燃气管道安装承包合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就
燃气管道安装工程协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：燃气管道安装工程
2、工程地点：
3、工程施工范围：村内所有中、低压管网敷设，户内燃气安装，管道支架制作安装，阀门、燃气表、调压箱及调压器等其他附属燃气设备的安装及调试。
4、工程承包方式：清包工（包工不包料、包辅材、包验收合格、包吹扫通气、包质量、包工期、包安全、包文明施工）。
第二条：承包价格
1、工程量与甲方招标文件一致时，双方约定工程包干总价为万元（大写：）。
2、安装户数综合包干单价为元/户。
3、本综合包干单价为综合本合同中包含的所有因素后的单价（含人工、辅材、管理、税金、利润等一切费用）。
4、以上合同价格在本合同期内不因设备材料及人工市场价格的变化而提高
费用，按实际完成户数及工程量结算总价款。
5、增加的工程量，需事先经甲方书面确认。完工后经双方核定，按照乙方投标文件确定的各项单价据实结算。
第三条：质量标准
按照《燃气管道安装施工要求》、《城镇燃气室内施工与质量验收规范》等国家现行有关施工与验收规范、标准及省、市现行验收规范和执行，安装应符合天然气管道安装标准，做到验收合格。
第四条：工程工期
1、工程总工期：自然日。
2、乙方应主动、积极配合甲方其他工程施工，确保燃气管道工程进度与其他工程进度相适应。
3、具体施工计划、安排，由乙方自行作出安排，并书面提供给甲方工程部或其它主管部门。若因甲方原因滞延工期，乙方负责的燃气管道工程竣工日期按滞延时间顺延。
第五条：甲方权利义务
1、负责提供管材、管件、阀门、燃气表、支架角铁，并及时提供施工所需材料。
2、负责落实现场的水、电，水、电费用由乙方自担。
3、向现场派驻施工监管人员，负责监管施工质量、督促施工进度，以保证工程顺利进行。
4、参与工程的各种验收和签证工作。
第六条：乙方的权利义务
1、严格按照施工图纸要求施工，服从甲方现场派驻人员的监管。
2、当现场与施工图纸不符时，应及时通知甲方，经甲方确认后共同签署《变更记录》方可变更。
3、根据施工进度，将所需材料提前七日向甲方书面提出。
4、工程材料领用后，因乙方保管不善导致损毁的，由乙方负责赔偿。
5、严格执行安全文明施工管理，在施工过程中应加强安全防护，严格按照《建筑安装工程安全技术规范》等规范性文件组织施工，施工过程中发生的一切安全事故（包括给甲方带来的连带责任）均由乙方承担，甲方概不承担责任。
6、严格遵守有关环境保护法律、法规，遵守政府主管部门对施工场地交通、施工污染、噪音等安全文明施工的有关管理规定，发生的费用及造成的罚款，由乙方全部承担；施工现场达到市级文明工地的标准。
7、对未正式移交甲方的已完工程，乙方应负责成品保护工作，期间如发生损坏或丢失，乙方自费予以修复。
8、在甲方按合同条款足额付款后，乙方必须保证不拖欠农民工工资，保证优先支付农民工工资。因乙方拖欠农民工工资，造成甲方负连带责任的，甲方有权代乙方支付拖欠的农民工工资，并从乙方工程款中双倍扣除。
第七条：结算方式
1、工程完工并打压合格后，经甲方确认，支付到合同款的65%。
2、工程经甲方验收合格，双方完成竣工决算，乙方提供完整竣工资料后，乙方向甲方提供余下全额增值税专用发票。甲方扣除合同款的5%质保金后，向乙方支付完工程尾款。
3、一年内如未发生质量问题，甲方将质保金支付给乙方。
4、甲方每次付款前，乙方应按照甲方要求，开具等额合法合规的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担违约责任。
第八条：违约责任
1、甲方按本合同的约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，若乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，并向甲方支付工程总价款0.2‰的违约金，工期不予顺延。
2、乙方未能在本合同的约定工期内通过竣工验收或向甲方提交有关主管部门验收证明（合格证），每逾期一日，按本合同工程预算总价款的0.2‰向甲方支付违约金。逾期超过15日，甲方有权解除合同，乙方应按本合同工程总价款20％向甲方支付违约金。
3、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付本合同工程预算总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
4、乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起5日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
5、乙方施工必须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。
6、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。
7、甲方根据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起3个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量乙方不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。
8、乙方不按时进场施工，在甲方发出书面通知后的3日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的20％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
9、因施工质量产生的安全事故，造成住户人身伤亡、财产损失的一切责任由乙方承担（除住户使用不当外）。
10、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程总价款的20％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
11、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按相当于虚报工程款的数额向甲方支付违约金。
12、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按本合同工程预算总价款的0.2‰向甲方支付违约金。
