抗浮锚杆施工
整理人尼克
合同完整版
北京市
《建设工程施工专业承包合同》
示范文本
（征求意见稿）
二零一四年四月
编制说明
一、编制目的
1、规范合同内容，提高编写质量。由于建设单位和施工单位人员的业务水平、专业素质参差不齐，同时客观存在时间紧与合同编写内容多、工作量大之间的矛盾，部分合同起草编写时简单复制或拼凑，致使合同不规范、不严谨、不系统，容易引发合同纠纷，不利于合同全面履行。编制《北京市建设工程施工专业承包合同示范文本》（以下简称《专业承包合同示范文本》），充分发挥示范文本的引导作用，对规范合同订立行为、提高合同编写质量具有积极意义。
2、提高备案效率，加快办理流程。目前，我市专业市场每年办理一万多项专业工程合同备案，备案合同数量庞大，涉及专业门类多，工程具体情况各异，这些增加了合同备案管理的难度和强度。使用《专业承包合同示范文本》，有利于加快合同备案办理速度，进一步提高合同备案一次性通过率。
3、提升服务水平，满足主体需要。《专业承包合同示范文本》严格遵照相关法律、法规规定，借鉴了相关合同文本的成功做法和实践经验，能够满足不同单位、不同项目的客观需要。编制《专业承包合同示范文本》，不仅提升了合同管理的服务水平，同时也减轻了发包人、承包人的工作负担，节约了社会成本，满足了合同当事人的实际需要。
二、适用范围
适用于未达到招标规模标准的专业承包工程。
三、编制依据
1、现行法律、法规、规章及规范性文件；
2、《北京市房屋建筑和市政工程标准招标文件应用示范文本》（2013年版）；
3、《中华人民共和国简明标准施工招标文件》(2012年版)；
4、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。
四、结构体系
《专业承包合同》分为协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分。
协议书部分包括合同当事人名称、工程概况、工程承包范围、签约合同价、工期、质量标准、合同文件的组成、合同份数、合同生效条件及订立时间等内容。
通用合同条款与专用合同条款对应的有28条内容，专用合同条款第29条为补充条款。
通用合同条款部分包括一般性约定、合同当事人的责任义务、工期、工程质量、变更、合同价格及调整、计量、合同价款支付、违约、索赔等内容，条款内容固定、不可更改，可直接使用。
合同当事人可根据工程的具体情况在专用合同条款中对通用合同条款进行补充，补充条款作为通用合同条款和专用合同条款的补充，双方可就未尽事宜进行补充，但不能在违背通用合同条款的基础上作出约定。
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，发包人和承包人双方就本工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程规模：
二、承包范围
承包范围：
三、签约合同价
人民币（大写）：（￥元）其中：安全文明施工费人民币（大写）：（￥元）
四、工期
工期：天。
五、质量标准
工程质量标准：合格
六、合同文件的组成
1.本协议书；
2.专用合同条款；
3.合同通用合同条款；
4.工程预算书或已标价的工程量清单；
5.技术标准和要求；
6.合同图纸；
7.其他合同文件。
七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
八、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
九、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十二、本合同自生效。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
住所：住所：
法定代表人或其
委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：
（签字）
年月日
第二部分通用合同条款
1.词语定义
协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义：
1.合同文件（合同）：构成本合同的所有文件，即协议书中所约定的组成本合同的所有文件。
2.协议书：是由发包人和承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。
3.技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
4.图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
5.发包人：指协议书中指明并与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
6.发包人代表：指由发包人指定的在其授权范围内履行本合同的代表。
7.承包人：指协议书中指明并与发包人签订协议书的当事，人以及取得该当事人资格的合法继承人。
8.项目经理：指由承包人指定的负责施工管理和履行合同的代表。
9.监理人：指发包人委托的负责本工程监理的当事人以及取得当事人资格的合法继承人。
10.总监理工程师：指监理人指定的进行工程监理的总负责人。
11.永久工程：指按照本合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
12.施工场地：指用于本合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。
13.开工日期：指监理人按照第10.3款发出的开工通知写明的开工日期。
14.工期：是指在协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
15.竣工日期：指第1.14款约定工程届满的日期。实际竣工日期按照第19.3款的约定确定。
16.缺陷责任期：指履行第23.2款约定的缺陷责任的期限。
17.保修期：是根据现行有关法律规定，根据第23.2款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
18.天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始
计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
19.小时：从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）。
20.签约合同价：指签订合同时协议书中写明的合同总金额。
21.合同价格：：指分包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部分包工作后，承包人应付给分包人的金额，包括在履行本分包合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
22.质量保证金：指按第22.1款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
23.书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
2.语言文字
除专用术语外，本合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
3.适用法律
本合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。除非合同另有约定，国家及北京市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本合同。
4.标准和规范
1.本工程适用现行国家、行业和北京市规范、标准和规程。
2.构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，承包人应按其中要求最严格的标准执行。
3.除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程应依照技术标准和要求以及国家现行规范、标准和规程最新版本执行。
5.合同文件及解释顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，合同文件的组成及优先解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）专用合同条款；
（3）通用合同条款；
（4）工程预算书或已标价的工程量清单；
（5）技术标准和要求；
（6）合同图纸。
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
6.图纸
1.发包人应按照专用合同条款约定的日期和数量，向承包人提供图纸。发包人所提供的图纸数量无法满足施工需要时，经发包人允许承包人可自费购买或复制。
2.关于图纸的其他约定，见专用合同条款。
7.发包人
1.发包人应按照合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：
1.发包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证承包人免于承担因发包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。
2.发包人应确保与本工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续及时得到办理。
