正文：
水利工程维修养护合同
水利工程维修养护合同
合同编号：___________
发包人：____________________________________________
承包人：____________________________________________
维修养护工程名称：__________________________________
依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与
_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作地有关事项，经
双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_______________元.
一、本合同地地词语涵义与下述第二条所列地通用条款中地词语涵义相同.
二、本合同地组成文件及解释顺序为
1．合同（包括补充合同和协议）
2．中标通知书
3．招标文件
4．专用合同条款
5．通用合同条款
6．技术条款
7．组成合同地其它文件.
上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订地所有协议、会
谈纪要以及相互承诺地一切文件.
三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定
地全部义务和责任.
四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定地全部义务和责任.
五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效.
六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力.副本
_______份，其中：发包人_______份，承包人_______份.
发包人（公章）：___________ 承包人（公章）：___________
法定代表人（签章）：_______ 法定代表人（签章）：_______
委托代理人：_______________ 委托代理人：_______________
电话：_____________________ 电话：_____________________
传真：_____________________ 传真：_____________________
地址：_____________________ 地址：_____________________
邮政编码：_________________ 邮政编码：_________________
开户银行：_________________ 开户银行：_________________
帐号：_____________________ 帐号：_____________________
_________年______月______日_________年______月______日
签订地点：_________________ 签订地点：_________________ 附件通用合同条款
1．词语涵义及合同文件
第1条词语涵义
除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予地涵义
1．1 发包人：指专用合同条款中写明地当事人.
1．2 承包人：指专用条款写明地与发包人正式签署合同地当事人.
1．3 发包人代表：指发包人履行本合同地全权负责人.
1．4 承包人代表：指承包人履行本合同地全权负责人.
1．5 合同：指由发包人与承包人为完成商定地工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系地协议.
1．6 投标文件：指承包人为完成本合同规定地各项工作，向发包人提交地投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求地文件.
1．7 中标通知书：指发包人正式向承包人授标地通知书.
1．8 工程维修养护：指对工程地安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌.
1．9 合同价格：指合同中写明地为完成合同规定地各项工作应付给承包人地总金额.
1．10 费用：指为实施本合同所发生地所有开支.包括管理费和分摊地其它费用.
1．11 承包期：指承包工程维修养护工作地历时.
1．12 天：指日历天.
1．13 书面形式：指任何手写、打印、印刷地各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件.
1．14 不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行地不可预见、不可避免并不能克服地客观情况.
第2条合同文件
组成合同地各项文件应能相互解释，互为说明.当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件地优先顺序如下2．1 合同（包括补充合同或协议）.
2．2 中标通知书
2．3 招标文件
2．4 专用合同条款.
2．5 通用合同条款.
2．6 技术条款.
2．7 组成合同地其它文件.
第3条合同使用地语言文字和适用法律
3．1 本合同使用地语言文字为汉语或专用合同条款约定地其他语言.
3．2 本合同适用地法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会地规章以及工程所在地地地方性法规和规章.
3．3 施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定地国家和行业标准以及黄河水利委员会地规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定地时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行.
第4条联络
本合同中有关各方地联络应以书面形式为准，并应送达双方约定地地点，办理签收手续.
2．双方主要义务和责任
第5条发包人主要义务和责任
5．1 按专用条款约定地时间审查批复承包人上报地维修养护期内地总体维修养护计划.
5．2 按专用条款约定地时间审查批复承包人上报地单项维修养护计划.
5．3 按专用条款约定地时间向承包人提供与工程维修养护相关地档案资料.
5．4 按专用条款约定地时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据.
5．5 按专用条款约定地时间向承包人提供维修养护人员及设备地驻留场地.
5．6 按专用条款地约定向承包人按时支付维修养护款.
第6条承包人主要义务和责任
6．1 在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出地与合同有关地任何指示，严格按照合同中规定地标准及质量要求完成维修养护工作.
6．2 按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批.维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工.
6．3 遵守环境保护地法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失.
6．4 自行解决维修养护工作中地用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用.
6．5 负责承包范围内所有工程及设施地保护工作.维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物地保护，造成损坏承担一切费用.
6．6 在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区
和生活区及其施工废弃物.
6．7 按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、
管理信息等.
6．8 按专用条款地约定，提供有关维修养护资料和文件.
第7条发包人代表
发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作地实施，并将被指
派人地姓名通知承包人，承包人应执行其指示.
第8条承包人代表
承包人为实施本合同发出地一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，
发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效.
3．工作进度
第9条实施计划
承包人应按技术条款规定地内容和发包人地指示，编制实施计划提交发包
人审批.发包人按专用条款规定地时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批
复，可视为该实施计划已经批准.
第10条延误开工
发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期地，承包人
有权提出延长工期地要求，由此增加地费用和工期延误由发包人承担；不可以
延长工期地按专用条款地约定给承包人予以赔偿.
第11条暂停工作
发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作地指示，承包人应按发包人指示立即停止工作.不论由于何种原因引起地暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障.
当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出地复工通知中
指定地时间复工.若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加地费用和工期延误责
任由承包人承担.
第12条单项维修工作工期延误
发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任
12．1 增加合同中任何单项项目地工作内容.
12．2 增加合同中任何单项项目地工程量超过专用合同条款约定地百分比.
12．3 改变合同中任何一项工作地标准或性质.
12．4 合同中涉及地由发包人责任引起地工期延误.
12．5 不可抗力：承包人在以上情况发生后2天内，就延误地原因、项目内容、延期要求和因此发生地费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复.
发包人收到报告后7天内不予答复，承包人即可视为报告已被确认.非上述原因造成地工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金.