13、乙方向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
第九条：工程保修
1、保修内容、范围：乙方施工的全部工程内容。
2、保修期限：本合同约定的保修期限为壹年，保修期自竣工验收合格，备案完成之日起计算。
3、保修期间，乙方接到维修通知后24小时内予以维修（紧急情况，应1小时内到达），乙方不能及时保修，甲方有权指定其它单位维修，费用由乙方承担，双倍从质保金中扣除，因维修不及时给甲方造成损失的，乙方负责赔偿；由于造成的损失，如乙方的质保金不足已支付甲方垫付的维修费和损失，甲方有权向乙方追偿。
4、凡属于乙方原因造成的质量问题或其他缺陷，均属于乙方保修责任范围，其维修费用和因乙方维修造成甲方的相关损失，由乙方承担；不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。
5、乙方每次维修完毕，负责将施工现场清理干净、并取得甲方的验收签字。第十条：履约保证金
签订合同之日乙方向甲方交纳每户200元的履约保证金，工程竣工后，如乙方无严重违约甲方在七日内一次性无息退还。
第十一条：合同终止
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
2、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
3、本合同已按约定履行完毕；
4、本合同经各方协商一致而终止；
5、法律法规规定终止的其他情形。
6、由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行。
第十二条：争议的解决方式
甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可协商解决，协商不成时，可向
工程所在地人民法院提起诉讼。
第十三条：其它
1、本合同一式肆份甲乙双方各执贰份。自双方签字、盖章，乙方按约定转入履约保证金至甲方指定银行账号之日起生效，至工程款付清后自行终止。
2、未尽事宜由双方协商后签署补充协议约定，补充协议与本合同具有同等效力。
3、以下联系方式为双方指定联系方式，一方联系方式发生变更需在变更后3日内书面通知另一方，否则一方邮寄3日后（含邮寄不到情况）即视为送达。
（以下无正文）
甲方：（签章）乙方：（签章）
委托人：委托人：
联系电话：联系电话：
年月日
安装工程承包合同协议书 建筑行业在我国经济的长期持续发展中起到中流砥柱的作用,但目前我国建筑市场管理秩序混乱,法律在一定程度上流于形式，今天小编就给大家看看承包合同，欢迎大家来参考哦 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工期限： 本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为2015年3月25日。竣工验收日期：2015年4月20日。 四、工程内容及质量要求 乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。 五、维修工程造价： 本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。￥：元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。 六、付款方式
1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(￥)为本合同定金。 2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整()为工程进度款。 3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(￥：) 4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。 七、双方违约责任 1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。 2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。 3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。 八、其他 1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。 2、如遇下列情况，工期应相应延期 (1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。
编号：_____________ 燃气管道工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为明确甲乙双方在燃气管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和GF-XXXX- XXXX《建设工程施工合同》通用条款以及当地《燃气管理条例》等有关法律、行政法规的规定。甲、乙双方就燃气管道安装工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。供双方遵照执行，不得违约。 一：承包范围： 工程内容：储备站、城区主干管、阀门井、庭院管网、楼栋调压箱、室内安装，表前、表后阀门。 工程地点：( )地区内。为了满足乙方工作量，具体施工地点由甲方统一调配。 工程量：1、造价在XXX亿人民币左右分期建造，以实际工程量结算为准；2、取费标准按XX最新安装定额取费，结合现行市场。 二：承包方式 包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料（主材、设备、配件）必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家燃气工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担 三：结算方式： 室内外管道、埋地管道以定额结算（按国家该项工程现行规定计取费用）；
