编号：_____________加固改造施工合同
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
委托单位（甲方）：________________________
施工单位（乙方）：_________________________
工程项目：加固改造工程_
根据《中华人民共和国合同法》和建筑施工规范协商签定本施工合同。约定条款如下：
一、工程名称：_____________________________
二、工程施工地点：____________________________
三、工程施工范围及内容：
1.根据原施工图纸和甲方的改造要求完成加固改造施工图纸。
2.完成加固施工图纸的报审、报批及验收等工作。
3.根据加固施工图纸的要求，完成相应梁板的加固改造及补洞等项目，包工包料，保质量，包验收，垃圾清理、成品保护。
_________________________________________________
四、工程施工日期：
开工时间：______年_____月____日
完工时间：______年_____月____日
五、施工质量及验收标准，严格按照设计图纸和甲方的技术要求进行施工。
六、计费价格的确定
本工程采用一次性包死价格，在甲方委托范围内（具体位置祥施工图），如因乙方原因在施工前未设计或未考虑视为已包含在施工范围内，无变更。工程总造价为：________元整（￥：__________元）。乙方提供建安税发票。本合同采用固定总价包干的方式，包括但不限于施工安装费、人工费、机械费（含现场大型机械使用费）、设备材料及附件费、材料设备的运输及保管费、调试费、技术服务费、成品保护费、保修费、施工人员及材料设备保险费、仓储保管费、环境保护、安全文明施工、临时设施费、企业管理费、现场经费、技术措施费、施工难度增加费、赶工费、误工费、风险费（政策性调整、市场价格变化、工程风险金等）、规费、竣工图纸制作费、细化设计费、利润及税金以及乙方因承包本工程所需的全部费用，且上述费用不因政府征收的有关费用、税率、物价、汇率、运输费、设备材料价差等任何因素的变化而调整，凡承包范围内的工程无论乙方在预算中是否存在遗漏均视为已包含在本合同总价中。（国家征收的与本工程有关的费用，等由乙方承担）。
七、履约保证金
在双方签订本协议前，施工单位向建设单位缴纳________万元人民币作为履约保证金。保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，该保证金在竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在四个月内，甲方将项目保证金无息退还给施工单位，如由甲方原因造成竣工时间拖延，该保证金的最迟退还日期不超过
______年______月______日。
八、施工款的支付与完工结算
乙方根据图纸切割工作完成后，甲方支付工程总造价20%工程款，并退回乙方工程保证金的50%。乙方根据施工图纸完成新增梁板钢筋绑扎工作，甲方再次支付工程总造价20%工程款。并退保证金50%乙方根据施工图纸完成钢板加固梁工作，甲方再次支付工程总
造价30%工程款。待乙方加固工作全部完成后，甲方支付工程总造价的25%工程款，剩余5%作为质保金，保质期满一年后一次性无息支付。
__________________________________________________________________ ___________
九、双方协作条件的约定
甲方责任：
1、供给乙方施工电源接驳点，垂直运输由乙方自理、设备机具堆放处及在施工中的必要用水。
2、甲方给乙方提供具备加固施工条件的现场空间。
3、要及时对乙方申报工作量进行验收签证。
4、对隐蔽工程，甲方要及时进行检查，以防延误工期、产生停工和窝工损失。
乙方责任：
1、配备作业机具、施工人员持证上岗，卡具以及施工人员安全保护用具。
2、按照甲方安排计划、施工进度施工。
3、乙方必须严格规范施工，不得私自改变施工部位。
4、遵守安全生产法规，保证施工安全。由乙方责任发生的事故，责任由乙方自负。
5、负责整编改造工程技术资料和施工存档资料交存甲方。
6、乙方应服从施工现场的施工及安全管理规定，如有违反，甲方有权根据公司管理规定进行相应处罚。
7、本工程不准二次转包。
8、按期完成，工完场清。
十、违约责任
1、因建设单位原因造成工期延误，工期相应顺延，费用不予增加。
2、因乙方原因不能按照协议书中约定的合同工期或甲方批准顺延的工期竣工的，乙方应承担违约责任。工期每延迟一天，承包人应承担违约金叁仟元，延期达到10日，承包人应承担工程造价1%的违约金，达到15日，发包人有权终止合同，则发包人除没收承包人的全部履约保证金外，承包人应在接到发包人通知之日起5日内撤离施工现场，逾期发包人有权通过任何方式强行拆除施工方的施工设备，并由承包人承担由此给发包人造成的一切损失，且承包人应承担工程造价5%的违约金。
3、承包人必须按时足额给工人发放工资，若拖延支付，苛扣工人工资，给发包人造成不良后果的，一切责任由承包人承担，并承担5%的违约金。
4、合同生效后，对任何一方不经对方同意而单独终止合同的，单独终止合同方应双倍赔偿对方的经济损失。
5、对不按约定时间、约定条件支付合同预付款、进度款和结算工程余款的，除必须如数给付外，并按照银行贷款罚款规定支付罚金。
6、任何一方违约本合同条款，都应赔偿给对方造成的实际经济损失。
7、应不可抗拒外因而不能正常履行合同，不作违约责任处理。
十一、安全施工：
1、乙方应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防火、防爆和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
2、乙方在施工过程中，如发生因施工单位用人造成的的质量事故、安全事故或火灾事故及人员伤亡，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。如被有关部门或个人投诉追究发包人，要求承担连带经济责任的，视为施工方违约除承担违约责任外，发包人有
权从施工方的承包费用直接扣除相关损失费用。
十二、补充条款
1、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。并且乙方承诺已取得为实施本工程所需具备的资质以及法律、政府要求的各项批准、许可、执照等文件，乙方应保证上述证明文件的持续有效性。
