绿地·山水天城1.2-2期项目
施工总承包合同
补充协议(2)
发包人（全称）：绿地集团延安置业有限公司（甲方）
承包人（全称）：陕西建工第三建设集团有限公司（乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下：
一、工程概况
1.1、工程名称：绿地?山水天城1.2-2期38#~53#别墅外墙保温、涂料；地暖塑；钢门窗工程。
1.2、工程地点：工程项目位于延安市宝塔区方塔新区区域；
1.3、工程内容：
1.3.1、由甲方提供绿地?山水天城1.2-2期38#~53#别墅外墙保温、涂料；地暖塑；钢门窗工程项目，本项目具体信息详见后附表；
1.3.2、上述工程由于设计变更引起的增减工程；
1.3.3、发包人指令增加的与本合同工程有关的附加工程。
二、工程承包方式及管理范围
2.1、工程承包方式：施工总承包；
除本合同特别约定外，承包人应严格按照设计图纸和甲方指令施工，包工、
包料、包机械、包质量、包安全、包工期，并不限于该工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润、风险金、税金、规费、第三者责任、施工安全文明、技术措施、保证工期与质量、进退场、资料归档等一切与本工程有关的费用。
2.2、工程承包范围:
承包范围包括乙方应根据施工图、设计变更、甲方指令等要求完成自行施工图设计范围内的建筑装饰装修工程。
三、合同工期以《绿地·山水天城1.2-2期项目施工总承包合同》为准,合同编号：16LDYA-
山水天城1.2-2期-NO.002。
四、质量标准
4.1、本工程质量标准要求：本工程应达到延安市文明工地验收标准要求。质量按现行建设工程质量验收标准执行，确保一次性竣工验收合格。
承包人向发包人承诺按照合同约定及相关的国家地方质量规范标准等进行施工直至项目竣工，并向甲方移交所有该工程施工及竣工资料直至通过建设档案的档案验收,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
4.2、本工程具体材料质量要求：
一、地暖：
PERT管:（S5级1.25 Mpa、品牌广东联塑、中财）;反光膜:0.05cm厚 (加筋、品牌宏光)；EPS苯板：容重20kg/m3，厚度20mm；（品牌汇阳）；钢网：Φ1.8冷拔丝，网距200×200；集分水器：铜制、单阀（吕丰、奥华）。
二、门窗
1、塑料型材采用中财、高科、联塑彩色型材。88系列/60系列，上悬窗采用60系列，推拉窗采用88系列，平开门采用60系列。平开窗主型材可视面壁厚2.5mm，平开门主型材可视面壁厚为2.8mm，推拉窗主型材可视面壁厚2.2mm。增强衬钢：采用镀锌钢材，窗用1.5mm壁厚，门用2.0mm壁厚。五金配件品牌：“春光”或“丽辉”。套内窗均做纱窗（指去除商铺，楼梯等共用部位），外平开窗室内做隐形纱窗，内开内倒窗室外做隐形纱窗，推拉窗做推拉纱窗。其中平开窗为连动执手，平开门为执手锁。
2、胶品牌为杭州“之江”，包括结构胶、耐候胶、密封胶。密封胶条：三元乙丙材质，品牌为河北“翼丰”牌。
3、所有玻璃为中空玻璃；7层（含）以上外开扇玻璃、门扇玻璃、窗台低于
900mm固定玻璃、大于1.5平米（含1.5平米）固定玻璃双面钢化，玻璃具体使用见图示标注。
玻璃均为5mm +9+5mm白片中空玻璃，品牌：“浙玻”、“信义”、“洛玻”
4、窗框与墙体之间（上、左、右三边）采用发泡剂填充，凹槽采用中性密封胶密封。
5、密封胶条及毛条应为满足使用不少于30000次的产品。
三、外墙涂料：根据效果图做样板，经建设监理现场确认在大面积施工（品牌可采用“三棵树”“多乐士”。
四、外墙60后EPS聚苯板容重18--20kg/m3
五、安全文明标准
5.1、本工程安全文明标准要求：安全生产事故为“零”，确保达到市级安全文明工地。
必须达到当地安全文明工地有关规定,满足政府对安全生产、文明卫生、综合治理、生产防火、安全综合保险、廉政等要求，同时必须按照甲方提供的现场VI形象指引和安全文明标准化管理指引认真制定和落实保障安全文明施工措施的有效实施。
六、合同价款
6.1、本工程承包范围的单项价款为：外墙保温元/㎡，涂料元/㎡，塑钢门、窗元/㎡，地暖元/㎡。
以上合同价款已包含项目安全防护及文明施工措施费，包括并不限于该工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润、风险金、税费、规费、第三者责任、施工安全文明、技术措施、保证工期与质量、进退场、资料归档等一切与本工程有关的费用。
6.2、本工程包括为达到文明施工标准要求施工的措施费。
6.3、本工程可收取总包管理配合费的项目在竣工结算时一并计取及支付，计取范围及方式详见合同专用条款。
6.4、其他均执行原合同条款。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件由以下几个部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释顺序如下：
7.1、合同执行期间双方签订的补充协议书、备忘录；
7.2、本合同协议书；
7.3、本合同专用条款及附件；
7.4、工程变更单、工程签证单；
7.5、工程施工图纸；
7.6、中标通知书；
7.7、经工程师、发包方代表批准的施工组织设计；
7.8、工程质量保修书、廉洁协议、安全协议；
7.9、工程现场规章制度；
7.10、本合同通用条款；
7.11、标准、规范及有关技术文件。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二、三部分合同条件中分别赋予它们的定义相同。
九、本协议与之前甲乙双方的任何约定如有冲突，以本协议为准。
十、本合同在执行过程中若发生争议或纠纷，应先协商解决。解决不了时，甲乙双方均可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
十一、合同生效
合同订立时间：2016年月日
合同订立地点：延安市宝塔区方塔新区
本合同双方约定自双方单位盖章起生效，正本贰份，各执壹份，副本捌份，副本发包人执伍份，承包人执叁份。
（此页以下无正文）
（此页无正文）
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人法定代表人
（委托代理人）：（委托代理人）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
日期：日期：
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 家庭装修合同补充协议(协议范 本) The role of the agreement is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
