注浆施工合同
甲方：
乙方：
甲方因生产工作需要，经与甲、乙双方友好协商，甲方将注浆工程发包给乙方，同时乙方也同意接受这项任务。根据施工现场的现有条件，结合本工程的具体情况，并充分考虑了各种因素，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行。
一、工作内容：
注浆工程。具体注浆部位为甲方指定的板块位置。
二、本工程采用的承包方式：
采用单价承包，包工包料，注浆承包价为_255_元/m，微型桩承包价为_150_元/m。
三、质量标准及检验要求
1、质量标准：按照设计要求施工。
2、检验：注浆结束后以相关单位检测结果作为注浆质量检验评定依据，注浆最终合格与否以业主、监理确认结果为准。乙方须提供原始注浆记录资料作为辅助检验依据。
四、付款方式：
1.根据乙方施工实际工程量结算总工程款，按乙方当月实际完成合格工程量产值的60%拨付进度款。
2.工程支付方式：注浆施工，微型桩施工项目完成且经甲方，监理部门验收合格后支付至结算总价的90%，剩余结算款作为质量保证金。质保期限：桩基工程经甲方验收合格后三个月内无质量问题则退还乙方质量保证金。
五、双方责任：
1、甲方责任：
（1）负责本工程的全面施工管理；做到“三通一平”水通，电通，路通，场地平整。确保施工环境，保证施工条件，符合甲方及规范要求。因此延误工期，不能正常施工，甲方需负担误工费（包括：人工费，机械费）。
（2）负责乙方施工过程中的质量、安全、进度控制和各工序交叉作业的组织协调；
（3）负责对乙方完成的工程量进行现场计量、签证；
（4）甲方委派负责现场的管理与协调，负责现场试验、质检、现场测量与计量工作。
（5）甲方不得拖欠乙方的工资，税收款由甲方支付。
2、乙方的责任：
（1）服从甲方的统一调度安排，接受甲方的监督，按规程、规范要求合理组织施工；
（2）负责按本工程需要将满足施工强度要求的机械设备及材料调遣至现场；
（3）乙方委派为现场管理负责人，负责现场的联系和管理。
（4）乙方在工程施工前，必须对操作人员进行施工技术交底、工程质量交底和安全技术交底，凡因乙方管理不善出现质量和人机事故均由乙方承担责任。
（5）乙方不得拖欠农民工工资。
（6）注浆材料水泥为P.O32.5，水、电、柴油和与注浆工程相关的所有设备（包括线路、配电箱）均由乙方自行解决。（单独接水表、电表）
六、合同的变更和解除：
1、下列责任中，甲乙双方可变更本合同的相关内容：
（1）经甲乙双方协商同意，不损害国家和双方利益的；
（2）甲方调整生产任务的；
（3）由于不可抗力致使合同无法全面覆行的。
2、在下列情况下，甲方可以解除合同：
（1）乙方不按施工程序施工、不服从调度安排，不遵守甲方依法制定的规章制度的；
（2）乙方无法完成本合同所规定的生产（工作）任务和质量要求的；
（3）本合同订立时所依据的客观情况下发生重大变化，致使原合同无法履行，经甲乙双方协商不能达成变更合同协议的。
七、生产（工作）条件：
乙方应对进场人员进行安全操作规范教育，甲乙双方均应遵守国家和当地政府的一切政策和法令。
八、工伤事故处理：
乙方人员如不能保证安全施工，所造成的损失由乙方承担，由此而给甲方带来直接或间接损失的，乙方负责赔偿。
九、违约责任：
1、工期：双方约定工期为天（以甲方要求为准）。
2、质量：若因乙方不按操作规程施工造成工程质量验收不合格，乙方必须无条件返工直至质量合格。
十、争议处理：
履行本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成，向信阳市人民法院提起诉讼。
十、本协议未尽事宜，由双方协商解决。
十：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，甲方付清工程款后即告终止。
本合同自双方签订之日起生效。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：联系电话：联系电话：签订日期：年月日
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
灵泉寺大雄宝殿仿古建筑工程 施 工 合 同 工程地点： 委托单位： 承包单位： 合同编号： 签订时间： 目录 第一节定义 第二节合同文件内容及解释次序 第三节工程内容与承包范围 第四节合同价款、支付与结算 第五节双方得人员、设备 第六节甲方责任 第七节乙方责任 第八节工程监理 第九节工期 第十节质量与检验 第十一节现场管理 第十二节工程指令
第十三节工程竣工验收与工程移交 第十四节农民工权益保护 第十五节工程保修 第十六节转让与分包 第十七节专利技术及特殊工艺 第十八节不可抗力 第十九节保险 第二十节违约及争议解决 第二十一节合同解除 第二十二节合同生效与终止 第二十三节合同份数 第二十四节合同附件 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律法规得规定，遵循平等、自愿、公平、诚信得原则，根据本工程得具体情况，在甲乙双方自愿并完全清楚理解本合同得基础上，经甲乙双方友好协商一致，订立本合同。 第一节定义 下列定义除本合同中另有约定外，应具有以下所赋予得含义： 一、工程：指甲乙双方在本合同中约定得承包范围内得工程，包括永久工程与临时工程。 二、工期：指甲乙双方在本合同中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算得承包天 数。 三、合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照本合同约定完成承包范 围内全部工程并承担质量保修责任得款项。 四、图纸：指由甲方按本合同约定向乙方提供得全部设计图纸，或乙方提交并经甲方批准得 所有图纸（包括配套说明与有关技术资料）。 五、书面形式：指合同书、信件与数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换与电子 邮件）等可以有形地表现所载内容得形式。 六、小时或天：本合同中规定按小时计算时间得，从事件有效开始时计算（不扣除休息时