3.发包人应按照合同约定向承包人提供图纸，并根据合同进度计划组织设计单位向承包人进行设计交底。
4.现场的准备和移交。
（1）发包人应在合同签订后的7天内，向承包人提供与工程有关的施工场地以及与工程施工相关的现场资料。
（2）发包人应按专用合同条款约定的时间向承包人移交现场前负责完成现场准备工作。
（3）发包人应向承包人移交的现场条件见专用合同条款的约定。
（4）发包人应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用。
5.发包人应按第10.3.1款的约定向分包人发出开工通知。
6.发包人应按合同约定履行付款义务。
7.发包人应按照《关于进一步落实建设单位扬尘治理职责的通知》（京建发[2013]185号）等绿色施工管理文件要求，落实本单位施工扬尘治理责任，确保用于开展绿色施工的费用支出，督促承包人严格落实施工扬尘治理各项措施。
8.发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
9.发包人应履行的其他义务见专用合同条款约定。
2.发包人代表
发包人其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项在专用合同条款中明确。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
3.如发包人未委托监理人对本工程进行监理，则本合同中所约定的监理人的责任义务由发包人承担，总监理工程师的工作由发包人代表完成。
8.监理人
1.监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。在委托范围内，监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。监理人所发出的指示应视为已得到发包人的批准。合同约定应由承包人承担的责任义务，不得因监理人的指示等行为而减轻或解除。
2.发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。
3.承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。由于监理人未能按本合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
9.承包人
1.承包人应按照合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：
1.承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证发包人免于承担因承包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。
2.承包人应严格按照合同约定实施、完成本分包工程，并修补工程中的任何缺陷。
3.承包人应为完成本工程设置现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员。除非获得发包人书面同意，承包人不得更换或撤回主要管理人员。
4.承包人应按照合同文件约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，并对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、完备性和安全可靠性全面负责。
5.承包人应根据发包人或发包人通过监理人书面给定的原始基准点、基准红线和基准标高对工程进行定位和放线，并承担与此有关的费用。
6.承包人负责工程安全文明施工和环境保护工作，遵守《北京市大气污染防治条例》、《绿色施工管理规程》等方面法律法规，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，确保用于开展安全生产和绿色施工的资金得到有效使用，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。
7.承包人负责合同文件约定的现场内的管理、协调、配合、服务工作。相应工作内容及具体要求见专用合同条款的约定。
8.发包人或监理人按照合同文件约定所发出的所有指令，承包人应当予以执行。
9.承包人不得将本工程转包。
10.承包人应履行的其他义务见专用合同条款约定。
2.项目经理
在本合同履行期间，承包人应任命本项目经理常驻现场，以代表承包人行使和履行本合同约定的承包人的所有权利和义务。项目经理的姓名见专用合同条款的约定。项目经理所做出的任何请示、函件或报审资料等，均视为由承包人所做出。
10.工期
1.进度计划
1.承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。
2.实际进度与第10.1.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
2.工期
除非合同另有约定，工期中已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工因素等对工期的影响。
3.开工
承包人应按照监理人发出的开工通知中确定的时间开工。
4.暂停施工
1.因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.如果是除第10.4.1项约定的因分包人原因及合同约定的不可抗力以外的其他原因引起的暂停施工，且此暂时停工已造成承包人关键线路工作的工期延误或给承包人造成了无法避免的损失，经监理人确认，工期相应顺延，发包人应赔偿承包人由此受到的损失。
3.当工程具备复工条件时，监理人应向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
5.工期延误
1.因下列原因造成承包人关键线路工作的工期延误和（或）增加的费用由发包人承担：
（1）发包人原因导致承包人不能按照开工通知中的日期开工；
（2）发包人未按合同约定提供图纸、开工条件；
（3）发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程施工不能正常进行；
（4）不可抗力的原因；
（5）其他由发包人承担工期延误的情况见专用合同条款的约定。
2.因承包人造成的工期延误，由分包人承担相关责任，工期不予顺延。承包人按下列原则承担违约责任：
（1）如果承包人未能在工期内或按照合同约定延长了的时间内完成本工程，承包人应按
专用合同条款中约定的标准向发包人支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金总额不应超过专用合同条款中约定的逾期竣工违约金最高限额。但如果发包人提供切实证据，证明承包人按照本条约定支付给发包人的逾期竣工违约金总额不足以弥补因误期竣工给发包人造成的直接损失，并且该损失是承包人在订立合同时预见到或应预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。逾期竣工违约金将从按合同应支付或将会支付给承包人的款项中扣除，或要求承包人偿还。
（2）承包人支付逾期竣工违约金，不免除发包人完成工程及修补缺陷的义务。
6.竣工日期及提前竣工
1.承包人应在工期内，或在根据合同约定发包人同意延长的期限内完成本工程。实际竣工日期按第19.3款的约定执行。
2.除非合同另有约定，发包人不得要求承包人在工期内提前竣工。发包人和承包人约定提前竣工并给予奖励的，奖励的金额见专用合同条款的约定。
11.工程质量
1.工程质量应达到合同约定的工程质量标准。因承包人原因造成工程质量达不到约定质量标准的，承包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度见专用合同条款的约定。
2.监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
3.工程隐蔽部位的检查
1.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在专用合同条款约定的期限内检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。
2.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
4.清除不合格工程
1.承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造
成工程不合格，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
2.由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
12.试验和检验
1.承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验条件、试验资料和原始记录。
2.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性而要求承包人重新试验和检验的，重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
13.安全绿色施工