第13条单项维修养护工作工期提前
某项工作如需要提前完工，双方协商一致后签订提前完工协议，完工日期可以提前.承包人按此协议修订进度计划，发包人应在2天内给予批准.发包人应为赶工提供方便条件.提前完工协议应包括以下主要内容：
13．1 提前地时间.
13．2 承包人采取地赶工措施.
13．3 发包人为赶工提供地条件.
13．4 赶工费用和奖金.
4．质量与检验
第14条质量管理
承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款约定地时间将一份包括质量管理机构地组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等地维修养护质量保证措施报告，报送发包人审批.
第15条检查和返工
承包人应严格按照技术条款地规定和发包人地指示，对维修养护使用地材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程地质量检查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查.承包人应随时接受发包人地检查检验，并为检查检验提供便利地条件.承包人应按发包人地要求对于不合格地维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工地费用.因发包人原因增加地费用，由发包人承担责任.
以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起地质量问题，仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生地费用.
以上检查检验不应影响维修养护地正常进行.如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护增加地费用由发包人承担.
第16条质量要求
质量应达到水利行业地质量检验评定标准，水利行业没有具体标准地项目应达到技术条款地质量要求.
因承包人原因达不到约定地质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定地质量标准和要求地，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求地时间返工，直到符合约定地质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定地质量标准和要求，承包人应按发包人要求地时间返工，并承担违约责任；不能返工地由承包人承担违约责任.
因发包人原因达不到约定地质量标准和要求，由发包人承担返工地费用.
双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定地部门裁定，发生地一切费用由责任方承担.
5．合同价款与支付
第17条合同价格调整
合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自改变.在发生下列情况之一时可作调整.
17．1 发包人确认地变更.
17．2 专用合同条款约定地其他增减和调整.
承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核，批准后通知承包人.
第18条月维修养护付款申请报告地核实确认
承包人按专用合同条款约定地时间，向发包人提交月维修养护付款申请报告.发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付地维修养护款，若月维修养护付款申请报告需要修改，承包人应按发包人地指示进行修改，重新提交月维修养护付款申请报告.发包人应在3天内对修改后地月进度付款申请报告签字确认.
第19条维修养护款支付
发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度，直至停止工作，发包人承担违约责任.
若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支付维修养护款.协议应明确约定付款日期和利息计算方法.
第20条维修养护款结算
维修养护工作检查验收合格后，承包人应按有关规定和专用合同条款约定地时间向发包人提交完工结算报告.发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定地时间内办理结算.
6．变更
第21条变更
21．1 变更地范围和内容：
（1）取消合同中任何一项工作.
（2）改变合同中任何一项工作地标准和性质.
（3）改变合同中任何一项工作地完工日期或改变已经批准地施工顺序.
21．2 变更地程序和指示：
（1）承包人收到发包人发出地变更后必须按变更要求执行，若不同意变更，应在2天内答复发包人.承包人未在2天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出地变更要求.
（2）没有发包人地指示，承包人不得擅自进行变更.
第22条确定变更价款和工期
做出第21条规定地变更后，如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，应在双方协商地时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期地变更决定；除此之外，不予调整合同价款.
因承包人违约必须作出地变更，因而增加地费用和工期延误，责任由承包人承担.
7．验收
第23条验收
合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收.
23．1 阶段验收或单项维修养护工作验收.承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后，承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交地验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收申请报告地附件.
23．2 合同期满验收
合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验收资料）.发包人应在收到承包人提交地验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人.
8．争议、违约和索赔
第24条争议地解决
发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼地，可按专用合同条款地约定，采用以下地方式解决：
24．1 提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于一方原因使调解结果无法执行，任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议.
24．2 签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构.任何一方均可将争议提交专用合同条款约定地仲裁机构仲裁或向有管辖权地人民法院诉讼.
发生争议后，任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行地工作，双方都应继续履行合同.
第25条违约
发包人不能按合同约定履行自己地义务及发生其他使合同无法履行地行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停维修养护工作，直至解除合同，发包人应承担违约责任，支付违约导致承包人增加地费用和赔偿因违约给承包人造成地损失.
承包人不能按发包人批准地进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定地要求，或发生不能履行合同规定地义务以及使合同无法履行地行为，发包人对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付维修养护款，直至解除合同.承包人应承担采取改正措施所增加地费用，并按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包人造成地损失.
除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上
述违约责任后仍应继续履行合同.
因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前7天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任.
第26条索赔
发包人未能履行合同约定地义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：
26．1 索赔事件发生后7天内，向发包人提交索赔地申请报告.
26．2 索赔申请报告应有索赔事件发生时地有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用地计算依据.
26．3 发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核，并做出决定，发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复，应视为批准.
9．其他
第27条安全施工
承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作.发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查、监督上述工作地实施，对承包人故意延误或拒绝改正地，有权责令其停工整改.承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故地责任和因此发生地费用.
发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门.同时按国家有关规定处理.
第28条专利技术和合理化建议
发包人要求承包人采用专利技术时，须负责办理相应地申报、审批手续，承担申报、试验等费用.承包人提出使用专利技术时，须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等地诉讼及承担有关费用地约定后承包人才能实施.
承包人提出合理化建议涉及到地变更，应以书面形式提交发包人，若建议被采纳，需由发包人发出变更指示后方可实施.
第29条不可抗力
不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人通报情况，按专用合同条款约定地时间向发包人报告损失情况和清理、修复地费用.灾害继续发生，承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束.发包人应对灾害处理提供必要条件.
第30条因灾害发生地费用按下列规定由双方分别承担.
