆除外排，同时包括本工程施工过程与其它单位如桩基础施工单位的配合工作，为总承包单位进行下一道工序提供完备整洁的工作面。
本工程土方工程开挖分2期施工，本次合同为一期土石方工程施工，工程量约为81000 立方米，场内垫土倒运平整15000立方米，施工范围见平面图，地质及水文情况见业主提供的地勘报告，本合同工程量是根据质勘察报告及现有设计图纸概算的，实际结算工程量按现场实际发生计算。
本工程工程内容分为2部分，一部分为土方的挖排外运，另一部分为场内垫土的倒运，具体工程量合同附件。
具体土方开挖范围详见设计平面图，并结合现场勘察情况。
承包人在施工组织设计及报价时应以实际踏勘的工程现场条件为基准综合考虑整个施工过程中的坡道设置，包括在施工全过程中可能引起的车道位置的二次调整，直至施工全部结束后拆除坡道，此部分车道设置及拆除的费用全部包含在土石方挖排的综合单价内，不另行计取。
本工程施工过程中可能会发生基坑降水，如发生基坑降水，业主指定其他施工单位进行基坑降水。
业主有权取消以上工程内容中的个别项目另行发包，并不因此承担责任。
上述工程范围的说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是根据图纸、建设单位开发方案、地质勘察报告和现场勘查等方法去完全了解工程的实际范围。
4.承包方式：本工程由承包人包施工（包工、包料、包机械）、包工期、包质量、包安全及文明施工、包工完场清、包建工保险、包工具用具、包试验、检测及监测费用、包各种管理费、包税金、包办理政府主管行政部门的各项法定手续并交纳各种费用的方式承包。
二.工期及工程质量要求
1.工期要求（具体开工日期以甲方书面通知为准）：
暂定开工日期：2011年5月 20日
竣工日期：2011年 7月 18日
总工期为60个日历天，前述工期包含法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。
除双方明确约定可以顺延工期的情况外，承包人承诺工期若遇地下障碍物、下雨、下雪、停电、停水等不可预见因素及其他任何非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，均不调整工期，承包人承担违约责任。
2.工程质量：符合国家、××省及××市相关施工规范及验收标准，以及本合同约定的相关要求，一次性验收合格。前述标准如有不一致的，以标准较高的执行。
三.下列文件应作为本协议书的组成部分：
1.合同协议书
2.中标函及双方往来函件
3.投标函及投标函附件
4.合同条款
5.招标文件
6.规范要求
7.图纸
8.工程量清单表和构成合同组成部分的其他文件
上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以业主发出的指示进行解释，解释以上面所列顺序在前的为准。
四.合同价款、付款方式
1.合同价款：
本工程合同总价暂定为人民币大写：壹佰壹拾柒万元整（小写：￥1170000.00元）。实际结算依据本合同附件所列综合单价明细表据实结算。
本工程执行固定综合单价，技术措施费等包含在综合单价之内，本合同综合单价和技术
措施费一次性包死，固定不变，不再因市场价格涨落、履行期调整等任何因素而在结算时予以调整。本合同综合单价已充分考虑了为完成本工程应包括的全部项目及风险，综合单价中应包括人工、材料、配件、临时仓储和保管费、运输、安装、机械、施工技术、成品保护、材料损耗、材料复试、检测、调试、验收、维修、管理、垃圾排放及清理、各种气候条件、保险、利润、水电费、税金、保险及办理相关手续等承包方完成本合同约定工程并经业主及政府相关主管部门验收合格所发生的全部费用和招标文件及合同条件明示和隐含的一切风险费用，除本合同另有约定外，业主无须再向承包人支付任何费用。风险范围包括但不限于：（1）人工、材料、机械费等变化引起风险；
（2）业主提供的地质资料可能与实际情况不符而导致的承包人工程费用的增加；
（3）业主不能保证提供给承包人的相关资料的准确性及完整性，承包人应到工地踏勘以充分了解工地位置、地形地貌、周边环境、道路、地下管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请不获批准。
2.付款方式：
（1）工程预付款：无；
（2）工程进度款：进入现场，完成合同工程量的50%，支付至合同暂定总价款的30%；工程全部完成并经验收合格，且本工程结算完成后15个工作日内支付至结算总价款的100%。
（3）业主每次付款，承包人应当提前2天出具符合税务机关要求的等额有效的发票，否则业主有权拒绝付款。业主对发票的接收并不表示业主对该发票的真伪承担责任。如承包人提交虚假发票或因该发票存在其他瑕疵而使业主被税务机关处罚或受到其他损失的，业主有权向承包人追偿并有权要求承包人重新提供合法有效的发票。
（4）工程质量未解决之前，业主有权拒绝向承包人支付任何款项。
五.工程量计算规则及结算方式
（一）工程量计算规则：
1.本工程综合单价明细表中项目根据不同土质特征和项目特征，按5m方格网做依据进行工程结算。
2.合同期间，综合单价不予调整。
3.根据现场开挖情况基底标高、放坡等因素均已含在固定综合单价中，按土方实际的天然密实体积（立方米）计算工程量，不考虑松散系数。
4.承包人应严格按土方开挖图施工，严禁超挖，超挖部分工程量不计量，且需赔偿因超挖给发包人带来的经济损失。
5.如发生基坑内降水项目，则按综合单价单独签证。
（二）结算方式
1.本工程计算值=综合固定单价×工程量±现场签证结算值
2.综合固定单价见合同附件（土石方工程综合单价表）中综合单价。
3.工程量为按本合同工程量计算规则所得工程量。
4.现场签证结算值为按本工程附件（现场签证办理流程）所办理的现场签证所得结算值。
六.其他
1.业主将与承包人签订《廉洁合作协议》以确保工程能安全、高效、优质的按期完工（详见招标文件附件1）；
七.本合同未尽事宜，业主与承包人可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
八.本协议书自业主盖章、承包人签字或盖章后生效。
九.合同双方的任何一方如有违约，按合同文件有关规定处理。
十.本合同一式 4 份，业主 2 份，承包人 2 份。具有同等法律效力。（以下无正文）业主：（公章）承包人：（公章）法定代表人或委托代表人：法定代表人或委托代表人：
电话：电话：
传真：传真：
二、合同条款
一、双方的权利和义务
1.业主现场代表
姓名：，电话：。双方确认：业主项目负责人作为与承包人接洽、传达签署往来文件负责人，该代表的签收仅为收到承包人的文件，并不视为承包人的文件已经业主确认。业主项目负责人对涉及工程质量、工程量和工程价款在内的任何费用等事项的确认文件，必须经业主加盖公章后方为有效。
2.承包人现场代表
姓名：，电话：。承包人现场代表全权代表承包人完成本合同规定职责与义务，其在本合同履行过程中向业主所作出的任何承诺、保证、函件、签字、确认行为，均视为承包人的行为，出现问题，均由承包人承担责任。
3.业主工作
业主应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）业主有权变更材料的种类及品牌、规格，承包人必须无条件服从。且不为此，向业主主张支付额外的费用。
（2）业主保留对工程相应项目增减的权利，承包人应无条件服从。
（3）组织有关单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。
（4）提供现场基准点与基准线。
（5）及时处理工程施工阶段的外部协调工作。
（6）在承包人完全履行合同义务的情况下，及时支付承包人进度款。
（7）提供水电接驳点。
4.承包人工作
（1）承包人现场代表代表承包人行使合同约定的权力，履行合同条款，按业主及总承包商的要求及时报送各类经济技术资料，文明安全施工，全权处理该工程的一切事宜。
（2）承包人已认真考察了施工现场并充分了解了工地位置、周边情况、土质、地质状况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素。承包人理解工地上会有其他承包单位作业，不会独占工作面和工作空间及施工现场，理解可能会与周围企业单位或个体发生的矛盾，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。承包