1.承包人应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定，严格按照安全和绿色施工标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，并承担政府主管部门因扬尘污染而给予的责令停工等行政处罚所造成的误工、工期拖延造成的损失。
2.安全绿色施工其他约定见专用合同条款。
14.材料和工程设备
1.发包人提供材料和工程设备的相关约定见专用合同条款。
2.除14.1款约定的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由分包人负责采购、运输、保管。承包人应对其提供的材料和工程设备负责。
（1）承包人应在材料和工程设备到货24小时前以书面形式通知监理人，并提交产品介绍说明、质量检测合格报告等一切所需的证明文件给监理人审核。
（2）承包人采购的材料和工程设备不符合合同文件要求时，承包人应当按照发包人要求重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。
（3）由承包人自行采购材料和工程设备的，发包人不得指定制造商或供应商。
15.变更
1.在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
2.变更估价的约定见专用合同条款。
16.合同价格及调整
1.除合同另有约定外，合同双方当事人中的任何一方不得擅自改变签约合同价。
2.下列三种确定合同价格的方式，在专用合同条款内约定采用其中一种：
1.单价合同：以工程量清单及其综合单价进行合同价格的计算、调整和确定建设工程施工合同。在专用合同条款内约定合同价格包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价格不再调整。风险范围以外的合同价格调整方法和程序，在专用合同条款内约定。
2.总价合同：以施工图及其预算和有关条件进行合同价格的计算、调整和确定建设工程施工合同。在专用合同条款内约定合同价格包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价格不再调整。风险范围以外的合同价格调整方法和程序，在专用合同条款内约定。
3.成本加酬金：以施工工程成本加合同约定酬金进行合同价格的计算、调整和确定建设工程施工合同。成本构成和酬金的计算方法和程序，在专用合同条款内约定。
17.计量
1.承包人应按合同约定的时间和内容向监理人提交计量周期已完成的工程量报告。承包人提交已完成的工程量报告的时间、内容和计量周期见专用合同条款约定。
2.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当期月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
3.监理人未在收到承包人提交的已完成的工程量报告后7天内完成审核的，承包人报送的已完成的工程量报告中的工程量视为监理人实际完成的工程量。
4.关于计量的其他约定见专用合同条款。
18.合同价款支付
1.发包人应当按照本合同约定向承包人支付工程预付款、安全文明施工费。工程预付款及安全文明施工费的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式见专用合同条款的约定。
2.发包人应按照专用合同条款约定的工程进度款付款周期、程序及支付比例或金额支付工
程进度款。
3.经发包人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调整）应与工程进度款同期支付。
19.竣工验收
1.本工程具备专用合同条款约定的竣工验收条件时，承包人可向监理人提交竣工验收申请报告。
2.监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审核并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前尚需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人应在专用合同条款约定的时间内进行验收。验收合格的，则视为工程竣工验收通过。验收不合格的，监理人应通知承包人进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
3.工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期并在验收报告中载明。因发包人原因，未在第19.2款约定的时间内进行验收或完成验收不予签发竣工验收报告的，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
20.移交
1.当本工程办理了竣工验收手续，即表明工程具备移交条件。移交工程的时间要求见专用合同条款的约定。
2.承包人未能如期向发包人移交工程，承包人应当承担对发包人所造成的损失。
3.发包人在工程竣工验收合格后无故拒绝承包人移交本工程，发包人应当赔偿由此给承包人造成的损失。
21.结算
1.工程竣工后，承包人在专用合同条款约定的时限内向监理人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。
2.监理人收到承包人递交的工程竣工结算报告及结算资料后应在专用合同条款约定的时限内完成审核并报送发包人审核。发包人应在专用合同条款约定的时限内审核完毕，并由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
3.发包人应在监理人出具竣工付款证书后，在专用合同条款约定的时间内，将扣除合同约
定的质量保证金外的全部结算款项支付给承包人。
22.质量保证金
1.质量保证金的额度、支付时间和方式见专用合同条款的约定。
2.缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。
23.质量保修
1.承包人应当在合同约定的时间内向发包人出具质量保修书。承包人向发包人出具质量保修书的时间见专用合同条款的约定。
2.保修期和缺陷责任期按照法律、法规及建设行政主管部门最新颁布的有关规定执行。保修期和缺陷责任期的起始时间和缺陷责任期的期限见专用合同条款的约定。
24.违约
1.发包人违约
1.当发生下列情况之一时，视为发包人违约：
（1）发包人未按合同约定付款的；
（2）发包人违约的其他情况见专用合同条款的约定。
2.除合同另有约定外，发包人违约时，承包人可发出书面通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人在收到该通知后14天内仍不履行合同义务的，承包人有权暂停施工，并通知监理人。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
3.承包人按第2
4.1.2项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
4.发包人未按合同约定付款的，应按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。2.承包人违约
1.当发生下列情况之一时，视为承包人违约：
（1）承包人将其承包的工程转包或违法分包；
（2）因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准；
（3）承包人违约的其他情况见专用合同条款的约定。
2.除合同另有约定外，承包人违约时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在
指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。
3.监理人发出整改通知21天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
25.索赔
1.发包人索赔
（l）根据合同约定，发包人认为有权得到索赔金额和（或）延长缺陷责任期的，应在知道或应知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人递交索赔通知书。索赔事件具有连续影响的，发包人通过监理人应在索赔事件影响结束后的28天内向承包人提交最终索赔通知书。
（2）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复发包人。发包人接受索赔处理结果的，应从支付给承包人的合同价款中扣除索赔款项，或由承包人以其他方式支付给发包人。发包人不接受索赔处理结果的，按第28条约定执行。
2.承包人索赔
（1）根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应知道索赔事件发生后28天内通过监理人向发包人递交索赔通知书。索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的28天内通过监理人向发包人递交最终索赔通知书。承包人未在前述28天内递交赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
（2）发包人收到承包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付。承包人不接受索赔处理结果的，按第28条约定执行。
3.关于索赔的其他约定见专用合同条款相关约定。
26.保险
1.除合同另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。
