2019年国家监理工程师《合同管理》职业资格考前练
习
一、单选题
1.勘察合同履行中,不可以顺延合同工期的情形是( )
A、变更
B、工作量变化
C、雨季
D、非勘察人原因造成的停、窝工等
>>>点击展开答案与解析
【答案】:C
【解析】:
此题暂无解析
2.下列选项中,属于运输货物时运输合同的客体的是( )。
A、被运货物
B、运输行为
C、运输费用
D、运输工具
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B
【解析】:
本题考查的是合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。货物运输合同的客体是货物运输的行为。
3.勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人工作的是( )。
A、现场地上障碍物的拆除工作
B、勘察现场设备机具的布置和架设
C、完成通水、通电及道路平整作业
D、提供水上作业用船
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B
【解析】:
本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。选项ACD均属于发包人应为勘察人
提供的现场工作条件。
4.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法,错误的是( )。
A、承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B、分包人的资质能力不需要经过监理人审查
C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D、发包人已同意投标文件中说明的分包,分包工作仍需要经发包人同意
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B
【解析】:
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B,分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。
5.下列叙述中,关于保险的说法中说法正确的是( )。
A、保险是保险人根据合同的约定向投保人支付保险费
B、保险是一种受法律保护的消除风险、消化损失的法律制度
C、保险的目的是为了避免风险
D、保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是保险概述。选项A,保险是投保人根据合同的约定向保险人支付保险费;选项B,保险是一种受法律保护的分散风险、消化损失的法律制度;选项C,保险的目的是为了分散风险。参见教材P15。
6.下列选项中,可以用于质押的是( )。
A、动产和智力成果
B、动产和权利
C、智力成果和权利
D、人身利益和权利
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B
【解析】:
本题考查的是担保方式。质押分为动产质押和权利质押。质押以转移占有为特征。智力成果是知识产权的客体,是无形的,不能直接作为质权的客体。可以质押的是商标专用权以及专利权、著作权等知识产权中的财产权。人身利益和权利不能采取转移占有方式,所以不
能质押。
7.在代理行为中,因授权范围不明确,由被代理人向第三人承担民事责任时,代理人承担连带责任的基础是( )。
A、代理人没有证据证明该代理行为无效
B、被代理人无法承担责任
C、该行为不属于代理人的个人行为
D、代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B
【解析】:
本题考查的是代理关系。在代理行为中,因授权范围不明确,由被代理人向第三人承担民事责任。代理人承担连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。
8.招标代理过程中,由于代理行为过程产生的后果,应由( )承担责任。
A、招标代理机构
B、招标监管部门
C、投标人
D、招标人
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事责任。
9.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定,会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后,进行竣工后试验。竣工后试验由( )组织,应在试验日期提前( )通知对方。
A、承包人或发包人,21天
B、发包人,14天
C、承包人或发包人,14天
D、承包人,21天
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A
【解析】:
本题考查的是缺陷责任期管理。对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定,通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后,在
专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人或承包人进行竣工试验,均应在竣工后试验的日期提前21天通知对方。
10.在设计施工总承包合同中,关于竣工试验,通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行,其中第二阶段是( )。
A、发包人进行试验,保证每一项工程设备满足合同要求
B、发包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求
C、承包人进行试验,保证每一项工程设备满足合同要求
D、承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
此题暂无解析
11.工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是( )。
A、物
B、财
C、行为
D、智力成果
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是设计单位已完成设计的图纸,是通过人的智力活动所创造出的精神成果,所以客体是智力成果。
12.下列属于取得工程勘察劳务资质的企业不可以承接的工程范围的是( )。
A、岩土工程治理
B、凿井
C、工程钻探
D、海洋勘探
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。工程勘察劳务资可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。
13.乙未经甲授权,却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为,却不予否认。那么,乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。
A、效力待定
B、无效
C、有效
D、经过乙催告甲后生效
>>>点击展开答案与解析
【答案】:C
【解析】:
本题考查的是代理关系。无权代理行为中,若本人知道他人以自己的名义实施民事行为不作否认表示的,视为同意。题干内容为“甲知道乙的该行为,却不予否认”,乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同是有效的。