30．1 工程本身地损害由发包人承担.
30．2 人员伤亡由其所属方负责，并承担相应费用.
30．3 造成承包人设备、机械地损坏等损失，由承包人承担.
30．4 所需清理修复工作地费用由发包人承担.
第31条合同地生效与终止
本合同自发包人和承包人地法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效.承包期满，维修养护工作终止，未完承包工作内容按专用条款约定地方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行地其他义务时，合同自然终止.
专用合同条款
前言
专用合同条款中地各条款是补充和修改通用合同条款号相同地条款或当需要时增加新地条款，两者应对照阅读.一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改地部分仍有效.
1．词语涵义及合同条件
第1条词语涵义
1．1 发包人：_____________________________________________
1．2 承包人：_____________________________________________
1．3 发包人代表：_________________________________________
1．4 承包人代表___________________________________________
1．5 承包期：自_______年______月______日开始，至_______年______月______日终止.历时总天数_______天.
第2条合同文件
若还有其他构成合同地文件时，按照签署日期地先后，插入合同中，签署日期在后地应排在前面，并列出全部文件地名称和顺序.
第3条合同使用地语言文字和适用法律（示例，仅供参考）
如果双方商定合同使用语言文字为汉语即：3．1本合同使用地语言文字是汉语.
2．双方主要义务和责任
第5条发包人主要义务和责任
5．1 审查批复承包人上报地整个维修养护期内地总体维修养护计划地时间
__________________________________________________________________ 5．2 审查批复承包人上报地单项维修养护计划地时间：
________________
5．3
____________________________________________________________ 5．4
____________________________________________________________ 第6条承包人主要义务和责任
_______________________________________
3．工作进度
第12条单项维修工作工期延误
______________________________________
第13条工期提前______________________________________________
水利工程维护保养心得总结- 工程设计 水利工程维修养护工作正在逐步向科学化、规范化、专业化、目标化迈进。目前，水利工程管理联合检查和管理质量评比时，也对水利工程维修养护技术资料的整理提出了更高的要求。 鉴于水利工程维修养护项目多、内容复杂等因素，结合近年来水利工程巡视检查记?、水利工程维修养护施工记?等的填写，资料的整理，将从以下几个方面简述如何规范、全面、快捷的整理水利工程维修养护技术资料。 1 水利工程维修养护资料的形成 水利工程维修养护资料是承担水利工程维修养护的管理和业务单λ，在维修养护及一系列相关活动中直接形成的一套较为全面、规范、完整的文件材料。资料形成的过程主要从项目的提出、设计、施工、竣工验收等，资料的形式以相关文件、工程日常巡视记?、工程日常巡视分析报告、工程维护施工记?、工程维护施工分析报告、定期巡视检查记?、定期巡视检查分析报告、工程维修养护合同、安全生产责任书、工程竣工验收单、图纸、图表、计算材料、图片等组成。 2 水利工程维修养护技术资料整理的原则 2.1 资料整理的及时性。整理水利工程维修养护资料是对水利工程维修养护质量情况的真实反映，因此要求资料必须按照水利工程实施的进度进行及时整理。技术资料从收集、积累和整理，要始终贯穿于工程运行和维修养护工作的全过程，应与工程运行和维修养护工作进程保持同步。
2.2 资料整理要具备真实性。资料的真实性是保证优良水利维修养护工程的技术灵魂。资料的整理应该实事求是，客观准确，不要为了“应付上级检查、联查”而脱离实际，甚至歪曲事实，水利工程维修养护技术资料应是对维修养护工程质量的真实写照，所有资料的整理应与水利维修养护工程施工过程同步，资料包括：工程维修养护合同、生产安全责任书、维修养护记?、巡视检查记?、整改通知、工程验收单等。 2.3 确保资料数据的准确性。资料的准确性是做好水利工程维修养护资料的核心。维修养护资料的准确性，主要从水利工程维修养护质量评定的填写应规范化、项目内容填写应详细具体化，不能以“符合要求”、“满足规范”来概而论之，主要单λ领导、资料整理人员、审核人员及负责人签字都要把好数字关，真正做到各负其责，各行其是，按章办事。 2.4 保证资料的完整性。完整性是做好水利工程维修养护资料的基础。不完整的资料将会导致片面性，不能系统地、全面地了解各个单λ水利工程维修养护的质量状况。有关单λ应设专人整理各类有关水利工程的维修养护资料，根据水利工程的项目划分、工程量等收集有关工程数据，资料应根据合同的签订以及工程的施工，按照相关要求全面记?填写，严格遵守水利工程维修养护的工作流程整理资料，资料按照检查、管理、维修三部分进行规整，保证了资料的有始有终、便于查找、全面完整。 3 做好水利工程维修养护工作的准备工作
黄河水利工程维修养护合同书(合同示范文本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other ( 合同范本 ) 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 日期：_________________________ 精品合同 / Word文档 / 文字可改
黄河水利工程维修养护合同书(合同示范 文本) 黄河水利工程维修养护合同(试行) 维修养护工程名称：合同编号：_________发包人：_________承包人：_________依据《中华人民共和国合同法》,_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项,经双方磋商一致,订立本合同,合同总金额为人民币（大写）_________元。 一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。 二、本合同的组成文件及解释顺序为：1．合同（包括补充合同和协议）2．中标通知书3．招标文件4．专用合同条款5 ．通用合同条款
6．技术条款7．组成合同的其它文件。上列合同文件为一整体,代 替了本合同签订前双方所签订的所有契约、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。 三、承包人保证按照合同约定,全面完成各项承包工作,并承担合 同约定的全部义务和责任。 四、发包人保证按照合同约定付款,并承担合同约定的全部义务和 责任。 五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。 六、本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。副 本_________份,其中：发包人_________份,承包人_________份。 发包人（公章）：_________ 承包人（公章）：_________法定代表人（签章）：_________ 法定代表人（签章）：_________委托代理人：_________ 委托代理人：_________电话：_________电话：_________传真：_________传真：_________地址：_________地址：_________邮政编码：_________邮政编码：_________开户银行：