2.承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤
保险费。发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此类保险。
3.具体投保内容和相关责任，见专用合同条款约定。
27.不可抗力
1.不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
2.合同一方当事人遇到不可抗力事件、使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
3.除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应发包人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
4.合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。
28.争议
如果发包人和承包人在履行本合同中发生争议的，可友好协商或邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议的，在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）第一种：向专用合同条款中约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）第二种：向专用合同条款中约定的人民法院起诉。
抗浮锚杆工程施工合同 甲方：义乌市赤岸镇下山脱贫项目二标段标力建设集团项目部 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过双方协商一致, 甲方委托乙方承担义乌市赤岸镇下山脱贫奔小康工程二标段工程部分锚杆施工任务。为明确双方责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方遵照执行。 第一条：工程地基加固的范围 1.1工程地点：义乌市赤岸镇下山脱贫奔小康工程二标段 1.2工程范围：按甲方指定范围内设计施工图中锚杆。（ ）。本合同范围为 ______________________________ 。 1.3暂定工程量：米 1.4工程内容：抗浮锚杆施工，包括抗浮锚杆桩位的定位放线（甲方只负责机械钻孔前的定位放线，施工时其他由乙方负责）施工，并负责抗浮锚杆施工方案通过相关职能部门审查和竣工验收通过。 第二条：技术要求、施工工序要求 2.1执行现行国家或行业规范和标准。 2.2该抗浮锚杆施工必须经甲方、监理、业主验收合格后方可进行下一道工序施工。
第三条：工期 3.1本工程工期从2015年_____ 月___ 日起至2015年_____ 月 ____ 日止，完成合同规定全部工作量，总工期________ 天。如遇非乙方原因造成的停工时，工期顺延，工期顺延需经甲方书面确认。 第四条：合同价款及支付方式 4.1合同价款 4.1.1本施工合同采用包干单价合同，包干单价为90 元/m （未 含开发票费用），暂定抗浮锚杆300 根，暂定工程量1500 m （结算时按实际完成工程量结算），暂定工程款为135000 元整（大写人民币：壹拾叁万伍仟元整）。该包干单价包括完成本合同工程锚杆孔定位、钻孔、清土、锚杆的注浆及清理等全部费用，（甲方只提供钢材、水、电、混凝土，其他均由乙方负担）。 4.1.2 甲方只提供钢材、水、电、混凝土其他均由乙方负担，乙方 必须无条件执行，但单价不再进行调整； 4.1.3在合同执行的整个过程中，若因乙方原因造成的损失，甲方有 权根据现场实际情况在工程款中双倍扣除相应损失。 第五条：甲方责任和义务 5.1甲方只提供钢材、水、电、混凝土及甲方指定施工区域图纸（电只提供至二级电源箱，位置由甲方指定）。 5.2负责对乙方每道工序的验收和乙方完成工作量的确认。
抗浮锚杆工程合同集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
抗浮锚杆工程承发包合同 发包单位：（甲方）福建省桃城建设工程有限公司 承包单位：（乙方）刘海强 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方就福信财富中心基础抗浮锚杆工程，签订本合同，双方必须严格遵守。 第一条、工程名称：基础抗浮锚杆工程 建设地点：永春县真武路桃源路交叉路口 第二条、建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 本工程包括： 1.基础抗浮锚杆总工程量暂定为2000m，结算时以现场实际签证的量为准。 2.锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：①钻机成孔、锚杆制作（不包括精轧螺纹钢的车牙、连接以及安装钢垫板与锚头螺母等）；②下锚杆以及注浆。第三条、本合同所承包工程的工期定为30个日历天，工期计算的起止时间暂定为： 20年月开工，20年月日竣工。具体按照甲方现场实际进度安排为准。 第四条、工程质量标准及保修条件、期限，按本条以下各项执行： （一）按照国家的有关规定执行，符合图纸设计要求。满足勘察单位提供的《-------项目岩土工程勘查报告》要求，锚杆抗拔力特征值不小于140KN。 （二）本工程应先做抗拔试验锚杆，应在试验完成后，将试验结论提交设计院，经设计人员复核通过后，方可大面积施工。全部锚杆施工完毕后，须请有关部门进行验收，并需按总数5%布置抗拔锚杆，对其进行检验。 （三）抗浮锚杆施工要求如下：（灌浆水泥应采用普通硅酸盐水泥）
A首先放线，确定锚杆的位置，钻孔孔深不小于8.0m，孔径=180mm，将孔清干净，暂时封堵。 B锚杆制作：根据锚杆所需长度下料，每2.5m间距点焊3Φ6.5定位支架。 C将制备好的锚杆放入孔内，预留足够的锚固段，进行注浆。 D砂浆配合比1:1(水泥：中砂)，强度等级M30，水灰比0.38~0.5，灌浆压力0.25-1.0Mpa，保证砂浆充满和密实，否则需二次灌浆补救。 第五条、承包方式： 实行清包工。即包人工、包机械设备。 抗浮锚杆综合单价按40元/米计价。（该单价不包含水电费、税收管理费。钢材甲供， 乙方按实领用）。 第六条、工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币： 暂定总价：80000元 第七条、工程款支付办法： 1.乙方完成工程量的70%且通过建设单位、监理单位及甲方验收后付款至完成量的50%，工程量全部完成且验收实验合格后，乙方在一个月内上报工程量结算书，经甲方审核完成并确认所有资料全部齐全后一次性付清。付款时等额的正规发票由甲方自备。 第八条甲方应负责完成下列工作： 1.在开工前完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；地质勘探资料一份； 第八条、乙方应负责完成下列工作：
发包方：________________________________（以下简称甲方） 承包方：________________________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过双方协商一致，甲方委托乙方承担________大厦工程设计及施工任务。为明确双方责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方遵照执行。 第一条：工程地基加固的范围 1.1 工程地点：________________________________ 1.2 工程范围：按设计要求确定为纯地下室抗浮板埋深为-6.5m和-7.5m范围。（详施工方案）1.3 ________大厦抗浮桩暂定工程量：________米 1.4 工程内容：抗浮锚杆工程设计与施工，包括抗浮锚杆桩位的定位放线、施工，并负责抗浮锚杆方案和施工图的设计通过相关职能部门审查通过和验收通过。 第二条：技术要求、施工方案及施工组织设计 2.1 执行现行国家或行业规范和标准。 2.2 该抗浮锚杆设计方案须经施工图审查单位审查合格并报经甲方确认后方可施工；经施工图审查单位审查合格的设计及施工组织方案作为本合同的附件。 第三条：工期 3.1 本工程工期从________年________月________日起至________年________月 ________日止，完成合同规定全部工作量，总工期________天。如遇非乙方原因造成的停工时，工期顺延，工期顺延需经甲方书面确认。 第四条：合同价款及支付方式 4.1 合同价款
4.1.1本施工合同采用包干单价合同，包干单价为________元/m，暂定抗浮锚杆________根，暂定工程量________m（结算时按实际完成工程量结算），暂定工程款为________________元整（大写人民币：________________元整）。该包干单价包括完成本合同工程所需的人工、材料、机械费、管理费、措施费、规费、税金、赶工费、定额测定费、安全文明施工措施费、保险费等全部费用。 4.1.2方案审查时，如对施工方案有调整，按调整后的施工方案进行施工，但单价不再进行调整； 4.1.3在合同执行的整个过程中，无论任何原因本合同单价都不再进行调整。 第五条：甲方责任和义务 5.1 甲方委托任务时，必须向乙方提供地下管线、地下构筑物的资料，该建筑场地的工程地质勘察报告，以及建筑物基础设计图，按时提供已有的技术资料，并能满足乙方编制施工组织设计方案。 5.2 指派________为甲方现场代表，协调乙方与有关部门的联系，并负责对乙方隐蔽的签证和乙方完成工作量的签证。 5.3 按合同约定日期支付工程款。 5.4 负责协调乙方与总包及其他分包单位配合问题。 第六条：乙方责任和义务 6.1 负责按设计技术要求和规范，编制施工组织设计方案，并报相关部门审查； 6.2 乙方必须严格按照施工方案和有关施工规范进行施工，若因质量不符合所产生的返工费用和责任由乙方负责，甲方有权罚款、停工、停发工程款，直至退场； 6.3 指派________为乙方现场代表，协调甲方与有关部门的联系，并负责对隐蔽的签证和完成工作量的签证，提供现场工作人员名单，施工人员服从土建总包单位的治安、消防、环卫等要求；乙方需严格按照国家及地方的有关法律法规进行安全、文明施工，乙方现场人员及机具等的安全由乙方全权负责，并严格按国家、地方的相关规定购买人员、机具的保险，相关费用已含在本合同包干单价中。