人确认本合同所约定的工期、工程价款或结算依据的标准，已包括上述因素等对工期、价款等的影响。前述因素不予延长工期，不予增加费用。承包人保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的本工程竣工交付业主。
（3）开工前，承包人必须依据营口市有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续、交纳相关费用。如有疏忽，一切经济和工期上的损失、造成的罚款等均由承包人负责。办理排渣、排水、环境卫生污染、粉尘噪音污染等手续及交纳费用或罚款均由承包人负责。
（4）承包人必须按业主确认的进度计划组织施工，接受对进度的检查监督。
（5）承包人服从业主及总承包商的现场安排，按业主的质量要求和图纸要求施工，并服从施工监理以及业主、总承包商的要求。
（6）承包人承担施工过程中对现有周边建筑物、构筑物、交通道路以及业主告知的地下管线造成的破坏影响等发生的费用，并给予及时处理，业主帮助协调。
（7）承包人应按合同约定的权力，履行合同条款，按业主要求及时报送各类经济技术资料，文明安全施工。承包人必须服从业主及总承包商的管理及安排，并与其它专业施工方密切配合，不得互相推诿，否则业主有权终止合同，一切损失由指定分包商负责。
（8）承包人必须确保施工现场文明，达到市级文明施工现场要求。
（9）承包人应对工程的质量验收一次性合格负责。如出现质量问题，施工质量达不到国家、辽宁省及营口市相关施工规范及验收标准，将处以工程总额10%的违约金并无条件返工至工程质量合格为止或由业主另行委托第三方进行返工，费用由承保人承担，且不免除承包人因此而导致的每个组团的工期延误责任。
（10）承包人在施工过程中应遵守政府部门的规章制度。否则因此引起的各种罚款由承包人负责。
（11）施工过程中，业主负责提供电源、水源的接驳口，承包人应按业主指定的接驳口接驳。施工用电费由承包人承担；施工用水费收取标准：按营口市施工用水计量装置及营口市施工用水收费标准收取费用，此费用由承包人承担。现场提供的最大用电负荷为______KVA，承包人需统筹安排机具设备用电负荷，因超过用电负荷引起的损失由承包人承担。
（12）承包人提供竣工图的约定：工程竣工后免费提供竣工图纸四套。
（13）及时向业主派驻的现场工程师和监理单位提供月、周工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告。
（14）承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，并办
理有关手续，承担由此发生的费用。
（15）承包人在施工期间，应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及其它法规规范，承包人必须采取有效的安全措施，以确保进入施工现场所有人员的安全，如果出现安全事故及原材料的损毁均由承包人负责。
（16）已竣工工程未交付业主验收之前，负责成品保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。由于承包人不履行上述义务，造成其他分包工程的工期延误和经济损失，责任由承包人承担。
（17）施工场地内，按工程和安全需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫。承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。
（18）在施工过程中承包人有义务配合各交叉承包人施工，若因未通知各交叉承包人而造成返工费用由承包人承担。
（19）因承包方拖欠民工工资等原因造成劳资纠纷影响本工程形象，承包人对业主承担50000元/次的违约金。
（20）承包人现场代表与技术负责人必须参加每周由监理组织的工程例会，因故不参加的，必须提前4小时书面通知业主，无故缺席每人每次向业主支付违约金500元。
（21）承包人以下人员，经业主要求必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次每天承包人向业主支付违约金500元：指业主确认无法胜任岗位的工作者，或不能积极配合业主工作的管理者，或违反业主工地现场管理规定者，或与本工程无关的人员。
（22）未经业主书面同意，承包人不得将本工程内容擅自转包、分包及外委，否则业主有权按照本合同约定单价的[50]%标准结算，同时业主有权解除合同。
二、施工组织设计和工期
1.进度计划
承包人应在合同签订并且领取正式施工图后三日内，将施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交业主及总承包商。承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受业主对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应按业主的要求提出措施，业主批准后执行。
业主在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。承包人应按业主要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施业主处理意见后，可提
出复工要求，业主应在48小时内给予答复。业主未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。停工责任在业主，由业主承担追加合同价款，相应顺延每个组团的工期；停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用。
2.工期延误：
（1）开、竣工日期为2011年 5月20日～2011年7月18日，共60个日历天，上述工期包括法定节假日，交叉施工、配合施工的等待时间。承包人承诺的工期为施工合同的工期，若遇地下障碍物、下雨、下雪、停电、停水等不可预见因素均不调整。
（2）按照业主对承包人要求的工期及施工进度计划组织施工，承包人无正当理由拖延其他分包工程的工期时，由承包人承担由此而造成的一切后果。
（3）双方约定，因停水、停电、非灾害性气候因素造成的工期延误的，工期不得顺延。
工程不能按合同约定的工期竣工，承包人应承担违约责任。每逾期一天扣违约金五仟元（直接在工程款支付中扣除，承包人对此无异议），同时承包人的工期延误的罚金不能解除承包人应完成工程的责任和合同规定的其他责任，逾期违约金的上限为合同价的10%。
若业主认为承包人的施工进度明显滞后于经业主批准的进度计划，业主有权要求承包人赶工。如果业主认为承包人的施工进度确已无法满足批准的要求时，业主有权解除合同并停付工程款，并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施，承包人应无条件服从并承担由此而发生的所有费用以及相应的违约责任。
三、质量与验收
工程以业主确认的施工图纸及业主交底的做法说明、设计变更和招标文件的技术规范等相关标准验收。前述标准如有不一致的，以标准较高的执行。
工程质量应达到相关工程施工质量验收标准，一次性验收合格。
承包人听从业主的现场安排，按规范和图纸要求施工，并服从施工监理的要求。达不到约定条件的部分，业主一经发现，可要求承包人返工，承包人应按业主要求返工，直到符合约定条件。因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，业主有权委托第三方进行施工修复，所发生费用由承包人承担。
隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知业主、总承包商、监理参加。通知包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，业主、总承包商、监理在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定
时间内修改后重新验收。工程符合规范要求，验收24小时后，业主、总承包商、监理不在验收记录签字，可视为业主已经批准，承包人可进行隐蔽或继续施工。
