编号：钢楼梯制作安装合同
甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年___ 月_____ 日
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为保障甲乙双方的利益，经甲、乙双方友好协商，在双方完全清楚、理解本合同的基础上，依
照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实信用的原则，双方就_________________________ 钢楼梯制作安装工程达成一致，订立本合同。
第一条工程概况：
1、工程名称：钢楼梯制作安装工程。
2、工程地址： ________________________________
3、工程质量等级标准：按曲阜顺和房地产开发有限公司技术部确认质量标准，竣工验收到达合格。
第二条甲、乙方驻工地代表：
1、甲方代表____ :电话____________ ，____ 全面负责本工程各项管理质量工作。
2、乙方代表： ______ ，电话 ___________ ，____ 全面负责所承包的工程各项管理工作。
第三条工程承包范围：
1、承包范围：二期钢楼梯图纸范围内全部内容（包含基础施工）。具体工作量详见附件《钢楼梯设计图纸》。
2、工程内容：二期钢楼梯制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部工作。
第四条合同工期：
第2页共8页
接甲方通知进场，2 天完成全部安装。
第五条合同形式及价款：
1、合同形式：固定单价，固定总价。
2、合同总价款：人民币（小写） _______ 元，（大写）：____________ 元整
3、合同价款组成：
（1）钢楼梯：全费用单价 ______ 元/ 吨，用钢量______ 吨，合计____ 元，优惠后__
万元（2）钢楼梯基础： ______ 元/ 个，____ 个基础，合计：______ 元
合同价款包括乙方按本合同要求的工期、质量完成其承包内容所需的人工、材料、基础浇筑，预埋件、机械费用，包括管理费、利润、规费、税金及为保证安全和加快进度而采取的措施等所有费用，包括但不限于下述费用：冬雨季施工增加费、脚手架的搭拆、临时设施费、夜间施工增加费、环境保护费、二次搬运费、现场安全文明施工环保费、技术措施费、所发生的各种检测检验费用、总包服务管理费、竣工清理费及交叉作业降效费等。
第六条质量标准：
1、工程质量标准：合格，质量应不低于中国国家、地方、行业现行技术、产品、工程标准规范及现行国家施工验收规范规定，不低于设计图纸要求、生产厂提供的出厂、验收标准和招标文件中的相关要求。标准、规范及招标文件中的相关要求有不同规定时，同时必须满足民用建筑工程室内环境污染控制规范要求。
2、严格按照设计图纸施工，严格按图纸要求检查验收；工程竣工由甲方工程部、成本部、监理单位及乙方共同验收。
第七条付款方式及结算：
1、合同签订预付合同价款30%；
2、全部成品及半成品运至现场，经甲方书面确认，付至合同价60%；
3、安装完毕，经甲方验收合格，付至合同价80%；
4、竣工验收合格，办理完结算手续，付至合同价95%。
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：_______________楼梯制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从______年______月______日始至______年______月______日结束。总工期为______天。 三、工程总价：____________元。 四、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由甲方人员现场检测，施工质量达到国家标准。 五、双方责任： 1、甲方配合提供施工现场电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方在施工过程中，要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 施工前甲方需付乙方工程款定金______元，______楼，楼层开口费______元，工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的______元，其余______元于工程验收合格后一月底前结清。 七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系
安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室内用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对楼梯结构施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、本工程钢铁结构部分需喷涂防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日年月日