2、所有现场的管理人员要持证上岗，拟派项目经理要有为实施本工程所需具备的资质证书，技术人员及其他专业工种有资质或上岗证书。乙方应保证上述人员证件的持续有效性。
3、本合同执行期间，双方应严格遵守有约必行，诚实守信的原则认真履行，不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同自双方代表签字并加盖公章起生效。
十四、本合同一式四份，甲、乙方各执两份，具有同等法律效力。
甲方（公章）乙方（公章）
签约代表签约代表
年月日年月日
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
一、核实确认对方当事人的主体资格
1、合同对方为自然人：
核实并复印、保存其身份证件（勿以名片代之），确认其真实身份、行为能力及资信状况，最好是以钱款两清的方式来交易，以避免风险。
2、合同对方为“其他组织”：
（1）对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致；由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
（2）法人筹备处：确认经办人身份及股东身份，加盖法人筹备处和股东公章。
3、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。
（1）在履行合同的过程中涉及到对方人员签字的地方（如验收单上）都要注意签字方的身份，是否具有合法的授权委托书，否则签字可能会变为个人的行为，最好在涉及到对方签字的地方都加盖公司的印章加以确认。
4、合同对方为法人：
（1）到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；特别注意营业执照上的公司名称，上对方名称和企业营业执照上的名称保持一致，还应注意公司的样章的名称和营业执照上的一致。
（2）一般而言，合同上会要求有企业法定代表人的签字，在此应确认在此处签字的人的身份，如果不是法定代表有
人，则应特别注意该人员是否有公司或法定代表人的授权委托书，并且应把授权委托书、合同书及个人的身份证明
放在一起保管，以保证签订合同的有效性。
（3）应注意签约方的资信状况，以保证合同的有效履行。（4）签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
5、合同主体的考察方法
（1）、签约对方的主体资格签约对方为企业时，则应注意企业下属部门，如企业各部、科、室等是不具备主体资格，不能签约的,如果签订了这样的合同可能会因为主体不适格而被认定无效；而企业的分支机构，如分厂、分公司、办事处等，则应看其是否具有对外开展业务资格（是否有授权）?是否有非法人营业执照?如果有授权或非企业法人营业执照才有签订合同的资格，对分公司、分厂、办事
处的审查，除审查分支机构的履约能力外，还应审查公司的履约能力的情况，因为在分支机构无力承担责任的情况下，公司还应承担补充责任。看注册资本，是否与拟签合同标的额相称，如差别较大，则可能风险也较大，应加以注意；看企业经营范围，看拟签合同业务是否在经营范围内，不是，风险也较大；看企业的工商年检是否通过了工商部门年度检验，如果没有，则签定合同时风险也会较大。除以上的方式以外，还应依据营业执照中记载的情况，对公司的办公地点、人员、固定资产等进行实地考察和确认。
2）、要核实对方资信情况在审核了对方的主体资格，没有问题后，则应核实签约对方的资信。
核实资信的方式与签约对象是新客户还是老客户，有很大的区别，如果是老客户，则可以考虑与其签合同，但要核对其之前的履约的情况，如履约情况差，一般不能再与其签合
同，既使签，也只能同时履行合同，既交货的同时付款的合同。如果交货期较长，则应要求对方先支付一定的履行保证金，并要求在交货的同时付清全部货款；对核对履约记录情况后，如履约情况一般或履行情况良好，则应考察其资信证明文件，除了交货的同时付款以外的合同，一般应要求对方提供资信证明文件，资信证明文件一般包括企业简介，营业执照，效益情况，税务证明，银行信用等级证明以及单位的基本情况等资信证明资料；同时可以通过了解对方客户的评价，调取工商资料等其它手段核实对方所提供的资信证明情况，同时还可以对公司的注册资本情况、会计资料、股东等进行核实，最后依据对方的资信情况确定是否应签合同或签什么样的合同。对于新客户除了交货的同时付清款的合同外，一般应要求对方提供资信证明材料，并实地进行考查，在确认有良好资信及履约能力后再与之签定合同，如
果在此过程中能让对方提供履约担保则会极大的减少风险。
二、合同的必备条款要具体、明确：
1、当事人名称须真实、一致；
2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确；
3、注意验收方法、程序和时间；
4、履行方式须具体：交货方式、结算方式；
5、履行期限须确定某一时间点或时间段；
6、尽量明确本司所在地为合同履行地；
7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法；
8、解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或X X仲裁委员会仲裁。
三、合同形式：
1、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免；
2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，必须签订确认书并盖章签字；
3、倒签合同要标明合同背景。
四、订约前的合同义务：
1、尽协助、通知义务；
2、订约时获取的对方商业秘密，不得泄露和使用。
3、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管理，出具时应标明合同对方名称及授权范围、有效期限，业务结束要及时收回。
业务人员离职要及时收回上述文件，无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。发现业务人员在委托授权终止后仍以本司名义签订合同的，及时确定是否追认；不予追认的要以书面形式通知对方并进行证据保全。必要时要求警方介入，追究其刑事责任。