验收和重新检验：无论业主、总承包商、监理是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格，业主承担由此发生的追加合同价款，赔偿承包人损失并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的费用，工期不顺延。
四、材料设备供应：
1.承包人采购材料设备的约定：本工程所需材料全部承包人负责采购，并符合现行国家、行业标准及营口市的有关质量及验收规范的标准。前述标准不一致的，以标准较高的执行。承包人必须在材料及设备进场前二天向业主报送材料设备每月进场计划，含材料设备名称、品牌、规格、型号、生产厂家、产地、数量、单价，经业主审定后方可购进。
2.施工过程中所有设备均由承包人自行解决，费用由承包人自行承担。
五、工程变更与签证
1.施工中业主有权对原工程设计进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照业主发出的变更通知及有关要求进行施工，因业主变更而导致工期延长的，延误的工期相应顺延，除此以外，业主不承担任何赔偿责任。
2.确定变更价格：
（1）本工程施工过程中,若发生设计变更时，综合单价不变，工程量以经业主确认的实际发生的签证量为准。
（2）清单中未列项目的工程发生时,工程量以经业主确认的实际发生的签证量为准。结算单价的确定：若合同中没有相同或相似价格时，由承包人提出适当的变更价格，经业主审核确认后执行，如果有相同或类似的合同单价，则参照相同或类似的合同单价执行。
3.其它变更：合同履行中业主要求变更工程质量标准及发生其它实质性变更，由业主与承包人双方协商解决。
4.确定变更价款
（1）项目工程量改变时，按实计算工程量，并沿用相应项目的综合单价。工程量改变是指经业主批准的施工图内容与招标图纸发生变化，引起工程量的变化（增加或减少）。
（2）清单中未列项的零星工程发生时，工程量以实际签证量为准。单价的确定：若合同
中没有相同或相似价格时，由承包人提出适当的变更价格，经业主审核确认后执行。
5.工程现场签证（承包人在本合同中预留签证印章，工程现场签证中使用的承包人印章应与预留印章保持一致，否则该签证单无效。）
（1）承包人必须遵守业主的工程现场签证管理规定，对现场施工变更的事项，承包人应按业主提供的统一格式填写《工程量签证单》（格式详见合同附件二）。承包人必须在该签证单中必须明确填写变更事项、变更具体原因、变更施工部位、施工时间、签证编号等，签证单中所有空白均须填写完整，无内容的应填写“无”。
（2）每单签证承包人均需要提供完整的证明文件，如三方参测人签字的实测原始记录单等，对于无法用文字、图纸准确描述的工程还须附带隐蔽照片等及业主要求的其他文件。
（3）承包人应将按上述要求填写的签证单在施工开始前[10]日内提交业主和监理公司审核。工程现场签证在超出前述时限后不予办理，合同另有约定的除外。
（4）《工程量签证单》一式四份，承包人办理完成签字后需加盖业主“现场签证专用章”并经业主项目负责人签字后方可生效。
（5）签证单记载事项或证明文件不符合本合同约定的，业主有权拒绝签署意见，并且不办理结算。
（6）双方确认，本工程所发生的现场签证单只是对变更工程量的确认，签证单中任何关于工程价款的确认均不能直接作为本工程的付款依据。业主付款以经业主确认的双方最终结算值为准。
6.施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致业主的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延，承包人并应承担逾期完工违约责任。
7.承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经业主书面同意方可变更。未经业主书面同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的一切费用，如因此给业主造成损失的，承包人并应赔偿业主的有关损失，工期不予顺延，承包人并应承担逾期竣工违约责任。
8.合同履行中业主有权要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决，因协商不成而导致本协议解除的，业主不承担任何违约责任。
9.由于承包人自身原因导致工程变更，承包人无权要求追加合同价款及工期顺延。
六、工程安全
1.承包人应遵守《建设工程安全生产管理条例》有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事
故隐患。由于非业主原因造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，承包人还应赔偿因此给业主造成的损失。
2.承包人在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前以书面形式通知业主，并提出相应的安全防护措施，经业主认可后实施，承包人承担安全防护措施费用。
3.承包人负责办理承包人在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中，不再另行计取。
4.发生重大安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并书面通知业主，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担发生的费用，承包人可向责任方追偿。
5.施工现场的安全保护、防火防盗、消防等工作均由承包人负责。自工程开工之日起，至竣工验收合格承包人全部撤离现场之日止，承包人自行承担其人员伤亡及财产损失（包括但不限于工程本身、设备、材料和施工机械等）。
6.因承包人施工给第三方造成的人员伤亡及财产损失的，应由承包人负责赔偿。由此而给业主造成经济损失的，承包人应予赔偿，业主不承担任何责任。
七、违约、索赔和争议
1.在合同执行中，如发生纠纷，业主、承包人双方应友好的协商解决，协商不成时，应向建设工程项目所在地的人民法院提起诉讼。
2.由于战争、自然灾害、国家政策的调整等不可抗拒的因素，致使合同无法履行，经业主、承包人双方同意本合同可以提前终止或解除。
3.在承包人完全履行本合同约定义务的情形下，业主未按合同约定的时间支付工程款的，承包人给以业主10个工作日的宽限期，超过10个工作日的，从第11个工作日起，每逾期一日，按应付未付款金额的中国人民银行公布的同期贷款基准利率承担逾期付款利息，除此而外，业主不承担其他责任，工期不予顺延。
4.由于承包人原因导致工程逾期开工或逾期竣工或逾期履行其他任何一项义务的，工期每延误一天，承包人向业主支付合同价款的万分之一的标准向业主支付赔偿金。任何一项逾期达30天以上的（含30天），业主有权单方面解除合同。
5. 因承包人施工的工程质量达不到约定的质量标准，承包人应当根据业主或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及业主要求。承包人除负责返工和维修外,还应承担发生的相应费用,支付业主合同总价款5%的违约赔偿金。由于修复、返工造成逾期竣工的，承包人还应承担逾期违约责任。但如承包人违反国家强制性规定，或承包人未按
指令或要求整改逾期达3日仍未符合约定标准，或同一部位经2次指令仍未符合约定标准的，业主有权解除本合同。
6.如果业主发现承包人选用的材料、设备（品牌、生产厂家、原产地、规格）和施工工艺等任何一项与合同或施工图、技术规范中规定的内容不符而导致的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自业主通知之日起两年内享有对承包人的索赔追偿权利。
7.在不影响业主取得工期延误赔偿金和赔偿权利的条件下，在遇到下列情况下，业主有权解除合同：
（1）承包人延期开工，或施工进度缓慢，虽给与书面提醒，业主仍认为承包人不可能按期完成合同工程。
（2）如果承包人停工7天以上，停工理由不被业主接受。
（3）如果承包人撤离工程，或放弃工程，或证明承包人没有施工。
（4）承包人被证实其施工混乱，业主认为其会对业主的声誉造成不良影响的。