建筑维修施工合同 合同编号： 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方房屋维修工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下： 第1条工程概况 1.1工程名称：房屋维修工程 1.2工程范围： 1.3工期： 1.4质量标准：达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。 1.5合同价款 1.5.1： 1.5.2 1.6工程施工完毕经双方验收合格后，甲方在一周内一次性支付工程总款的%。预留 %的工程质保金。一年质保期满后支付。 第2条甲方权利义务 2.1甲方应积极支持乙方工作，协助乙方全面履行合同。 2.2对乙方经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并与甲方签订相关的安全、技术协议。 2.3乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的直至终止合同。 第3条乙方权利义务 3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作 3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。 第4条工程质量、安全及文明、环保施工
4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标，落实质量责任制，确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。 4.2安全生产、文明施工管理：乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育，并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核，相关考核金额作为违约责任处理。 第5条争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。 第7条附则 7.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议 7.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 代表：代表： 合同订立时间：年月日
1、综合说明 1.1基本情况 湖南省常德市汉寿县2018年度中央财政水利发展资金水利工程西湖灌区维修养护项目位于汉寿县西湖垸。 据2015年社会经济资料统计，西湖灌区总人口17.23万人，其中农业人口13.87万人，总土地面积55.135万亩，设计总耕地面积39.271万亩，有效灌溉面积30.3万亩。 西湖灌区水量丰沛、土地肥沃、气候温和，适宜于水稻等多种农作物生长，水田以种植双季水稻为主，旱地多种棉花。是汉寿县农业规模化生产和重要的商品粮、棉、油基地，是农民增收致富的重要保障，农业、农村乃至经济社会发展的重要基础设施。 本次水利工程维修养护工程直接受益面积达31.59万亩，其中恢复灌溉面积1.13万亩和改善灌溉面积9.42万亩。 1.2小型农田水利工程现状 项目区渠道由于年久失修，渠道淤积严重，渠系建筑物存在裂缝渗漏、闸门及启闭设备锈蚀损坏等问题，严重影响了水利工程效益的发挥，也大大制约着当地农业经济的发展。 1.3工程建设内容、标准及布局 1、项目建设目标 本次灌区维修养护项目主要目标是提高项目区的农业生产保障能力，提高渠道
工程灌溉水的利用率，使渠系水利用系数由目前的0.48提高到规划水平年的0.65，改善灌溉面积9.42万亩。 2、项目建设范围 汉寿县2018年度中央财政水利发展资金水利工程维修养护项目主要是对项目区内的泵站、闸等主要建筑物进行维修养护，对灌溉渠道清淤及维修养护。 3、项目建设内容和规模 ①酉港富有村灌排渠清淤，②洲口侯王村低水渠清淤，③洲口小河村灌渠清淤，④坡头镇坡头村三八渠清淤，⑤洲口镇乌龙港社区低水渠清淤，⑥灌头嘴镇新联村电排主渠。 1.4工程管理 严格按照计划确定技施设计任务；工程开工前对施工单位提交的技术方案、技术措施、管理制度进行严格审核；工程建设中，科学优化施工方案，主动邀请纪委、监察、审计、财政等职能部门介入，对工程建设与资金使用实行监督，邀请各级各部门负责同志深入工程建设现场，督促整改建设进度和工程质量；工程完工后及时组织相关单位进行验收，并采取查看资料、现场检查、听取汇报的方式，按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定进行验收，形成验收成果。 1.5建设费用及筹资方案 本工程总投资100.00万元，建筑工程总投资98.04万元，西湖灌区49万元；独立费1.96万元。 本项目资金来源为2018年度中央财政水利发展资金水利工程维修养护项目专项资金。 1.6预期效益
水利工程维护养护合同示范文本 合同编号： 水利工程维护养护合同 （试行） 维修养护工程名称： 发包人： 承包人：
工程维修养护合同 合同编号： 依据《中华人民共和国合同法》，（以下简称发包人）与（以下简称承包人）就工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）元。 一、本合同的词语涵义与下述第二条所列的通用合同条款中的词语涵义相同。 二、本合同的组成文件及解释顺序为： 1.合同（包括补充合同和协议）； 2.专用合同条款； 3.通用合同条款； 4.技术条款 5.组成合同的其他文件。 上列合同文件为一个整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。 三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。 四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务的责任。
五、本合同经双方法人代表或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。 六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，其中：发包人份，承包人份。 合同签订地点： 合同订立时间： 发包人（公章）：承包人（公章)： 法定代表人（签章）：法定代表人（签章）： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
通用合同条款 1.词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义。 1.1发包人：指专用合同条款中写明的当事人。 1.2承包人：指专用合同条款中写明的与发包人正式签署合同的当事人。 1.3发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。 1.4承包人代表：指承包人履行本合同的全权代表。 1.5合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。 1.6 工程维修养护：指对工程的日常防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。 1.7 合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。 1.8 费用：指为实施本合同所发生的所有开支，包括管理费和分摊的其他费用。 1.9 承包期：指承包工程维修养护工作的历时。 1.10 天：指日历天。