防护栏杆工程安装承包合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《加工承揽合同条例》等法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方一致同意.特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1- 1.工程名称：东郡濠景一期主体及配套工程 1- 2 .工程地点：中牟县商都大道与新圃街交叉口 二、承包范围 2- 1 .楼阳台栏杆、飘窗栏杆、空调机位栏杆、楼梯栏杆、落地窗栏杆、女儿墙栏杆等工程。 三、承包方式 3- 1 .本工程采用包安全施工，包工、包材料、包质量、及安装验收合格的承包方式。 四、工期 4- 1 .开、竣工日期：本工程自 ________ 年 _______ 月_______ 日开工，至 _______ 年______ 月__________ 日竣工。 4- 2 .保修期： 4- 2-1 .工程保修期为二年，保修期自工程经质检站验收合格之日起开始计
4- 2-2 .在保修期间，乙方负责免费对由于乙方施工质量所造成的一切质量问题进行保修。非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修，因此而发生的维修费用由甲方支付。 4- 2-3 ..在保修期内，乙方必须在接到甲方通知后2小时内予以答复；48 小时内完成修复并保证质量。 五、质量要求及验收标准 5- 1 .乙方按照甲方签字认可的技术核定单及附图纸进行制作和安装，乙方必须保证材质厚度（以样品厚度为准）符合甲方的要求.（详细见附件1）5- 2 .验收： 5- 2-1 .本工程的验收标准为甲方签字认可的栏杆施工图和国家相关标准与规范，质量等级为合格。 5- 2-2 .工程完工后由中牟县建设工程质量监督站验收。 六、甲乙双方的责任 6- 1 .甲方 6- _____________________ 1-1.甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。 6- 1-2 .甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 6- 1-3 .切实解决好施工用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。 6-1-4 .在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方有权给予乙方适当的经济处罚，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工
工程施工合同模板 工程施工合同范本 签订合同双方： 建设单位：________________，以下简称甲方 施工单位：________________，以下简称乙方 为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称： 二、国家（或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号：________________。 四、工程地点：________________。 五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略）。 六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表略）。 第二条工程期限
本合同全部工程____年____月____日开工至____年____月____日竣工（各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略）。 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的接通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，工程施工合同范本加工构件，做好一切施工准备。
编号：_____________公园建设工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：________________________________（简称甲方） 施工单位：________________________________（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工，本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。 2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方，工程不得分包转包。园林绿化包栽包活。 3、五岭公园建设所需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。 4、工期：自甲方通知进场之日起________天完工。