（5）如果承包人没有按合同规定的期限施工，业主认为没有必要给其一个宽限期，或者在给定宽限期内未能完成工程施工。
（6）《中华人民共和国合同法》规定的其他法定事由和本合同约定的其它解除事由。
终止合同时，业主以书面形式通知承包人即可，无需采取其他措施。
8.本工程严禁转包，且未经业主同意严禁擅自任何合营、联营的方式进行转包、分包。一经发现，业主有权终止合同。
9.由承包人引起的业主的一切损失，由承包人自行承担全部责任和赔偿。
10.工程质量未解决之前，业主有权拒绝向承包人支付任何款项。
11.因业主原因合同解除的，业主只赔偿造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。
12.除本合同另有约定外，凡因承包人原因导致合同解除的，承包人应当赔偿业主的损失，损失金额按照本合同总价款[30]%计算损失。如果该赔偿金不足以弥补因承包人违约造成业主的损失，承包人应继续赔偿。损失包括但不限于业主应付给第三方的违约金、赔偿金等、业主为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用等。
八、履约保证金
承包人应选择如下方式之一提交履约保证：
1．（保函方式）承包人在收到中标通知书14天内办理并提交由业主指定银行出具的履约保函，担保金额为合同暂定金额的10%，履约保函在整个合同有效期内有效。
2．（保金方式）承包人在收到中标通知书 14天内办理履约担保，并将履约担保金汇入业主指定的银行帐号中，担保金额为合同暂定金额的10%，履约担保所需的费用由承包人自行负责，工程进度款支付到合同价款的50％时，返还50%的担保金，在竣工验收移交且决算办理完毕后如双方无异议，则全部返还担保金。
九、合同附件
1.合同附件一《合同价款明细表》
2.合同附件二《工程量签证单》
合同附件一：
合同价款明细表
序号分类工程量
（M3）
合同单价
（元/ M3）
合计
（元）
说明
1 土方挖排81000 12.5 1012500.00 依据地勘报告和水文情况结合现场实际报价挖土、外排等全部内容
2 场内土方倒运15000 10.5 157500.00 场内原有打桩机施工的垫土在场内的挖土、装车倒运、平整
合同总价款
（人民币元）
壹佰壹拾柒万元整。小写：￥1170000.00元。
注：本工程综合单价应综合考虑施工过程中坡道的铺设、调整及坡道最后的拆除外排工作，并综合考虑桩基础桩头引起的施工降效等问题，费用全部包含在综合单价之内，不再另行计取。场内土方倒运为原有打桩施工的垫土在场内的挖土、装车倒运及卸车后的平整。
主要设备费用单价表
序号分项内容单价（含税）说明
1 挖掘机台班2080元/台班8小时/台班
2 排土车台班2680元/台班（26立方米）8小时/台班
3 推土机台班2080元/台班8小时/台班
合同附件二
工程量签证单编号：
工程
名称
专业名称承包人
名称
日期签证事
由（原
因）:
签证
内容:
应扣除
单位
签字栏
业主（盖章）监理单位承包人专业
工程师专业
工程师
经办人
工程部
负责人
主管
经理
总监负责人
其他：
自明中路（大明路-马湾路）道路 工程 土 石 方 施 工 合 同
湖南捞刀河建设集团有限公司 2017年3月25日 土石方工程施工合同 甲方：（发包方）湖南捞刀河建设集团有限公司 乙方：（承包方）长沙谢灿文土石方工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称：自明中路道路工程 （二）工程地点：长沙市开福区大明村 （三）工程范围：土石方挖、装、运、填、平、压实。 （四）承包方式：包工、包料、包工期、包质量。 （五）工程总造价：经双方确定在项目范围内按本合同工程范围实施综合包干单价结算。全部工程总造价约为人民币￥：280万元，大写：人民币贰佰捌拾万元整。以上价格含税金。 第二条工程期限
项目进场时甲、乙双方另行协商若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 1、按月进度工程量支付，支付到总工程价款的50%，剩余50%工程款待工程完工验收合格之后3个月付清。乙需将月进度工程量报甲方审核，甲方在5个工作日内审核完毕支付款项。 2、工程余款50%，即约人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00元），在工程完工乙方编制结算书交甲方审核同意，甲乙双方验收合格后，结余的尾款甲方须在3个月内一次性付清给乙方。最后结算以实际工程量为准。 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设 施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时
合同编号： 土石方施工合同 1、工程名称： 2、工程地点： 3、发包人： 4、承包人：
建设工程劳务(土方)承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律和行政法规，根据平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，为保证工程的进度、质量、安全及文明施工，规范甲乙双方行为，保障甲乙双方权益，双方就本建设施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 土方体积：约立方米（以结算书为准） 二、工程地点： 三、承包形式：包工程中所发生的所有土方挖掘、石方爆破、基坑基槽开挖、基底回填平整、 土石方外运，修筑施工道路，包安全、包验收、以单项工程定价包干。 四、工期：地下室基坑基槽土方（石方爆破、清理工期另计）个工作天。 五、工程承包范围及价格： （一）工程承包范围及价格： 1、包质量、包进度、包文明施工、包安全行为及公司、国家和地方部门的安全法规或 规定的执行与实施。 2、包“工完场清”（包括道路清理）。 3、具体承包范围： （1）工程全部土方开挖、岩石爆破、外运（结算工程量以实际为准）； （2）属于自行工作范围的所有收口，做到每天工完场清，所发生的费用（包括城管、交管、城监、市容市貌管理费）由乙方负责。 （3）属于自行工作范围因质量原因或自行施工错误造成返工应无偿返工。 （4）乙方自己申请开通临时出入口，土方外运，必须保持道路清洁，理顺当地村民、城管、交管、城监、市容市貌的关系，由此发生的费用由乙方全部负 责。
（5）岩石爆破包括炸药、雷管的采购，爆破时现场的安全防护。 （二）价格：（根据实际项目填写） 1．土方开挖元/m3 ，（其单价包括地下室土方挖掘、基底回填平整、余土外 运、回填土【不包括地下室外围回填】、挖排水沟及降水井等工作）。 2．石方爆破元/m3 ，（其单价包括石方爆破、外运等工作）。 3．乙方必须保证有足够的挖掘机械及运输车辆，在甲方指定时间内完成施工 任务。 4．基坑、基槽石方爆破、清理元/m3。 六、付款方式： 乙方每完成叁万立方米土方，甲方按工程价款60%支付给乙方进度款，所有基础土方（包 括地梁、承台）工程全部完成，甲方在15 天内按工程价款20%支付给乙方进度款，余款20% 待甲乙双方确认工程量办理结算手续后，在两个月内一次性付清。 七、乙方应履行的职责和必须达到的要求： （一）职责： 1．必须具有大型土石方开挖及爆破施工的相关资质。 2．遵守甲方公司及项目部的所有规章制度。 3．必须无条件的服从公司及项目部管理，听从项目部的统一指挥和工作安排。 4．合理组织挖掘机械和运输车辆，确保工程进度，不能因任何借口缺少满足工 程的挖掘机械和运输车辆，确保工程需要的机械资源的配置。也不能以任何借口 停工，消极怠工。甲方若发现乙方施工过程中乙方配备挖掘机械和运输车辆不足 或借故拖延时间，难以满足甲方正常的工期如期完工，甲方随时有权安插挖掘机 械和运输车辆协助施工，产生的费用由乙方承担，情况严重时，甲方有权立即终 止合同，工程款结算时只付给乙方80%进度款。 5．对进场工人进行安全教育劳动技能的交底。 6．严格按照设计施工图、公司项目部的施工质量技术交底、安全交底等要求施 工，不得擅自更改。 7．所有施工过程乙方主管必须在施工现场，参加督促下属工人的施工管理工作， 有要事需离开必须经上级领导主管部门请假，批准后，方可离开。否则由此造成 的一切事故损失均由乙方负责。