4、遇有重大误解、显失公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同，及时收集保全证据，在除斥期间内行使撤销权（即一年）。
5、合同签订后，合同原件须交公司统一保管。
6、合同内容不得损害社会公共利益、不得恶意串通损害国家、集体、第三人的利益，不得含有造成对方人身伤害或因故意及重大过失造成对方财产损失的免责条款。
五、签定合同时还应注意到重要细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料；
2、盖公章时一定要清晰；
3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认；
4、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同，保
持多份合同内容的完全一致并妥善保存。
5、有行动必留痕
妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。
6、慎用善用公章
建议您完善有关公章保管、使用的制度，杜绝盗盖偷盖等可能严重危及企业利益的行为。在签署多页合同时加盖骑缝章并紧邻合同书最末一行文字签字盖章，防止少数缺乏商业道德的客户采取换页、添加等方法改变合同内容侵害您的权益。
7、慎用授权文书
企业业务人员对外签约时需要授权。建议您在有关介绍信、授权委托书、合同等文件上尽可能明确详细地列举授权范围，以避免不必要的争议。业务完成后建议您尽快收回尚未使用的介绍信、授权委托书、合同等文件。
8、离职通知相关客户
企业业务人员离开您的企业后，建议您在与其办理交接手续的同时，向该业务人员负责联系的客户发送书面通知，告知客户业务人员离职情况。
9、撤销问题合同注意时效
如果您认为客户在与您签署合同过程中存在欺诈、胁迫行为的，或者您事后发现签署合同时对合同内容有重大误解，或者您认为合同权利义务安排显失公平的，您可以请求法院撤销合同。但是务必自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使撤销权，否则您将失去请求法院撤销合同的权
利。当然，您在撤销权行使期限内提出的请求是否能得到法院支持还将取决于您所举证据是否充分。
10、注意定金条款
您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金看待。
学校线路改造合同 改造线路合同学校学校线路维修合同线路安装合同 篇一:学校教学楼电路改造合同 教学楼电路改造工程施工合同 发包人(简称甲方):庄坞镇层山小学承包人(简称乙方):任启现 层山小学教学楼因增加安装6台3匹空调，3台1.5匹空调，教 师电脑、班班通等设备，元电线接入时间比较长，线路已经老化，经常出现一些问题，为了安全起见，经学校全体教师协商，决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。 一、工程概况 (一) 工程名称:层山小学教学楼线路改造工程 (二) 施工地点:层山小学教学楼 二、工程承包范围 承包范围:更换进户电源总配电箱及配电开关;配置接地 1 装置; 教学楼全新改造(按国家相关标准)，办公室内分支线路用PVC阻燃套管重新布设、每层增加漏电保护装置、拆除原老化线路。 三、合同工期 自本合同签订之日起 3日内验收合格并正式通电。 四、工程质量及检验 1.本工程施工按现行国家及行业规范要求施工，一次性验收合格 并正常通电。
2.工程质量达不到约定标准的部分，乙方应拆除和重新施工，直 到符合约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期 不予顺延。 3.施工期间，甲方有权对乙方的施工质量、技术、安全和现场协 调进行监督管理。 五、合同价款及支付 工程总造价:伍仟肆佰叁拾柒元整。 工程款支付方式:甲乙双方在签订合同之日，甲方预付工程费 2 的80%，施工完毕验收合格后付清余款。 六、双方责任 (一)甲方的责任: 1，在具备施工条件的基础上，甲方及时通知乙方进场施工。 2、按本合同约定及时向乙方支付工程款。 3、其他应由甲方负责的工作事项。 (二)乙方的责任: 1、根据原定要求，经甲方确认后，作好各项施工组织工作。 2、包工包料方式。应作好设备、材料和采购、供应和管理工作。 3、严格按照甲方单位要求进行施工，确保工程质量及进度，按 合同规定的时间如期完工和交付使用。 4、按照有关规定及合同约定参加竣工验收。 七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。 八、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以此作为法 律依据留存，双方必须共同遵守，任何一方违反本合同约定，应按本
电力工程施工合同 甲方：辽宁省XXXXXX供电公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程内容： 三工程地点： 四设计单位： 五工期： 六质量标准： 七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一合同语言：汉语 二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力
工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一甲方项目负责人： 二乙方项目负责人： 三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作 一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。 四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 第五条乙方工作 一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
YOUR LOGO 2021版网络工程承建合同 The contract concluded by both parties after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other.