如遇下列情况，工期顺延。 （1）、施工图未及时交给乙方，乙方按图纸交接时间计算工期。 （2）、工程量增加。 （3）、非承建方原因，施工期间一周内累计停水、电达8小时以上，工期顺延。 （4）、甲方资金到位，未按合同约定拨付工程进度款。 二、工程造价及结算： 1、工程量均按实计算，工程按新园林定额结算。 2、工程取费按二级园林施工企业执行，乙方适当让利，综合费、利润按70%计取。 3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。 4、工程造价暂定为人民币________元。 三、结算及付款方式： 1、全额垫资付款方式：甲乙双方签订合同后，乙方垫资工程建设，自完工日起甲方三年内付清工程款，工程结算审计后一个月内支付总工程款的40%，第二年同月支付总工程款的30%，第三
编号： ______________ 新建水池工程施工合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月 _____ 日 甲方:
乙方： 为确保工程质量圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双 方必须共同遵守。 第一条：工程内容 1、工程内容：新做水池一个，砖墙；暂估总面积m2 第二条：承包方式 1、包工包料，乙方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备； 2、施工费用： 1）每平方：人民币元（大写：元每平方米）。 2）水池打底，混凝土浇灌人工：人民币元（大写：元每平方）。 3）工程承包金额暂定元（大写：元整） 第三条：工程工期 1、甲方规定动工时间为年月日至月日，乙方按甲方要求施工。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交工日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。 第四条：工程质量 1、整个工程、按甲方要求按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。 2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责 第五条：施工费结算方式 1、合同签定后，乙方购买材料，进场付元（大写元）乙方积极组
织施工人员进行施工，工程完工后，办理工程量结算，待验收合格后一次付清尾款。 2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。 第六条：安全生产及其它 1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。 第七条：其它 合同签订后如遇问题，双方有友好协商，协商未果可向当地人民法院起诉。 第八条：合同生效 本合同双方约定签字盖章后生效，一式两份，甲方双方各执一份。 甲方：（公章）委托代表人：电话： 日期：乙方：（公章） 委托代表人： 电话：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本(普通) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 建设工程施工合同范本（普通） 甲方： ______________________ 乙方： ______________________ 签订日期：年月日 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组
成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方（简称甲方）： ^议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方（简称乙方）： ^议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 6.总监理工程师：程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8 .工程造价管理部门: 国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9 .工程质量监督部门：务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 1 0 .工程：议条款约定具体内容的永久工程。 1 1 .合同价款：有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 1 2 .经济支出：施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 1 3 .费用：方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期： ^议条款约定的合同工期。