小型工程清包工合同 业主(以下简称甲方):联系电话: 施工队(以下简称乙方):联系电话: 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同 一、工程概况 工程地址: 二、价格 清包工费:￥元,大写: 三、付款方式 1、瓦工完成,付_________元 2、木工完成,付_________元 3、工程竣工,付________ 元
4、保修金_________元,从竣工之日起1年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作. 2、甲方若无图纸的部分,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可. 五、材料 1、乙方应提前7天向甲方提供需购材料清单,甲方应在5天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失. 2、乙方应陪同甲方到建材供应点购买材料,并帮助甲方核查材料质量,辨别品牌真伪。 3、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;若已采购,甲方有权拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用. 4、如有部分材料甲方委托乙方代买,材料的制造厂商、品牌、规格、单价须征得甲方认可后购买;乙方应到甲方指定的建材城购买并开正式发票和品质保证书,甲方验收合格后付款,否则甲方有权提出退货、返工及赔偿损失。 5、乙方应帮甲方收货,检查来货质量,核对数量和配件的准确性。发现问题后及时告知甲方。收货后甲乙双方签字交接。
6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场;未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,如有损坏、缺失,乙方按同品牌同质量赔偿。 六、工期从XX年___月____ 日起至XX年___月____ 日止,工期为___ 天,因甲方因素拖延,工期协调顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天 七、材料搬运 1、甲方材料送至工程所在地的楼下时,乙方任何施工人员应无条件搬运。 2、甲方购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如橱柜、空调、热水器等),在需要时乙方应协助搬运至现场。 八、垃圾清运:乙方应做到 1、垃圾袋装化 2、垃圾日日清 3、垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、施工人员管理及要求 1、未经甲方许可,非工地施工技术人员不得在工地过夜。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 xxxxxxxxxxxxxxxxx工程 施工合同 工程名称：xxxxxxxxxxx土石方工程 发包人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 承包人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx土石方工程施工协议 发包人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (甲方) 承包人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx （乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，甲方同意将xxxxxx土石方工程承包给乙方，为明确双方职责，特制定以下条款，以兹共同遵守： 一、工程概况 工程名称：xxxxxxxxxxxxxx； 工程地点：xxxxxxxx； 资金来源：xxxx 二、工程承包范围： 本工程施工设计图纸、图说所明确的工程内容。主要包括xxxxxxxx土石方开挖、平场及下平场后形成的部分挡墙等，开挖土石方约10900m3，本工程土石比为1：9（土占开挖土石方的10%，软质岩占开挖土石方的90%）。 三、工期：总工期45日历天。开工日期：以发包人通知的时间为准。 四、工程质量标准：达到国家有关施工质量验收规范要求，并验收合格，平整后按施工图设计标高误差在-100mm范围内。 五、合同价款： 执行xx市xxx年相关计价定额以及xxx年《xx建设工程费用定额》及相关配套文件，其中材料价格、人工价格按照施工期间《xx工程造价信息》公布的xx地区信息价的平均价格执行，造价信息上没有的材料价格，按发包人市场询价后核定的材料价格执行，总价下浮10%后进入结算（其中由发包人核定的材料价差部份不予下浮）。
合同编号：YT-FS-1130-90 土石方工程承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土石方工程承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等有 关法律法规，甲方决定将xxxxxxx有限公司建设项目 的场地平整土石方工程及污水处理池土石方工程发包 给乙方，为明确双方的权利和义务，通过双方友好协 商，达成如下合同： 一、工程概况 1.1工程名称：xxxxxxx有限公司建设项目场地内 土石方平整工程及污水池的挖土及运输。 1.2工程地点：xxxxxxx有限公司 1.3工程内容：污水池的土石开挖、装车、外运及 场地平整。 1.4工程承包范围：xxxxxxx(常德)高科技新业园
建设项目的红线范围内所有场地平整的土石方工程及污水池土石方工程。 1.5工程量：土石方工程总量约250万方。土方约95%。石方约占5%，实际验收填方方量为准(污水池按挖方为准)。 二、开放时间、竣工日期 2.1开工日期：年月日 2.2竣工日期：年月日 2.3合同工期为120天有效工作日(以开工通知书规定的时间为准)。 2.4在施工中因不可抗拒的原因(如自然灾害、雨、冰雹天气)拖延工期甲方必须签证相应的顺延。 三、工程承包内容 3.1场地平整及污水处理池的土石方开挖(不含石方的爆破)、外运及平整(不含填方碾压及污水池的挡土墙工程)。 四、工程承包价格 4.1土石方单价按填方计算20.8元/m3，污水处
合同编号： 土石方工程合同范本简单版 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
发包方(甲方)：_____________________ 承包方(乙方)：_____________________ 因甲方承建______________________工程的施工需要，决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察，由乙方承包分包施工任务。为明确双方的责会、权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程概况 1.1工程名称：______________________ 1.2工程地点：取土点：______________________________ 倒土点：______________________________ 取土点，倒土点不得更改，如需更改，双方协商。 1.3工程范围：___________________________________ 1.4 承包方式：___________________________________ 1.5工期：：_______年_____月_____日至：_______年_____月_____日(开工日以天晴为准) 1.5.1 若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后，则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期，乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。