编号：幕墙施工合同
甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年___ 月_____ 日
甲方：
乙方：
本工程采取招标方式确定由乙方承建，为了明确双方的责任、权利及义务，根据《中华人民共和国合同法》，并结合武汉市有关规定和本工程的具体情况，签订本合同。
第一条定义
1、甲方： ___________________________________________________________
2、乙方： ___________________________________________________________
3、
4、本工程： _________________________________________________________
5、本合同： _________________________________________________________
6、合同价款：暂定为 __________ 元整，详见附件一。
7、规范、标准：现行的国家颁发的“工程施工及验收规范”及其他与本工程有关的规范及标准。
第二条承包范围和工程内容
本工程的承包范围为：SHR3商铺玻璃幕墙、落地玻璃窗、地弹门、百叶、铝板等。
工程内容：承包范围内施工图设计（含施工图套）、施工图审查、幕墙制作、材料的相容性
试验及检测、运输、安装、维护、质量缺陷保修等为完成本工程的所有工作内容。
第三条合同价款、承包及合同价款调整方式
1、合同价为人民币 ________________ 整（大写），（Y: _____ 元）。
合同价详见合同附件一，与本合同同等效力。
合同价款是乙方按照招标文件、招标图纸、经甲方和相关部门认可的幕墙及门窗设计图纸和合同条款中的工程承包范围、质量要求、质量检查验收标准、工期等要求以及施工图设计费、施工图审查费并充分考虑了人工、材料、机械、施工用水电、材料的相容性试验及检测、包装运输、施工技术、管理、质量检查试验、验收费用、成品保护费、利润、政府相关部门收取的一切费用及所有税费等因素计算了全部工程量、费用及风险，并充分考虑了停电、停水、材料二次搬运、建筑垃圾暂放清运、施工场地不足、施工水电的连接点、半成品及成品保护、施工配合等所需措施、保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等全部费用及各种可能因素影响施工所增加的一切费用和工期。如有错漏概由乙方负责（指综合包干单价）。
2、承包方式：
第3页共16页
1) 按承包范围和合同价包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工。签订合同后，乙方须按合同、设计图纸、业主或监理工程师的指令及有关规定要求的全部内容进
行施工。
1) 水电费已包含在合同价款中，乙方据实向甲方支付水电费，否则甲方有权从支付给乙方的任何一笔工程款中扣除。
3、合同价款调整：
1) 合同价范围内的工作内容以暂定总价包干，结算按实调整。
2) 甲方不再调整综合包干单价。
3) 合同签订时如有暂定材料项目，履约过程中根据甲方确定的材料，调整单价及合同价款。
4) 因设计变更或甲方要求增减工程项目等时，其工程量根据监理工程师确认的有效设计变更及现场签证单以及招标文件、合同条款相关要求计算；单价执行乙方合同签订时报价书中的综合单价(考虑了全部计费程式及优惠条件之后) ，报价书中没有的单价由双方依据报价书水平 (优惠后)协商确定单价；
5) 乙方对擅自改变设计方案导致工程量或单价改变负责。由此对甲方造成损失的，甲方有权在乙方的
任何款项中扣除；导致乙方增加成本的，费用由乙方承担，甲方将不予调整合同价款。
第四条工期要求
1. 具体开工时间以现场具备开工条件，以甲方通知为准，阶段工期以甲方现场实际要求为准。；
2. 工期按照单体工期要求控制，单体节点工期每延误一天乙方支付工期违约金___ 元，单体总
工期每延误一天乙方支付工期违约金___元，甲方同意的工期顺延除外。如乙方阶段工期延期，
而总工期符合单体工期要求，甲方考虑退还节点工期违约金。对以上工期违约金甲方有权从乙方任何一笔工
程款中扣除。
3. 工期顺延的条件：
a) 甲方不能按期满足开工条件的，需要甲方书面确认；
b) 明确由甲方提供的资料和参数，不能按约定的时间提供或提供的资料不全，影响进度的。
c) 明确由甲方提供的设施等不能按约定的时间提供或提供的设施交验时发现有缺陷需要改善影响进度的。
d) 施工现场连续停电8 个小时以上的
e) 政府或不可抗力等原因影响进度的。
f) 工期顺延的办理，乙方需在上述情况发生后 2 个工作日内报甲方现场签字认可。
第五条工程款支付及结算
1、工程款支付
1) 每月按实际进度申报进度款，付实际完成工程量价款的80％。
付款凭证：乙方提供的工程发票或收据；乙方、甲方代表、甲方委托人出具的验收合格证明；本批材料合格证原件(复印件留存) 。
2) 工程竣工经验收到达合同约定质量标准，竣工验收合格之日起10 日内凭以下凭证付至审定合同款的85％。
付款凭证：乙方提供的工程发票或收据；工程竣工验收出单；
3) 工程结算款：工程结算完成后15 日内付至审定合同款的95 ％。
付款凭证：工程质量评定书；乙方提供的工程发票(前几次付款提供收据的，本次付款乙方必须提供发票) ；工程结算资料。
4) 保修款：余下5％为保修款。保修期从工程验收合格后交付甲方之日起算，工程保修期满1 年后支付保修款的50％(扣除应扣款项) ，工程保修期满2 年后结清尾款。保修款支付完毕后，乙方仍应承担剩余保修期的保修责任。
付款凭证：乙方提供的工程发票；物业管理公司的质保证明；
5) 以上付款凭证由乙方负责收集，与付款申请同时报送甲方。
6) 总包对乙方进行管理与配合，相关补偿费用由甲方另行支付给总包。
7) 如乙方未能及时处理工程质量事故，或工程质量、工程进度不符合要求时，或安全生产、文明施工不符合要求时，监理工程师或甲方有权自行或委托他人处理，发生的一切费用可从甲方给乙方的任何款项中扣回。
8) 在申请进度款时，必须报送本月所发生的设计变更以及现场签证的补充预算，否则甲方有权拒付进度款，乙方不得以此为由影响进度及质量。
9)
文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本
简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。