14.勘察合同履行中,下列关于勘察费用的支付的说法,不正确的是( )
A、合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B、勘察工作外业结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C、提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用
D、勘察费用计价方式只能按国家规定的现行收费标准取费
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
此题暂无解析
15.设计施工总承包合同模式下,关于承包人义务说法正确的是( )。
A、承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
B、如果发包人要求中的质量高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C、承包人完成设计工作,直接按照最新的规范和标准
D、设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后,承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是设计管理。选项A,承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量;选项B,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以
合同约定为准;选项C,承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方规范和标准,均应采用基准日适用的版本。基准日之后,规范或标准的版本发生重大变化,或有新的法律,以及国家、行业和地方规范和标准实施时,承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议。
16.下列建设工程的勘察、设计,不可以直接发包的是( )。
A、采用特定的专利
B、建筑艺术造型有特殊要求的
C、采用专有技术的
D、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式。下列建设工程的勘察、设计,经有关部门批准,可以直接发包:采用特定的专利或者专有技术的;建筑艺术造型有特殊要求的;国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。
17.某工程项目的设计合同,设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准,该项目被迫暂停,此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半,设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止,发包人应向设计人支付( )。
A、合同约定设计费的60%
B、双倍定金作为赔偿
C、合同约定设计费的一半
D、合同约定的全部设计费
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人的责任,若合同终止,发包人应承担因发包人原因要求解除合同的违约责任,设计人未进行设计工作的,不退还发包人已付定金;已进行设计工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向设计人支付预算额50%的设计费;完成的工作量超过50%时,则应向设计人支付预算额100%的设计费。
18.关于《建设工程勘察合同(一)》(GF— 2000— 0203)和《建设工程勘察合同(二)》(GF—2000 —0204)两个示范文本的说法,正确的是( )。
A、两个文本的主要内容是一致的
B、两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目
C、两个文本适用的勘察任务不同
D、两个文本均不应包括任何设计任务
>>>点击展开答案与解析
【答案】:C
【解析】:
本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括:岩土工程勘察;水文地质勘察;工程测量;工程物探;建设工程勘察合同(二)仅涉及岩土工程。
19.建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是( )。
A、勘察工作尚未进行,应全额退还已经支付的定金
B、勘察工作已经进行了25%,发包人应按实际完成的工作量支付勘察费
C、勘察工作已经进行了40%,发包人应支付预算额100%的勘察费
D、勘察工作已经进行了80%,发包人应支付预算额100%的勘察费
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察丁作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
20.关于工程设计管理的说法,正确的是( )。
A、设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务
B、除有特殊要求的建筑材料与专用设备外,设计人不得指定生产厂家或供应商
C、设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务
D、设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。选项A,设计人不可允许其他单位以本单位名义承担设计业务;选项C,设计注册执业人员只能受聘于一家设计单位完成专门的设计任务;选项D,当发生质量事故时,设计人应当参与与设计相关的工程质量事故分析。
21.在下列的法人分类中,不属于非企业法人的是( )。
A、行政法人
B、事业法人
C、社团法人
D、政府法人
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是合同法律关系的构成。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人。
22.下列关于连带责任保证的说法,正确的是( )。
A、当事人没有明确约定保证方式,保证人应按一般保证承担责任
B、连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时,债权人即可要求保证人承担责任
C、主合同的债务人经审判应履行债务后,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任
D、主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B
【解析】:
本题考查的是担保方式。选项A,当事人对没有约定或者约定不明确的保证方式,则按照连带责任保证承担保证责任;选项CD,一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任;连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
23.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( )。
A、职务代理
B、指定代理
C、法定代理
D、委托代理