钢结构楼梯制作安装合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：新华百货钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从2013年4月20日始至2013 年5月30日结束。总工期为45天，其中制作工期为30 天，安装工期为30天。如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。 三、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。 四、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，原材料，。 2、在工程期间产生的住宿费用、交通费用、生活费用等其他费用由乙方自行负责。 3、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格 五、付款方式: 1、钢楼梯安装费用以50.0元/米计算，图纸使用钢材量约40吨。 2、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 3、付款方式：一层楼梯安装完成后先预付人民币10000.0元万元，钢楼梯四层安装后再付人民币15000.0元万元，待工程完工后经检查合格10日内全部付清余下款项。 4、计算方式为每吨8000.0元乘以图纸实际总量为工程总造价。
5、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 六、安全施工: 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 七、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工， 3、本工程价格不含税价格 4、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。 本合同一式二份，甲乙双方各持一份。工程结算完毕。付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 电话: 电话: 年月日年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 楼梯施工合同协议书范本全面 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
楼梯施工会同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 签订日期：______ 年M 日 甲方： 乙方： 为了达到项目部制定的工程质量、安全、进度、创建省级文明工地的目标，加快施工进度、保证工程质量，以高标准、严要求、低损耗、保安全、争时间完成施工任务，明确甲、乙双方在施工中责任与权益，劳务公司与班组达成如下协议，并共同遵守。
一、承包范围，工作内容： 小区楼工程施工图所展示的全部施工内容及施工工艺、甲方技术交底内容、 设计变更范围内的全部楼梯粉刷工程以及甲方要求进行施工的部位和施工现场内需乙方配合施 工的其它工作。具体内容包含但不局限于如下： 1、楼梯粉刷所需材料进场时，必要的卸料、二次搬运、机械就位以及材料的覆保工作。 2、楼梯粉刷所有施工工序：基层清理、垃圾及时清理到垃圾场地、楼层备砂（适时备用水泥） 楼梯井挂通垂线、踏步分线的微调、超厚部位的自拌瓜子片徒垫层浇筑、施工楼梯的封闭和成 品保护、防滑条安装、压铜条、楼梯面层施工、毛毯覆盖浇水养护、滴水条粘贴、滴水线粉刷、 挡水粉刷、踢脚线粉刷、踢脚线塑料条粘贴、毛毯的收集整理归还、多余砂和水泥等材料的清理到料场以 及完工后的清理打扫工作。 3、机械设备、工具和材料供应、领用、清理维保工作。详见“机械、工具材料管理”条款。 4、遵守项目部现场文明标化工地管理制度要求做好原材料堆场、加工制作区、施工操作区的落手清工作。 5、配合项目部做好现场安全文明施工和生活区的文明后勤管理。 6、配合项目部做好质量检查、成本控制工作，配合项目部或上级主管部门组织开展的各项活动。 二、承包方式 包清工（不得另行分包），一次性包干，承包人自负盈亏。 三、承包单价 1、结算按图示楼梯自然层数计算。双跑楼梯水泥砂浆压光（包括踢脚线、踏步防滑条、滴水线、挡水板）每层元，单跑楼梯水泥砂浆压光（包括踢脚线、踏步防滑条、局部压铜条、滴水 线、挡水板）每层元。 2、以上单价为实测实量达95%标准价格，若实测实量未达95编准的，各单价下浮10%。 3、以上单价包括合同承包范围内的一切工作内容和义务，并包含职工医疗保险费、养老保险费 等所有费用。实际发生而未确定单价的，双方协商解决。 4、本工程原则上不发生点工，发生点工时，技工元/小时，普工元/小时。 5、以上单价在任何情况下不做调整。
编号：钢结构楼梯制作安装合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：___________________ 钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从____________ 年________ 月_______ 日始至_________ 年________ 月 ________ 日结束。总工期为___________ 天。 三、工程单价：_______ 元/m。 四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家 标准，具体标准以B2、B3 作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%，其余25%于2014年12月底前 结清。 第2页共3页