每户管道安装暂定价一户元（含普通煤气表），按照该项工程的实际类别，结合各地区最新近期定额，材料按当地、当时的调价，调差，按照施工图实际发生的工作量，及现场签证，实做实收，按实结算。人工费按当地最新标准计取。四：开工：竣工时间： 开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订XXXX年XX月XX日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。 竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。 五：工程规范： 按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[燃气管理条例]和最新规定执行。 1、《城市燃气设计规范》 GB50028-20XX 2、《建筑设计防火规范》 GB50016-20XX 3、《高层民用建筑设计防火规范》（20XX年版） GB50045-20XX 4、《建筑物防雷设计规范》（2000年版） GB50057-20XX 5、《城市燃气输配工程施工及检验规定》 CJJ33-20XX 6、《工业金属管道工程施工及验收规范。金属管道篇》GB50235-20XX 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收标准》 GB50236-20XX 8、《埋地钢制管道石油沥青防涂层技术标准》 SYTJ18-20XX 9、《压力容器安全技术监察规程》技监局锅字[20XX]XXX号 10、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》 CJJ63-20XX 11、《燃气用埋地聚乙烯管材》 GB1588.1-20XX
合同编号：YT-FS-2239-32 管道安装承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
管道安装承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工 合同，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一 管理，履行合同职责。经双方协商一致，签订本合同， 共同遵守执行。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称：8万吨/年差别化粘胶短纤维项目界内 室外地上综合管线安装工程; 工程地点：河北省唐山 市南堡经济开发区; 工程承包范围：本工程图纸内管 道安装工程。工程承包方式：按甲方中标的预算定额 直接费进行承包。 工程承包内容和条件： 工程的承包内容包括：8万吨项目界内室外地上
综合管线安装工程的管道安装的一切工序。 条件： 1、本工程图纸范围内的管道安装的一切工序均由乙方负责。 2、管道除锈、刷漆、保温及外层保护由甲方负责。 3、乙方按照工程结算金额给甲方开具发票。 4、水电费由乙方负责。 5、甲方提供宿舍及食堂房间，费用由乙方负责。 6、乙方应为全部施工人员办理人身保险，如甲方统一办理，在最终结算时甲方按一定比例分摊给乙方。 7、乙方必须按甲方要求统一服装和安全帽，乙方统一在甲方库房领取，费用甲方按原价收取。 8、乙方施工进度、质量、安全等如不能满足业主、监理和甲方要求，甲方可对乙方承包范围内工作内容随时进行调整，乙方必须无条件服从，并全力配合甲方工作。如调整后乙方仍不能满足业主、监理、甲方的要求，甲方有权清退乙方，由此造成的一切损失均由乙方承担。
消防工程施工承包合同书 随着经济的发展，消防工程在日常生活的应用越来越广泛，消防工程是建筑工程的重要环节，消防工程施工合同是怎样的？小编整理了“消防工程施工承包合同书”仅供参考，希望能帮助到大家！ 消防工程施工承包合同书发包人： 承包人：xxxxxx 年TrueTrueTrueTrue月TrueTrueTrueTrue日 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：xxxxxx 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围
消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收
水电安装工程施工承包合同 发包方:(全称): 承包方:(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、承包内容及方式 1、承包内容：发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。 2、工作内容 （1）室内住给水管：含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。 （2）室内分户水管：由业主自行负责安装。 （3）室内主排水管：主管后开口安装三通为止。 （4）给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。 3、承包方式：包工不包料。主材（管道、管件及附
件等）全部由发包人负责提供，其他辅助材料（如铁丝、锯条等）及安装机具由承包人负责，施工用水、用电、砂石料由发包方负责。 二、承包价格及价款结算 1、承包价格：按房屋建筑面积 6元/㎡包干价格承包，发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。 2、价款结算：竣工后按房屋建筑面积进行价款结算，对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量，发包人不予计量结算价款，并赔偿发包人的材料损失费。 三、工程质量及质量保修 1、工程质量标准：双方约定工程质量达到合格标准，质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—2001为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准，承包人承担违约责任。 2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价，由发包人承担，相应工期顺延。 4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修期为十八个月，保修金为
燃气管道安装工程承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就户内管道燃气安装工程事宜协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：户内管道、盘杠焊接、PE管热熔连接燃气安装工程。 2、工程地点：以甲乙双方签订的约定的地点为准。 3、工程量：工期及工程量以甲方签发的《户内管道燃气工程施工派工单》为准。 4、工程内容：管道燃气户内安装、盘杠焊接、设备的安装、管沟的开挖、PE管热熔连接。具体工程内容以甲乙双方签订的《管道燃气工程施工派工单》为准。 5、工程形式：清工承包形式。 第二条工程单价 以每个小区单项工程完成结算。 1、镀锌管丝扣连接：每户单价一至七层（含七层）元/户；八层至十八层（含十八层）元/户；十八层至二十八层（含二十八层）元/户；二十八层以上另行协商定价。 2、钢管焊接：室外焊接及丝扣连接（安装室外明管）元/米。