三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑幕墙工程施工合同通用版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建筑幕墙工程施工合同通用版 发包方：________________________(以下简称甲方) 承包方：________________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经邀请招标确定，揽悦锦园现场售楼部装修工程项目的幕墙工程甲方委托乙方施工，为明确双方责任，共同签订本合同。 一、工程名称及内容 1.1工程名称：________________________装修工程幕墙装饰工程。 1.2工程地点：________________________ 1.3工程内容：幕墙装饰工程所有石材幕墙、玻璃幕墙、铝板幕墙、铝板雨蓬、玻璃雨蓬、铝合金门窗、装饰钢百叶、空调搁板铝合金栏杆、主入口钢架等内容。 二、合同价款及承包方式
2.1合同价款：人民币________________________元整(￥：________元)。本合同采用固定单价确定合同价款。本合同价中对应投标书中的工程量已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误，如无设计变更，除消防报警系统室外部分工程量按实结算外(单价和子目按合同包死)，其余所有工程量、单价、总价一次性包死。 2.2承包方式：包工包料;包工期、质量;包安全文明施工;包验收通过，严禁转包。 2.3本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、脚手架费用、安全防护费用、试验费、管理费、利润、税金、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的(不含总包服务费)包干费用。总包服务费由甲方与总包方结算。 三、工期要求 3.1开工时间：________年____月____日;竣工时间：________年____月____日;工期共30个日历 3.2开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。开工后一周
甲方： 乙方： 为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全、火灾等事故发生，特签订本协议书： 一、安全目标： 杜绝一切安全、火灾等事故发生，确保玻璃幕墙安装工作顺利完成。 二、甲方责任： 1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。 3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组及防火领导小组。 4.不违章指挥，不强令冒险作业。 5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。 6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。 7.甲方负责协调各班组间的配合作业。 三、乙方责任： 1.严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。 3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。
4.乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。 5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。 6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是他人，由乙方负全部责任。 7.乙方必须建立防火领导小组，并指派专人负责工程项目的施工防火工作；进场后先向甲方提供防火施工方案，并严格按方案施工。 8.施工现场严禁随意动用明火，若因生产需要动用明火，必须到甲方办理动火审批手续，并做好防火措施。若违章作业，引发火灾事故，一切损失全部由乙方承担。 9.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。 四、协议书有效期： 自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。 五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签订日期：年月日
文件编号：RHD-QB-K5741 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 安装工程施工合同范本 标准版本
安装工程施工合同范本标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包人全称：____________(以下简称：甲方) 承包人全称：____________(以下简称：乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省________市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：________市公路局办公新区项目水电
安装工程________(以下简称：本工程); 工程地点：________市冷水滩区育才路与翠竹路交界处; 施工现场条件：以现场实际情况为准; 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 幕墙承包合同幕墙工程施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
现阶段我国幕墙行业正处在不断地发展过程中,建筑幕墙技术已经在我国建筑工程领域开始发展起来,幕墙工程施 工合同是怎样的？以下是X为大家整理的幕墙工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 幕墙工程施工合同范文1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担孝感市八一水厂综合楼玻璃幕墙、铝塑板工程的制作及安装。为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、承包内容： 承包方式：为包工不包料。甲方负责提供主材，乙方自带施工工具，同时乙方负责进场材料的自卸及保护工作。 工程承包内容：八一水厂综合楼玻璃幕墙制作、安装及铝塑板安装，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。 乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包，包质虽。 二、工程人工制作安装费、机械费： 雨篷收费厅和立波同样130元/平方米； 玻璃幕墙的单价为：130元/平方米； 铝塑板的单价为：130元/平方米；