家庭装修合同补充协议(协议范本) 甲乙双方就____年____月____日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜，经过友好协商，订立本补充协议。 1、本工地在施工期间，施工人员的人身安全由乙方负责。 2、乙方应负责施工现场的安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种，严禁在施工现场内生火、吸烟。做饭必须在指定区域内进行。 3、乙方施工人员不得使用已经安装完毕的洁具、炊具以及其他设施、设备。 4、乙方如违反2、3的规定，造成甲方设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，均由乙方负责赔偿，并承担全部责任。 5、本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，引起财产损失的，由乙方负责修复及赔偿。
6、本工程保修期为两年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，损坏后经过修理部分，保修期顺延，但最多不超过____年，保修期内费用由乙方全部承担。 7、乙方应在接到甲方报修电话的____小时内做出响应，在____小时内到达现场。如果由于乙方施工质量问题而导致报修，在甲方报修以后____小时内仍未能解决问题，甲方可以先行修缮，并就因修缮支出的费用，自支付该费用之日起至乙方实际履行质量保证责任止的期间，按照中国人民银行同期贷款利率，要求乙方予以赔偿。 8、为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前____天书面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清单，并注明该所需材料的数量。实际施工中，该材料数量的损耗不得超过____%。 9、合同签订时未确定具体施工方案、工程量、图纸的项目应在该项目施工前____天由乙方确定和提交，经甲方签字确认后开工，乙方自行增加的项目和未经甲方确认超过工程量____%的部分，发生的费用和返工费用由乙方承担。 10、本合同甲方供货清单中以外的材料和工器具均由乙方提供，相
本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！！！ 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑！】 承包方（乙方）： 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议：
第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：(1)本补充协议及附件； (2)招标文件；(3)中标通知书；(4)投标文件；(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期，+0.00（天）、主体封顶（天）、全部竣工（天），要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定，双方应严格执行。 3、各节点工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 4、各节点工期自甲方发出开工令之日起开始计算。 5、任何一阶段工期的竣工日明显将延误时，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成。 6、不影响关键线路或虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工
三一文库（http://biz.doczj.com/doc/85423423.html,）/条据书信/协议书 弱电工程合同补充协议书范本 随着我国社会的发展,人类生活开始走向智能化,而智能化弱电工程作为智能化的产物,在人们的生产和生活中发挥着巨大的作用。对于弱电工程合同补充协议书你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的弱电工程合同补充协议书范文，感谢您的阅读。 弱电工程合同补充协议书范文篇一 甲方： 乙方： 甲乙双方于20XX年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议： 一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20XX年月日至月日，共计天。 二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按
照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30向乙方支付逾期付款的违约金。 三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。 四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。 五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。 六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。
编号：_____________弱电工程施工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目以（包工包料）的方式协商一致，订立本合同（以下简称“合同”）。 一、合同名称、地点和更改说明 1、工程名称：________________________________ 2、工程地点：________________________________ 3、工程内容：________________________________ 二、施工范围 乙方严格按照合同规定范围保质保量施工，在合同履行中发生需要增加或者施工更改，甲方应以书面形式通知乙方，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加合同价款。（需要安装的网络信息点）具体如下：（详见图纸） 三、合同工期：