乙方进场车辆按照甲方要求(长：5.4米—5.6米)有档尘盖。 1.6工程造价 单价：______________元/m3(车辆运输，税后价) 第二条双方责任 2.1 甲方责任 2.2检查施工进度进划完成情况 2.3按合同条款支付工程款项。 2.4协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。 2.5 组织分项工程验收。 2.6 甲方负责办理各种政府要求的手续。协调车辆运输过程中交警市容等单位。清洗道路、超载罚款由甲方承担。闯红灯、正常交通事故由乙方自行处理。 2.7本工程结束后，后续土方工程，同等条件下，乙方优先。 第三条工程条款 3.1 本工程按每一天为一个结算日，由甲方支付100%进度款。 3.2 乙方指定________专门结算工程款。甲方必须将工程款以现金交给乙方指定人品。 3.3 甲方支付_________元/车的车辆进场费在工程正常施工日第一天开始扣除，按每日每车_______元扣除。 3.4 由于甲方结款进度未能按时结清，乙方有权拒绝进行下个施工日的施工。从中导致工程无法顺利施工与乙方无关。甲方并且赔偿乙方车辆误工损失费每台车辆_________元/天。 3.5除双方另行协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行 外违约方承担上述责任后应继续履行合同。 3.5 因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用。以上违约金额的______%计算。 3.6 竣工是指乙方承担的工程内容全部完成。 第四条争议解决方式
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 小工程施工合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 1、工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： 2、工程承包范围 安全维护及整改 3、合同工期30天 4、工程造价 工程造价为：元整 5、质量标准 5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）: 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工
技术（验收）规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规 程。 6、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7、工程计价 7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[]406 号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价办法》, 《湖南省修缮定额》、《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、《湖南省安装工 程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建 设厅文件湘建价[]237 号文件综合工资单价计取，材料价格按 照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200m诫200mn^±
甲方： 乙方： 为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工作内容：平基放线，劳动力及技术装备的组织，土石方的爆破及开挖，地表清障，清淤，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制，压实抽样试验，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。 四、工程范围： 按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场，渣场由乙方自行落实，甲方概不负责。
五、合同工期： 开工日期：2008年月日；竣工日期：2008年月日。合同工期总日历天数天。 六、合同价款： 本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为： 1、场内回填部分 （1）页岩（松次坚石）做回填方，按元/m3包干价执行。 2、余土外运部分 （1）外运工程量不论运距远近，按元/m3包干价执行。 3、其他若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按租用期市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。 七、工程结算： 工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算，结算完毕，移交竣工资料后，一次性付至结算金额的85%，剩余尾款两个月内付清。
土石方工程承包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-784157土石方工程承包合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 甲方：__________ 乙方：__________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包翔安区马巷中学新校区土石方工程一事，达成以下协议: 一、工程名称: 甲方位于_______区，用地面积约_______平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约_______立方米。本项目要求按甲方提供的______________设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。 二、甲方责任：
土方承包合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 合同工期总日历天数天，开工日期以实际为准。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同价款以为准，价格为。 六、甲乙方双方责任 （一）、甲方责任 1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。 2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的保护工作。 3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度，所发生的费用全部由
甲方承担，工期不相应顺延，并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。
（二）、乙方责任 1、乙方必须服从甲方的指令。 2、乙方在工程施工过程中，必须严格遵守安全生产操作规程和规定，对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责。 3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆（线）、现有管道及其它设施的损坏，乙方承担责任。 七、工程款支付与竣工结算 1、工程款支付：当完成工程量达到总工程量时，支付已完工程价款，剩余工程款于竣工后天内付清。 八、协议生效与终止 1、双方在协议书中签字合同生效。 2、项目竣工后，结算价款支付完毕，协议即行终止。 九、争议和违约处理 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。如有一方违约，必须向对方赔偿。十、本协议份数 本协议一式贰份，由发包人、承包人各持壹份。 发包方：承包方： 发包人（签章）：承包人（签章）： 年月日年月日 . .