七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系 安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配 电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲 方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、 标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提 起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 乙方：（签章） 代理人：（签章） 代理人：（签章） 年月日 甲方：（签章） 年月日
楼梯制作安装合同 甲方： 乙方： 经双方协商一致，就*********楼楼梯制作安装达成协议以下： 一、工程概况 创作中心楼梯平方米，工程款约为万元。 二、承包方式 乙方包材料采购、包制作、包运输、包验收。 三、工期要求 乙方于年月日前楼梯材料到场。 四、工程监理及双方责任 1、甲方提供图纸，协调乙方与项目承包人工作。 2、甲方委托作为本工程监理。 五、工程质量及验收 本工程，现场使用必须与其提供的样品材料一致（品牌、厚度、规格），施工时严格按照现行的国家、行业相关规范要求施工，必须符合图纸设计及现行的国家、行业验收标准。乙方应保证制作安装的楼梯，最终通过监理、质监、设计等部门竣工验收。所有材料必须有材料检、验报告及生产厂家合格证、资质证书等质监部门要求的资料及送材料留样给工程科。所有配件必须报甲方核准后方可使用。在签订合同之前提供备案。 六、工程款支付 乙方将文艺之家的楼梯全部到场完毕经监理验收认可，并提供合法票据后，甲方付乙方总造价款的 %，乙方将楼梯安装完毕通过综合验收后，甲方再付乙方总造价款的 %，余款扣除保修金后六个月内付清。付款条件是：乙方必须开具国家税务机关认可的税务发票。如与上述条件不符，甲方有权拒付，责任乙方自负。 七、工程结算与保修 楼梯质量保修期为年，自该工程综合验收并交付甲方之日起计算。保修金为总造价5%，保修期满后一次返还余款。（不计利息） 八、其他 1、乙方在施工过程中应按国家及行业法规组织施工，自行负责施工安全，如出现安全问题责任由乙方自行承担。 2、乙方在施工过程中应与土建承包方密切配合，负责对工程成品加以保护，如有损坏照价赔偿损失方。确保验收时成品无损伤、无污物。 九、违约责任 任何一方，违约方承担违约金1万元。 甲方：乙方： 年月日年月日
钢结构楼梯制作安装合同 甲方：张北景冠房地产开发有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：中央大道B5、B6、B7、B8商业楼钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从2014年9月1日始至2014年9月20日结束。总工期为20天。 三、工程单价：600元/m。 四、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准，具体标准以B2、B3作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%，其余25%于2014年12月底前结清。 3、计算方式为每延米600元乘以图纸实际总量为工程总造价。 七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。
高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日年月日
楼梯栏杆施工合同 （工程） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：*****小区楼梯栏杆工程 工程地址： 工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用 二、工程承包范围 承包范围：*****小区楼梯栏杆制作安装工程。 三、合同工期： 楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。 四、合同价款 序号名称型号材质价格（元 /M） 颜色 楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm，平台 栏杆高1050mm (见附图)， 红榉扶手 镀锌静电 喷塑 121.5 与窗户同色，扶 手见样品 以上表格中结算按现场实际长度为准，综合单价包干,综合单价包含所有费用。 2、工程款支付 付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。 五、材料设备供应