开工日期：________年________月________日至________年________月________日止； 合同工期总日历天数________天。(包括法定节假日) 四、合同价款 金额（大写）：（人民币）________________________ ￥：________元（合同各子系统价格明细见附件） 在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。 五、合同付款方式：包工包料 （1）预付款：双方签定合同后，甲方支付乙方合同预算金额的50%作为预付款，乙方人员开始入场施工。 （2）中继款： 乙方（包工包料）设备到场一周内，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的20%。（4）验收合格付款： 乙方（包工包料）设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的25%。 （5）质量保证金：乙方（包工包料）合同结算总价款的5%作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。 六、甲方责任 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作： （1）甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。 （2）协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。
施工合同补充协议_合同范本乙方： （以下简称乙方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合芦医庙商贸新村开发具体情况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。 一、补充协议如下： 1、甲方自建开发的50亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。 3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息（按一分计息）。 4、房屋竣工时间及标准
5、乙方施工成本价暂按 600 元每平方米计。 6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。 7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。 8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《 》相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。 10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。 11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲
方： 乙 方： 法定代表人：法定代表人： 签订日期：年 月 日
施工合同补充协议（二） 甲方：__________ （以下简称甲方） 乙方：__________ （以下简称乙方） 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》（下称“原协议”）中的定义相同
The role of the agreement is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the agreement are violated, the agreement is evidence that the other party seeks justice. （协议范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 设计合同补充协议(协议范本)
设计合同补充协议(协议范本)协议的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭，立字为证”，如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，协议就是另一方讨回公道的证据。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批准文件和修改意见复印件转乙方备存。
6、乙方在收到甲方出图通知后完成施工图设计，并提交甲方审核。甲方审核施工图后，如需乙方修改设计则由甲方提出书面意见。 7、由甲方组织设计交底，乙方配合参加并签字可交底记录 8、在工程施工、销售过程中，如需修改设计则由甲方提出书面意见。 9、乙方进行现场配合 二、施工图设计的组织 1、施工图设计过程中，双方应明确各自的项目负责人，形成一对一的工作关系。乙方应组织项目组，并提交一份各专业负责人名单。 2、施工图设计过程中，如其中一方的项目负责人或专业负责人更换、休假、出差或调离，应口头通知对方，并应有相应的人员顶替 3、施工图设计过程中，如乙方项目负责人或专业负责人出现设计错误或配合不力，甲方有权要求乙方更换相应人员，并书面通知甲方。 4、双方同意本项目甲方项目负责人为：; 乙方项目负责人为：0 三、施工图设计的依据 1、甲方对其认可的文件、方案、图纸等应尽可参保持前后一致，并加盖公章;如无特别说明，皆应作为施工图设计的依据;如有不一致，
编号：YB-HT-026822 2020新版工程施工合同 2020 new model supplementary 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
2020新版工程施工合同补充协议范本 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 身份证号码： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合________省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《________》（合同编号________，以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。 一、工程概况
1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程承包方式： 5、工程范围 二、工程期限 计划开工日期：____年____月____日。（以甲方下发的书面通知的时间为准）； 计划竣工日期：____年____月____日。 工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、合同价款及支付方式 1、暂估合同价款为____________万元（人民币大写：____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件） 2、付款方式：按原合同相关条款执行。