防水维修施工合同范本五篇 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于防水维修施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 防水维修施工合同范本(一) 甲方： 乙方： 依照相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园区防水维修事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 甲方所指定之防水工程，涉及窗口、露台、屋面等项目。 二、施工方案及工艺： 1、搭设双排脚手架，做好安全防护工作。 2、拆除漏点处原有建筑做法至基层。 3、在窗框与墙体连接处重新打发泡胶。 4、基层抹灰找平达到做高分子丙纶的施工条件。 5、做300克高分子丙纶。 6、粘贴施工设计对应苯板，确保紧贴密实，拼接到位。 7、刮涂防水胶灰，贴网。 8、做300克高分子丙纶。 9、抹灰找平。
10、贴相同墙面砖，用勾缝剂勾缝。 11、刷外墙丙烯酸涂料。 12、外墙窗口防水密封胶。 13、拆除脚手架，清理现场，恢复原状。 14、相关技术要求按照行业规范执行。 三、工程计价方式： 1、窗口以个为单位，1000元∕个计算。 2、露台、屋面等项目以面积为单位，甲方确定价格计算。 四、双方权利、义务： (一) 甲方权力和义务： 1、对园区内防水维修工程量进行统计，依据乙方施工能力组织维修工作安排。 2、对乙方在维修工作中遇到技术问题，给予积极协助解决。 3、提供乙方在维修工作中所需要相关图纸及文件。 4、规范乙方在维修工作中的施工工艺及施工秩序。乙方未按确定施工方案及施工工艺执行，甲方可责令乙方撤离现场，发生各项费用不予结算。 (二) 乙方权力和义务： 1、服从甲方在防水施工工作的安排，积极配合甲方完成防水维修工作。 2、乙方在维修过程中，要严格执行甲方所确定维修方案及施工工艺，不得擅自进行变更。 3、乙方在维修过程中，要使用符合甲方要求的施工材料，不得偷工减料，以次充好。由此产生一切后果由乙方承担。
1、综合说明1.1基本情况 湖南省常德市汉寿县2018年度中央财政水利发展资金水利工程西湖灌区维修养护项目位于汉寿县西湖垸。 据2015年社会经济资料统计，西湖灌区总人口万人，其中农业人口万人，总土地面积万亩，设计总耕地面积万亩，有效灌溉面积万亩。 西湖灌区水量丰沛、土地肥沃、气候温和，适宜于水稻等多种农作物生长，水田以种植双季水稻为主，旱地多种棉花。是汉寿县农业规模化生产和重要的商品粮、棉、油基地，是农民增收致富的重要保障，农业、农村乃至经济社会发展的重要基础设施。 本次水利工程维修养护工程直接受益面积达万亩，其中恢复灌溉面积万亩和改善灌溉面积万亩。 1.2小型农田水利工程现状 项目区渠道由于年久失修，渠道淤积严重，渠系建筑物存在裂缝渗漏、闸门及启闭设备锈蚀损坏等问题，严重影响了水利工程效益的发挥，也大大制约着当地农业经济的发展。 1.3工程建设内容、标准及布局 1、项目建设目标 本次灌区维修养护项目主要目标是提高项目区的农业生产保障能力，提高渠道工程灌溉水的利用率，使渠系水利用系数由目前的提高到规划水平年的，改善灌溉面积万亩。 2、项目建设范围
汉寿县2018年度中央财政水利发展资金水利工程维修养护项目主要是对项目区内的泵站、闸等主要建筑物进行维修养护，对灌溉渠道清淤及维修养护。 3、项目建设内容和规模 ①酉港富有村灌排渠清淤，②洲口侯王村低水渠清淤，③洲口小河村灌渠清淤，④坡头镇坡头村三八渠清淤，⑤洲口镇乌龙港社区低水渠清淤，⑥灌头嘴镇新联村电排主渠。 1.4工程管理 严格按照计划确定技施设计任务；工程开工前对施工单位提交的技术方案、技术措施、管理制度进行严格审核；工程建设中，科学优化施工方案，主动邀请纪委、监察、审计、财政等职能部门介入，对工程建设与资金使用实行监督，邀请各级各部门负责同志深入工程建设现场，督促整改建设进度和工程质量；工程完工后及时组织相关单位进行验收，并采取查看资料、现场检查、听取汇报的方式，按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定进行验收，形成验收成果。 1.5建设费用及筹资方案 本工程总投资万元，建筑工程总投资万元，西湖灌区49万元；独立费万元。 本项目资金来源为2018年度中央财政水利发展资金水利工程维修养护项目专项资金。 1.6预期效益 项目建成后，有效地提高渠系灌溉水的利用系数与利用效益， 缓解该区水资源紧缺的矛盾，减少水事纠纷，有利于社会秩序的稳定；项目实施后达到节水、节能、增产、增效的作用。工程实施后受益面积为2510亩，受益农
黄河水利工程维修养护合同（试行）示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
黄河水利工程维修养护合同（试行）示 范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 合同编号：___________ 发包人：________________ 承包人：________________ 维修养护工程名称：_____________ 依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简 称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工 程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合 同，合同总金额为人民币（大写）_______________元。 一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条 款中的词语涵义相同。 二、本合同的组成文件及解释顺序为
1．合同（包括补充合同和协议） 2．中标通知书 3．招标文件 4．专用合同条款 5．通用合同条款 6．技术条款 7．组成合同的其它文件。 上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。 三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。 四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。 五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
维修公路合同范本 高速公路维修是高速公路系统的重要组成部分,维修公路合同怎么写呢?以下是WTT小雅为大家整理的维修公路合同范文，欢迎参考阅读。 维修公路合同范文1 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 为修好公路滑坡路基，经甲乙双方协商签订如下条款，双方共同遵守。 一、工程量及内容 1、乙方负责修建公路滑坡路基堡坎。 2、乙方负责清除公路沉降处石头。 3、乙方负责维修路段的填方。 二、工程质量及要求 1、乙方将维修路段山体滑坡的土石方全部清除，并留有护坡。 2、乙方负责修建堡坎，清除路边塌方，完善侧沟，填平路面。 三、工程造价 工程由乙方包工包料，堡坎修建按每立方米290元结算，工程造价待维修后计算。