本合同工程虽以实际发生数虽为准，在工程结算时以经 甲、乙双方认可的实际数虽为准，按合同不变单价进行调整。 三、质H要求： 符合图纸的设计要求；外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准(JGJ102 — 96)的要求。 四、工期 乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。暂定工期为：60天完成(雨天顺延) 五、工程验收质虽保证： 工程验收按国内现有国家行业标准(JGJ102 — 96)进行。工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出书面报检要求，甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。 乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款；若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失。 六、付款方式： 按每月发生的工程虽，甲方付乙方工程进度款60%；工程完工合格支付工程款80%,甲方工程验收合格后支付至总工程款的95%,预留5泌保金，若无质虽问题一年后返还。 七、双方责任 1、甲方责任： 甲方应向乙方提供施工图一套；乙方施工质虽问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲方有权终
玻璃幕墙安装施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 _____ 月______ 日 甲方：乙方：
经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担玉林市玉州区妇幼保健院门诊住院综合大楼玻 璃幕墙施工。为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、承包内容： 工程承包内容：本工程玻璃幕墙按设计及规范包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用。 二、工程承包单价： 本合同工程量约________ 怦，以按图纸理论计算数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方 认可的实际数量为准，包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用，按每平方650 元计算。 三、工程制作、安装及质量要求： 1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计，图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可采购材料制作加工及安装。 2、安装质量：外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(jgj10296) 的要求。 四、工期： 1、暂定工期为：立铝柱开始________ 天完成。
2、乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。 五、工程验收质量保证： 1、工程验收按国内现有国家行业标准(jgj10296) 进行。 2、工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出书面报检要求，甲方接到乙方通知后 应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。 3、乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款; 若影响整个工程竣 工交验，乙方应赔偿甲方损失。 六、付款方式： 1、合同签约同时预交工程保证金_______ 元。 2、工程施工完成前，甲方按乙方人头支付生活费( _______ 元/天)。 3、工程施工完成，支付工程总额80%，余款待工程竣工验收合格后一月内付清。 七、双方责任 甲方责任： 1、甲方应提供与该工程设计施工图纸一份; 3、按合同规定及时支付款项; 4、协调会议，及时解决、处理施工过程中出现的有关问题; 5、乙方施工质量问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲方有权终止合同; 6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200 平方米。 7、甲方负责协调相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。乙方责任： 1、保证加工及安装质量，严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行; 2、对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差，及时报于甲方; 3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，应由乙方负责 4、负责未验收前的成品保护
电力安装工程施工合同 合同编号： 工程名称： 发包方：
承包方：
年月曰
电力安装工程施工合同 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 甲方因_____ 项目需通电，需要进行配电设备安装。由乙方总承包上述工程 的施工、完成验收、通电手续办理及移交工作。为了使该工程顺利实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程实施等事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：________________________________ 1 工程地点：________________________________ 1 2、工程内容：本供配电工程甲方施工红线范围内电力设施勘察设计、材料设备购置、工程施工、验收、通电等内容。 第二条工程承包范围 1、负责唐仁家苑小区电力配套工程报审、设计、安装调试、通电及移交工作， 本次合同价款所规定的范围为甲方施工红线范围内的电力设施安装、调试、验收及通电等工作。 2、以上内容按 __________ 公司批复的用电方案和甲方最终审核确认的设计施工图实施。 3、负责工程竣工验收、完成通电手续办理等工作。 3、本项目总建筑面积为______ 平方米，本次合同价款签订金额按总建筑面 积 _____平方米（大写：______________________ ）进行结算。