四、补充协议的最终结算 补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。 五、质量标准及验收 严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。 乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。 六、争议解决 1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。 2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。 3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人
工程补充协议书范本 发包人（发包方）： 承包人（承包方）： 为了补充和完善《建设工程施工合同》的有关事宜，根据市场机制调整双方的权利和义务，鼓励施工企业开展技术创新，节约费用。经双方充分协商，在 自愿、平等、互利的基础上签订的，双方承诺将严格遵守本协议约定： 工程名称 工程名称： 工程地址： 工程造价、承包的范围和方式 2.1XX项目工程合同价：合同承包总价为xx，（），总建筑面积，合同优惠率为xx，详见下表： (略) 2.2工程承包范围： 2.2.1、承包人负责包括但不限于土建、水、强电、暖通、消防（消火栓系统、喷淋系统及通风排烟系统）、弱电（只计管、盒预埋）等施工图纸和发包人有关说明（包括招标文件、招标答疑）范围内的建筑安装工程。 2.2.2、本工程铝合金门窗、塑钢门窗、电梯由招标单位另行组织专业招标，不在此发标范围内。铝合金门窗、塑钢门窗工程配合费按每平方米伍元整（5元/㎡）计取（配合内容：提供垂直运输设备、提供一间现场临时仓库、提供临时水电），电梯配合费（包括井道脚手架搭拆、垂直运输设施的使用、不小于6m㎡的三相五线导线、施工电源箱提供到每个电梯机房、预留孔洞的整改、电梯洞 口的安全防护等相关工作的费用，并提供一间现场临时仓库）每台陆仟元整（6000元）,列入税前造价。其他未列工程不在计取配合费，但不排除总承包商 的无条件配合义务。
2.3承包方式：承包人经过对承包范围内工程的充分核实，在保证工期和工 程质量合格的前提下，采取新技术和科学管理，降低成本、提高效益。承包人 向发包人承诺实行工程造价包干，包工包料，合同价一次包死（主体部分钢筋及甲方指定材料除外），工程合同总价。合同总价中已考虑工程材料、政策性调整、工资调整等风险费用。若有工程变更（包括增加与减少），计算办法见3.1，并 执行合同优惠率。本合同协议书约定工程总价款包含全部工程量内容，承包人 无论何种原因没有列入总价款中的工程，发包人都没有增加支付的义务，并认 为该项目已包含在总承包价款中，本工程竣工结算时，只计算变更部分，不再 对预算书、标底价及中标价进行重新核对。 2.4主体部分钢筋及招标单位指定材料调价差的办法： 主体部分钢筋按照郑州市造价办公室公布的各季度材料信息与《郑州市建设工程材料基准价格信息》（____年月份）进行差价调整，不执行合同的优惠率。非主体部分钢筋及铁件等不予调整；发生非发包人原因的工期拖延时，如果钢 筋价格上涨，按原价格执行；如果价格下降，按下降后的价格执行。钢筋数量 以发包人标底数量为准，各季度数量按承包人经监理单位和发包人批准的施工 组织设计中计划完成的工程量为依据（如单层工程量跨季度，则按工程量跨季度的比例进行分摊）。承包人须在主体结顶前一周内与监理单位及发包人确认主体工程的形象进度，作为竣工结算时钢筋调差的依据。发包人指定材料表中的材料，实际施工时由发包人重新指定品牌和单价，并根据实际指定价调增调减， 数量以发包人标底数量为准，价差不再执行合同优惠率；除主体部分钢筋及发 包人
工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作；
2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计 XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提 供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的 故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程
工程设计合同补充协议范本 工程设计往往是在工程项目施工前先行完成的,那么对于工程设计合同补充协议你又了解多少呢?以下是在小编为大家整理的工程设计合同补充协议范文，感谢您的欣赏。工程设计合同补充协议范文一本合同书由与于日签署。设计人按先前签订的合同要求完成了工程的初步设计和施工图设计，并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建，对本工程影响较大，属于重大设计变更，需易地重新设计，为此，双方经友好协商，就原合同形成补充协议如下： 一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设计费人民币。 二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨询审查费用，以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。 三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。 1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款; 2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后3天内业主支付总费用的40%; 3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修
改批准后支付总费用的40%; 4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保证金不变。 四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。 五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。 六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。 业主：设计人： 法定代表人法定代表人 或其授权代理人：或其授权代理人 年月日： 工程设计合同补充协议范文二委托方： (以下简称甲方) 受托方： (以下简称乙方) 甲乙双方于20xx年5月15日签订建筑工程设计合同(以下简称原合同)，现因方便面车间的工艺修改。经甲乙双方共同协商，现甲方将XX公司方便面车间内及料包车间的布置、方便面车间增加局部四层、面粉仓工程委托乙方设计,为明确双方责任,经双方同意就原合同基础上签订本补充协议,以供双方共同遵守。 第一条工程造价 1. 本工程总价为含税RMB350000元,即人民币叁拾伍万