抗浮锚杆工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过双方协商一致，甲方委托乙方承担工程设计及施工任务。为明确双方责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方遵照执行。 第一条：工程地基加固的范围 1.1 工程地点：、 1.2 工程范围：按设计要求确定为纯地下室抗浮板埋深为-6.5m和-7.5m范围。（详施工方案） 1.3 暂定工程量：7869.8米 1.4 工程内容：抗浮锚杆工程设计与施工，包括抗浮锚杆桩位的定位放线、施工，并负责抗浮锚杆方案和施工图的设计通过相关职能部门审查通过和验收通过。 第二条：技术要求、施工方案及施工组织设计 2.1 执行现行国家或行业规范和标准。 2.2 该抗浮锚杆设计方案须经施工图审查单位审查合格并报经甲方确认后方可施工；经施工图审查单位审查合格的设计及施工组织方案作为本合同的附件。
第三条：工期 3.1 本工程工期从2011年 3 月 25 日起至2011年 5 月 5 日止，完成合同规定全部工作量，总工期42 天。如遇非乙方原因造成的停工时，工期顺延，工期顺延需经甲方书面确认。 第四条：合同价款及支付方式 4.1 合同价款 4.1.1本施工合同采用包干单价合同，包干单价为元/m，暂定抗浮锚杆2071根，暂定工程量 m（结算时按实际完成工程量结算），暂定工程款为元整（大写人民币：元整）。该包干单价包括完成本合同工程所需的人工、材料、机械费、管理费、措施费、规费、税金、赶工费、定额测定费、安全文明施工措施费、保险费等全部费用。 4.1.2 方案审查时，如对施工方案有调整，按调整后的施工方案进行施工，但单价不再进行调整； 4.1.3 在合同执行的整个过程中，无论任何原因本合同单价都不再进行调整。 第五条：甲方责任和义务
龙跃·熙炎景城 基础抗浮锚杆工程施工合同 甲方（发包方）：四川眉山龙跃置业有限公司 乙方（施工方）：湖北华亚建设工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同承包条例》和四川省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等自愿和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致、委托乙方对龙跃·熙炎景城项目抗浮锚杆工程进行施工，为明确在施工过程中双方的责任、权利及义务，签订本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称：龙跃·熙炎景城项目基础抗浮锚杆工程。 2、工程地址：眉山岷江大道 3、工程规模：本工程基础抗浮锚杆1576根，总进尺长度11032米；主筋为3根直径22mm（HRB400），孔径150mm，锚入深度7米，做法详见抗浮锚杆平面布置图和大样图。 二、工程内容 按图审中心、设计院审查合格且甲方认可的施工图设计及施工方案确定的地下室基础抗浮锚杆施工、配合检测、验收合格，其工作内容包括抗浮锚杆施工全部工序：孔位测放、钻孔清孔、锚杆制安及锚固、填入砾石、拔套管、压力灌浆施工、验收等工作内容。 三、工程承包方式：乙方包工、包料、包验收通过。乙方并负责竣工图及竣工资料的编绘以及按建委要求进行资料存档备案。如该项目需要专项审查，
专项审查合格由乙方负责，相关费用已含在合同综合单价内，不额外增加费用。 四、开工时间及工期 1、开工时间：以甲方书面通知为准 2、工期：30日历天（不含锚杆基本试验及检测时间）。 3、因下列原因造成合同工期延误，经甲方确认，工期可顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费： 3.1、因甲方原因、变更设计，下雨、高温以及地质情况与地勘报告严重不符等，累计影响工期三天内不顺延； 3.2、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可顺延； 4、因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延。 5、本工程投标前乙方已自行踏勘施工现场，任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔和工期延长由乙方承担，并不产生任何费用。 五、工程质量及要求 1、工程质量：合格。 2、本工程施工质量须符合国家现行相关施工规范与验收规范、标准和甲方确认的施工方案等的要求并达到工程验收标准。 3、乙方在施工现场必须配备与施工方案一致的管理人员，建立完善的质量、安全、进度保证体系，并按甲方提出的要求进行施工。 4、乙方须按国家有关规范及甲方的指令进行施工，随时接受甲方及监理工程师的检查，保证为检查提供便利条件，并按检查结果进行整改；及时向甲方及监理单位提供与工程质量有关的技术资料。
地下室抗浮锚杆工程施工合同 发包方（下称甲方）：××建设工程有限公司××项目部 承包方（下称乙方）：××基础工程公司 甲、乙双方经协商，一致同意由乙方作为甲方地下室抗浮锚杆工程施工承包单位， 为明确双方权利和义务，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合××市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：××购物广场 2、工程地址：××路××号 二、承包范围及内容 锚杆施工：工作内容包括测量定位、造孔清孔、制安锚杆、搅料、高压注浆、完工清 理等全部工序。 三、工程量 1、地下室抗浮锚杆总量为××根，孔径130mm，锚筋××，长度为入基岩不少于7米。 2、技术要求：在基础梁、承台开挖后，垫层施工完成后再施工锚杆；详见设计图纸。 四、质量技术要求 严格执行施工图纸的技术要求、工程质量的验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300－2001)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202－2002)、《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22:2005。本工程质量必须达到评定合格标准。 五、承包方式 1、地下室抗浮锚杆：包工包料、包材料检测、包机械、包工具、包质量、包辅助材 料、包资料编制、包安全、包文明施工、包验收合格。 2、乙方必须认真审核方案的合理性并提出合理建议。
六、工期要求 1、施工工期：具体开工时间以甲方项目部书面通知乙方开始算起，合同工期为45 个日历天，其中××区施工期15天，××区在工作面交付后15天内完成。 七、单价、工程量及合同总价款 1、单价（含税） （1）、地下室抗浮锚杆按设计的图纸要求每孔位3400.00 元/根（综合单价含税、材料及包括造孔、制作安装钢锚杆、材料检测、压力注浆、清理等全工序，包含甲供钢材价格）。 （2）、本合同承包综合单价为一次性包干。 （3）、施工期间遇人力不可抗拒的自然灾害造成的损失由甲、乙方各自承担。 2、工程量及合同总价款预计： 合同总价款人民币大写：××元(小写：￥××元)（含税及甲供钢材款）；结算时依据实际完成并经验收合格的工程量计算。 八、甲方责任 1、负责向乙方提供施工图纸和地质勘察报告等与施工有关的技术资料。组织图纸会 审及技术交底。 2、甲供钢材，负责提供材质合格证及材质检验报告，并承担检测费。 3、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督、检查，及时办理验 收、签证和工程款的划拨及结算。 4、协调各施工单位的施工配合工作，避免直接或间接影响乙方施工。 5、负责提供一个施工用水、用电接驳点，施工水电费由甲方负责。 6、组织工程竣工验收和办理竣工结算。 7、甲方负责地下室抗浮锚杆工程的质量检测并承担检测费用。 九、乙方责任 1、乙方应提供相应的资质资料并制定抗浮锚杆施工方案，报甲方审批。 2、负责所有材料、机械、设备、工具及费用。并保证所提供的施工材料为合格产品。
抗浮锚杆专业分包合同 合同编号： 承包单位： 分包单位：