仿古建筑施工合同书 甲方:河北省魏县文物保护管理所 (以下简称:甲方) 乙方:湖北黄石红枫叶园林景观有限公司 (以下简称:乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为明确甲、乙双方职责，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，现将有关事项达成条款如下: 一、工程名称:魏县观音寺 二、工程地址:魏池公园景区内东南角，占地面积60亩。(宽150m，长270m) 三、工程项目:1、山门，2、天王殿，3、大雄宝殿，4、财神殿，5、观音殿， 6、藏经楼， 7、方丈楼， 8、钟、鼓楼， 9、两边配殿、斋堂、僧房及各项配套工程等。 四、工程总造价:陆仟万元人民币(约) 五、计算方式:按河北省2009年仿古建筑定额，结合邯郸市场现行三材价额和人工调差计取，做出预算，执行预、决算计取工程总款。(因临时变更或增加及基础隐蔽工程等) 六、付款方式:通知乙方人员进场，甲方即付乙方承包工程总造价的5%工程款为进场费，乙方正式动工10天即付总造价的15%工程款为备料款，其余均按月进度支付完成工程量的80%工程款，做完经验收10天内一次性付完工程总款的97%，留下3%为工程质量保修金，一年满后无质量问题，一次性返还乙方。 七、工期及时间:定为二0一三年八月底前，以甲方通知为准，工期为二年，即24个月，合720个工作日(除雨、雪天等不可抗力外) 八:双方责任:1、甲方责任: (1)、按合同条款执行，并配合乙方安排好施工人员的食宿等工作。
(2)、完成好“三通一平”等工作，给乙方提供便利。 (3)、安排工作人员配合乙方工作，负责工程地点的周边关系。 (4)、按规定时间支付乙方工程款，若因资金短缺或上级手续及周边关系等原因而影响乙方不能正常施工导致乙方连续停工三天或三天以上的，甲方无条件赔偿乙方停工期间的经济损失。 (5)、本工程中的税费由甲方负责。 (6)、要求乙方交纳合同保证金20万元，在甲、乙双方签订合同之日起一个月内即第一次预付工程款时退还乙方，若一个月满还不能动工，甲方必须无条件退还乙方交纳的20万元合同保证金。 2、乙方责任: (1)、按合同条款执行，严格按图施工。如因变更或增加及隐蔽工程等，必须经甲方在场管理人员同意，方可施工。 (2)、严格按仿古建筑操作规程进行施工，做到文明施工，安全施工。 (3)、不得偷工减料，确保工程质量，争创优良工程。 (4)、本工程中的大小事故，由乙方负责承担。 (5)、保护好工程周边苗木，服从甲方现场管理人员合理化管理及建设。 (6)、同意甲方要求，交纳合同保证金20万元，在双方规定的时间内有权收回。同时确保乙方施工人员每月工资的发放，不得拖欠。 九、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，同时产生法律效力。 十、以上如有未定事宜，甲、乙双方再行协商，增补协议有效。望双方共同遵守，本合同一式六份，双方各执三份为凭。甲方:负责人(签章) 乙方:负责人(签章) 二O一三年七月三十日订
水池承包施工合同 甲方: 乙方： 甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则，双方就本项目水池施工事项协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。 一、工程名称：。 二、工程地点: 。 三、工程内容和规格：新修水池共计个。合同总造价元。 四、施工要求： 1.按甲方提供的设计图纸要求进行施工； 2.水池施工质量达到本项目主管部门验收合格标准。 五、工程工期：年月日至年月日。共天。 六、工程承包方式：包工、包料。 七、结算及付款： 1.乙方进场甲方预付工程款40%，工程施工到一半付30%，工程完工验收合格结清全部工程款。 八、甲方责任： 1.负责施工用材料进场到施工指定区域； 2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算； 3.监督检查乙方施工。 九、甲方权力： 甲方发现乙方出现下列情况时，有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿： （1）工程转包； （2）乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用； （3）发生重大工程质量事故； （4）不遵守项目部有关工程施工、质量管理规定。 十、乙方责任:
（1）认真组织施工，自觉接受甲方监督检查； （2）认真履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付使用； （3）严格执行项目建设规范要求，按图施工，文明施工，确保施工质量； （4）加强安全施工教育和管理，及时消除安全隐患，杜绝安全事故发生，并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。 十一、乙方权力： 有权要求甲方按合同约定结算工程款。 十二、违约责任： 1.乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日承担元的违约责任（累计计算）。 2.工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并承担返修的所有费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金； 3.质修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理，否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。 4.甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失； 5.甲方不按合同约定结算并支付工程款，承担相当于所欠金额一倍的违约责任。 十三、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的，申请人民法院裁决。 十四、本合同自双方签字盖章（按手印）后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效； 十五、本合同一式两份，双方各执一份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 年月日年月日