材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。 八、工程质量 1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。 2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。 4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。 5、栏杆安装应整齐平直。 6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。 7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。 九、质量保修 工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。 十、安全施工 根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。 十一、双方一般权利和义务 1、双方现场代表 发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢 您的下载 钢结构楼梯制作安装合同协议书范本标准版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：年月日 甲方：乙方: 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从年月日始至年月 日结束。总工期为天。 三、工程单价：元/m。 四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家 标准，具体标准以B2、B3作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%其余25晰2014年12月底前 结清。 第2页共3页
七、安全施工: 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉 讼。 本合同壹式参份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日 年月日
编号：_____________不锈钢楼梯扶手施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则，甲方将承建的内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程项目一标段18#、19#楼的楼梯不锈钢扶手工程委托给乙方施工，经甲乙双方共同协商，特订立本合同。 第一条工程名称：______________________________ 第二条工程地点：______________________________ 第三条承包内容：__________不锈钢扶手 第四条承包方式：包工包料。 第五条结算方式及承包单价： 1、承包单价：不锈钢扶手制作安装（含运输费用及检测费用）元/m（以实际竣工验收数量为结算依据）。 2、结算方式：按每个单元Φ63管为施工具体延长米数×单价结算。 3、承包单价内已包含劳务人员基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、个人所得税、社会保障费、进出场旅差费、施工管理费、劳动保护用品费、保持现场安全文明施工、材料进出场费、竣工清理和产品检验等费用。 第六条付款方式： 1、材料进场后，甲方付安装工程总价的50%，工程安装到70%后，拨付安装工程总价的30%，工程安装完毕验收合格后，拨付安装工程总价的15%，余款5%作为回访押金，一年后无质量问
室外消防钢楼梯施工合同 建设方：（下简称甲方） 施工方：（下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况 1.1、工程名称： ______________________ 1.2、工程地点： ___________________ 1.3、承包范围：施工图纸设计的室外钢消防楼梯。 二、合同工期及图纸 合同工期由乙方根据总承包单位施工现场情况合理进入施工场区，最终 不得影响甲方交工竣工验收。 三、质量标准 工程质量标准：合格工程。 四、合同价款 本工程总合同金额为（大写）：，（小写）Y: —元整。本工程合同 价格为固定价格，包括综合考虑了工程施工图纸，工程相关规范，同时充分考虑图纸及规范中隐含工作的费用以及最终交工验收时的各项费用。 五、工程款支付方式 1、乙方不付备料款，待工程施工完成工程量达到一半时，甲方支付合同总金额的_。
2、乙方施工结束，具备验收条件时，甲方再支付合同总额的20%乙方随同该工程组织各部门进行验收并承担相关费用。 3、工程验收合格后，甲方支付至合同总金额的95%乙方将工程及完整的竣工资料移交甲方，剩余5%乍为质保金，质保期为年，质保期满后返还乙方。 六、甲方的权利和义务 1、甲方向乙方提供一处满足设备储藏要求的场地作为乙方堆放材料设备的库房。 2、甲方负责配合乙方与总承包方之间的协调工作如发生费用，由乙方承担。 3、乙方进场施工之前，甲方组织乙方、总承包方、监理方召开专题协调会，对乙方施工质量、施工进度进行定期检查。 七、乙方权利和义务 1、乙方所完成的室外钢制消防楼梯必须经各部门验收合格，并确保设计要求的所有功能正常使用。 2、施工组织部署及进度计划表的提交乙方必须严格遵循合同工期。 3、乙方派驻______________ 为现场技术工程师，乙方现场人员安排必须满足施工现场要求。 4、乙方现场技术工程师必须参加每周工地例会，因故不能参加的应提前向甲方及监理方请假，并说明原因。 5、乙方要密切配合甲方、监理及总承包方对工程进度、质量、安全等进行管理。 6、乙方必须按照约定文件规定的品牌、规格采购，并做好材料和设备的供应和保管工作。 7、乙方材料及设备进场前应严格履行报验手续，进场后报监理、甲方验收并及时提交材料设备的检验报告或质保证书。