抗浮锚杆专业分包合同 合同编号：发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照，《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就罗马假日广场工程抗浮锚杆承包工程施工事宜经协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：罗马假日广场 工程地点：市岳麓区枫林三路（涉外经济学院东侧） 分包工程承包围：施工图纸及变更围抗浮锚杆工程。包括原材料的采购、制作加工及损耗、检验试验，验收，成品保护，竣工清理，竣工验收，保养与维修，以及合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规和技术要求的规定所涉及的其他工作与服务。 二、合同价款 金额（人民币）：大写：元整（人民币） 小写：￥ 注：本价款为暂定价，以最终审定结算价作为本合同价款。 三、合同工期 1、开工日期：本工程定于 2011 年月日开工 2、竣工日期：本工程定于 2011 年月日竣工 3、合同工期总日历天数为：天
4、工程施工应满足施工进度要求，工期每延迟一天对承包人处以合同价款￥1000.00 元/天的罚款。 四、质量标准及技术要求 1、本工程锚杆属于永久性锚杆，施工前应选择有代表性的地层进行基本实验，数量不少于3根；锚杆进入强风化泥质板岩的最小深度为7000mm,锚杆钢筋表面应进行除锈防腐处理，杆体自由段应涂润滑油并包以塑料布或套塑料管，并应扎牢。 2、施工前应对工程原材料的主要技术性能进行检验，并应出具有效的检验报告。 3、注浆材料应符合下列规定： 3.1一次注浆灌浆采用细石砼C40，配合比要通过试验确定,拌制砼所用的水不应使用污水,浆液应搅拌均匀,随搅随用,并应在初凝前用完。 3.2、灌浆管与锚杆一同送入孔底，管口距孔底150mm，以利出浆，边灌边拔管，且保持管口始终埋在砂浆，每条锚杆一次灌完。灌浆压力1.0MPa，孔口溢浆后缓慢提升灌浆管，然后反复补浆，直至孔口浆体饱满无空洞。注浆过程中应做详细的施工记录。 4、钢筋品牌应采用湘钢、涟钢、冷钢、萍钢等大厂生产的钢筋，且钢筋性能、质量等其他相关技术参数都应符合规要求。 5、锚杆质量检测应符合下列规定： 5.1锚杆采用HRB400钢筋，单根锚杆的抗拔力特征值为190kN,承载力应用抗拔验收实验法确定,抗拔验收实验数量为锚杆总数的5%,且不少于10根. 5.2 按《建筑地基基础设计规》（GB50007-2002）、《建筑地基基础工程施工验收规》（GB50202-2002），检测试验的最大加载量不应大于钢筋强度标准值的0.8倍且不小于锚杆抗拔力设计值。 5.3 拔试验变形要求按《建筑地基基础设计规》（GB50007-2002）中X.0.4要求执行。 5.4试验点数按规要求进行。验收试验的具体位置由设计、监理单位会同有关单位跟据施工情况分析确定。 6、锚杆钻空、锚杆杆体制作、锚杆杆体安放、锚杆拉等都应符合相关技术规及设计施工图的要求。 7、本工程质量标准双方约定为：合格
甲方（发包方）：________________________________ 乙方（施工方）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同承包条例》和________省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等自愿和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致、委托乙方对龙跃·熙炎景城项目抗浮锚杆工程进行施工，为明确在施工过程中双方的责任、权利及义务，签订本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称：________________________________工程。 2、工程地址：________________________________ 3、工程规模：本工程基础抗浮锚杆________根，总进尺长度________米；主筋为3根直径22mm （HRB400），孔径150mm，锚入深度7米，做法详见抗浮锚杆平面布置图和大样图。 二、工程内容 按图审中心、设计院审查合格且甲方认可的施工图设计及施工方案确定的地下室基础抗浮锚杆施工、配合检测、验收合格，其工作内容包括抗浮锚杆施工全部工序：孔位测放、钻孔清孔、锚杆制安及锚固、填入砾石、拔套管、压力灌浆施工、验收等工作内容。 三、工程承包方式 乙方包工、包料、包验收通过。乙方并负责竣工图及竣工资料的编绘以及按建委要求进行资料存档备案。如该项目需要专项审查，专项审查合格由乙方负责，相关费用已含在合同综合单价内，不额外增加费用。 四、开工时间及工期 1、开工时间：以甲方书面通知为准。
2、工期：________日历天（不含锚杆基本试验及检测时间）。 3、因下列原因造成合同工期延误，经甲方确认，工期可顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费： 3.1、因甲方原因、变更设计，下雨、高温以及地质情况与地勘报告严重不符等，累计影响工期三天内不顺延； 3.2、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可顺延； 4、因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延。 5、本工程投标前乙方已自行踏勘施工现场，任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔和工期延长由乙方承担，并不产生任何费用。 五、工程质量及要求 1、工程质量：合格。 2、本工程施工质量须符合国家现行相关施工规范与验收规范、标准和甲方确认的施工方案等的要求并达到工程验收标准。 3、乙方在施工现场必须配备与施工方案一致的管理人员，建立完善的质量、安全、进度保证体系，并按甲方提出的要求进行施工。 4、乙方须按国家有关规范及甲方的指令进行施工，随时接受甲方及监理工程师的检查，保证为检查提供便利条件，并按检查结果进行整改；及时向甲方及监理单位提供与工程质量有关的技术资料。 5、乙方须根据甲方工程师的指令并按国家施工验收规范要求、及时提供有关工程安全、质量方面的资料。 6、乙方须健全质量、安全检查制度，在现场设专职质量和安全检查员。按甲方确认的施工图按国家现行规范、标准作好自检工作，并及时处理发生的工程质量问题。 六、合同价格及结算方式 1、本合同采用综合包干单价，抗浮锚杆综合包干单价为：________元/m，合同总价不能超过________万元，结算时如超过________万元，甲方仍按此价结算给乙方，乙方不得以任何理由
抗浮锚杆工程施工合同 工程名称： ****国际抗浮锚杆 工程地点: 成都市高新区 合同编号： 发包人：四川省****实业有限公司 承包人：
二○一四年七月 ****国际抗浮锚杆工程施工 发包人：四川省****实业有限公司 承包人：四川志德岩土工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程施工质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：****国际抗浮锚杆施工工程。 1.2 工程建设地点：成都市高新区。 1.3 工程规模、范围：总建筑面积约16万平方米；地下4层，地上住宅19层，写字楼11层。 1.4 暂定工程量：2155 2.00米 1.5 工程内容：抗浮锚杆工程设计与施工，包括抗浮锚杆桩位的定位放线、施工，并负责抗浮锚杆方案和施工图的设计通过相关职能部门审查通过和验收通过。该抗浮锚杆设计方案须经施工图审查单位审查合格并报经甲方确认后方可施工；经施工图审查单位审查合格的设计及施工组织方案作为本合同的附件。
第二条：发包人应提供的资料 2.1 提供本工程用地地下室整体抗浮力标准值平面图。 2.2提供本工程用地基础平面图。 2.3提供本工程用地地勘报告。 第三条：承包人应提交的资料 3.1 承包人负责向发包人提交完整的竣工资料（包括但不限于结算书，竣工图，经甲方工程部确认的现场施工记录表等）四份。 第四条：开工及工期 4.1本工程工期暂定从2014年8 月 10日起至2014年 9 月 9日止，完成合同规定全部工作量，总工期30天。（具体以现场开工通知为准） 4.2 如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延需经甲方书面确认。 4.3 因承包人自身原因导致不能按期完工的，经发包人综合评定后，发包人有权另行引进承包单位进行本工程的部分或全部施工；承包人必须无条件服从发包人的安排，并且积极配合发包人工作，其费用由发包人直接从承包人工程款中扣除。 第五条：合同价款及支付办法 5.1本工程暂定合同总价395万元，施工合同采用包干单价合同（详合同附件1、2），按照经发包人及设计单位批准的施工方案，须经发包人工程部、承包人共同现场计量，确认实际完成数量，并经双方签字、盖章的现场计量单为依据进行结算，若实际完成的量较施工方案有所减少，则按实进行审减，计入结算。 5.2 包干单价包含但不限于：基本试验，检测费（非第三方抗拔检测）、报审费及办理相关手续和证件费用、人工费、材料费、机械费、辅料费、运输费、赶工费、水 电费、建渣清运费、技术措施费、安全文明施工措施费、临时设施费、停电时自备发
（合同知识）抗拔锚杆分包 合同
抗浮锚杆专业分包合同 合同编号： 承包单位： 分包单位： 抗浮锚杆专业分包合同 合同编号： 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照，《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就罗马假日广场工程抗浮锚杆承包工程施工事宜经协商达成壹致，订立本合同。 壹、工程简介 工程名称：罗马假日广场 工程地点：长沙市岳麓区枫林三路（湖南涉外经济学院东侧） 分包工程承包范围：施工图纸及变更范围内抗浮锚杆工程。包括原材料的采购、制作加工及损耗、检验试验，验收，成品保护，竣工清理，竣工验收，保养和维修，以及合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、关联规范和技术要求的规定所涉及的其他工作和服务。 二、合同价款 金额（人民币）：大写：元整（人民币） 小写：￥ 注：本价款为暂定价，以最终审定结算价作为本合同价款。 三、合同工期 1、开工日期：本工程定于2011 年月日开工 2、竣工日期：本工程定于2011 年月日竣工