专业合同书系列，下载即可用 2021版网络工程承建合同 说明：本合同内容的主要作用是甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如果您有需要可以下载修改或直接打印。 委托方（甲方）： 承建方（乙方）：经双方协商，订立合同如下： 一．服务内容 1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。 2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。 3、网络工程项目明细： 甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。 在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。 线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。二．质量保证及保修
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。 乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。 对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或 其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。 四．合同报价 合同报价见附件“网络工程报价明细”。 五．付款方式 合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。 六．违约条款 合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。 本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。 本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由____人民法院解决。
合同编号：YT-FS-5978-11 改造工程施工合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
改造工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：（简称甲方） 承包方：简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 第一条工程名称： 第二条工程项目批准文号 第三条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装 2、楼顶均压带的拆除、安装 3、楼顶避雷针的安装 4、户内外接地线的敷设 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。
第四条承包方式： 乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。
xxxx学校宿舍改造施工合同书 甲方：xxx 乙方：xxxxxx 经校委会研究决定雇用乙方（xxxxxxxxx）进行施工。拆除宿舍间墙改造成教室、教室电视机、图书室、经双方商量协议如下： 一、工程内容 （一）拆除宿舍间墙 1.墙体拆除、运送垃圾 2.墙面刮大白2遍、抹灰面 （二）所有教室内老化电视机拆除 （三）一楼图书室、空教室门及讲台拆除 （四）校长室、会议室、舞蹈室、微机室、图书室、值班室、空教室刮大白 （五）值班室、空教室刷调和漆 二、施工时间及工程预算价 （一）施工时间 2017年8月12日——8月22日 （二）工程预算价： 人民币：￥70458元即大写：柒万零肆佰伍拾捌元整 三、施工要求 1.乙方严格按照要求施工。 2.甲乙双方不得擅自增加施工项目，在施工过程中必须发生的设计变更、技术签证，甲方在施工前完善各种施工程序，手续不健全不得施工。 3.甲方在施工前不得擅自更改施工材料及规格。 4.甲方在施工过程中应详细做好各步骤施工记录，并有实时影
像资料。 四、施工安全 1.乙方必须遵守各类法律法规及施工要求，强化施工队伍的安全生产教育，严格按安全标准组织施工，保证施工人员及师生安全。随时接受安监等部门人员的监督检查；要采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。 2.如果乙方安全措施不利或不按照规范施工造成的事故责任和发生的费用和给甲方造成的损失，均由乙方承担。如给甲方和上级部门造成恶劣影响的还要接受处罚。 五、工程验收 因乙方原因工程质量达不到约定质量标准，乙方承担违约责任。 六、工程款拨付 工程款由施工方先期垫付，竣工验收后结算；工程款以工程结算额为准。 七、本协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。 甲方签字（盖章）乙方签字（盖章） 2017年8月11日
合同编号：YT-FS-2966-62 电力建设工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设
改造工程施工合同范本 改造工程是建站项目中经常遇到的一种施工作业形式。那么改造工程施工合同应该怎么写呢?以下是我为大家精心整理的改造工程施工合同范本，欢迎大家阅读，供您参考。。 改造工程施工合同范本 发包方：(简称甲方) 承包方：简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 第一条工程信息 1、工程名称： 2、工程项目批准文号 第二条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装; 2、楼顶均压带的拆除、安装; 3、楼顶避雷针的安装; 4、户内外接地线的敷设; 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式： 乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：