某某防护栏杆施工合同 发包人（全称）：甲方（以下简称甲方） 承包人（全称）：乙方（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就某某工程的铁艺栏杆及不锈钢栏杆施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况 1、工程名称：某某防护栏杆工程 2、工程地点： 3、工程范围:某某工程的楼梯铁艺栏杆、屋面铁艺栏杆、楼层不锈钢防护栏杆等的加工制作与安装。 第二条栏杆工程量、单价及合同总造价 1、各栋号栏杆工程量、综合单价及合同总造价详见汇总表。 某某栏杆工程量汇总表
注：（1）上表中综合单价为固定全费用综合单价。竣工后按固定综合单价和实际发生的工程量结算。综合单价包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、措施费（含安全、质量、文明施工等措施费）、配合、场内运输费、垂直运输、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。 （2）室内楼梯栏杆顶层平直段的高度≮1050㎜；表中各种规格型号的栏杆根据现场情况经双方协商可做适当调整。 （3）各种栏杆的式样、材质以双方确认的图纸及制作工艺为准。 （4）屋面钢梯等零星构件如需乙方制作安装，双方定价办理签证。 2、本工程合同总造价约1183881元，人民币大写：壹佰壹拾捌万叁仟捌佰捌拾壹元整。竣工结算工程量以现场甲方、乙方及监理三方的实测长度签证为准。 第三条工程工期：开工日期以现场具备施工条件监理公司签发的开工令为准，施工绝对工期45日历天。 第四条工程质量标准和工程验收 1、工程质量标准：工程竣工验收时达合格标准。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 钢结构楼梯施工合同正式 版
钢结构楼梯施工合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 发包方： 承包方：湖南金海钢结构集团有限公司谭曼生 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：衡阳松木工业园区标准厂房c栋钢结构工程 二、工程地点：衡阳松木工业园区 三、承包范围和内容：钢结构的设计
与施工，二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。 四、工程造价：贰佰万捌仟叁佰陆拾（XX360）元整，每平米_230元整 五、建筑面积：_8732平方米 第二条施工准备 一、发包方： 1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。 2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。 3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐
楼梯制作安装合同 甲方：山东银狐实业有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：市中区振兴北路翡翠城金街电梯房1-4楼梯制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从年月日始至 年月日结束。总工期为天。 三、工程总价：17400元 四、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由甲方人员现场检测，施工质量达到国家标准 五、双方责任： 1、甲方配合提供施工现场电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方在施工过程中，要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 施工前甲方需付乙方工程款定金5000元，1-4楼，楼层开口费3000元，工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的5000元，其余4400元于工程验收合格后一月底前结清。
七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室内用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对楼梯结构施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、本工程钢铁结构部分需喷涂防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日年月日