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 小工程施工合同书专业版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
近年来，我国小工程施工越来越多，你知道小工程施工合同书是怎样的吗以下是华律网小编为大家整理的小工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。 小工程施工合同书范文1 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 1、工程概况 (一)工程名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxx (二)工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2、工程承包范围 安全维护及整改 3、合同工期 30天 4、工程造价 工程造价为： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整 5、质量标准 5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)： 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7、工程计价 7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2009]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,2005《湖南省修缮定额》、2006《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2006《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2012]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。 8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。 8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。 8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。 9、工程款的支付 9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。
合同编号： 建设工程施工专业分包合同 承包单位： 分包单位： 签订时间：年月日
土石方施工合同 承包方：（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，结合本工程具体情况，双方就工程施工协商一致，签订合同条款如下： 第一条工程名称、工程地点、工程范围、承包方式 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、承包方式： 第二条合同价款及综合单价 1、综合单价：根据施工组织设计方案，按甲方提供的开挖尺寸及标 高计算，每立方米（实方）综合单价为元，承包综合单价内容含人工、开挖、机械设备、油料、运输、倒场、道路运输过程中所需办理一切手续、场地文明保洁、税金（含个调税及其他地方税）等一切费用。 2、合同价款：本工程土石方数量暂定为m3，根据综 合单价计算，本合同暂定总价为：元人民币(大写：)。
第三条工期 1、合同计划开竣工日期：按开工日起至年月日完工。乙方在施工期间必须满足甲方工期要求，及时根据甲方要求增加机械，确保土石方施工如期完工。 第四条项目负责人 1、甲方项目负责人： 2、乙方项目负责人： 第五条工程质量 1、本工程验收按设计图纸要求、市政施工技术规范、质量验收标准、地方标准。 2、质量等级：:一次性验收合格，合格率100%。 3、机械设备进场时甲方、监理和业主有权随时进行检查，检验机械设备证件、操作人员资格证、机械运转情况等，若检查不合格，乙方应立即运出工地并调运合格机械进场。若因乙方机械进场延误导致甲方工程延误，因此受到业主经济处罚损失均由乙方承担，乙方不得异议，由此延误的工期不予顺延。若乙方无力调运机械或故意阻挠、拖延，甲方有权终止合同，合同终止。 4、施工中若出现特殊情况，按甲方组织有关各方另行商定的本工程适用的设计、施工和验收规范、及有关会议纪要执行。 5、业主及甲方有权对乙方施工质量随时进行抽检，并通过监理工程师对工程质量不合格部分实施否决，乙方应积极配合。 第六条工程结算及付款
合同编号：YT-FS-3833-29 土方回填工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土方回填工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：水标合同字[____]第____号 项目名称：甲方： 乙方：签订地点： 签订日期：____年____月____日 有效期限：____年____月____日至____年____月 ____日 依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民 共和国合同法》等有关法律法规，以及水利部水利标 准化工作有关管理规定，合同各方就以下内容经协商 一致，订立本合同。 一、工作要求 1、甲方指水利部或其授权机构;主管机构为水利 部国际合作与科技司，主持机构为水利部有关业务司、 局。
2、乙方指由各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的项目承担单位或主编单位。 3、标准编制工作应按合同约定的工作程序和时间要求，遵照《水利标准化工作管理办法》的规定实施，其工作内容见附表二，标准的技术内容应符合审定的编制工作大纲要求，以乙方提交符合甲方要求的报批文件为合同标的。 4、标准宣贯培训工作应按合同约定的计划和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为合同标的。 5、标准专题项目应按合同约定的工作内容和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的专题项目成果为合同标的。 6、乙方应按照合同规定时间，将标准编制工作大纲、征求意见稿、送审稿和报批稿提交甲方，并通过水利科技信息网等媒体向社会公布。 7、在合同执行过程中，乙方应在每年4月30日前，向甲方(主管机构和主持机构)书面报告上年度计
编号： 北京市建设工程施工合同 （小型工程本） 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米；层数： 结构类型：；檐高/跨度：米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）： 工程性质（指基建、技改、合资等）： 承包范围： 承包方式： 质量等级（优良或合格）： 工程承包造价（金额大写）： ￥：元
北京市建设工程施工合同条款 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，在遵循富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治的原则基础上，经双方协商达成如下协议： 第1条发包人同意承包人采用设计、施工一条龙总承包的形式来完成与发包人工程有直接关系的自来水改线工程。由于设计和施工都由承包人完成，所以除非发包方提出设计变更或者根据现场实际情况进行的图纸变更事先得到发包人和监理工程师的确认，否则承包人将完全按照图纸施工，并承担全部费用直至工程竣工。 第2条工期 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。合同工期日历天数为天。 第3条图纸。发包于年月日，向承包方提供套图纸。 第4条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：；项目经理姓名：。 第5条发包人工作 5.1 负责办理施工报建及领取建筑许可证，并且乙方给予积极配合。 5.2 提供一套工程地质报告书和设计图纸一套。 5.3 将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验。 5.4 根据发包人、承包人二方签署的协议，协调、处理施工现场旁边道路、道路附属绿地、建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。如果施工扰民是由于承包人所引起，则扰民的处理费用则由承包人支付。 5.5 组织图纸会审和设计交底。 5.6 在收到承包人提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后，经审查合格后于5日内予以确认。 5.7 发包人将在现场监督检查施工质量、进度、负责处理理设计图纸问题、签证设计变更、工程进度付款签证和其他必须的签证。 5.8 组织对工程竣工验收，并按期办理竣工结算。 5.9 如需要在有毒有害的环境中施工时，承包方按有关规定提供相应的防护措施方案，经发包人审查批准后执行，其经济支出将作为工程变更的一部分。 第6条承包人工作 6.1 负责施工场地内临时设施、临时道路、临水、临电管线的修建安装。 6.2 每周向发包方和监理工程师报送施工计划和已完工程进度统计报表（包括工程进度、工程量、工作量 以及发包人或现场监理要求的其他数据）。 6.3遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项 工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。