四、付款方式 乙方施工结束，经甲、乙双方组织验收，工程合格后一次性付清工程款。 五、安全责任 乙方施工要注意安全，在施工中所发生的一切伤亡事故甲方不承担任何责任。 六、法律责任 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力，双方必须共同遵守。合同未尽事宜必须经双方协商解决。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)： _________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 维修公路合同范文2 甲方：法定代表人： 乙方：法定代表人： 郭叶线是20xx年初修建的一条通村公路，全长约13.5公里，由于今年载重车辆较多且年久失修，多处破损严重，且郭叶线横穿两个乡镇七村三十多个小组。为了改善交通环境，方便群
众生产、生活，甲方将所辖范围内郭叶线维修补缺加铺通村公路建设工程承包给乙方。经双方协商同意，特订立如下合同： 一、工程总量 该工程为郭叶线维修补缺加铺通村公路，全长约2.5公里，具体以实际施工里程为准。 二、工程施工及质量要求 1、全部破损公路由乡村公路段派专人指定维修点，乙方按甲方要求施工。 2、维修部份两端连接点必须用切割机切断、切齐，连接点水泥硬化时两边必须涂抹沥清。 3、维修部份水泥块用挖机挖出来后必须运离公路两侧50米外，以免影响公路通行安全。 4、维修部份必须整平、压实。 5、混凝土硬化层宽度为3.5米、厚度18厘米。 6、乙方全面按标准完工后，甲方申请县有关职能部门验收，经验收合格签字后，乙方交付甲方使用视为正式完工。 7、工程自验收之日起一年内出现质量问题，由乙方负责无偿维修(不可抗力因素除外)。 三、工程安全责任 乙方必须抓好安全施工，包括个人人身安全、财产安全，确保无任何安全事故发生。发生的一切安全责任由乙方全部负责。 四、工程时间
维修施工合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
维修施工合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 维修施工合同 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管 理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：室内装饰、强弱电等零星维修。 4、合同期限： 二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量。 三、结算方式 甲、乙双方就需要维修部位及工程量，按技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据约定的单价进行结算，确定工程总造价。 甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方共同签字的工程量技术联系单,作为结算依据。 四、工程总价 工程总价按实结算。 五、工程质量监督与检查验收 乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，对甲方提出的问题，应及时进行整改。维修工程结束后,由甲、乙双方共同对工程进行验收，验收合格以双方签字确认的
YF-ED-J7459 可按资料类型定义编号 黄河水利工程维修养护合同（试行）实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
黄河水利工程维修养护合同（试 行）实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 合同编号：___________ 发包人：________________ 承包人：________________ 维修养护工程名称：_____________ 依据《中华人民共和国合同法》， _________（以下简称发包人）与_________ （以下简称承包人）就_________工程维修养护 工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合 同，合同总金额为人民币（大写） _______________元。
一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。 二、本合同的组成文件及解释顺序为 1．合同（包括补充合同和协议） 2．中标通知书 3．招标文件 4．专用合同条款 5．通用合同条款 6．技术条款 7．组成合同的其它文件。 上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。 三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和
编号：JX─45393 2020新编道路维修养护合同书电子 版范本 This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract period. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
道路维修养护合同书 发包人：侯德明，男，41岁，住址：枣阳市北城， 系枣阳市沙河水库管理处采砂承包经营者 （以下简称甲方） 承包人：张军辉，男，40岁，住址：枣阳市鹿头镇居委会 四组42号（以下简称乙方） 因沙河水库库区内采砂对外销售，沙场通往鹿头镇街的道路需要日常进行 维护养护，甲方将该路段的维修养护日常事务承包给乙方，为明确双方的权利 和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。 一、甲方承包给乙方路段维修养护起止界限，即东从每个采砂场地的出口（道）处西至鹿头镇街口（杨大桥口）路地段（系村村通公路）。 二、甲方承包给乙方的该路段维修养护期限为壹年，既从20xx年3月1 日至20xx年2月28日止。 三、乙方对该路段维修养护的标准既每天路面平整、光洁，遇雨雪天路面 不渍水，无凹凸，路面路基铺垫沙、石，日常维修养护需用的运料车辆、材料、人工及所需费用等全部由乙方自行安排并自行付费用。乙方必须每天维修养护。 四、甲方支付乙方维修养护年承包费用来源系采砂五个作业场筹资计4.5 万元人民币，五年采砂作业组于20xx年月
水利工程维修养护资料整理 水利工程维修养护资料整理 文◎高瑞征刘文鹏王泽俊(天津市引滦工程尔王庄管理处天津) 摘要:随着引滦管理水平的不断提高, 水利工程维修养护工作也在逐步向科学化, 规范化,专业化,目标化迈进.目前,水利 工程管理联合检查和管理质量评比时,也对 水利工程维修养护技术资料的整理提出了更 高的要求. 关键词:水利工程;维修;养护 鉴于水利工程维修养护项目多,内容复 杂等因素,结合近年来水利工程巡视检查记 录,水利工程维修养护施工记录等的填写, 资料的整理,将从以下几个方面简述如何规 范,全面,快捷的整理水利工程维修养护技 术资料. 1,水利工程维修养护资料的形成 水利工程维修养护资料是承担水利工 程维修养护的管理和业务单位,在维修养护 及一系列相关活动中直接形成的一套较为全 面,规范,完整的文件材料.资料形成的过 程主要从项目的提出,设计,施工,竣工验 收等,资料的形式以相关文件,工程日常巡 视记录,工程日常巡视分析报告,工程维护 施工记录,工程维护施工分析报告,定期巡 视检查记录,定期巡视检查分析报告,工程 维修养护合同,安全生产责任书,工程竣工