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据工程施工的需要，甲乙双方友好协商，甲方决定将工程分包给乙方。为了明确双方的责任、权益和义务，根据相关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商特签订本协议，以待双方共同遵守执行。 一、工作内容： 甲方将承包给乙方，内容包括：钢楼梯加工、安装、油漆等。 二、施工工期：日历天。 从年月日开工至年月日完工。 三、甲方责任 1、甲方向乙方提供施工图纸。 2、甲方向乙方提供工程所需电力（费用由甲方承担）。 3、甲方按合同约定，按时支付乙方工程款。 4、甲方负责现场乙方与总包施工单位的协调。 四、乙方责任 1、自带角磨机、量具、水平尺、电锤、扳手、电焊机、钢材、耗材、压板机、切割机、台钻、钻头、脚手架等施工工具及设施。 2、按施工图纸（图集）施工、设计变更及有关规范要求组织人员精心加工及安装。 3、乙方材料进场后，应通知甲方现场材料管理人员进行材料验收，验收合格后方可进行安装。 4、乙方应服从甲方的现场管理人员及监理的管理，做好现场的施工管理工作，遵守项目部的各项规章制度，配合甲方的相关工作。
5、钢楼梯焊接质量符合设计图纸及国家相关规范标准，焊接完成后焊缝打磨平整，并全喷防锈漆两遍（油漆品牌为_________牌）。 6、在施工过程中所造成的质量问题，乙方负责处理，并承担所发生的一切费用。 7、乙方应做到安全生产，文明施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何责任及经济损失。 8、乙方不得将其承包的工程转包或分包给第三方。乙方若违反本条规定，甲方有权立即单方面解除合同，乙方必须无条件退场。乙方还应承担由于合同解除给发包方所带来的直接、间接经济损失以及名誉赔偿责任。 五、承包方式及价款： 1、承包方式： 2、承包价格： 六、结算及付款方式 1、工程完工后，由甲方派人员对楼梯按质量标准进行检验，验收合格后进行结算。 2、结算价格为工程总造价的95%。剩余5%为质量保证金，质保期为壹年。质保期满后，无质量问题，甲方向乙方返还。 七、违约责任 1、甲方或乙方不按合同约定履行自己的义务和责任，而发生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任，并赔偿因违约而给对方所造成的损失。 2、除不可抗力原因外，乙方在合同规定的工期内安装加工未完工，则甲方视乙方无能力完成合同。甲方除要求乙方赔偿相应损失外，有权要求乙方继续履行合同或终止合同。 八、协议生效 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同约定条款履行完毕后自动失效。
甲方： 乙方： 第一条：工程概况 1．1项目名称: 1．2工程地址: 1．3合作方式： 1．4施工工期：_____天（以现场具备生产条件之日起计算，根据工程进度顺延、满足工程的施工进度要求。） 1．5开工日期：_____年_____月_____日 1．6竣工日期：_____年_____月_____日 1．7工程内容、数量、价格： 第二条：付款方式: 2.1合同签订后，甲方支付乙方总工程款的50%为首付款，大写：小写：乙方进行下单制作； 项目完工验收合格后付总款项的总工程款的45%为尾款，大写：小写：；预留5%
质保金大写：小写：。 2.2工程验收后一年内为工程保修期；一年后质保金退还。 第三条：施工任务： 3．1乙方应提供图纸及施工方案，经甲方审核通过后，按照要求施工，承担施工任务； 3．2乙方负责派遣安装人员进行安装施工，乙方应为安装人员缴纳人身意外伤害保险，在施工时遵守安全规则进行施工，由于施工过程中出现人员安全及伤害问题，由乙方自行承担。 第四条：甲方责任、义务： 4.1甲方负责协调现场施工中乙方与相关单位的配合工作； 4.2甲方应在乙方提出的验收时间内配合乙方进行验收； 4.3甲方按期为乙方支付合同款进度款项。 第五条：乙方责任、义务： 5.1保质保量完成合同内施工任务； 5.2负责施工中相应材料的购买运输及安装工作； 5.3负责工程内的安装工具，交通运输及食宿费； 5.4严格遵守现场各项管理制度，做好产品备件的管理，库房做好防火、防盗、防水。对周边相关施工单位的成品及半成品有积极配合保护的义务； 5.5乙方安装人员的施工安全和人身安全由乙方负责； 5.6乙方对工程保质期内的维修的义务。 第六条：验收标准： 6．1依据合同附件图纸及国家相关施工工艺及标准进行验收，双方签字洽商图纸内容。 第七条：违约责任 7.1供方对产品质量实行三包，确保安装期，未能及时按期安装完毕每延迟一天按总货款的3%
钢楼梯加工安装合同 甲方：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据工程施工的需要，甲乙双方友好协商，甲方决定将室内钢楼梯工程分包给乙方。为了明确双方的责任、权益和义务，根据相关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商特签订本协议，以待双方共同遵守执行。 一、工作内容： 甲方将万都商业中心室内钢楼梯承包给乙方，内容包括：钢楼梯加工、安装、油漆、拆除及回收等。 二、施工工期：30天完成。 三、甲方责任 1、甲方向乙方提供施工图纸。 2、甲方按合同约定，按时支付乙方工程款。 四、乙方责任 1、自带角磨机、量具、水平尺、电锤、扳手、电焊机、钢材、耗材、电焊机、切割机、台钻、钻头等施工工具。 2、按施工平面图纸（图集）施工、设计变更及有关规范要求组织人员精心加工及安装，同时焊接牢靠，保质保量完成。