遇有人力不可抗拒的自然灾害;因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定： 1)由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。 2)凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。 3)隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。 4)乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙
装修装饰工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 身份证（有效证件）号码： 签约人：联系电话： 公司地址（有效通信地址）： 承包方（以下简称乙方）： 身份证（有效证件）号码： 签约人：联系电话： 公司地址（有效通信地址）： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的博伦职业技术学校礼堂装修，空调消防等工程（以下称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条 工程概况 1．1 工程地点： 1．2 工程建筑面积： 1．3 工程承包方式，经双方达成采取包工包料方式（以工程图纸，清单范围为准）：
1．4 工期60个工作日 工作日（法定节假日及政府要求停工日期顺延除外），如设计变更，工期相应顺延，开工日期为甲方首期款（装修工程造价35 %）到乙方账后第二日，竣工日期为开工后第60 个工作日。 1．5 合同总价款为（人民币）： 金额大写： 第二条 工程变更 2．1 在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致，由合同双方共同签订《工程变更签证单》，增加项目开具的《工程变更签证单》双方签字确认后，甲方按约定支付增加项目的款项后乙方方可进行施工。 2．2 工程变更的同时，对工程费用及工期予以调整。增加项目的价款，由甲方签收乙方出具的《工程变更签证单》签字确认，同时支付增加项目总款的70%后乙方开始进行施工（或下订单由加工厂加工），增加项目涉及的材料（或加工件）到工地后支付增加项目总款的20%，施工完毕或安装完毕后支付增加项目总款的10%。 2．3《工程变更签证单》作为竣工结算和顺延工期的依据。 第三条 工程款和主材款支付方式 3．1 合同签字生效后，甲方按下列的约定向乙方支付工程款：
合同编号：YT-FS-2170-80 电力改造工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力改造工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 甲方：_____ 电话：_____ 乙方：_____ 电话：_____ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、 乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电 改造工程合同书》对位于_____的全部用电设备进行全 面的节电改造。 一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种 类和数量 二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方 式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三 日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，
立即组织节电设备的生产。在_____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。 三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_____款中明确的标准和方法。 四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。 ②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。 ③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设
无线网络工程施工合同 甲方：________________ 乙方： 双方经友好协商同意，签定本合同。 第一条、工程项目 工程名称：无线网络 第二条、工程费用 1、本工程合同总价为人民币元（大写：元整）。 2、分包工程中产生的工程量变化，乙方按实与甲方结算。 第三条、工程费用支付与结算 1、本合同签定后，两个工作日内甲方付工程预付款，甲方支付合同总价的30%，即人民币5700元（大写：伍仟柒佰元整）。 2、工程进行到设备调试完毕，系统运行正常后天内，乙方向甲方提供工程竣工资料， 甲方向乙支付合同总价的余下部分70%，即元（大写：）。 3、乙方负责本工程一年质量保修！ 第四条、甲方工作 1、甲方负责协助乙方办理相关施工手续，提供施工材料存放场地； 2、甲方负责协调解决乙方在施工中的用电事宜。 第五条、乙方工作 1、乙方必须保质保量按期完成本合同的安装调试工程。除甲方原因造成的因素外； 2﹑乙方在施工时，必须严格施工管理条例，严禁任何有损甲方形象的行为； 3﹑各个工序施工完毕，乙方应及时清理现场，做到工完场清； 4﹑乙方应保证施工工程质量，为各系统工程的调试提供保障，直到工程验收合格； 5、必须保证施工安全，所有施工出现的责任由乙方自行承担。 6、乙方进场后，遵守职业道德，不得中途恶意加价或提出退场。若工程量有增加，可以向甲方提供申请以供商讨。若乙方退场，将扣下乙方所有工程费用。 7、在工程验收合格后，应配合对本工程各系统免费提供一年的保质维护。 第六条、合同的生效与终止 本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。工程经甲方和监理验收合格和峻工结算后，有关维护保养内容有效，其它条款即告自行终止。维护保养期满，本合同自行终止。 第七条、纠纷解决 甲、乙双方在执行本合同的过程中发生纠纷争执时，双方应本着友好协商的态度解决问题。 协商无效时，双方只能在甲方所在地法院提起诉讼，败诉方应承担违约责任并向对方赔偿失。