第三条工期 1、工期：本合同生效及甲方支付给乙方第一笔工程款到账后暂定为 _天。若遇以下情形经甲、乙双方共同确认后，工期相应顺延： 1.1不可抗拒的自然灾害，如暴雨雪、地震； 1.2重大设计变更或设计变更虽小，但需待供电部门出具最终意见方可施工 的； 1.3施工渠道受阻，如民扰等； 1.4政府或供电部门临时禁令、国家政策变动等； 1.5甲方未按合同及代购合同按时付款的。 2、完工时间以竣工报告上甲方确认的时间为准，因不可抗力因素及甲方原 因所引起的工期延误，经甲方书面确认后，工期方可顺延。 第四条双方一般权利和义务 （一）双方工程施工代表 1、甲方派驻的工程师 姓名： __________ 联系电话： 职权：负责合同履行。因工程师指令错误发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期另行协商。 2、乙方派驻的项目经理 姓名： __________ 联系电话： 职权：负责合同履行。因项目经理指令错误发生的费用和给甲方（及第三方）造成的损失，由乙方承担。 （二）甲方义务
YOUR LOGO 工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程施工合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：. 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：_____ 乙方：_____ xx年xx月xx日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
建筑幕墙工程施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经邀请招标确定，揽悦锦园现场售楼部装修工程项目的幕墙工程甲方委托乙方施工，为明确双方责任，共同签订本合同。 一、工程名称及内容 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：幕墙装饰工程所有石材幕墙、玻璃幕墙、铝板幕墙、铝板雨蓬、玻璃雨蓬、铝合金门窗、装饰钢百叶、空调搁板铝合金栏杆、主入口钢架等内容。 二、合同价款及承包方式 1、合同价款：人民币（大 写）（￥元）。本合同采用固定单价确定合同价款。本合同价中对应投标书中的工程量已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误，如无设计变更，除消防报警系统室外部分工程量按实结算外（单价和子目按合同包死），其余所有工程量、单价、总价一次性包死。
2、承包方式：包工包料；包工期、质量；包安全文明施工；包验收通过，严禁转包。 3、本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、脚手架费用、安全防护费用、试验费、管理费、利润、税金、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的（不含总包服务费）包干费用。总包服务费由甲方与总包方结算。 三、工期要求 1、开工时间：年月日 竣工时间：年月日 工期天 2、开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。 3、竣工日为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。 （1）通过甲方、设计、监理、乙方和相关质监、消防验收单位共同验收并完成整改。 （2）乙方退场，施工场地腾空，移交完毕。 4、乙方须在合同签订后7日内另行编制详细的施工进度计划网络图和横道图，将合同工期细化到每月份的旬，并确保按以上时间节点完成，以及完成以上各节点的保证措施，经甲方评审确认后实施。 5、在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以联系单签证为准，工期可作顺延：
玻璃幕墙施工合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
玻璃幕墙施工合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 建设单位： 施工单位： 日期： 施工合同书建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分 工负责的原则，就《城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》 达成以下条款，以便共同遵守。 第一条：工程范围、造价数量、单价、总价1.1工程范 围： “城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的 内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐
框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、 mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。 1.2工程单价： (详见后附报价书之报价明细表) 1.3工程数量及总价合计： (详见后附报价书之工程报价总表) 1.4此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。 1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。 第二条：工程用料2.1玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通*璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及 6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。
LOGO 夜景安装工程施工合同范本最 新 WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________夜景安装工程施工合同范本最新 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 根据《民法典》，甲方将______________________项目的夜景安装工程承包给乙方施工，在平等、自愿的原则下，结合具体情况，双方协商一致，签订本合同： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式： 4、工程内容： 5、工程造价： 二、施工期限 1、_______年_______月_______日开工，_______年_______月_______日完成。 2、因不可抗拒因素导致施工不能的，则工期顺延。乙方无正当理由不施工，延误工期的，每延期一天，乙方需向甲方缴纳罚款_______元/天。 三、质量和效果要求 1、乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证；