土建工程施工合同补充协议范 本 What the parties to the agreement ultimately expect or achieve through the conclusion and performance of the agreement ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-024939
土建工程施工合同补充协议范本 甲方：____________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价：1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年______月______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价
计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程：1、甲供材料有：钢筋、
弱电工程合同补充协议书范本 随着我国社会的发展,人类生活开始走向智能化, 而智能化弱电工程作为智能化的产物,在人们的生产和生活中发挥着巨大的作用。对于弱电工程合同补充协议书你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的弱电工程合同补充协议书范文，感谢您的阅读。弱电工程合同补充协议书范文篇一甲方 乙方甲乙双方于2014年10月24 日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议 、原合同第八条的施工计划与工期变更为自2015 年月日至月日，共计天 二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2 日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10 日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项（无利息）。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30 向乙方支付逾期付款的违约金。 三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296 平方米（宽4米总长324米）每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。 四、乙方向丙方借款万元（大写万元）用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。 五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。 六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。 七、本补充协议一式三份，三份各持一份, 自三方签字或盖章起生效。
弱电工程合同补充协议书范本 甲方: 乙方: 甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议: 一、原合同第八条的施工计划与工期变更为:自20xx年月日至月日，共计天。 二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为:乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30‰向乙方支付逾期付款的违约金。 三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增
加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。 四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。 五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。 六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。 七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
编号：FS-HT-05018 工程补充协议书(标准版) Model Supplementary Engineering Agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
工程补充协议书(标准版) 工程补充协议书范本1 甲方(发包方)：***** 乙方(承包方)：***** 甲乙上方在签订《***区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议： 一、项目名称地址 本合同项目位于***区港桥工业园区，名称为重庆**建材及工业塑料包装工程。 二、工期及建设时序 本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天，从2014_____年___月___日开始至_____年___月___日止。 三、付款金额及付款方式
项目按照包干方式承建，总承包金额为970万元，大写玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价430万元，大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元，大写伍佰肆拾万元整。) 工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，主体钢结构完工后支付100万元，大写壹佰元万元整;余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%，剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清(未等相关部门验收，于工程完工之后开始计算滞纳金)。工程承办款逾期未付，未付金额从应当支付之日起计算滞纳金，滞纳金的计算方式为：每月按所欠工程款的2%计算，直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。 四、其他约定 修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分;修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、
合同编号：YT-FS-5581-82 弱电施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