3、以上价格为税后价。 4、工程总价款按照实际施工的工程量和约定的工程单价进行计算。 第三条质量标准 工程质量符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》和施工图的要求。 第四条甲方的权利与义务 1、甲方提供所有施工设备材料包含辅材。落实施工现场的库房、水、电、沟通等事宜。并及时准备施工所需材料、设备等。 2、甲方接到乙方《工程急需材料报告单》后，两天内将所需材料备齐，并通知乙方办理领料手续。 3、甲方指派为现场代表，协助工地各方面的关系，以便工程顺利实施。 4、因甲方材料不及时或短缺，或因材料原因返工、修改等费用增加的，按每人每天人工工资加每人每天生活费用，由甲方承担因此增加的全部费用。 第五条乙方责任与义务 1、严格按照图纸施工。乙方收到由业主方（用户）、监理方、甲方共同签证的《图纸交底记录》后，才可进场施工。否则，产生的一切损失由乙方自行承担。 2、若现场与图纸不符需要变更时，乙方应及时通知甲方，由甲方及时会同建设方和设计方确定施工方案，并共同签署《变更记录》
管道安装承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
管道安装承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 (管道安装) 合同编号： 甲方： 乙方：(承包人) 根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：XXXXXXXXXXXX工程 第二条工程地点：
建筑安装工程承包合同 建筑安装工程承包合同建筑安装工程承包合同工程名称： 工程编号：发包方： 承包方： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目批准单位 批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号） 项目主管单位： 四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它：。 五、工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。 第二条施工准备
一、发包方： 1.月日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进场道路的维修。 2.月曰前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后天内提交建筑许可证。 4.合同签订后天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点） 份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。 二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、 管理、使用和维修工作； 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计 划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日
燃气管道安装承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 燃气管道安装工程协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：燃气管道安装工程 2、工程地点： 3、工程施工范围：村内所有中、低压管网敷设，户内燃气安装，管道支架制作安装，阀门、燃气表、调压箱及调压器等其他附属燃气设备的安装及调试。 4、工程承包方式：清包工（包工不包料、包辅材、包验收合格、包吹扫通气、包质量、包工期、包安全、包文明施工）。 第二条：承包价格 1、工程量与甲方招标文件一致时，双方约定工程包干总价为万元（大写：）。 2、安装户数综合包干单价为元/户。 3、本综合包干单价为综合本合同中包含的所有因素后的单价（含人工、辅材、管理、税金、利润等一切费用）。 4、以上合同价格在本合同期内不因设备材料及人工市场价格的变化而提高费用，按实际完成户数及工程量结算总价款。
5、增加的工程量，需事先经甲方书面确认。完工后经双方核定，按照乙方投标文件确定的各项单价据实结算。 第三条：质量标准 按照《燃气管道安装施工要求》、《城镇燃气室内施工与质量验收规范》等国家现行有关施工与验收规范、标准及省、市现行验收规范和执行，安装应符合天然气管道安装标准，做到验收合格。 第四条：工程工期 1、工程总工期：自然日。 2、乙方应主动、积极配合甲方其他工程施工，确保燃气管道工程进度与其他工程进度相适应。 3、具体施工计划、安排，由乙方自行作出安排，并书面提供给甲方工程部或其它主管部门。若因甲方原因滞延工期，乙方负责的燃气管道工程竣工日期按滞延时间顺延。 第五条：甲方权利义务 1、负责提供管材、管件、阀门、燃气表、支架角铁，并及时提供施工所需材料。 2、负责落实现场的水、电，水、电费用由乙方自担。 3、向现场派驻施工监管人员，负责监管施工质量、督促施工进度，以保证工程顺利进行。 4、参与工程的各种验收和签证工作。 第六条：乙方的权利义务 1、严格按照施工图纸要求施工，服从甲方现场派驻人员的监管。
