建筑工程施工合同

建设单位：

工程造价：

签订日期：

合同编号：

监制部门：常熟市工商行政管理局

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第1条：工程概况

1.1 工程名称：工程地点：

1.2 工程建筑面积及结构形式：建筑面积：

结构形式：

1.3 工程承包内容：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

该工程上述项目由乙方承建，具体施工按图纸要求。

1.4 工程工期：

现场施工工期自年月日至年月日（符合顺延条件时可顺延），总日历日期为天。（如有变动，以乙方接到甲方书面通知后第五天开始起算）

1.5 工程承包方式：

1.6 合同价款(大写 ) (￥元)第2条：图纸提供日期：图纸提供套数：

第3条：质量及验收标准：按图纸提供技术要求及《建筑安装施工及

验收规范》，其中消防部分费用及验收由甲方负责。

第4条：甲方驻工地代表名单：电话：

第5条：乙方驻工地代表负责人名单：电话：

第6条：双方工作：

6.1 甲方在月日前，将施工所需水、电、电讯接至施工工地（离施工工地不超过米），保证吨道路畅通及施工工地

符合施工条件。办理好相关施工进场手续。

6.2 在月日前，甲方将（前道工序）检验记录以

书面形式交给乙方，并进行现场交验。

6.3 乙方提供安装组织设计和进度计划表与月日前交给甲

方。

6.4 甲方提供乙方安装人员的住宿条件为：

第7条：工期延误按协议工期每延误一天，乙方支付违约金额按合同

价的计。工期提前，按协议工期每提前竣工一天，甲方向

乙方支付合同价的计赶工费。

第8条：工程完工，由乙方提交竣工报告和验收资料，甲方在接到乙

方竣工报告后10天内组织验收，逾期或未经验收提前使用视为验收通过。

第9条：工程结算：

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 第10条：合同价款及调整：

10.1 当设计变更或因甲方要求增加安装工程量时，工程价款另行计算（甲方如需变更设计或增加安装工程量，均以书面形式通知乙方）。

10.2 当因非乙方原因致使乙方延期（超过天）进入现场施工时，甲方向乙方支付二次储运费按计。

10.3 甲方按时支付预付款时，其物价上涨部分由乙方负担，甲方没有在合同规定时间内付款时，其延期期间的材料涨价部分由甲方负担。

10.4 现场施工期间非乙方原因，一周内造成累计超过8小时的停工费用由甲方负担。

10.5 甲方未能按合同第9条第1、2、3、4款执行时，工期顺延，所发生的相关费用由甲方负担，并每天按未付金额的支付违约金。

第11条：现场施工期间,乙方发生的一切安全事故由乙方自行负责。

第12条：质量保修期为壹年（自安装实际竣工之日起算），在保修期内如出现由乙方原因的质量问题时，乙方应及时无偿返修，如乙方不愿意保修或无力保修时，甲方可自行修整，其费用在保证金中支付。第13条：违约：

13.1 违约处理：

13.2 违约金的数额：

13.3 损失的计算方法：

第14条：其它有关条款按《建筑工程施工合同》GF-1999-0201执行。第15条：甲方在未付清工程款时，其房屋所有权归乙方所有。

第16条：双方因合同发生争议而友好商量不成时，采取诉讼方式解决，任何一方均可向原告所在地人民法院提起诉讼。

本合同签字之日起生效至价款付清为止。本合同一式样份，甲乙双方各执份。

其它协议事项：

甲方：乙方：

法定代表：法定代表：

委托人：委托人：年月日年月日

. .