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
此题暂无解析
24.依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中说法不正确的是( )。
A、设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B、发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意
C、发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议
D、如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察、设计单位修改。
25.乙未经甲授权,却以甲的名义与丙签订了买卖合同,后来甲对其行为进行了追认,则下列说法正确的是( )。
A、由甲承担责任
B、由乙承担责任
C、由丙承担责任
D、由甲和乙共同承担责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A
【解析】:
本题考查的是代理关系。对于无权代理行为,“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则,行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后,将无权代理行为转化为合法的代理行为。第三人事后知道对方为无权代理的,可以向“被代理人”行使催告权,也可以撤销此前的行为。《民法通则》规定,无权代理行为只有经过“被代理人”的追认,被代理人才承担民事责任。未经追认的行为,由行为人承担民事责任。
26.在设计施工总承包合同中,下列关于承包人文件的说法,错误的是( )。
A、专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间
B、专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限
C、承包人文件中最主要的是设计文件
D、项目实施中,监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见,不能进行后续施工>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。项目实施过程中,监理人未在约定的期限内提出否定意见,视为已获批准,承包人可以继续进行后续工作。
27.在设计合同履行过程中,发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限,不能在要求的时间内完成,发包人经设计人书面同意后将该部分设计
任务委托另一设计单位完成,关于该事件的说法正确的是( )。
A、设计人应与另一设计单位签订设计分包合同
B、设计人应负责协调另一设计单位的设计进度
C、设计人应负责另一设计单位的设计质量审查
D、设计人不对变更部分的设计质量负责
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任,设计人不再对修改的部分负责。
28.设计施工总承包合同模式下,承包人应提前( )天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在( )天内,确定竣工试验的具体时间。
A、14,21
B、14,14
C、21,21
D、21,14
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是竣工验收管理。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内,确定竣工试验的具体时间。
29.下列选项中不属于工程勘察企业的资质的是( )。
A、综合资质
B、专业资质
C、劳务资质
D、专项资质
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级;工程勘察专业资质设甲级、乙级,根据工程性质和技术特点,部分专业可以设丙级;工程勘察劳务资质不分等级。
30.某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备,出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由( )负责该项任务的设计联络工作。
A、设计人
B、发包人
C、监理工程师
D、设备安装承包商
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。委托设计的工程中,如果有部分属于外商提供的设计,如大型设备采用外商供应的设备,则需使用外商提供的制造图纸,设计人应负责对外商的设计资料进行审查,并负责该合同项目的设计联络工作。
31.对一些大型联合企业,矿区和水利枢纽,为解决总体部署和开发问题,还需进行( )。
A、技术设计或方案设计
B、总体规划设计或方案设计
C、总体规划设计或技术设计
D、总体规划设计或施工图设计
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B
【解析】:
本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。对一些大型联合企业,矿区和水利枢纽,为解决总体部署和开发问题,还需进行总体规划设计或方案设计。
32.设计施工总承包合同模式下,承包人的设计文件提交监理人后,为了不影响后续工作,自监理人收到承包人的设计文件之日起,对承包人的设计文件审查期限不超过( )天。
A、28
B、21
C、14
D、7
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B
【解析】:
本题考查的是设计管理。为了不影响后续工作,自监理人收到承包人的设计文件之日起,对承包人的设计文件审查期限不超过21天。承包人的设计与合同约定有偏离时,应在提交设计文件的通知中予以说明。
33.关于设计文件的说法,正确的是( )。
A、发包人可要求监理人修改不重要的设计
B、监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
C、发包人修改设计文件,应报原审批机构批准,然后原设计单位修改
D、设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
>>>点击展开答案与解析
【答案】:C
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。选项AB,监理人无权修改设计;选项D,设计文件报审是发包人的职责,设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
34.依据设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是( )。
A、由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B、损失严重的应向发包人支付赔偿金
C、累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D、赔偿责任按工程实际损失的百分比计算
>>>点击展开答案与解析
【答案】:C
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。由于设计人错误造成工程质量事故损失,设计人除了采取补救措施外,应免收直接受损部分的设计费,损失严重的应向发包人支付赔偿金,赔偿责任按工程实际损失的百分比计算。