最新管道安装合同范本5篇 管道的用途很广泛,主要用在给水、排水、供热、供煤气、长距离输送石油和天然气、农业灌溉、水力工程和各种工业装置中.下面是小编搜集的管道安装合同范本5篇,希望对你有所帮助. 管道安装合同范本(1) 甲方: 乙方: 甲方根据公司生产实际需要,将泵送管安装工作承包给乙方,为了明确双方的权利和义务,特制定本合同以共同遵守. 一、合同期限:XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日为止. 二、工作内容:混凝土固定泵输送管的管理,安装拆卸、清理保养及人员安全等. 三、工作责任: (一)甲方提供混凝土固定泵泵送所必需的管子、扎箍、胶圈等材料. (二)乙方负责混凝土固定泵输送管的管理、安装拆卸、清理保养等工作. (三)乙方负责勘测施工现场的车辆进出道路及泵车停放、操作安全工作. 并遵守下列条款: 1、凡是甲方所有工地需要混凝土输送的管道,均由乙方组织固定熟悉人员按时调配,安装加固或拆卸(固定泵定位).如延误工程,则每30分钟内乙方应承担延误损失费100元. 2、在混凝土泵送时,必须做到混凝土畅通无阻地送到指定部位.接管工负责现场泵送部位的指挥工作,并协助泵工提供需用方量及车辆安排工作. 3、必须遵守甲方有关规章制度及操作规程,防止管子爆破等事故,确保人身安全.在安装和拆卸作业中,严格按规范操作,如违规操作或人为所造成的管子爆破及人身安全等事故,均由乙方自负. 4、混凝土输送管直管、弯管、扎箍、胶圈、输送胶管等每次用后必须拆卸清理、保养,及时入库,堆放整齐,做到入库和出库办理手续,每月清点物件数量并每年年底进行一次大盘点,如有物件缺少,则按价赔偿50%. 5、如现场管子接好,项目部延迟开工或取消,计划经营部或调度值班室应及时通知乙方,否则现场管子等物件损失由相关部门负责人按价赔偿.
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 室外空调排水管安装工程承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
施工合同 工程名称：南山区消防大队室外空调排水管安装工程_______________________________ 工程地点：南山区消防大队 发包人：深圳市公安局南山分局消防监督管理大队________________________________ 承包人：深圳市富德装饰设计工程有限公司______________________________________
协议书 发包人（全称）:深圳市公安局南山分局消防监督管理大队（以下简称甲方）承包方（全称）：深圳市富德装饰设计工程有限公司（以下简称乙方）。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平■等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况 1、项目名称：南山区消防大队室外空调排水管安装工程 2、项目地点：南山区消防大队 合同工期总日历天数30天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方签字认可后, 工期可相应顺延。 四、协议价款 本合同工程价款按下列暂定价方式结算: 1、采用暂定价方式，工程暂定价为肆万玖仟伍佰零壹元柴角捌分(*9501.78 元)人民币；如施工中涉及工程变更或增加工程量的，增加部分按实结算。 2、按实际发生的工程量结算， (1)本工程采用工程量活单计价，信息价执行《深圳市建设工程价格信息》2017 年第1期，缺项部分按市场价。本工程按实际发生的工程量，由乙方报结算价，经甲方审核、确认为准。 (2)若涉及工程量变更或者增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 消防工程安装合同
编号：FS-DY-33533 消防工程安装合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。 一、工程概况： 1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程; 2、工程地点：新邵县文化路; 3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。 二、承包施工范围：
1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备; 2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门) 3、消火栓系统; 4、喷淋系统; 5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防广播、电话及控制线路等); 6、通风排烟系统及控制管道线路，各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制; 7、消防电梯系统相关消防控制线路; 8、防火卷帘门设备及控制线路; 9、切断非消防电源线路，消防的监控及反馈系统; 二、承包单价： 综合单价29.8元/m2。，不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量，各种费用已包括在综合单价以内，结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格，由本工程前期的预留预埋甲方已完成，在施工过程中如果出现问题由甲方自行处
安装工程施工承包合同 甲方：庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程项目部 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方：将下列工程分包给乙方负责施工，为明确各自的责任义务和权利，双方自愿达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程项目名：西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程 2、工程地点：黄官寨当庄队 3、工程面积：约41000m2 4、施工范围和内容：给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。 5、合同价款：约9160000.00元 6、材料质量及品牌：施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范 7、承包方式：包工包料 8、质量等级：合格 9、开工竣工日期：2012年5月30日开工，预计3013年11月30日竣工 二、甲方的责任、义务 1、甲方严格执行，建设工程质量管理条例等法规对该项目管理，承担部分协调职责。 2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。