弱电施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：_____ 甲方：_____ 联系人：_____ 乙方：_____ 联系人：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
《建设工程施工合同》补充协议 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方于2007年—月 _日签订了关于甲方开发的“ _______________________ ”项目_期_号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议： 第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：（1）本补充协议及附件；（2）招标文件；（3）中标通知书；（4）投标文件；（5）《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期，±0.00（天）、主体封顶（ __ 天）、全部竣工（ _______________________________________ 天）， 要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定，双方
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程施工合同补充协议范本 (2) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程施工合同补充协议范本 甲方：______________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日
发包方（以下称甲方）：_ 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 承包方（以下称乙方）：_ 法定代表人： 身份证号码： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴丁《■〉（合同编号 以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。_ 一、工程概况 1、工程名称：______________________ 2、工程地点：__________________________ 3、工程内容：_________________________ 4、工程承包方式： 5、工程范围 二、工程期限 计划开工日期：_____ 年日。（以甲方下发的书面通知的时间为准）；— 风险提示：关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成
采购协议书 采购方：（以下简称甲方） 销售方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本协议实际情况，甲乙双方经过充分协商就采购承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。 第一条采购概况 名称：系统 建设地点：江南路 第二条采购内容及安装范围 工程内容：设备的供货、安装，及售后 第三条设备的采购形式和施工期限 本采购工程的日期为乙方收到甲方通知后，交货日期为甲方通知后的____周内(具体与装修工程同步) 第四条造价 本工程总造价： 人民币（大写）_________________ (￥： ) 除协议另有说明外，其余的任何直接费用及与本次采购有关的其他费用（如设备调试安装费和税金）均已包括在本合同造价内。 第五条材料设备供货 各项设备，设备费及设备安装调试费详见材料清单（见附件，并与本合同一起盖齐逢章为准）。 第六条设备安装、调试及验收 乙方应按甲方要求及时提供所有设备的有关技术资料和说明书，以及机房设备的线路图 采购设备不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方调换或退货，返还运费以及人工费由乙方承担。 乙方按协议规定完成全部设备供货及安装调试，整理齐全设备的相关资料后可向甲方提出结款要求；甲方需在3天内给予答复；设备验收按国家规定程序办理第七条设备保修 乙方自全部设备验收单签发之日起，一年内对本协议内的设备负责免费维修保养。
保修期内乙方应在接到甲方发出的修理通知24小时内到达现场内进行维俢。 如果在保修期结束之前设备发生质量缺陷，经调查非甲方人为因素造成，则由乙方负全部责任。 第八条工程价款支付及结算 合同签订后三日内，甲方付乙方30%定金,设备调试完工后甲方付清剩余尾款。 第九条争议的解决 双方就协议条款的解释、执行及与设备相关的事项发生争议，应在30天内友好地协商解决，协商不成，双方同意提交当地仲裁委员会按其规则仲裁，对仲裁结果双方不得再提出异议。仲裁费由败诉方承担。 第十条其它 本合同自甲方、乙方签字盖章后确认之日起生效，设备调试完成结清全部价款。 本合同一式二份，双方各执一份。 本合同的补充协议和附件与合同具有同等的法律效力。 本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 委托代表（签字）：委托代表（签字）： 电话：电话： 签约日期：签约日期： 2
Death comes to all, but great achievements raise a monument which shall endure until the sun grows old.精品模 板助您成功！（页眉可删） 弱电工程合同范本 弱电工程合同范本1 甲方：武汉×××房地产开发有限公司 乙方：武汉××科技发展有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况 工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程 工程地点：武汉市黄浦区××路×××号 工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线（含地下三层） 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。 第二条工程工期：
1、开工日：××××年×月×日；竣工日：××××年×月××日。 2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。 第三条工程质量等级 1、工程质量等级：优良 2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。 第四条工程造价 1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办