3、合同工期总日历天数为：天 4、工程施工应满足施工进度要求，工期每延迟壹天对承包人处以合同价款￥1000.00 元/天的罚款。 四、质量标准及技术要求 1、本工程锚杆属于永久性锚杆，施工前应选择有代表性的地层进行基本实验，数量不少于3根；锚杆进入强风化泥质板岩的最小深度为7000mm,锚杆钢筋表面应进行除锈防腐处理，杆体自由段应涂润滑油且包以塑料布或套塑料管，且应扎牢。 2、施工前应对工程原材料的主要技术性能进行检验，且应出具有效的检验方案。 3、注浆材料应符合下列规定： 3.1壹次注浆灌浆采用细石砼C40，配合比要通过试验确定,拌制砼所用的水不应使用污水,浆液应搅拌均匀,随搅随用,且应于初凝前用完。 3.2、灌浆管和锚杆壹同送入孔底，管口距孔底150mm，以利出浆，边灌边拔管，且保持管口始终埋于砂浆内，每条锚杆壹次灌完。灌浆压力1.0MPa，孔口溢浆后缓慢提升灌浆管，然后反复补浆，直至孔口浆体饱满无空洞。注浆过程中应做详细的施工记录。 4、钢筋品牌应采用湘钢、涟钢、冷钢、萍钢等大厂生产的钢筋，且钢筋性能、质量等其他关联技术参数均应符合规范要求。 5、锚杆质量检测应符合下列规定： 5.1锚杆采用HRB400钢筋，单根锚杆的抗拔力特征值为190kN,承载力应用抗拔验收实验法确定,抗拔验收实验数量为锚杆总数的5%,且不少于10根. 5.2按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）、《建筑地基基础工程施工验收规范》（GB50202-2002），检测试验的最大加载量不应大于钢筋强度标准值的0.8倍且不小于锚杆抗拔力设计值。 5.3拔试验变形要求按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）中X.0.4要求执行。 5.4试验点数按规范要求进行。验收试验的具体位置由设计、监理单位会同有关单位跟据施工情况分析确定。
抗浮锚杆施工合同 发包人： 承包人： 受发包人委托：承包人承接施工任务，为了明确相互的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着自愿、平等和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，特商订本合同。 第一条：项目名称： 第二条：工程地点： 第三条：承包范围和内容： 第四条：工程要求 一、本工程以发包人正式通知进场之日为准，工期为日历天（含 检测时间）。承包人必须按照本合同约定的合同工期完成。 二、如遇下列情况工期相应顺延，顺延时间应经发包人书面同意： 1、因天灾或不可抗拒的原因被迫停工，包括下雨、停断电等原因 连续超过4小时。 2、因发包人提出变更计划或施工图变更中断施工。 3、因发包人未的按时提供工作面或提供的工作面不符合要求的，
而造成的不能按期开工或停工。承包人有义务须书面反映相关问题，否则视为无效。 4、因地质条件变化过大，需设计、建设、质检等有关单位研究方 能继续施工。 第五条：结算方式 1、本合同暂定总价元（人民币。大 写：）。 2、本合同为包干单价合同。其中： 上表说明： 1、以上包干单价含人工、材料、机械费、脚手架费、施工中的水、 电费、管理费、利润、税金和检测费等，不含锚杆与基础连接及防水处理的费用。 2、锚杆长度结算方式：抗浮锚杆长度为成孔地面起算的成孔深 度。锚杆间距按2.6m*2.6m布置，长度按5.8m计算的（已含500mm的自由端长度）。要求：施工过程中的长度不得低于此长度，结算按此结算。因施工原因超过约定长度的锚杆长度不计算。
第六条：付款方式 1、施工完成总工程量的50%，支付合同暂定总金额的30%； 2、施工完成总工程量的100%，且检测合格后经发包人确认后 五个工作日内，发包人向承包人支付合同暂定总价款的80%； 3、结算办理完毕并基础工程验收合格付至结算总金额的95%； 4、5%的余款为质保金，两年期满后全额支付，无利息。 第七条：工程质量 1、所有抗浮锚杆施工质量必须符合国家现行规范要求及行业 验收标准。 2、施工质量必须达到设计要求。因抗拔力不够等原因引起怕 锚杆增加由施工单位负责。 第八条：技术资料提供 开工前发包人向承包人提供地质资料1份，施工图纸1套。 第九条：材料供应：承包人自备。 承包人提供的材料应符合国家标准、行业标准，并向发包人提供相关资料。 第十条：交工验收 1、必须根据国家颁布的验收标准进行验收。 2、发包人接到承包人验收通知书后，应会同设计、施工、质 检部门进行交工以验收工作，验收合格后才能进行下一步施 工。 第十一条：双方负责
新豪天地二期 基础抗浮锚杆工程施工合同 甲方（发包方）：新豪天地二期 乙方（施工方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同承包条例》和四川省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等自愿和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致、委托乙方对新豪天地二期项目抗浮锚杆工程进行施工，为明确在施工过程中双方的责任、权利及义务，签订本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称：新豪天地二期项目基础抗浮锚杆工程及边坡喷锚工程。 2、工程地址：咸宁新豪天地二期 3、工程规模：本工程基础抗浮锚杆1980根，总进尺长度14850米；主筋为3根直径18mm（HRB400），孔径200mm，锚入深度7.5米，做法详见抗浮锚杆平面布置图和大样图，边坡大约1800㎡，铺锚厚度6—8公分，详现场地形。 二、工程内容 按图审中心、设计院审查合格且甲方认可的施工图设计及施工方案确定的地下室基础抗浮锚杆施工、配合检测、验收合格，其工作内容包括抗浮锚杆施工全部工序：孔位测放、钻孔清孔、锚杆制安及锚固、填入砾石、拔套管、压力灌浆施工、验收等工作内容。 三、工程承包方式：乙方包工、包料、包验收通过。乙方并负责竣工图及竣工资料的编绘以及按建委要求进行资料存档备案。如该项目需要专项审查，
专项审查合格由乙方负责，相关费用已含在合同综合单价内，不额外增加费用。 四、开工时间及工期 1、开工时间：以甲方书面通知为准 2、工期：90日历天（不含锚杆基本试验及检测时间）。 3、因下列原因造成合同工期延误，经甲方确认，工期可顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费： 3.1、因甲方原因、变更设计，下雨、高温以及地质情况与地勘报告严重不符等，累计影响工期三天内不顺延； 3.2、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可顺延； 4、因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延。 5、本工程投标前乙方已自行踏勘施工现场，任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔和工期延长由乙方承担，并不产生任何费用。 五、工程质量及要求 1、工程质量：合格。 2、本工程施工质量须符合国家现行相关施工规范与验收规范、标准和甲方确认的施工方案等的要求并达到工程验收标准。 3、乙方在施工现场必须配备与施工方案一致的管理人员，建立完善的质量、安全、进度保证体系，并按甲方提出的要求进行施工。 4、乙方须按国家有关规范及甲方的指令进行施工，随时接受甲方及监理工程师的检查，保证为检查提供便利条件，并按检查结果进行整改；及时向甲方及监理单位提供与工程质量有关的技术资料。
。。工程 抗 浮 锚 杆 劳 务 分 包 合 同 书 二零年月
工程名称抗浮锚杆劳务分包合同书 目录 第一条基本情况 (1) 第二条工程要求 (1) 第三条结算方式 (2) 第四条付款方式 (3) 第五条工程质量保证金 (3) 第六条工程质量 (4) 第七条技术资料提供 (4) 第八条材料供应（发包人自备） (4) 第九条交工验收 (4) 第十条双方职责 (5) 第十一条施工配合 (8) 第十二条工程的竣工验收 (8) 第十三条违约责任 (9) 第十四条争议或纠纷处理 (9) 第十五条其它事项 (9) 附：安全生产劳务合同书 (10)
甲方： (下简称甲方) 乙方： (下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过双方协商一致，甲方委托乙方承担紫金县中医院新院门诊医技综合楼抗浮锚杆、喷锚支护施工。为明确双方责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方遵照执行 第一条基本情况 一、工程名称：工程。 二、工程地点：。 三、承包范围及工作内容 包工包机械，包钢筋制安及机械连接，包边坡施工架子搭设，包验收合格，包安全生产文明施工费用，不包验收费用。 第二条工程要求 一、本工程以发包人正式通知进场之日为准，工期为日历天。承包人必须按照本合同约定的合同工期完成。 二、如遇下列情况工期相应顺延，顺延时间应经发包人书面同意： 1、因天灾或不可抗拒的原因被迫停工，包括下雨、停断电等原因 连续超过4小时。 2、因发包人提出变更计划或施工图变更中断施工。 3、因发包人未按时提供工作面或提供的工作面不符合要求的，而 造成的不能按期开工或停工。承包人有义务须书面反映相关问