三、乙方的责任、义务 1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工，保证工程质量 2、乙方必须按照工程设计图纸，国家规范和甲方质量要求进行施工，在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当向甲方提出意见建设。 3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意，甲方签字认可后执行 4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理，并接受甲方对该质量体系进行的审查，如出现不符合情况，所造成的损失由乙方自行承担。 5、乙方在施工管理中，明确施工人员，必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件，方可上岗，否则后果自负。 6、乙方必须保证安全施工，由乙方造成的安全事故由乙方负责。 四、竣工与保修 1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收 2、建设工程的保修期，自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。 3、保修期内发生的工程质量问题，乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。 五、工程结算 1、结算依据： 2、工程进度款的支付：合同签订后甲方前期不向乙方付工程款，安装工程量完成60%以后，甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款，其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%，保修期满结清剩余工程款。 六、违约责任 1、乙方要严格按甲方要求的工期施工，并验收合格交付使用，由于乙方施
合同编号： 范县产业集聚区濮王产业园天然气管网安装 工程施工合同 建设单位：范县天然气有限公司 承包单位：濮阳市华隆建设集团市政有限公司 监理单位：濮阳市诚德咨询造价有限公司 年月日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工相关事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程批准文号： 资金来源：企业自筹。 工程质量：达到设计文件及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）的要求。 开工时间： 竣工时间： 二、工程承包范围 范县产业集聚区濮王产业园天然气管道、设备的安装、管沟的开挖、清沟、回填、夯实及警示带的敷设、标志牌的埋设及安装完毕后的吹扫、试压、置换工作。 三、发包人的主要工作 3.1负责筹集工程资金，依照合同约定的金额及工程进度向承包人支付工程款。 3.2负责外部关系协调（征地、拆迁工作），负责办理管道沿线的征占地、拆迁及穿越手续。 3.3负责工程所需主要设备材料的采办（见合同附件1：《发包人
供应材料设备一览表》）,负责按计划和施工进度供应，负责将设备材料送到双方商定适合的地点。 3.4开工前三日内，发包人组织进行图纸会审和设计交底，并将水准点、坐标控制点位置提供给承包人，及时解决图纸或安装中可能出现的各种问题。 3.5 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 3.6 隐蔽工程隐蔽之前，承包人应当通知发包人及监理检查，发包人及监理没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 3.7 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检查标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付合用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 3.8 因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。 四、工程监理的主要工作 4.1本标段项目总监是： 现场施工监理是： 未经发包人同意不得更换。 4.2按照ISO9002审查承包人的质量管理体系，审核承包人的施工组织机构，审查施工组织设计。 4.3质量控制
编号：__________________ 管道施工个人承包合同 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月 _____ 日 甲方: 乙方:
甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的管道施工事宜达成一致，签订本合同。 一、乙方包干承包的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自 备管道材料，乙方只负责施工。 二、包干承包费用： 1、管道施工制作元/米。 此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。 三、支付方式： 1、完成管道施工，验收合格后，付款70%。 2、天（按付款70%当天计算日期）后，不岀现漏水，不岀现断管等影响管道使用的因素后，拨付30%。 四、工期： 双方确定该施工工期为天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。 五、其他约定： 1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购管道施工材料； 2、甲方应按合同约定及时付款，否则按元/天支付； 3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施 工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的管道施工材料 损失、人工损失概由乙方自行承担； 4、乙方不得浪费、挪用甲方的管道施工材料，否则按500元/次予加材料原价格赔偿甲方损失； 5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲 方不及时付款、提供材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担；6、乙方在施工过程中要注意安全防护工作，如出现安全问题， 7、主管至每家每户的分管连接，必须按照甲方要求施工。
消防工程施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日