2、乙方负责工程的整体施工及系统工程，包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作； 3、乙方承包甲方施工的夜景安装工程，必须按照国家、行业的设计要求、夜景亮化效果、灯具布置图等要求施工，保证达到质量要求； 4、乙方保证亮化效果达到甲方要求。 四、甲、乙双方责任 1、甲方责任 （1）图纸和技术的交底须在开工前10天完成。 （2）积极配合乙方施工，做好施工现场协调、协助工作。 （3）对工程进度和质量进行监督，及时组织工程验收，按期支付工程价款。 2、乙方责任 （1）施工前编制灯光设计方案、效果演示图和施工组织设计交给甲方审查。 （2）严格按规定施工，保证施工质量，按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。 （3）工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理，因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。 五、安全责任 1、在使用甲方设施时应注意安全措施，保持建筑的整洁，如有损坏，乙方应无偿修复、赔偿。
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
编号：_____________幕墙工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 甲方将中楼幕墙工程（详见工程范围及工程图纸）发包给乙方，乙方已明确表示清楚施工现场状况、施工内容与范围。乙方承诺具有实施本工程相应的资质条件。为明确双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成，甲方委托乙方进行的以下工程，按照合同法等法律法规规定，经双方协商达成如下条款，供双方遵守。 第一部分协议书 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：按甲方提供的设计图纸（含设计变更），按规范要求完成工程内容中规定的全部工程量。 4、工程内容：施工图纸范围所有内容，包括本工程所需幕墙钢化玻璃、驳接爪的制作与安装、打胶、材料检测、验收资料的整理归档等本工程竣工验收前的所有工作内容及施工用脚手架工程。但无条件配合沙岩装修工程，此部分配合费用不另行计算，合同总价中已综合考虑。 5、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收合格取得相关验收合格文件。
6、工期：计划开工日期：，计划竣工日期：，总工期天数天。计划开工日期与实际开工日不一致的，以甲方书面下发的开工令作为开工日期。 第二条质量标准 1、工程质量标准：合格工程。 2、材料品牌及规格型号： （1）本工程的驳接爪采用国强、坚朗；玻璃原片采用洛玻、台玻； （2）密封胶：郑州中原。 （3）其他材料的品牌及型号按约定执行（详见招标文件、报价清单等相关资料）。（4）发现现场出现非指定品牌的材料，将对乙方处以每项10000元罚款作为违约金直接从履约保证金中扣除，给甲方造成其他损失的，甲方有权另行追偿。3、质量及质量评定标准：工程质量标准采用国家统一的标准规范，没有国家统一规范的，采用地方标准规范；验收执行国家统一的质量检验评定标准、施工安全技术规范及验收等有关部门标准和规定。 4、如上述标准及规范要求与约定不符则以标准较严格者为准，若经甲方确认的合同当事方提供的验收要求高于国家规范要求的，应以较严格要求者为标准进行验收，甲方有权要求提供部分样品并封存。 第三条总价及付款 1、总价： （1）合同总价：人民币（大写）（￥元） 2、付款方式：
石材玻璃幕墙安装安全文明施工协议书 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
石材玻璃幕墙安装安全、文明施工协议书甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全、火灾等事故发生，特签订本协议书： 一、安全目标： 杜绝一切安全、火灾等事故发生，确保玻璃幕墙安装工作顺利完成。 二、甲方责任： 1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。 3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导人。 4.不违章指挥，不强令冒险作业。 5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。 6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取合理的措施。 7.甲方负责协调各班组间的配合作业。 三、乙方责任： 1.严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。
2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。 3.建立安全生产领导人，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。在作业开始前，乙方负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，不得安排未经教育的员工进入现场，特别要做好安装玻璃时注意事项的培训、提醒和保障措施（其中包括电动吸盘的安装使用规范），预防人员的坠落和割伤等意外发生。 4.根据“一岗双责”的规定：乙方的负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责，包括人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。 5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。 6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是他人，由乙方负全部责任。若对公司造成损失，乙方赔偿损失。 7.不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。 8.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。