合同编号：分包2012- 青岛一建抗浮锚杆专业分包合同 发包人：青岛一建集团有限公司 承包人：
目录 1、乙方合法经营情况 (2) 2、工程概况 (2) 3、工程承包范围 (2) 4、合同价款 (2) 5、合同工期 (2) 6、质量标准 (2) 7、安全文明施工标准 (2) 8、合作方式 (2) 9、工程履约保证金 (2) 10、驻工地代表 (3) 11、甲方工作 (3) 12、乙方工作 (3) 13、材料、设备、机具供应 (4) 14、安全生产 (5) 15、工程质量与验收 (5) 16、现场管理 (6) 17、违约与违约金 (6) 18、质量保修 (7) 19、争议解决 (7) 20、合同生效与终止 (7) 21、合同份数 (7) 22、补充条款 (7)
发包人（全称）：青岛一建集团有限公司（简称甲方） 承包人（全称）：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，经甲乙双方相互考察了解，甲方同意选定乙方为本工程的专业分包，乙方同意在甲方管理下承担抗浮锚杆施工。双方遵循平等自愿、互惠互利和诚实信用的原则，就工程专业分包事项协商一致，签订本合同，供双方共同遵照执行。 1．乙方合法经营情况 1.1 乙方企业法人营业执照注册号：，注册地址，法定代表人，注册资金万元人民币，营业执照年检时间年。 1.2乙方资质证书号：，发证机关，资质证书主项资质等级，法定代表人，资质年检时间年。 1.3 乙方安全生产许可证号，发证机关，法定代表人，有效期年月日至年月日。 1.4乙方工程项目委托人 ,全权负责乙方在工程项目劳务分包各项工作。 1.5 乙方入青施工登记备案证号。 2．工程概况 2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 3．工程承包范围 3.1 分包内容：抗浮锚杆 3.2 分包范围： 4. 合同价款暂定（大写）元（人民币） （小写）元，最终以工程实际结算价款为准。 5．合同工期 开工日期年月日 完工日期年月日，合同日期总日历天数为天。 阶段性工期要求： 6．质量标准：合格。 7．安全文明施工标准：青岛市标准化示范工地。 8．合作方式：专业分包，包工包料。 9．工程履约保证金 9.1该工程实施履约保证金制度。乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，并于合同签订前，将工程履约保证金万元交至甲方财务处，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。履约保证金不计利息。
***********************喷锚工程项目劳务分包协议 甲方：（以下简称甲方）乙方；（以下简称乙方）甲方，根据施工的实际需求，经研究决定，将本工程中的喷锚工程承包给乙方施工管理，为了加强施工管理，提高工程质量，确保施工安全及工程的顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和本公司有关建筑分包的管理规定，为明确双方在建筑业务合作中的权利、义务及责任，经双方协商一致，建立在平等自愿、互惠互利、双赢的基础上签订本建筑工程分包协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：************************工程中地下室基坑围护施工、 图纸范围内喷锚工程及地下室抗浮锚杆项目 四、承包方式：包机械及清工（包质量、安全、进度、文明施工等） 1、承包内容：基坑围护施工图纸内一切喷锚分项工程及地下室抗浮锚杆项目。 （1）坡面素喷砼护面（无钢筋网）包括人工修坡、坡面喷射80厚C20砼等。 （2）坡面喷素砼护面（有钢筋网）包括人工修坡、￠6.5@250×250钢筋网制作及安装、坡面喷射80厚C20砼等。 （3）土钉墙支护包括人工修坡、￠6.5@250×250钢筋网制作及安装、
坡面喷射80厚C20砼等。 （4）搅拌机锚管桩包括￠48锚管制作、搅拌、注浆、锁眼以及桩内侧￠6.5@200×200钢筋网制作及安装、坡面喷射100厚C20砼等。 （5）抗浮锚杆桩包括机械干取土引孔（￠150）、锚杆制作安装及注浆等。 2、乙方承包价格： （1)坡面素喷砼护面（无钢筋网）：16元/㎡ （2坡面素喷砼护面（有钢筋网）：25元/㎡ （3)土钉墙支护：￠48锚杆6元/m，坡面素喷砼护面（有钢筋网）25元/㎡。 （4)搅拌式锚管桩：搅拌式锚管25元/m、桩内侧喷砼护面（有钢筋网）25元/㎡。 （5)抗浮锚杆桩：47元/m（注：机械干取孔上来的土由乙方吊运出场地外，垫层上污染的泥浆印迹由甲方另行安排人员冲洗）。 3、甲方提供施工必需的材料，将总配电接到位，具体数量满足施工进度要求。喷锚工程使用的机械设备由乙方自行解决，乙方负责责任区范围内的场地清理、公路打扫等，乙方并承诺不发生任何点工费用。 4、乙方人员的暂住证、安全帽、雨衣以及小太阳灯管和劳保用品、机具（包括翻斗车、移动箱、电缆线（二级箱至三级箱拖线）、照明灯等）均由乙方自行解决。 5、乙方人员的培训费、实名制考勤卡制作费等所有做证费用均由乙方自行解决。
抗浮锚杆工程合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
抗浮锚杆工程承发包合同 发包单位：（甲方）福建省桃城建设工程有限公司 承包单位：（乙方）刘海强 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方就福信财富中心基础抗浮锚杆工程，签订本合同，双方必须严格遵守。 第一条、工程名称：基础抗浮锚杆工程 建设地点：永春县真武路桃源路交叉路口 第二条、建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 本工程包括： 1.基础抗浮锚杆总工程量暂定为2000m，结算时以现场实际签证的量为准。 2.锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：①钻机成孔、锚杆制作（不包括精轧螺纹钢的车牙、连接以及安装钢垫板与锚头螺母等）；②下锚杆以及注浆。
第三条、本合同所承包工程的工期定为30个日历天，工期计算的起止时间暂定为： 20年月开工，20年月日竣工。具体按照甲方现场实际进度安排为准。 第四条、工程质量标准及保修条件、期限，按本条以下各项执行： （一）按照国家的有关规定执行，符合图纸设计要求。满足勘察单位提供的《-------项目岩土工程勘查报告》要求，锚杆抗拔力特征值不小于140KN。 （二）本工程应先做抗拔试验锚杆，应在试验完成后，将试验结论提交设计院，经设计人员复核通过后，方可大面积施工。全部锚杆施工完毕后，须请有关部门进行验收，并需按总数5%布置抗拔锚杆，对其进行检验。 （三）抗浮锚杆施工要求如下：（灌浆水泥应采用普通硅酸盐水泥） A首先放线，确定锚杆的位置，钻孔孔深不小于8.0m，孔径 =180mm，将孔清干净，暂时封堵。 B锚杆制作：根据锚杆所需长度下料，每2.5m间距点焊3Φ6.5定位支架。 C将制备好的锚杆放入孔内，预留足够的锚固段，进行注浆。
合同协议：_________建设工程施工安全生产协议书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共44 页
建设工程施工安全生产协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规、政策的规定，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。 一、工程项目概况 1、工程名称； 2、工程地点； 3、施工范围；土方捡底工程、抗浮锚杆、房屋结构、室内装饰、水电安装、外墙装饰、建筑节能、通风空调、金属门窗、消防工程、机电设备、智能化、防水工程。 二、工程项目期限 自年月日（开工日期）以实际开工时间为准。 至年月日（竣工日期）以实际竣工验收时间为准。 三、项目安全管理目标 （一）安全生产目标 1、人身死亡事故为零； 2、机械、设备事故为零； 第 2 页共 44 页
3、火灾事故为零； 4、负同责以上交通事故为零 5、严重未遂事故为零。 6、环境污染事故为零 7、重大职业病事故为零。 四、安全生产要求 1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。 2、乙方应熟悉并能自觉遵守，执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。 3、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。 4、乙方人员必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《特种设备安全监察条例》及其他有关安全生产和电梯有关的法律、法规、规范、标准及各项规定，乙方积极参加有关促进安全生产的各项活动。 5、乙方及其员工必须学习、掌握，并执行国家、地方、行业现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。 6、乙方必须执行总体工程施工组织设计和安全技术方案。 第 3 页共 44 页