护栏施工合同(模板) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
施工合同书 甲方： 乙方：泉州市结实体育用品贸易有限公司 根据我国《合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。 第一条、工程项目： 一、工程名称：泉州市第六中学篮球场改造工程 二、工程地点：泉州市鲤城区第六中学 三、工程的内容及范围： A、甲方委托乙方在水泥基础面安装，护栏面积约204M2（现场如 有变更，按实际工程量计算）. 四、工程总造价为：人民币整（RMB￥）。详见附表项目单价表（含税），竣工后按实际铺设面积结算。 项目单价表 第一条、施工前准备： 一、甲方： 1、施工前1天负责接通施工现场总的施工用水源、电源（包括水表配电 板）， 应满足施工用水、用电的需要，迁移场地障碍物。 2、提供场地的标准尺寸。 二、乙方：
1、负责施工区域的临时设施，水电管线的铺设、管理、使用和维修工 作。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、乙方收到合同预付金后，安排生产加工护栏，生产周期为15天。 第三条、工程期限： 一、产品进场施工工期为 4个工作天 ,自2015年月日开工至2015年月日（开工之日算起）竣工验收。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签字后，工期相应顺延： 1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源、道路未能接通、障碍 物未能清除，影响进场施工。 2、因甲方监理签证不及时而影响下一道工序施工。 3、雨天、或人力不可抗拒的因素而延误工期。 第二条、工程质量： 一、本工程质量必须要求达到中华人民共和国国家相关标准的规定。 二、工程竣工并甲方验收合格后，乙方对工程实行一年免费保修。免费保修期内，材料费和人工费全由乙方负责（使用不当及恶意破坏的损坏除外）。 第三条、结算方式和付款方法： 一、本合同签定后，甲方支付合同总价的50%预付金，计人民币整（RMB ￥）。 二、护栏安装完成总工程量50%，甲方支付合同总价的30%,计人民币 整（RMB￥）。 三、工程竣工验收，甲方支付合同的20%，计人民币整（RMB ￥）。 四、甲方负责因拖付工程款而影响工程进度及造成乙方的停、窝工损失。 第六条、工程验收： 一、竣工工程验收：以国家体育设施标准管理办公室制定的有关体育设施验收标准技术文件为依据，由甲方组织人员验收并负责验收相关费用。 二、工程竣工验收合格后，乙方立即交付甲方使用。 第七条、违约责任： 甲方的责任： 一、工程竣工未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任。 二、竣工完成五个工作日内不进行验收即视为工程验收合格。
工程施工合同模板 工程施工的开展需要签订相关的合同以维持双方的利益，以下是小编为大家精心整理的工程施工合同模板，欢迎大家阅读。 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、备注： 二、工程承包范围 1、钢结构工程的制作、安装。(见附表图纸，以预算单中的项目为准) 2、不含土建、防火及其它附属项目。 三、合同工期 本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期年月日，竣工日期为年月日，合同工期总天数天。
四、质量标准 工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。 五、合同价款 工程总造价：大写：￥： 六、合同价款支付; 1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方作工程预付款。 2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。 3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。 七、发包人工作 1、委派 2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。 3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。 八、承包人工作 1、委派为工地代表，联系方式; 2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。 4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。 九、工程变更 1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。 2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。 3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。 十、竣工验收 工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。 十一、竣工结算 甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内，给予确认并支付工程竣工结算价款，乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。 十二、违约