验收单,图纸,图表,计算材料,图片等组 成. 2,水利工程维修养护技术资料整理的原 则 整理出规范完整,高效适用的工程维修 养护资料,必须具备以下几个原则: 2.I资料整理的及时性 整理水利工程维修养护资料是对水利 工程维修养护质量情况的真实反映,因此要求资料必须按照水利工程实施的进度进行及时整理.技术资料从收集,积累和整理,要 始终贯穿于工程运行和维修养护工作的全过程,应与工程运行和维修养护工作进程保持同步. 2.2资料整理要具备真实性 资料的真实性是保证优良水利维修养 护工程的技术灵魂.资料的整理应该实事求是,客观准确,不要为了"应付上级检查, 联查"而脱离实际,甚至歪曲事实,水利工 程维修养护技术资料应是对维修养护工程质量的真实写照,所有资料的整理应与水利维修养护工程施工过程同步,资料包括:工程 维修养护合同,生产安全责任书,维修养护 记录,巡视检查记录,整改通知,工程验收 单等. 2.3确保资料数据的准确性 资料的准确性是做好水利工程维修养 护资料的核心.维修养护资料的准确性,主 要从水利工程维修养护质量评定的填写应规
编号：QJ-HT-0319 黄河水利工程维修养护合同 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
黄河水利工程维修养护合同(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 合同编号：___________ 发包人：____________________________________________ 承包人：____________________________________________ 维修养护工程名称：__________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_______________元。 一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。 二、本合同的组成文件及解释顺序为 1．合同（包括补充合同和协议） 2．中标通知书
施工合同范本：房屋维修施工合同范本电子版 ——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印—— 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则，就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程，双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：茶厂伍家伙房 工程地点：原澜沧茶厂住房 工程内容：按双方协商工程内容 资金来源：由甲方现金支付 二、工程承包范围 1、包工包料;a、甲方提供水电等其它协调工作;b、乙方负责把原有小青瓦拆掉运走(木料给甲方);c、乙方在原有的房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板，板厚10cm包板 2.8m高，不超过原有主房屋面，钢筋按常规做，砼C20，房面做SBS防水，隔热层和保护层都不做，屋面四周做两线单砖12cm高，
贴外墙砖，外墙未抹灰的抹m7.5砂浆，面层做外墙漆，内墙未抹灰处抹m5.0砂浆，做内墙仿瓷，水电在原有基础上做暗装，水管安装不在内，天花板装50元以内吸顶灯，完工后打扫好卫生交付使用。 2、乙方不做内容：所有门窗不动不做，原有的地板砖、墙面砖不动不做，原有的沟、散水不做不动，台板、洗涤池不动不做。 如甲方要求做，费用另计，乙方有责任负责保护好以前所有不动的工程内容，同时负责工程项目卫生。 三、承包金额：总伍家，每家16800.00元(大写：壹万陆仟捌佰元整)，伍家总计：84000.00元(大写：捌万肆仟元整)。 四、资金支付：乙方进场后甲方每家支付壹万(伍家合计伍万元)给乙方，封顶后，每家支付伍仟(伍家合计贰万伍仟元)给乙方，剩余部份完工后一月付清。 五、乙方必须对工程质量负责，屋面一年内不能漏水。 六、此合同一式陆份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 年月日
水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》 （20GG年修订稿） 一、堤防工程维修养护项目定额标准 1、堤防工程维修养护等级分为四级九类，具体划分标准按表1.1执行 表1.1堤防工程维修养护等级划分表 堤防工程类别堤防设 计标准 1级堤防2级堤防3级堤防 4 级 堤 防堤防维 护类别 一类 工程 二类 工程 三类 工程 一类 工程 二类 工程 三类 工程 一类 工程 二类 工程 分类指标 背河堤 高H（m） H≥88＞H≥6 H＜6H≥66＞H≥4 H＜4H≥4H＜4 堤身断 面建筑 轮廓线 L（m） L≥100 100＞ L≥50 L＜50L≥60 60＞ L≥30 L＜30 L≥20 L＜20 注：①堤防级别按《堤防工程设计规范》（GB50286-98）确定，凡符合分类指标其中之一者即为该类工程。 ②堤身断面建筑轮廓线长度L为堤顶宽度加地面以上临背堤坡长之和，淤区和戗体不计入堤身断面。 2、堤防工程维修养护定额标准以1000m长度的堤防为计算基准。
3、堤防工程基本维修养护项目定额标准按表1.2执行 表1.2堤防工程基本维修养护项目定额标准表 单位：元/km·年 编号 项目 1级堤防2级堤防3级堤防4级 堤防一类二类三类一类二类三类一类二类 合计56030 49089 40604 38048 30979 25796 19383 15120 14255 一堤顶维修养护15226 13549 11872 9979 8944 7908 5137 4230 3422 1 堤顶养护土方6900 6210 5520 4830 4485 4140 2070 1656 1242 2 边埂整修1804 1804 1804 799 799 799 3 堤顶洒水1970 1576 1182 1103 828 552 591 394 4 堤顶刮平296 5 2372 1779 1660 1245 830 889 593 593 5 堤顶行道林养护1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 二堤坡维修养护37410 32364 25823 2550 6 19694 15710 12740 9518 9518 1 堤坡养护土方14850 12994 11138 8910 7425 5940 2970 2228 2228 2 排水沟翻修2520 2206 1890 3 上堤路口养护土 方 711 251 188 209 188 105 105 42 42 4 草皮养护及补植19329 16913 14497 14497 12081 9665 9665 7248 7248 (1) 草皮养护 (2) 草皮补植 三 附属设施维修养 护 1046 1046 1046 956 956 956 896 896 866 1 标志牌(碑)维护250 250 250 160 160 160 100 100 70 2 护堤地边埂整修796 796 796 796 796 796 796 796 796