35.下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是( )。
A、建设工程合同当事人违约
B、台风造成停工
C、地下埋藏物造成合同索赔
D、设备所在国罢工造成设备不能交付
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A
【解析】:
此题暂无解析
36.设计合同的发包人,根据工程实际情况需要修改设计文件时,应按照法定程序进行变更,即( )。
A、由原设计合同承包人完成设计修改
B、发包人经审批机关批准后,自行修改
C、发包人报原审批机关批准,选择设计单位设计
D、发包人报原审批机关批准,由原设计单位修改后,报有关部门审批
>>>点击展开答案与解析
【答案】:D
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
37.关于工程建设涉及的主要险种说法错误的是( )。
A、狭义的工程险只有建筑工程一切险
B、目前施工单位职工的意外伤害险是强制险
C、建筑工程一切险往往加保第三者责任险
D、人身伤亡的突发性事件属于意外事故
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A
【解析】:
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。狭义的工程险是针对工程的保险,只有建筑工程一切险和安装工程一切险。
38.关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法,正确的是( )。
A、两个文本的主要内容是一致的
B、两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目
C、两个文本适用的勘察任务不同
D、两个文本均不应包括任何设计任务
>>>点击展开答案与解析
【答案】:C
【解析】:
此题暂无解析
39.在设计施工总承包合同中,下列关于分包说法不正确的是( )。
A、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B、分包工作需要征得发包人同意
C、承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人,设计工作可以全部分包
D、发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
>>>点击展开答案与解析
【答案】:C
【解析】:
此题暂无解析
40.下列关于建设工程勘察合同资质说法不正确的是( )。
A、工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质
B、工程勘察劳务资质设甲级、乙级,部分专业可以设丙级
C、取得工程勘察综合资质的企业,可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级工程勘察业务
D、取得工程勘察专业资质的企业,可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务>>>点击展开答案与解析
【答案】:B
【解析】:
此题暂无解析
二、多选题
1.下列关于抵押的说法,正确的有( )。
A、抵押不转移对抵押物的占有
B、抵押人不再负有保管抵押物的义务
C、抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况,转让抵押物的行为无效
D、抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可
E、抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A,E
【解析】:
本题考查的是担保方式。选项A,抵押不转移对抵押物的占有;选项CD,抵押人转让抵押物,要通知抵押权人,无需征得抵押权人的同意,还必须告知受让人转让物已抵押的情况,两个条件必须同时具备,否则该转让行为无效。
2.下列合同条款中属于建设工程设计合同(一)[GF—2000—0209]的有( )。
A、设计依据
B、设计费的支付
C、双方的责任
D、项目投资要求
E、违约责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B,C,E
【解析】:
本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。主要条款有:(1)订立合同依据的文件;
(2)委托设计任务的范围和内容;(3)发包人应提供的有关资料和文件;(4)设计人应交付的资料和文件;(5)设计费的支付;(6)双方责任;(7)违约责任;(8)其他。选项AD属于设计合同示范文本(二)的条款内容。
3.关于承包人的设计义务,下列说法正确的有( )。
A、设计应满足标准规范的要求
B、设计应满足消费者的要求
C、设计应符合合同要求
D、设计应符合物业管理的需要
E、设计应符合发包人要求
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A,C,E
【解析】:
本题考查的是设计管理。承包人的设计应满足标准规范的要求、符合合同要求,并符合发包人的要求。
4.下列关于代理的说法中,正确的有( )。
A、项目经理是施工企业的代理人
B、项目总监理工程师是监理单位的代理人
C、项目总监理工程师是建设单位的代理人
D、如果授权范围不明确,应由代理人向第三人承担民事责任
E、如果授权范围不明确,应由被代理人与代理人承担连带责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A,B,E
【解析】:
本题考查的是担保方式。选项C,项目总监理工程师是监理单位的代理人;选项D,如果授权范围不明确,应由被代理人向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。
5.下述情况中,招标人可以没收投标保证金的情况有( )。
A、投标人在投标截止日前撤销投标书
B、投标人在投标有效期内撤销投标书
C、投标人在中标后拒签合同
D、投标人在中标后拒交履约保函
E、投标人有可能在合同履行中违约
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B,C,D
【解析】:
本题考查的是保证在建设工程中的应用。在下列情况下可以没收投标保证金:(1)投标人在投标保函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;(2)中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同,或根据规定接受对错误的修正;(3)中标人根据规定未能提交履约保证金;(4)投标人采用不正当的手段骗取中标。
6.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法,错误的有( )。
A、承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B、发包人已同意投标文件中说明的分包,承包人还需要分包的工作,不需要经发包人同意
C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D、分包人的资质能力不需要经过监理人审查