甲方：身份证号：电话： 乙方：身份证号：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程事宜协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：消防系统(1) 火灾自动报警系统 4、工程工期：___________ 年 ____________ 月___________ 日至__________ 年___________ 月 __________ 日。 二、承包方式：包工包料 三、工程造价： 四、工程质量及评定标准 1、质量要求：合格工程并符合消防设计要求。 2、评定标准：按国家和甘肃现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 3、安全生产必须符合国家安全施工规范的要求，防止事故发生。 4、材料及设备品牌必须采用消防部门认可的合格产品、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证工程质量. 五、付款方式 1、合同签订当天，甲方支付乙方合同款 2、工程完工甲方向乙方支付余款
六、双方责任及义务 1、甲方责任 (1) 按合同付款方式提供合同书所规定的全部费用 (2) 指定专人负责系统工程项目建设的协调工作，免费为乙方施工提供存放器材的房间及施工电源和施工用水。 (3) 负责系统工程项目的组织及验收。( 甲方内部验收) (4) 甲方负责现场设备安装位置的供电，确认布线路、管道等设施的协调工作。 2、乙方责任 (1) 负责系统设计、安装、调试、开通试运行的全部工作。开通试运行后向甲方交付系统竣工资料和全套系统的技术资料，按时向甲方交付一个符合技术规范验收合格的系统。 (2) 乙方在施期间，乙方施工人员及设施发生意外事故，造成的伤亡和损失均由乙方全权负责，与甲方无关。 (3) 乙方工程如不符合消防验收规范需要返工，所造成的一切损失由乙方承担，在施工期间因甲方造成的损失应由甲方承担，在工程完工后由甲方造成的人为损坏由甲方全权负责。 (4) 工程验收：按照消防部门意见，由乙方配合，甲方负责验收。 (5) 负责对甲方的系统使用和维护人员的技术培训。 (6) 自系统开通运行之日起，乙方提供对系统及系统设备免费保修工作( 质量责任限于产品本 身的修理、更换或维护，不包括其他人为破坏因素或使用不当造成的损坏，人为不可抗拒因素除外) ，壹年后提供优惠服务，系统出现故障后，乙方将在24 小时内响应，对一般故障在一天内予以解决，并对设备实行终身维修和系统长期售后技术支持。
建筑安装工程承包合同(范本) Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-002920
建筑安装工程承包合同(范本) 建筑安装工程承包合同 发包方：_____（以下简称甲方） 承包方：_____（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 １．工程名称：_____ ２．工程地点：_____ ３．工程编号：_____ ４．工程范围和内容：全部工程建筑面积_____平方米。 ５．工程造价：全部工程施工图预算造价人民币___元，其中：人工费__
_元____（各单项工程详见工程项目一览表） 第二条工程期限 １．开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工 日期如下： 全部工程自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工（ 各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。 ２．施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按 照完成。 ３．在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协 商，签订协议，并报有关部门备案。 （１）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； （２）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；（３）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不
个人承包施工协议 甲方： 乙方： 甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的管道施工事宜达成一致，签订本合同。 一、乙方包干承包的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备管道材料，乙方只负责施工。 二、包干承包费用： 1、管道施工制作5元/米。 此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。 三、支付方式： 1、完成管道施工，验收合格后，付款70%。 2、50天（按付款70%当天计算日期）后，不出现漏水，不出现断管等影响管道使用的因素 后，拨付30%。 四、工期：双方确定该施工工期为天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。 五、其他约定： 1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购管道施工材料； 2、甲方应按合同约定及时付款，否则按100元/天支付违约金； 3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求 施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的管道施工材料损失、人工损失概由乙方自行承担； 4、乙方不得浪费、挪用甲方的管道施工材料，否则按500元/次予加材料原价格赔偿甲方损失； 5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因 甲方不及时付款、提供材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任； 6、乙方在施工过程中要注意安全防护工作，如出现安全问题，由乙方自行负责。 7、主管至每家每户的分管连接，必须按照甲方要求施工。 六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。 甲方（签字）：乙方（签字）： 年月日年月日