改造工程施工合同 甲方（发包人)： 地址： 乙方（承包人）： 地址： 指定联络人电话： 电子邮箱： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，结合装饰工程的特点，甲、乙双 方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方的维修工程交付乙方施工事宜在达成以下协议： (发包人简称“甲方”承包方简称“乙方”) 第一条工程概况 甲方项目的维修工程交付乙方施工。非经甲方书面同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。 项目名称：改造工程 (以下简称“改造工程”) 项目地址： 维修事宜：见设计图纸 项目承包方式：按发包人维修场地及维修周边环境、设施的现状及招标提供的施工图包干承包施工如 下表： 乙方须严格按甲方提供的施工图纸施工。若甲方需求及图纸设计变更则按照本合同单价及实际现 场工程量进行相应增加或减少。在作出相应的变更前，双方应签署书面的工程变更单，否则乙方的变 更将视为没有任何依据之变更，甲方有权拒付该变更费用。 施工工作时间：按照场地管理规定施工 工程监理：由甲方指定人员进行现场工程监理：。 第二条甲方工作 1、提供施工现场的施工相关文件及附件(包括设计图纸、设计说明材料清单、施工进度表等文件)；
2、协助乙方办理有关施工手续及开工手续； 3、以国家标准、规范或行业规范、标准要求较高者确定工程施工工艺、工艺做法及形式；施工工艺、工艺做法没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的、约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有相应标准，规范的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。甲方要求使用国外标准、规范的应负责提供中文译本。 4、甲方负责监督乙方所用的材料质量、工程施工质量和进度以及工程验收工作甲方对乙方的工程质量、施工工艺、工艺做法有异议的、有权令其返工、直至乙方更换； 5、若乙方给甲方造成严重的名誉损失或经济損失、甲方有权终止协议并扣除乙方所有工程款项(包括质量保证金及未结算工程款)。 第三条乙方工作 1、乙方根据国家、行业相关要求、以及本工程特点和甲方要求负责提供本项目施工报价清单、施工 图纸单项施工项目确认表、工程内容和做法确认表并作为本协议之附件。相关内容一经确认，非经双方书面签章同意，不得变更。 2、如相关维修工程按照国家及地方法律法规规定应办理备案登记或行政许可的，乙方应负责至相关 部门办理手续，甲方予以协助。如因此而导致工程竣工验收逾期或导致甲方损失的，乙方根据本合同约定承担全部责任。 3、乙方在施工前提供施工材料样品供甲方封存、并作为本项目现场地工地材料验收及完工后验收之 依据。乙方材料进场时经双方共同验证并开箱验收后做好书面记录。如存在未经甲方认可的替换，甲方有权从质保金中扣取差价、乙方负责采购的材料设备、应按照协议约定及设计和有关标准要求采购、并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前24小时通知甲方清点。乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时、乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用、由此延误的工期不予顺延。甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。乙方需使用代用材料时，应经甲方书面确认后才能使用，由此增减的协议价款双方以书面形式议定。 4、乙方现场各项负责人及联系方式如下： 项目经理：电话： 5、乙方承认并遵守《施工管理及处罚条例》、《施工现场成品保护细则》、《现场安全生产管理制度》、
学校施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，根据******* 县人民政府关于中小学危房改造的有关文
件，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就******* 小学学校建设施工事项协议一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： _______________________ 小学校舍建设 2、工程地点： _______________________ 小学原校址 3、工程内容： (1) 新建教室、办公室、多功能室、餐厅__________________ 间(约____________ 平方米); (2) 厕所 __________ 间(约 _____________ 平方米); (3) 传达室 __________ 间( 约 _________ 平方米) (4) 院墙： __________ 米( 含大门) (5) 硬化路面：厚度大于 ______________ 厘米。(小计 ____________ 平方米) ①大门前主路 _______________ 平方米; ② __________________ 院内主路平方米; ③ __________________ 教室门前平方米 ④ _________________________________ 厕所、门卫范围内硬化平方米。 (6) 餐厅内灶台 ___________ 口，操作台___________ 个。 (7) 配套水电工程。 (8) 平整校园，垒挡土墙 ______________ 米。 二、质量要求：
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