正文： 水利工程维修养护合同 水利工程维修养护合同 合同编号：___________ 发包人：____________________________________________ 承包人：____________________________________________ 维修养护工程名称：__________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与 _________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_______________元。 一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。 二、本合同的组成文件及解释顺序为 1．合同（包括补充合同和协议） 2．中标通知书 3．招标文件 4．专用合同条款 5．通用合同条款 6．技术条款 7．组成合同的其它文件。 上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。 三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。 四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。 五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。 六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本 _______份，其中：发包人_______份，承包人_______份。
发包人（公章）：___________ 承包人（公章）：___________ 法定代表人（签章）：_______ 法定代表人（签章）：_______ 委托代理人：_______________ 委托代理人：_______________ 电话：_____________________ 电话：_____________________ 传真：_____________________ 传真：_____________________ 地址：_____________________ 地址：_____________________ 邮政编码：_________________ 邮政编码：_________________ 开户银行：_________________ 开户银行：_________________ 帐号：_____________________ 帐号：_____________________ _________年______月______日_________年______月______日 签订地点：_________________ 签订地点：_________________ 附件通用合同条款 1．词语涵义及合同文件 第1条词语涵义 除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义 1．1 发包人：指专用合同条款中写明的当事人。 1．2 承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。 1．3 发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。 1．4 承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。 1．5 合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。 1．6 投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。 1．7 中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。 1．8 工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。 1．9 合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。 1．10 费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。 1．11 承包期：指承包工程维修养护工作的历时。 1．12 天：指日历天。 1．13 书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。 1．14 不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。 第2条合同文件
维修工程施工合同范本 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程的具体情况，签订本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程内容： （三）承包范围：具体承包范围以工程量清单以及现场实际情况为准。 （四）承包方式：包工、包料、包安全防护、包环境卫生、包文明施工、包工期；不允许分包及转包。 第二条合同价款方式：采用固定单价合同，工程量按实结算。 第三条本工程暂定合同总价(含税)为人民币大写：，小写：￥。 第四条工期 本工程维修工期为个日历天，预计开工日期为年月日，预计完工日期为年月日。工期按日历天计算，如遇国家节假日，工期不予顺延。 发生不可抗力导致工期延误的，承包人应及时以书面形式向发包人提出延期申请。申请材料应当包括导致工期延误事件发生的证明材料、工期延误的原因及具体时长。发包人在10个日历天内对申请提出审核意见。审核同意的，工期相应顺延，但因工期顺延发生的所有费用，发包人不予补偿。审核不同意或承包人未能按照本条约定提出申请的，工期不予顺延，且发包人不予补偿工期延长的损失。 实际开工日期及实际完工日期以发包人盖章确认的《竣工验收报告》所 载明的日期为准。 第五条工程质量标准 （一）严格按发包人提供的施工图（如有）、工程量清单及发包人指令进行施工，按照设计文件和国家、地方及行业现行有效的有关技术标准、规范和合同规定（以孰严格者为准）施工，必须达到质量验收合格标准。
（二）发包人对项目全过程的各子项目进行巡查时，如有发现未按要求施工的，承包人须无条件进行整改并接受相应的处罚，因整改产生的所有费用均由承包人承担。 第六条材料设备供应 （一）承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书及符合国家相关规定，主要材料须提供样板并经建设单位和监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，建设单位和监理单位有权拒用，并由承包人承担损失。 （二）施工中如需对材料进行替换，应取得发包人及监理公司的同意，并办理相应的变更手续。 第七条工程款支付方式 （一）工程预付款和进度款：本工程不设工程预付款和进度款。 （二）工程结算款： 1.工程竣工验收合格的，承包人需在竣工验收之日起30个日历天内向发包人提交完整、真实、合格的竣工资料及结算资料。 2.发包人应当自接收上述资料之日起30个日历天内完成审核。 3.发包人完成竣工、结算资料审核后，承包人向发包人移交工程且承包人向发包人一并提交发票、付款申请等报账资料，发包人在30个日历天内审核无误并批准后，发包人应当在15个日历天内向承包人支付至工程结算款的100%。 （三）本项目不预留质量保修金，但承包人必须按照相关规定进行保修。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，本工程保修期为： □房屋建筑工程，按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部第80号令）的规定执行。 □其他工程，保修期限为。 工程竣工验收合格之日以发包人在《竣工验收报告》上盖章确认工程竣工验收合格之日为准。 第八条工程结算方式 （一）约定的承包范围内的工程项目，在结算时按实际发生的工程量予以调整，单价原则上按中标综合单价执行，若该综合单价超出合理范围（合理范围是指不高于根据当地招标控制价编制依据进行编制的综合单价），学校工程结算审