土石方运输协议 甲方：文山鸿程建筑工程有限公司麻栗坡县2016年易地扶贫搬迁项目大坪镇高笕梁村蚂蚁树第一标段工程项目部（托运方） 乙方：（承运方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，自愿签订本协议。 一、工程名称：麻栗坡县2016年易地扶贫搬迁项目大坪镇高笕梁村蚂蚁树第一标段 二、工程量：以实际运输土方量为准。 三、进场日期：2017 年5月1日前。 四、运输计量及单价：按车货厢尺寸及装土高度现场计量计车数，单价为人民币5.00元/立方米（大写：伍元每立方米），以上运输单价为含税价。运距2公里内。 五、结算付款方式： 乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输计量单据，定期与甲方对账。前期由乙方自行垫资运输，待所有土石方工程运输完工后由甲方开具统一的运费结算单并根据业主拨款情况，按结算金额的80%支付运输款，余款待整体工程结束后一并付清。在签订本协议后，如果乙方半途退场或随意停运，甲方有权解除协议并不支付乙方任何费用，所有责任及后果全部由乙方承担。 七、甲方责任： 1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。 2、甲方有偿提供乙方驾驶员伙食，收费标准每人每天20元人民币（伙食费）。不提供住宿及车辆燃油。
八、乙方责任： 1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。 2、乙方与甲方签订安全生产协议外还应与所有车辆车主签订安全生产协议。 3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。乙方自行负责车辆燃油及维修并承担费用。乙方所有人员住宿自理。 4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予承担任何责任。 5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情况下，不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。 6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。 7、在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担，与甲方无关。 8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。 九、违约责任： 1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。 2、施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承
合同编号：YT-FS-7650-21 土石方工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土石方工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：(发包方)________ 乙方：(承包方)________ 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 (一)工程名称：________ (二)工程地点：________ (三)工程范围：_________ 本合同土石方工程量约为____立方米。 (四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____全部工程造价暂定为人民币____万元，大写_____。 第二条工程期限
根据双方协商工程期限自____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 (一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 (二)工程价款结算与拨付办法： _______ 第五条双方责任 (一)甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿
土石方工程施工协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方： 为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，定立本合同。 一、工程名称：（一期）工程——场平及土石方工程； 二、工程地点： 三、工作内容：土、石方的挖、填、碾压、平整及场内机械设备调配和土、石方外运及卸土； 四、工程范围： 1、甲方现场指定区域内土、石方的挖、填、碾压、平整及场内调配和外运、卸土； 2、甲方现场指定相关施工单位的配合施工工作； 3、场地内钢筋混凝土的拆除。 五、合同工期： 开工日期：年月日：竣工日期：年月日是。合同工期为日历天数20天。 六、合同价款 本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程
内容。工作内容所需的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费、维修保养、零星耗时费用）、管理费、安全、文明施工费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成其单价。其单价为 1、场内土、石方开挖（其中包括挡墙基础开挖）、转运、回填、夯实及场内调配 （1）按现场实际回填方收方（实方）元/m3，土、石放回填密实度必须满足设计要求； 2、余土外运部分（包含挖土、上车、外运、卸土、环境保护费用） （1）土方外运工程量（实方计算）元/m3。 3、场地内钢筋混凝土的拆除（气锤破碎拆除——记时，机型：），元/小时。 七、工程结算： 工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实际收方工程量办理结算，结算完毕，一次性付至结算金额的90%。剩余10%工程款待大甲方（攀钢炼铁厂技改部）验收合格并交付后一个月后一次性付清。 八、安全施工： 乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责。 九、违约责任： 本合同工程不允许分包，若甲方核实乙方有分包行为，甲方有权单方面终止合同，并追究相关责任。 十、本合同工期不再因任何因素进行调整，如因乙方原因不能按该工
小型农田水利建设工程施工合同 （示范文本） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程项目一览表（附件1） 资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。 二、合同工期： 开工日期：2011年月日； 竣工日期：2012年月日； 合同工期总日历天数天。 三、双方一般权利和义务 1、发包人一般权利和义务 （1）组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合； （2）搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题； （3）提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要；
（4）提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要； （5）组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。 2、承包人一般权利和义务 （1）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定； （2）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复； （3）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场； （4）接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。 四、质量标准 工程质量标准：合格。 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 五、隐蔽工程和中间验收 工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。 六、安全施工 1、安全施工与检查 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标
2018土方工程合同范本 土方工程是冶金业的术语是包括土的开挖，运输和填筑等施工过程，有时还要进行排水，降水和土壁支撑等准备工作。以下是风林网络小编为大家精心整理的“2018土方工程合同范本”，希望对大家有所帮助! 2018土方工程合同范本(一) 甲方： 乙方： 合同签订地： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程范围及内容： 工程量： 承包形式： 三、工期： 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为：
五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式： 1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行： (1) 工程预算价： (工程结束后按实结算) 工程单价: (含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。 (6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。 六、付款方式 1、本工程预算款为： 扣回工程预付款的方式为： 2、工程款按方式支付，具体为： (1)本工程无预付款;