办公楼网络改造工程合同 要点 乙方受甲方的委托对甲方的办公楼进行网络改造，甲方支付费用，双方协商一致制定本文本，其中包含工程内容及造价、工程完成时间等内容。 网络改造工程合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲、乙双方经充分协商，就乙方向甲方承包工程（以下简称本工程”）事宜达成一致意见，特订立本合同，双方共同遵守。 一、工程内容及造价 工程内容：集团办公楼网络改造工程（费用明细及设计方案详见 附件） 工程造价：本工程总金额合计人民币（大写）（Y 元）。（合同总额为包工包料及含税价格） 二、验收与付款方式 合同签订后个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的作为工程预付款；工程完工并经甲方验收合格后个工作日内，甲方向乙方支付到合同总金额的；剩余的作为质量保证金，工程验收合格后个月内付清。 三、工程完成时间 工程完成时间：自 ________ 年月_______ 日起至________ 年 ______ 月 ______ 日止。 工程地点：___________________ 四、质量保证及服务承诺
1. 乙方保证本工程所使用的货物品质、规格符合合同规定及国际、国家商品检验标准。 2. 本工程自竣工验收合格之日硬件质保期为__________ 年，售后免费服务期为 _________ 年（易耗品、人为和不可抗力除外）。 3. 在保修期内，因安装或设备本身质量问题而导致系统无法正常使用的，由乙方负责免费 上门维修、更换，并确保更换的设备和部件均是原设备制造厂家的产品。 4. 硬件质保期后出现故障，或保修期内因不可抗力、甲方使用不当等原因，造成系统无法 正常使用的，乙方应提供维修服务。维修仅收取零部件成本费，不另收人工费用。所有零部件可以通过乙方或甲方自行在市场上竞价采购。 5. 乙方服务承诺：工程系统出现故障后，乙方接到甲方通知后，应在1小时内响应，6小 时内抵达现场维修，8小时内排除故障。否则，每逾期1小时，由乙方向甲方支付违约金人 民币元。同时，乙方应在6小时内为甲方提供免费应急设备，以保障故障处理期间甲 方利益不受损失，否则，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按每逾期1小时人民 币元的标准向甲方支付违约金。乙方应为甲方免费进行软件升级并提供最新咨询；免费提供设备的使用说明、安装手册、维修手册和相应质检手续证明文件，否则，由乙方赔偿 由此给甲方造成的损失。 6. 工程竣工验收合格后，乙方在甲方地点，免费培训1-3人，使其掌握整个系统运行及操 作规范，熟悉系统的保养、维护和相关技术。 五、甲方的责任 1. 合同履行期间，甲方应积极履行协助义务，会同乙方共同为合同的履行创造便利条件。 2. 施工期间，甲方应派相关负责人员对工程进度、施工质量进行监督和检查，如发现问题必须及时通知乙方并要求整改，保证工程进度和施工质量符合双方订立的指标。 3. 安装调试完毕后，甲方须在 15个工作日内组织工程验收，验收合格后，甲、乙双方签订 《验收合格证明书》。 六、乙方的责任 1. 本工程所安装的主要设备及全部零部件均由乙方出资购买。乙方应严格按照合同附件规定的产品品牌、型号、规格进行购置。未经甲方许可，乙方不得自行决定更换清单中列明的物资；乙方确保其购置的物资符合甲方工程的特定要求和用途及适合于工程的整体设计及国家相关标准、规范的要求。 2. 乙方必须依照合同规定的期限、按照合同设计方案进行工程施工和调试，并定期向甲方汇报施工情况和工程进度，甲、乙双方保持紧密的沟通和联系，保证工程如期完工。 3. 保证施工对周围环境的影响应符合有关环境保护法律、法规的规定。在施工的同时应保 证施工安全、用电安全，并确保符合有关用电规定，保障施工人员的生命、健康以及财产安全。施工期间出现任何事故由乙方自行承担全部责任，甲方不负任何责任。 4. 乙方必须在规定期限内按照设计方案要求施工完毕并达到验收合格标准，否则，每延迟1
维修改造工程施工合同 建设单位（以下简称甲方： 施工单位（以下简称乙方）： 据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，为明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经甲、乙双方协商签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程地点： （二）工程内容：具体详见附件一维修改造项目维修内容 第二条 根据预算暂定为人民币大写： （小写）：（最终以甲乙双方确认的结算值为准） 第三条合同工期 1.双方商定总工期天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害等造成的停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收。 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算。 （三）属于乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。（二）材料设备附有出场的合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的%，甲方付总造价的%给乙方；（二）乙方完成工程量的%，甲方再付总造价的%给乙方；（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的%；（四）剩余%工程款在竣工验收之日后天一次结清。 第七条责任范围 （一）甲方责任： 1、负责解决施工及生活用水道路畅通； 2、由于当地各方人为造成的乙方不能正常施工由甲方负责协调解
学校场地改造工程施工合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称：学校改造场地 2、工程地点： 3、工程范围： 4、工程承包方式：本工程水电材料由甲方提供。 5、工程预算造价为**元，大写人民币：**。 如有增减项目按现场实际施工为准。 第二条、工程期限 1、经甲、乙双方商定：本工程合同工期为30天（日历），具体开竣工时间以发包方书面确定的开工报告为准。 2、本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。 3，本工程在施工过程中，如遇下列情况可顺延工期。 (1)由于不可抗力造成无法正常施工的。 (2)由于甲方原因影响连续施工的。 (3）由于变更未确定的。 (4）由于甲方未办妥相关行政审批手续的。 (5）由于施工工地（非乙方原因）一月内停电停水停气造成停工累计超过8小时。 第三条、工程施工准备与双方责任 1、甲方责任 (1)开工前甲方协商各方面的关系，办妥进场手续。 (2）委托甲方代表，实行工程质量、进度监理、代表甲方处理日常事宜。 (3)开工前1天，甲方腾空装修场地以便施工。 (4)做好甲方提供材料及设备的供应，落实建设资金，按期拨付工程预付款，办理现场签证、竣工验收。 2、乙方责任 (1)做好施工准备工作，组织好人员及材料设备的进场，采购、供应和管理。 (2)严格按甲方要求施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付，并承担双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并承担费用。