古建筑修缮工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：1、文庙大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面；给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘（达到墨线小点金的效果、但不贴金）、更换损坏的木质构件。3、文庙散水增加阶条石与陡板；4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺；5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等； 以上所用材料参照工程预算书。 承包方式：包工包料 二、合同价款（固定价格）
金额（人民币大写）：；￥元； 三、工期： 合同工期：天 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五（5‰），但总数不超过合同价款的百分之五（5%）罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。 四.工程质量标准 本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收规范》的合格标准。 五.安全生产 乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。 六、工程款支付： 合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款；工程大部分项目完成后支付合同价款的40%；工程全部完成后再支付合同价款的35%；本工程质保金为5%。 七、质保期：三年 保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用
编号：_________________ 水池施工合同通用版 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是我搜集的水池施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 水池施工合同范本 (一) 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和XX合同法》、《中华人民共和XX建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：消防水池; 工程地点：股份有限公司院内; 工程面积：该工程建筑面积共计19 9.5平方米; 工程造价：该工程总造价为52万元，大写：伍拾贰万元整。 二、合同工期： 本工程从________年____月____日开工，到________年____月____日竣工。总日历天数为16天。
三、承包方式： 承包方式：采取包工包料形式。 四、质量标准 (一)钢筋混凝土整体浇筑，水池高出地面30厘米，安装不锈钢栏杆。 (二)工程质量标准按国家现行施工规范验收 (三)工程保修按有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，五、工程付款办法 (一)乙方完成工程量的50%，甲方付乙方总造价的30%给乙方; (二)工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的90 %; (三)剩余10 %工程款在竣工验收之日起________年内一次结清。六、责任范围 (一)甲方责任：
施工合同书 甲方： 乙方：泉州市结实体育用品贸易有限公司 根据我国《合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。 第一条、工程项目： 一、工程名称：泉州市第六中学篮球场改造工程 二、工程地点：泉州市鲤城区第六中学 三、工程的内容及范围： A、甲方委托乙方在水泥基础面安装，护栏面积约204M2（现 场如有变更，按实际工程量计算）. 四、工程总造价为：人民币整（RMB￥）。详见附表项目单价表（含税），竣工后按实际铺设面积结算。 项目单价表 第一条、施工前准备： 一、甲方： 1、施工前1天负责接通施工现场总的施工用水源、电源（包括水表配电板），应满足施工用水、用电的需要，迁移场地障碍物。 2、提供场地的标准尺寸。 二、乙方： 1、负责施工区域的临时设施，水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、乙方收到合同预付金后，安排生产加工护栏，生产周期为15天。 第三条、工程期限：