E、发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B,D
【解析】:
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B,发包人已同意投标文件中说明的分包,合同履行过程中承包人还需要分包的工作,仍应征得发包人同意。选项D,分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。
7.下列选项中可以导致委托代理关系终止的有( )。
A、被代理人取得或恢复民事行为能力
B、被代理人取消委托或代理人辞去委托
C、代理期间届满或代理事项完成
D、作为代理人或被代理人的法人终止
E、被代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B,C,D
【解析】:
本题考查的是代理关系。委托代理关系终止原因有:代理期间届满或者代理事项完成;被代理人取消委托或代理人辞去委托;代理人死亡或代理人丧失民事行为能力;作为被代理
人或者代理人的法人终止。
8.工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括( )。
A、在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
B、设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C、经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D、经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E、施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
>>>点击展开答案与解析
【答案】:C,D
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。选项E,发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。
9.某施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中,正确的有( )。
A、该担保方式是抵押
B、该担保方式是动产质押
C、该担保方式是权利质押
D、汇票仍由施工企业保管
E、施工企业应当将汇票交付债权人
>>>点击展开答案与解析
【答案】:C,E
【解析】:
本题考查的是质押。选项AB,汇票是权利凭证,只能进行质押。选项D,质押的最大特点是转移占有,所以要移交给债权人。
10.根据代理权产生的依据不同,代理可分为( )。
A、招标代理
B、委托代理
C、法定代理
D、追加代理
E、指定代理
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B,C,E
【解析】:
本题考查的是代理关系。以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。
11.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。
A、合同当事人违约
B、地震
C、法院判决
D、仲裁机构裁决
E、物价正常波动
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A,B,C,D
【解析】:
本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实包括行为和事件两类。选项A属于违法行为;选项B属于自然事件;选项CD属于行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
12.工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有( )。
A、设计审批工作延误
B、设计工作内容变更
C、经设计人同意,委托其他人变更设计
D、延误支付设计费
E、非设计人原因要求解除合同
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A,D,E
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。发包人的违约责任包括发包人延误支付、审批工作的延误和发包人原因引起解除合同。选项BC,设计工作内容变更双方可以协商签订补充协调,不视为违约。
13.关于承包人编制的进度付款支付分解表,说法正确的有( )。
A、勘察设计费按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B、材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解
C、技术服务培训费按照价格清单中的单价,结合合同进度计划对应的工作量进行分解
D、其他工程价款按照价格清单中的价格,结合合同进度计划对应的工作量进行分解
E、其他工程价款按照已标价工程量清单中的价格,结合合同进度计划对应的工程量或者比例进行分解
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A,B,C
【解析】:
本题考查的是工程款支付管理。选项DE,其他工程价款,按照价格清单中的价格,结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
14.在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括( )。
A、被代理人的法人终止
B、被代理人取得民事行为能力
C、被代理人取消委托
D、代理事项完成
E、代理期限届满
>>>点击展开答案与解析
【答案】:A,C,D,E
【解析】:
本题考查的是代理关系。委托代理关系终止的原因包括:(1)代理期间届满或者代理事项完成;(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托;(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力;(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。选项B,指定代理或法定代理关系的终止条件。
15.在设计施工总承包合同中,关于发包人要求中的错误,以下说法不正确的有( )。
A、发包人对错误的修改,按变更对待
B、承包人复核时未发现发包人要求的错误,发包人必须承担实施过程中的损失
C、对工程的工艺安排或要求的错误,发包人不需承担责任
D、承包人复核发包人要求,发现错误的,及时书面通知发包人
E、对工程或其任何部分的功能要求的错误,发包人要承担责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】:B,C
【解析】:
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项B,承包人复核时发现发包人要求的错误时,分无条件补偿条款和有条件补偿条款,承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误。选项D,对工程的工艺安排或要求错误,无论承包人复核时发现与否,导致承包人增加费用和(或)延误的工期,均由发包人承担,
并向承包人支付合理利润。