******小区三、四期 10KV配电工程 施工承包合同 发包人（甲方）：****置业有限公司 承包人（乙方）：*****电气工程有限公司 签定日期：2017年8月
发包人：****置业有限公司（以下简称甲方） 承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：****小区三、四期(三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分）,余下同)10KV配电工程。 2、工程地点： 二、承包方式及施工范围 1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。 2、承包范围： 2.1乙方承包内容： 2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15平方米）的10KV供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。 2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。 2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱
For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use XX集团网络改造工程合同 甲方：XX 有限公司 乙方：XX网络有限公司 甲、乙双方经充分协商，就乙方向甲方承包工程（以下简称“本工程”）事宜达成一致意见，特订立本合同，双方共同遵守。 一、工程内容及造价 工程内容： XX集团办公楼网络改造工程（费用明细及设计方案详见附件） 工程造价： 本工程总金额合计（人民币小写）：XXXXX 元，大写：XXXXX 元整。（合同总额为包工包料及含税价格） 二、验收与付款方式 合同签订后伍个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的60% 作为工程预付款；工程完工并经甲方验收合格后伍个工作日内，甲方向乙方支付到合同总金额的90% ；剩余的10% 作为质量保证金，工程验收合格后叁个月内付清。 三、工程完成时间 工程完成时间：签订合同后15个工作日内完工，并达到验收合格标准。 工程地点：XXXXXXXXXXXXXX 四、质量保证及服务承诺 1、乙方保证本工程所使用的货物品质、规格符合合同规定及国际、国家商品检验标
准。 2、本工程自竣工验收合格之日硬件质保期为1 年，售后免费服务期为2 年（易耗品、人为和不可抗力除外）。 3、在保修期内，因安装或设备本身质量问题而导致系统无法正常使用的，由乙方负责免费上门维修、更换，并确保更换的设备和部件均是原设备制造厂家的产品。 4、硬件质保期后出现故障，或保修期内因不可抗力、甲方使用不当等原因，造成系统无法正常使用的，乙方应提供维修服务。维修仅收取零部件成本费，不另收人工费用。所有零部件可以通过乙方或甲方自行在市场上竞价采购。 5、乙方服务承诺：工程系统出现故障后，乙方接到甲方通知后，应在1小时内响应，6小时内抵达现场维修，8小时内排除故障。否则，每逾期1小时，由乙方向甲方支付违约金100元。同时，乙方应在6小时内为甲方提供免费应急设备，以保障故障处理期间甲方利益不受损失，否则，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按每逾期1小时100元的标准向甲方支付违约金。乙方应为甲方免费进行软件升级并提供最新咨询；免费提供设备的使用说明、安装手册、维修手册和相应质检手续证明文件，否则，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失。 6、工程竣工验收合格后，乙方在甲方地点，免费培训1-3人，使其掌握整个系统运行及操作规范，熟悉系统的保养、维护和相关技术。 五、甲方的责任 1、合同履行期间，甲方应积极履行协助义务，会同乙方共同为合同的履行创造便利条件。 2、施工期间，甲方应派相关负责人员对工程进度、施工质量进行监督和检查，如发现问题必须及时通知乙方并要求整改，保证工程进度和施工质量符合双方订立的指标。 3、安装调试完毕后，甲方须在15个工作日内组织工程验收，验收合格后，甲、乙双方签订《验收合格证明书》。 六、乙方的责任 1、本工程所安装的主要设备及全部零部件均由乙方出资购买。乙方应严格按照合同附件规定的产品品牌、型号、规格进行购置。未经甲方许可，乙方不得自行决定更换清单中列明的物资；乙方确保其购置的物资符合甲方工程的特定要求和用途及适合于工程的整体设计及国家相关标准、规范的要求。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 改造工程施工合同
编号：FS-DY-20261 改造工程施工合同 发包方：（简称甲方） 承包方：简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 第一条工程名称： 第二条工程项目批准文号 第三条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装 2、楼顶均压带的拆除、安装 3、楼顶避雷针的安装 4、户内外接地线的敷设 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式：
乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延： 遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：