浙江新安化工集团股份有限公司 安装工程施工合同 （2011版范本） 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 签订日期：
填写说明： 1.本《安装工程施工合同》适用于母公司安装施工类工程，子公司可根据各子公司 所在地及自身具体情况进行适当调整。 2.本《安装工程施工合同》参照GF-1999-0201《建设工程施工合同》（示范文本） 并结合本公司实际编写。 3.本《安装工程施工合同》条款除以下两种情况，可根据工程具体实际填写外，其 余均须严格遵照填写，不得修改，变动；若填写时有实质性修改时，需经公司相关部门确认。 ①本《安装工程施工合同》条款中下划线上斜体字部分，为推荐的填写内容，但可根据各工程的具体情况进行修改或调整。 ②本《安装工程施工合同》条款中下划线上空白部分，请根据各工程的具体情况填写。 4.本《安装工程施工合同》为试行版本，执行中若有意见或建议，可及时向公司法 务部或项目管理部反馈。
第一部分、合同协议书 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 2、工程承包范围 承包范围： 3、合同工期 开工日期：年月日（以正式开工报告为准） 竣工日期：年月日（按开工报告日期顺延） 合同工期总日历天数天。 4、质量标准 工程质量标准：国家有关合格验收标准 5、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元整
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
编号：_____________幕墙施工劳务承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称“甲方”） 承包方：（以下简称“乙方”） 甲方将“________________外墙铝单板安装工程”发包给乙方，为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同以兹共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：劳务承包、包质量、包工期、包安全文明施工 4、承包内容：外墙铝单板安装 第二条承包价款及结算 1、外墙铝单板暂定工程量____平方米，承包单价：元/平方米（铝单板面积按见光面积计算）。 2、此工程无预付款。按照乙方完成工程量支付进度款。具体付款方式为：以每月为一个周期按照已完成工程量的70%支付进度款。 第三条工期及质量要求 1、工期计划：合同签定后，待施工现场具备开工条件时进场；竣工时间以不影响整体工程竣工交付甲方使用为准。计划进场开工时间为 ____年____月____日，竣工日期____月 ____日，工期____天。 工程质量与验收 1、质量标准：合格。 2、各项工程必须按现行建筑安装工程施工验收规范、行业标准和装饰装修工程验收规范进行验收，乙方必须服从甲方的监督管理，对该分项工程质量全面负责。 3、乙方必须按照甲方要求的工艺精心施工。对施工质量安全负责，应认真按照国家颁发的建筑装饰行业工程质量施工验收规范进行施工，对不合格的部分按甲方代表及委派人员的要求
内部编号：AN-QP-HT929 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 玻璃幕墙工程施工分包合同通用范本
玻璃幕墙工程施工分包合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就甘南工贸大厦水暖分项工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称：甘南工贸大厦 二、工程地点：**合作市盘旋路 三、工程承包内容及范围： 1、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。
安装工程施工合同范本 发包人全称：____________以下简称：甲方 承包人全称：____________以下简称：乙方 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行 政管理局的《建设工程施工合同示范文本》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省 ________市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双 方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：________市公路局办公新区项目水电安装工程________以下简称：本工程; 工程地点：________市冷水滩区育才路与翠竹路交界处; 施工现场条件：以现场实际情况为准; 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星 构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留 预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留 孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下： a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米含接口起至所有用水末端的给水工 程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所 有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工 及电器元件的安装包括弱电的预埋、预留，以及从弱电井总箱出口后到灯具含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小 区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第 一个配电箱后的电缆敷设;弱电包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等依设计图纸将线 管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工
YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建筑工程合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 总承包人：_________(以下简称甲方)，地址： _________，电话号码： 分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包