一、产品进场施工工期为 4个工作天 ,自2015年月日开工至2015年月日（开工之日算起）竣工验收。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签字后，工期相应顺延： 1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源、道路未能接通、障碍物未能清除，影响进场施工。 2、因甲方监理签证不及时而影响下一道工序施工。 3、雨天、或人力不可抗拒的因素而延误工期。 第二条、工程质量： 一、本工程质量必须要求达到中华人民共和国国家相关标准的规定。 二、工程竣工并甲方验收合格后，乙方对工程实行一年免费保修。免费保修期内，材料费和人工费全由乙方负责（使用不当及恶意破坏的损坏除外）。 第三条、结算方式和付款方法： 一、本合同签定后，甲方支付合同总价的50%预付金，计人民币整（RMB ￥）。 二、护栏安装完成总工程量50%，甲方支付合同总价的30%,计人民币 整（RMB￥）。 三、工程竣工验收，甲方支付合同的20%，计人民币整（RMB￥）。 四、甲方负责因拖付工程款而影响工程进度及造成乙方的停、窝工损失。 第六条、工程验收： 一、竣工工程验收：以国家体育设施标准管理办公室制定的有关体育设施验收标准技术文件为依据，由甲方组织人员验收并负责验收相关费用。 二、工程竣工验收合格后，乙方立即交付甲方使用。 第七条、违约责任： 甲方的责任： 一、工程竣工未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任。 二、竣工完成五个工作日内不进行验收即视为工程验收合格。 三、不按规定拨付工程款，按合同规定延付金额每日千分之五偿付乙方赔款金。 四、甲方免费提供施工用电、用水。
合同编号：YT-FS-7954-49 小型工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
小型工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建 筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市 有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施 工特点修改版) 第一条概况 1.1 1.2 1.3 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基 注浆。 1.4 承包方式：包工包料 1.5 合同金额：第二条工程期限 2.1 全部工程开工、竣工日期：20xx.5.5日开始，
20xx.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延) 2.2全部竣工总日历天数：30天 2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。 第三条工程款支付 3.1 100%工程款 第四条工程保修 4.1 保险金： 4.2 保修项目及保修期限 4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。 第五条争议，仲裁 5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容：___________________________ 建筑面积：㎡，建筑高度m或跨度m， 结构类型__________________层数 其它 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批文号： 资金来源： 开工日期： 竣工目期： 合同有效工期总日历天数： 合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元 第二条工程期限与质量标准： 本合同全部工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月 _________日竣工。合同有效工期总日历_________天。如遇不可抗力的灾害，可顺延工期。 工程质量标准：___________________________。 第三条工程承包范围及承包方式：
承包范围： 承包方式：__________________ 第四条甲乙双方责任： 1、开工前_________个工作日内甲方必须负责搞好开工前施工现场的三通一平、清理地上地下所有障碍物，并办妥一切准建手续。由于甲方原因造成乙方损失，甲方承担乙方的一切经济损失，并顺延工期。 2、开工前_________个工作日内，甲方将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工地点，保证施工期间的需要。 3、开工前_________个工作日内，甲方以书面形式提供建筑物或构筑物的水准点、坐标控制点并现场交验。 4、甲方必须向乙方提供施工现场的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。 5、甲方负责办理施工许可证及其它施工所需证件，由于证件原因造成乙方停工、窝工，甲方应承担乙方经济损失。 6、甲方组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。 7、甲方协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树古墓等保护工作，并承担相应责任和经济损失。 8、甲方负责解决四邻相关的以及外界干涉施工的问题。由于政策性调整造成的乙方损失，应由甲方承担责任。 9、甲方选派施工现场代表__________________同志，负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。 10、甲方必须为本工程安全生产提供必要的作业环境，并且配合施工单位做好施工现场安全的工作 11、甲方应配合乙方立架开光，所产生的费用由甲方负责承担。 12、甲方对某件物有特殊要求，费用由甲方承担。