3、在施工过程中所造成的质量问题，乙方负责处理，并承担所发生的一切费用。做到安全生产，文明施工，因违章操作所造成的责任事故均由乙方自行承担。 五、承包方式及价款： 1、承包方式：包质量进度、包验收、包工伤意外险、包劳动用品、包小型工具、 2、承包价格：单价按每跑元/跑（此价格包括拆除及回收）。 以上价格：如工程验收合格后，不拆除的楼梯按元/跑结算 工程完工后，由甲方派人员对楼梯扶手按质量标准进行检验，合格后实量计算工作量。 六、结算及付款方式 1、本工程无预付款。 2、按每月工程量的70%支付，主体结构验收合格后支付至85%，，竣工验收合格后，按照甲方指定拆除的钢楼梯拆除后三个月内支付至100% 3、支付工程款时，提供70%的材料款，其余为人工工资清单。 七、违约责任 1、甲方或乙方不按合同约定履行自己的义务和责任，而发生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任，并赔偿因违约而给对方所造成的损失。 2、除不可抗力原因外，乙方在甲方规定的时间内安装加工未完工，则甲方视乙方无能力完成合同。甲方除要求乙方赔偿相应损失外，有权要求乙方继续履行合同或终止合同。 八、协议生效
楼梯、阳台栏杆制作安装合同 甲方：江苏省苏中建设集团股份有限公司 乙方：上海隆业建筑装饰工程有限公司 经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方的萧政工出【2017】5号标准厂房建设项目二标段窗户及楼梯栏杆的制作安装。本着平等、自愿、互惠互利的原则，特订立本合同。 一、工程名称：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段） 二、工程地点：萧山区红泰六路与垦辉七路交叉口苏中工地 三、工程范围：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段）13~16、25~30、31~39号楼的楼梯、窗户栏杆及电梯井护栏的制作安装和维修。 四、型材质量及规格要求 2、材料要求： （1）不锈钢楼梯栏杆的型材为：扶手为直径50（壁厚为1.5㎜）；立柱为直径38（壁厚为1.4㎜）；不锈钢管直径16（壁厚为12㎜）；横管为直径32（壁厚为1.4㎜）。 （2）电梯井防护用方管：16*16*1.2方管背衬、30*50*1.5方管立杆横杆； 1.5mm踢脚板;2mm钢丝网。 现场安装的栏杆必须与业主及甲方认可的由业主进行封样的样品一致。 五、施工质量和验收要求 1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家楼梯栏杆和阳台栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。乙方须保证一次性验收合格，造成返工等一切损失由乙方承担。 2、楼梯及阳台栏杆的立柱间距≤1000㎜，栅栏间距≤110㎜（中对中），栏杆高度1100㎜。连接牢固，艺术、美观，达到相关技术规范要求。 3、电梯井防护栏杆必须按照图纸要求进行喷漆，达到甲方设计要求。 4、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。乙方配合做阳台栏杆抗冲击性试验，须保证抗冲击性试验合格，检测试验费用由
编号：_____________楼梯施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 为了达到项目部制定的工程质量、安全、进度、创建省级文明工地的目标，加快施工进度、保证工程质量，以高标准、严要求、低损耗、保安全、争时间完成施工任务，明确甲、乙双方在施工中责任与权益，劳务公司与班组达成如下协议，并共同遵守。 一、承包范围，工作内容： ____小区____楼________工程施工图所展示的全部施工内容及施工工艺、甲方技术交底内容、设计变更范围内的全部楼梯粉刷工程以及甲方要求进行施工的部位和施工现场内需乙方配合施工的其它工作。具体内容包含但不局限于如下： 1、楼梯粉刷所需材料进场时，必要的卸料、二次搬运、机械就位以及材料的覆保工作。 2、楼梯粉刷所有施工工序：基层清理、垃圾及时清理到垃圾场地、楼层备砂（适时备用水泥）、楼梯井挂通垂线、踏步分线的微调、超厚部位的自拌瓜子片砼垫层浇筑、施工楼梯的封闭和成品保护、防滑条安装、压铜条、楼梯面层施工、毛毯覆盖浇水养护、滴水条粘贴、滴水线粉刷、挡水粉刷、踢脚线粉刷、踢脚线塑料条粘贴、毛毯的收集整理归还、多余砂和水泥等材料的清理到料场以及完工后的清理打扫工作。 3、机械设备、工具和材料供应、领用、清理维保工作。详见“机械、工具材料管理”条款。 4、遵守项目部现场文明标化工地管理制度要求做好原材料堆场、加工制作区、施工操作区的落手清工作。 5、配合项目部做好现场安全文明施工和生活区的文明后勤管理。 6、配合项目部做好质量检查、成本控制工作，配合项目部或上级主管部门组织开展的各项活动。 二、承包方式 包清工（不得另行分包），一次性包干，承包人自负盈亏。 三、承包单价
阳台栏杆、空调护栏、空调百叶 制作、安装合同 甲方：湖南中柱建设有限公司（以下简称甲方） 乙方：长沙市岳麓区旭日铁艺经营部 (以下简称乙方) 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方为明确双方义务和责任，特签订本合同，本合同陈述的内容，所约定的权利是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任，具体合同条款如下： 一、工程名称、地点及安装： 1、工程名称：湘桥佳苑住宅小区（南区地块） 2、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村 3、承包范围：根据甲方提供施工图纸所示，阳台锌钢栏杆、空调护栏锌钢栏杆、凸窗空调机百叶制作、安装。 备注:1）、本合同综合单价包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验（且须满足相关质监部门检测要求）、材料二次搬运，因质量问题引起的维修和更换、成品保护、总包配合、包安全、脚手架、利润、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。结算时按实际完成量（延长米）计算。2）、本合同综合单价一次性包干，不得调整。 4、规格、安装要求: 材料要求:锌钢栏杆、百叶按图示要求颜色、高度、厚度必须遵守强制性标准。 制作要求： 型材加工应在车间内进行，车间应有良好的清洁条件；有适用于加工型材的设备、机具，并满足精度要求；所用的量具要能达到测量相适应的精度，在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合发包人、监理机构、总包方质检人员的定期、不定期检查。 所有构件在加工制作前，应对照建筑、结构施工图及现场实物进行核对，并对现有洞口进行精心测量，调整偏差，因承包人工作疏忽或失误引起的后果由承包人承担。 所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。 不得使用未经试验合格的材料，不得使用未经认可的材料。 加工质量必须符合现行质量验收规范，观感质量良好，办理检验批验收。 5、开、竣工日期：
钢结构楼梯施工合同 发包方：承包方：湖南金海钢结构集团有限公司谭曼生根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：衡阳松木工业园区标准厂房c栋钢结构工程二、工程地点：衡阳松木工业园区三、承包范围和内容：钢结构的设计与施工，二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。 四、工程造价：贰佰万捌仟叁佰陆拾（xx360）元整，每平米_230元整五、建筑面积：_8732平方米第二条施工准备一、发包方：1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收，办理中间工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。4、按合同规定及时付款。二、承包方：1、负责办理应由承包方办理的各项手续。2、按照《钢结构设计规范》（gb50017-xx）的要求完成本工程的钢结构施工图纸设计；3、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》（gb50300-xx）及《钢结构工程施工质量验收规范》（gb50205-xx）、《建筑钢结构焊接技术规程》（gjg81-xx）等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程。4、编制施
工组织设计，并送交发包人批准，检查、做好各项施工准备工作，并严格按审批的施工组织设计施工。5、施工过程中，如发现设计有误，应迅速通知发包人处理，承包人无权擅自变更设计。6、工程竣工后向发包人提供三套竣工资料(包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料)。7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证（合格证等）。第三条工程期限一、本工程自xx 年5 月8 日开工至xx 年7 月28 日止，共80 天（日历天）。二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1、发包方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件（通水、通电）的施工场地，影响进场施工； 2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度； 3、发包方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度； 4、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工； 5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； 6、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条安全施工1、应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。2、发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。