蓄水池施工协议书 甲方：广元市天鑫建设有限公司普济镇土地整理项目部 乙方：身份证号码 经甲乙双方平等协商，就甲方发包给乙方修建蓄水池施工事宜达成共识，并签订如下协议条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：有效容积为 100 m3，内径6.6m，深度3.3m砖砌蓄水池，包含所有砖砌、抹灰，钢筋混凝土踏步，0.3M*0.3M规格的50米引排水混泥土渠堰工程，1m*1m*1.5m 的混凝土沉砂池，土方回填等除主材和基础开挖的所有有关施工内容（材料由甲方负责运到20m范围以内，超出范围由甲方相关人员和乙方一起另行协商二次转运费用）。 2、蓄水池的漏水处理由乙方自行处理，并保证修建好后蓄水池不漏水，质量必须符合国土局以及监督单位，甲方以及相关规范要。 三、承包形式 乙方包蓄水池所用的机械设备（基础开挖除外）、设施及所有工具，包括安全防护具安全责任全部都由乙方自行负责，如出现任何安全事故由乙方自行承担。 四、工期要求及违约责任
1、施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。 2、如工程未完成或未达到甲方要求，甲方将按500元每天罚款扣除工程款。如乙方人员技术力量达不到甲方要求，甲方有权要求其撤离现场，并只支付合格工程的50%工程款，不合格部分以及返工费用，材料费用均由乙方承担。 五、工程价款工程单价为人民币 5000 元（不含税），大写：伍仟元，工程数量为口，总价元以上价格为甲方应付给乙方的全部费用，含辅助材料费、人工费、运杂费、安全费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。 六、付款方式及质量要求 1、施工进场后，甲方可按月适当考虑支付部分生活费用，总工程完成验收合格后交付给甲方无任何质量问题后，甲方支付工程款的85%。工程竣工结算后两个月内付清总工程款的97%，剩余款项为质量保证金，质保期为一年，如出现蓄水池漏水等质量问题，甲方拒绝支付剩余款项。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。
江苏省南水北调蔺家坝泵站护栏翻新及其他附属工程 施工协议书 甲方：江苏省南水北调蔺家坝泵站工程项目管理部 乙方：徐州市雅宸建筑装饰工程有限公司
江苏省南水北调护栏翻新及其他附属工程 施工协议书 甲方： 乙方： 在平等、自愿、公平和诚信的原则下，结合本工程具体情况，甲乙双方经友好协商， 江苏南水北调蔺家坝泵站护栏翻新工程项目工程有关承包事项签约如下： 一、项目内容和要求 1．工程名称：江苏省南水北调蔺家坝泵站护栏翻新及其他附属工程 2．工程地址：徐州市铜山区沿湖农场南水北调蔺家坝泵站 3．项目要求 （1承包方式：总承包 （2合同价款： （3价款说明： （3.1本合同单价为包干综合单价，甲方有权视为乙方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，在合同固定综合单价内已充分考虑，甲方不予调整。 （3.2固定综合单价包含但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、燃油费、措施费、风险费（含不可预见费）、检测试验费（水冲洗及打压）、规费、保险、管理费、利润、税金办理施工及验收手续等为完成本工程所应发生的全部费用。 （3.3施工中出现扰民费用、安全文明环保费用、按政府规定应由乙方交纳的政府收费、因乙方责任造成的罚款等已包含在合同固定综合单价内，发生时不另行计取。 （3.4乙方必须保证出入场区车辆清洁干净，如因车辆不清洁违反市容市貌管理规定引起的一切相关部门罚款均由乙方承担。 （3.5固定综合单价不得以任何原因的变动而调增。 （3.6合同工期： 25天 （3.7乙方预算报价作为本合同附件。
（3.8项目实施过程中如有变更，乙方无条件按甲方变更要求完成，费用按甲方现场代表签字确认的工程变更洽商单及双方核定单价计算。 二、质量和安全 1．质量 （1）乙方应按甲方要求，执行国家相关的最新技术标准（GB/T18477.1-2007）、严格按照（GB50242-2002）施工规范验收标准等组织施工，质量达到合格要求。 （2）乙方主要项目施工材料进场，应经甲方人员检查验收，合格者方可用于项目中。隐蔽工程开始前应通报甲方到现场查看，竣工后应通知甲方组织专项验收。 2．安全 （1）乙方应按国家相关法律法规、安全规范等组织实施，项目实施过程中的一切安全责任均由乙方负责。 （2）乙方在甲方现场内进行施工时，应遵守甲方的各项安全及其他相关制度，如有违反，按甲方相关制度规定进行处罚。 三、项目验收和质量保证 1．项目验收 项目结束后，经乙方自验合格，应申请甲方验收。甲方收到乙方申请后，应在一周内组织验收。对于项目验收过程中发现的瑕疵，乙方应负责免费立即组织整改，整改不另增加工期和费用。 2．双方对项目的验收，不能免除乙方提交合格工程的责任。项目验收后如发现属于乙方施工质量问题的事项，乙方仍应免费维修，否则应承担赔偿责任。 3．因乙方工程质量而造成的瑕疵，乙方应在收到甲方通知后24 小时内予以维修。愈期不至，甲方有权委托第三方进行维修，发生之一切费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的任何款项中扣除。 四、合同价款支付 1．结算方式为大包待工程验收合格后全额支付。 2．合同承包各项目完成后，经甲方验收合格，乙方凭甲方签字确认的的项目验收单、本合同及符合国家规定的全额发票向甲方申请结算。甲方收到乙方结算申请经审查无误后5天内付款。 五、违约责任 1．质量违约